深圳商品房预售合同书示范文本
深圳经济特区商品房预售合同书5篇
深圳经济特区商品房预售合同书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1深圳经济特区商品房预售合同书甲方：_____________（以下称卖方）乙方：_____________（以下称买方）鉴于卖方是深圳市某开发商，具有合法的开发资质和开发权，拥有位于深圳市某区的房屋开发项目，经过充分论证，双方愿以此签订以下商品房预售合同：第一条房屋基本情况及位置1.1 项目名称：_____________1.2 房屋建设地址：_____________1.3 房屋建筑面积：_____________ 平方米1.4 房屋总层数：_____________ 层1.5 单元号及房号：_____________第二条房屋交付时间2.1 买卖双方约定的房屋交付时间为_____________年___月___日。
若因不可抗力导致交房延期，双方应延长房屋交付时间，具体期限根据实际情况协商确定。
第三条房屋价格和付款方式3.1 买方购买位于_____________楼房号_____________的房屋，总价为_____________万元（大写：_____________）。
按照合同规定，付款方式如下：（1）首期款：买方在签订本合同时支付房屋总价的30%作为首期款，即_____________万元；（2）第二笔款：拿到《商品房预售许可证》后15日内支付房屋总价的40%，即_____________万元；（3）第三笔款：房屋竣工验收时支付房屋总价的20%，即_____________万元；（4）尾款：房屋交付时支付房屋总价的10%，即_____________万元。
3.2 买方应在规定时间内按上述约定付款，逾期付款的，应按每日应付款总额的0.05%向卖方支付违约金。
3.3 买卖双方同意采用人民币支付。
第四条房屋交付和验收4.1 卖方应在规定时间内将房屋交付给买方，并办理相关产权手续。
4.2 买方在接收房屋后应当及时对房屋进行验收，若有质量问题应向卖方提出。
深圳商品房预售合同模板6篇
深圳商品房预售合同模板6篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲、乙双方本着公平、公正、诚信的原则，就甲方向乙方预售商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方是位于深圳市的合法注册的房地产开发公司，拥有合法授权销售房产。
2. 预售房屋位于____________________（详细地址），房屋类型为____________________，建筑面积为____________平方米。
3. 房屋预售许可证号为____________。
二、预售价格及付款方式1. 房屋预售总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）在签订本合同的当日支付定金人民币______元；（2）在合同签订后的______日内支付首付款人民币______元；（3）剩余款项通过银行贷款方式支付。
三、房屋交付1. 房屋预计交付日期为______年______月______日。
2. 甲方应在交付日前通知乙方验收房屋，乙方应在收到通知后的七日内进行验收。
3. 若因甲方原因未能按期交付房屋，甲方应支付乙方违约金，违约金按照已支付房款的日万分之______计算。
四、违约责任1. 若乙方未按约定时间支付房款，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
2. 若甲方未能按期交付房屋，应按照本合同约定支付违约金。
若逾期超过______日，乙方有权解除本合同，甲方应退还乙方已支付的房款及相应利息。
3. 甲乙双方因履行本合同产生的其他违约责任，应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担。
五、产权登记及物业管理1. 甲方应在房屋交付后______内办理房屋产权登记手续。
2. 房屋产权登记在乙方名下后，甲方应协助乙方办理物业管理相关手续。
3. 物业管理费用及其他相关费用由乙方承担。
深圳经济特区商品房预售合同书范文3篇
深圳经济特区商品房预售合同书范文3篇篇1深圳经济特区商品房预售合同书范文合同编号：_____________甲方（开发商）：_____________ 经济特区______________ 房地产开发公司乙方（购房人）：_____________ 身份证号码_____________ 联系电话_____________根据《中华人民共和国合同法》、《商品房销售管理办法》等有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方XXXX项目（以下简称“项目”）的商品房销售事宜达成如下约定：一、项目概况1. 项目名称：XXXX项目2. 项目地点：经济特区_____________3. 房屋具体位置：_____________4. 房屋类型：_____________5. 建筑面积：_____________6. 单价：_____________7. 总价款：_____________8. 首期支付：_____________9. 首期支付时间：_____________10. 房屋竣工验收时间：_____________二、合同条款1. 乙方在签订本合同之前已向甲方支付_____________元作为预约金，并且乙方已了解项目的基本情况，确认自愿购买房屋。
2. 乙方应于接到甲方通知前30日内签订《商品房买卖合同》，支付首期款项。
逾期未签订或未支付的，甲方有权解除本合同。
3. 本合同一经签订不可撤销，任何一方不得违约。
如有违约行为，违约方需承担相应的法律责任。
4. 房屋交付后，乙方须向甲方办理房屋产权登记手续，并按照相关规定缴纳税费。
5. 房屋交付前，不得私自改动房屋结构或装修，否则乙方需承担相应违约责任。
6. 乙方购买的房屋由甲方提供售后服务，乙方如有任何问题可随时联系甲方解决。
7. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方义务履行完毕止。
三、其他事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
深圳商品房预售合同模板6篇
深圳商品房预售合同模板6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1深圳市商品房预售合同甲方（开发商）：______________乙方（购房人）：______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚实的原则，就甲方拟销售的下列商品房确定以下各项事宜，达成协议如下：一、商品房信息：1.项目名称：______________2.楼栋号：______________3.房号：______________4.建筑面积：______________平方米5.套内建筑面积：______________平方米6.房屋用途：商品住房7.用途：自住8.销售单价：______________元/平方米9.总房款：______________元10.首期款比例：______________%11.首期款金额：______________元12.房屋交付标准：按照甲方所提供的房屋平面布置设计图纸标准交付房屋。
13.其他约定：______________二、支付方式：1.首期款：乙方应在签订本合同之日起三日内支付首期款。
2.中期款：乙方应在本合同签订后的______________日内支付中期款。
3.尾款：乙方应在房屋交付前______________日内支付尾款。
三、房屋交付：1.房屋交付标准：按照乙方所购房屋的设计图纸交付房屋。
2.房屋交付日期：预计交付时间为______________年______________月______________日。
3.房屋交付地点：______________四、其他约定：1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日生效。
3.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（开发商）：______________ 乙方（购房人）：______________签字盖章日期：______________ 签字盖章日期：______________以上是深圳市商品房预售合同的典型模板，具体内容可根据实际情况进行调整。
深圳商品房预售合同范本3篇
深圳商品房预售合同范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1深圳商品房预售合同范本甲方（下称“甲方”）：__________公司联系地址：__________法定代表人/负责人：__________电话：__________乙方（下称“乙方”）：__________个人身份证号：__________联系地址：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方购买甲方在__________项目的商品房达成如下预售合同：第一条房屋信息1. 项目名称：__________2. 房屋地址：__________3. 户型面积：__________平方米4. 总价款：__________元(大写：__________)第二条交易条件1. 乙方应当按照甲方的规定及时交付定金__________元，定金将视为购房款的一部分。
2. 房屋按照现状现货出售，乙方必须认真查看房屋状况，承担风险。
3. 甲方应当在房屋竣工验收后办理房产证，并按照约定时间交付给乙方。
第三条贷款及还款1. 乙方购买房屋的贷款事宜由乙方自行办理。
2. 乙方应按照还款提醒书上规定的时间、金额还款，逾期支付的，每天按照未偿还款项总额减去乙方本人自有资金及担保资金所占比例的3‰作为逾期违约金。
第四条交接房屋1. 乙方应在双方约定的时间内付清房款。
2. 乙方领取房屋时，应当携带身份证及其他相关证明文件，验收房屋时，应仔细核实房屋数量、面积及质量等情况，如发现问题，应当及时通知甲方并要求解决。
第五条其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，争议解决方式为友好协商或按照相关法律规定解决。
甲方（盖章）：__________法定代表人/负责人：__________乙方签字：__________日期：__________以上为深圳商品房预售合同范本，双方应当遵守合同约定，做到诚实守信，共同维护预售交易的正常秩序。
深圳商品房预售合同范本6篇
深圳商品房预售合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1深圳商品房预售合同范本合同编号：XXXXXX甲方（开发商）：XXXXX有限公司乙方（购房人）：XXXXX先生/女士鉴于甲方在深圳市XXXX区XXXX路XX号所建商品房，准备进行预售工作，乙方经过认真考虑，决定购买该商品房，双方经友好协商，达成如下约定：一、房屋交付标准1. 甲方将按照国家相关规定和标准建设商品房，并在合同签署之日起XX年内进行交付；2. 商品房建筑面积约为XX平方米，其中包括主卧室、次卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间等主要功能区域；3. 房屋交付后，甲方将提供配套的水电气热等基础设施，并负责办理房屋的产权证书和相关手续。
二、房屋价格及付款方式1. 房屋总价为XX万元，乙方应在合同签署之日支付首付款XX万元；2. 余款XX万元将在房屋竣工验收后一次性支付，甲方将提供全额发票；3. 乙方可选择按揭贷款方式付款，具体方式和利率由乙方自行与银行协商。
三、质量保证及维修责任1. 甲方承诺房屋质量符合国家标准，如房屋质量出现问题，乙方有权利维修、更换或退房；2. 房屋质量问题应在交房后XX年内由甲方免费负责维修，超过免费期限的维修费用由乙方承担。
四、违约责任1. 若甲方未能按约定时间交付房屋，应按照每天合同总价的百分之（X%）向乙方支付违约金；2. 乙方如未按时支付款项，则应按每天合同总价的百分之（X%）向甲方支付违约金；3. 如因不可抗力导致无法履行合同的一方，不承担违约责任。
五、其他事宜1. 合同一式两份，双方各执一份，自XXX年XX月XX日生效；2. 如有争议，双方应友好协商解决，协商不成时，应提交深圳市XXXX法院裁决。
甲方（盖章）：乙方（签名）：日期：XXX年XX月XX日日期：XXX年XX月XX日声明：该合同仅为范本，具体条款以实际签署的合同为准。
篇2深圳市商品房预售合同范本甲方（房地产开发商）：________乙方（购房人）：________鉴于甲方是一家合法注册并具有开发商品房资质的房地产开发企业，依法开发建设了________小区/楼盘（以下简称“项目”），现推出项目中的销售房源，并与乙方就该房源的销售事宜达成如下合同：一、项目信息1. 项目名称：________2. 项目位置：________3. 建筑面积：________4. 房屋类型：________5. 房屋总套数：________6. 沿革权人：________二、房源信息1. 房屋编号：________2. 房屋建筑面积：________3. 房屋用途：________4. 房屋结构：________5. 房屋销售总价：________三、付款方式1. 乙方首期支付房屋销售总价的____%作为定金，定金支付后甲方提供书面确认，并在____日内与乙方签订正式意向书。
深圳商品房预售合同模板6篇
深圳商品房预售合同模板6篇篇1深圳商品房预售合同模板甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用原则，在友好协商的基础上，就乙方购买甲方位于深圳市__________小区__________号楼（以下简称“商品房”）达成以下约定，以资诚信履行。
双方同意签订本《深圳商品房预售合同》（以下简称“合同”）。
一、商品房基本情况1.1 商品房均价：____元/㎡，总价为____元。
1.2 商品房实际建筑面积：____㎡，其中套内建筑面积____㎡，公摊面积____㎡。
1.3 商品房交付时间：预计交付时间为__________年____月____日。
1.4 商品房交付标准及装修标准：____。
二、商品房交付和验收2.1 甲方于商品房交付日前____日内通知乙方预约交付时间，并由双方共同到现场验收商品房。
2.2 商品房的标准是按照规定做好验收，乙方应配合检查，双方如发生分歧，应书面通知，约定重新验收。
三、付款方式3.1 乙方按照以下方式支付商品房总价：（1）预付款：签署本合同当日，乙方支付商品房总价____%作为预付款，即____元；（2）首期款：商品房交付前____日乙方支付商品房总价____%作为首期款，即____元；（3）尾款：商品房交付时乙方支付商品房总价____%作为尾款，即____元。
四、交付商品房的责任4.1 甲方保证按照约定时间将商品房交付给乙方，并保证商品房的品质、规格等符合合同约定。
4.2 乙方有义务按照合同约定的付款方式及时间履行付款义务，否则甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应法律责任。
五、违约责任5.1 一方未履行合同义务的，应当承担违约责任，支付给对方违约金____元，并承担因此造成的一切经济损失。
5.2 因不可抗力等不可抗力事件导致不能按时履行合同义务时，不承担违约责任，但需及时通知对方。
最新深圳商品房预售合同8篇
最新深圳商品房预售合同8篇篇1甲方（卖方）：____________________注册地：____________________地址：____________________乙方（买方）：____________________注册地：____________________地址：____________________鉴于甲方和乙方就位于深圳市的商品房预售事宜达成如下协议，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，共同制定本合同。
一、标的物1. 甲方将其所有的位于深圳市______区______路______号的商品房预售给乙方。
该房产的具体信息详见本合同附件。
二、房屋价款及支付方式1. 房屋总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付房屋价款：（1）乙方在签订本合同时支付定金人民币______元（大写：______元整）。
（2）乙方在房屋交付前支付剩余房款人民币______元（大写：______元整）。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后______天内将房屋交付给乙方。
2. 交付时，甲方应提供房屋所有权证明及相关文件。
3. 乙方应在交付时验收房屋，如发现与合同约定不符，应当在______日内提出异议。
四、违约责任1. 若甲方未按照合同约定交付房屋，应支付乙方违约金，并赔偿乙方因此产生的损失。
2. 若乙方未按照合同约定支付房款，应支付甲方违约金，甲方有权解除本合同。
3. 若因甲方原因导致房屋无法交付或产权纠纷，甲方应退还乙方已支付的房款并支付违约金。
五、保修责任1. 甲方在房屋交付后，应按照国家和地方的有关规定承担工程质量保修责任。
2. 保修期限和保修范围详见本合同附件。
六、其他约定1. 甲乙双方应遵守国家及地方的相关法律法规，履行各自的义务。
2. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
深圳商品房预售合同范本3篇
深圳商品房预售合同范本3篇篇1深圳商品房预售合同范本合同编号：____________甲方（房屋开发商）：____________乙方（购房人）：____________鉴于甲方是一家拥有商品房开发资质的房地产开发商，乙方是一名具备购房资格的消费者，经甲乙双方充分协商，就乙方购买甲方开发的商品房事宜，达成如下合同：第一条房屋基本情况1.1 项目名称：____________1.2 房屋位置：____________1.3 房屋总套数：____________1.4 房屋总建筑面积：____________第二条房屋价格及支付方式2.1 房屋总价为____________，乙方需按照以下方式进行付款：2.2 预付款：乙方需在签订本合同之日起___天内支付__________元作为首笔预付款，预付款将视为认购意向金，不可退还。
2.3 首付款：乙方需在预付款之后___个月内支付__________元作为首付款，首付款不得少于房屋总价的___%。
2.4 尾款支付：剩余款项将在房屋交付时一次性支付。
第三条房屋交付及验收3.1 甲方承诺在乙方支付全部款项后，将房屋按照双方约定的交付时间内交付给乙方。
3.2 乙方有权在收房当日对房屋进行验收，如发现房屋有质量问题，乙方有权要求甲方进行整改或退还房款。
第四条违约责任4.1 如乙方逾期支付购房款项，甲方有权解除合同并没收乙方已支付的款项。
4.2 如甲方逾期交付房屋，甲方需按照每日___%的比例向乙方支付违约金。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方签署交房确认书之日终止。
5.2 本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签署日期：____________以上为《深圳商品房预售合同范本》，请甲乙双方认真阅读并签署。
篇2深圳商品房预售合同范本甲方（预售企业）：__________ 乙方（预购人）：__________鉴于乙方欲购买甲方开发的__________商品房，甲乙双方经友好协商，达成如下预售合同：一、商品房基本情况1. 商品房基本信息：（1）项目名称：__________（2）楼栋号：__________ 房间号：__________（3）土地证号：__________ 预售许可证号：__________（4）建筑面积：__________ 平方米（5）套内面积：__________ 平方米2. 商品房交付标准：（1）交房标准：毛坯交付/精装修（2）交房时间：预计__________年____月____日3. 商品房总价：（1）商品房总价：__________元（人民币大写）（含装修、装饰部分）（2）首期付款金额：__________元（预付款/订金），乙方已向甲方支付4. 首付比例及付款方式：（1）首付比例：______%（首付比例需符合当地政策规定）（2）首付金额：__________元（3）首付方式：______________5. 分期付款方式：（1）首期：__________元，签订本合同时支付（2）中期：__________元，乙方向甲方支付（3）尾款：__________元，在交付商品房时支付二、合同约定事项1. 商品房的预售交易属于__________项目，乙方保证其具有__________的购房资格。
最新深圳商品房预售合同6篇
最新深圳商品房预售合同6篇篇1最新深圳商品房预售合同一、合同双方甲方（开发商）：单位名称：法定代表人：注册地址：联系电话：乙方（购房者）：姓名：身份证号码：联系方式：二、房屋信息1. 房屋位置：（详细地址）2. 房屋建筑面积：3. 房屋用途：4. 房屋价格：5. 首付款金额：6. 预计交房时间：三、付款方式1. 签订合同时，乙方需支付首付款金额的（比例）作为定金；2. 乙方需在（时间）内将剩余款项支付完成。
四、房屋交付标准1. 房屋按照国家有关规定交付，保证质量达到国家标准；2. 房屋附属设施齐全，如停车位、电梯等；3. 房屋交付时，甲方应提供相关的产权证明文件和税费发票。
五、风险提示1. 房屋产权属于国家所有，乙方需在购房后及时办理相关产权手续；2. 若因房屋质量问题导致纠纷，可依法向相关部门申诉；3. 甲方应配合提供相关证明文件，协助解决交房过程中的问题。
六、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，双方可协商解决，若协商无果，则按照国家相关法律规定执行；3. 本合同自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章签字）：乙方（签字）：日期：年月日日期：年月日以上是最新深圳商品房预售合同的内容，双方在签署合同之前应认真阅读，并按照约定履行各自的义务。
希望乙方在购房过程中顺利，享受美好的家庭生活。
篇2最新深圳商品房预售合同随着深圳房地产市场的不断发展和房价的不断上涨，购买商品房的需求也越来越大。
为了规范商品房销售行为，保护购房者的合法权益，深圳市不断完善商品房预售合同，力求让购房者在购房过程中能够享受到更全面的法律保护。
一、合同签署流程在深圳购买商品房时，首先需要与开发商签订商品房预售合同。
合同签署流程一般包括以下几个步骤：1.认购：购房者在选择心仪房源后，与开发商签订认购书，缴纳认购定金。
认购书是购房者与开发商之间签订的一种意向性协议，双方在认购书中约定了购房者购买房屋的基本信息和价格，开发商也承诺将该房屋优先售予购房者。
2024年深圳商品房预售合同书范文（三篇）
2024年深圳商品房预售合同书范文深圳市商品房预售合同甲方：（开发商名称）乙方：（购房人姓名/身份证号码）丙方：（监督机构/律师事务所名称）鉴于甲方是依法设立并有效存续的房地产开发企业，具备商品房预售资质；鉴于乙方具备购买商品房的资格和能力；鉴于丙方具备商品房预售合同监督资质；甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规有关规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方购买甲方开发的商品房事宜达成如下合同：第一条商品房基本信息1.1 项目名称：（商品房项目名称）1.2 建设单位：（开发商名称）1.3 项目位置：（项目具体地址）1.4 户型分布：（具体户型面积、数量等）1.5 购房面积：（具体购房面积）第二条购房款支付方式2.1 购房总价：（具体金额）2.2 购房款支付方式：（首付款、贷款、分期付款等）2.3 购房款支付时间及方式：（具体时间及方式）第三条商品房交付标准及时间3.1 商品房交付标准：（具体标准）3.2 商品房交付时间：（具体时间）第四条商品房质量保证4.1 商品房质量标准：（具体标准）4.2 商品房质量保证期限：（具体期限）第五条其他约定事项（在此可以根据实际情况自行添加其他约定事项，例如物业管理费、装修要求等）第六条合同解除及争议解决6.1 合同解除条件及方式：（具体条件及方式）6.2 合同争议解决方式：（仲裁、诉讼等）第七条合同的附属文件7.1 房屋所有权证书：7.2 建筑工程规划许可证：7.3 商品房预售许可证：7.4 委托预售合同的备案文件：第八条合同生效及补充条款8.1 合同生效及补充条款：（具体内容）本合同一式两份，乙方和丙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（签名）：丙方（盖章）：日期：日期：日期：2024年深圳商品房预售合同书范文（二）深圳市商品房预售合同合同编号：_______签订日期：_______甲方（开发商）：_______乙方（购房者）：_______项目名称：_______楼栋号：_______房号：_______一、合同目的及约定1.1 甲方为购房者提供商品房预售服务，根据国家相关法律法规及本合同约定，甲乙双方达成以下协议。
深圳经济特区的商品房预售合同书7篇
深圳经济特区的商品房预售合同书7篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方预售的商品房事宜，达成如下协议：一、预售商品房基本情况甲方预售的商品房位于深圳经济特区，具体地址：__________________。
该商品房建筑面积为_______平方米，套内面积为_______平方米。
甲方已取得该房产的合法预售资格，确保房屋质量符合国家相关标准。
二、价格和付款方式1. 甲方同意以总价为人民币________元（大写：_________元整）的价格预售该商品房给乙方。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）在签订本合同时支付定金人民币______元（大写：_______元整）；（2）在合同签署后的____天内支付首付款人民币______元（大写：_______元整）；（3）剩余款项通过银行贷款方式支付。
三、房屋交付期限和条件1. 甲方应当在乙方完成付款后的______个月内，将房屋交付给乙方使用。
2. 交付时，甲方应提供房屋竣工验收合格证明、房屋产权证书等相关文件。
3. 如因甲方原因导致逾期交付，甲方应按照已付房款的____%向乙方支付违约金。
四、违约责任1. 若乙方未按约定时间支付房款，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
2. 若甲方未按约定时间交付房屋，乙方有权要求甲方按照约定支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致甲方无法按时交付房屋，甲方应在不可抗力因素消失后尽快交付，并免于承担违约责任。
五、产权登记和权属证书办理1. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋产权登记手续。
2. 甲方应在办理产权登记后______天内将权属证书交付给乙方。
3. 如因甲方原因导致产权登记和权属证书办理延迟，甲方应承担违约责任。
深圳商品房预售合同3篇
深圳商品房预售合同3篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲、乙双方就下列房屋的预售事宜，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为明确双方的权利义务，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方将其开发的位于深圳市的商品房预售给乙方。
房屋的具体位置、栋号、房号、建筑面积、套内面积等详见本合同附件。
二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价为人民币______元（大写：______元整）。
乙方应按照以下方式支付房款：（1）在签署本合同时支付定金人民币______元；（2）在房屋交付前支付剩余房款人民币______元。
2. 如乙方未按约定时间支付房款，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
三、房屋交付1. 甲方应当在乙方支付完全部房款后的______个月内，将房屋交付给乙方。
如甲方未能按时交付，应当按照乙方的要求支付违约金。
2. 房屋交付时，甲乙双方应当场共同检查房屋状况，并签署《房屋交接单》。
四、甲方责任1. 甲方应当保证所售房屋的所有权无争议，不存在抵押、查封等权利限制。
2. 甲方应当保证房屋的建筑质量和安全性能符合相关法规和标准。
3. 甲方应当在房屋交付前办理完毕相关产权登记手续。
五、乙方责任1. 乙方应当按照约定时间支付房款。
2. 乙方应当保证所提供的购房资格证明及相关资料真实有效。
3. 乙方应当按时接收房屋，并对房屋的状况进行认真检查。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同的约定，乙方有权要求解除合同，并要求甲方退还已支付的房款及支付违约金。
2. 若乙方违反本合同的约定，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若违约金不足以弥补甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿损失。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的修改和补充应当以书面形式进行，作为本合同的组成部分。
深圳商品房预售合同范本7篇
深圳商品房预售合同范本7篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲、乙双方就甲方所持有的商品房达成预售意向，为明确双方权益，防止发生纠纷，特订立本预售合同，以资共同信守执行。
一、标的物1. 甲方同意将其所持有的位于深圳市______区______路______号的商品房预售给乙方。
2. 乙方已对拟购商品房进行了实地考察，对房屋现状无异议。
3. 房屋建筑面积为______平方米（含公摊面积），具体面积以政府相关部门最终核定为准。
二、价格与付款方式1. 甲方同意以每平方米______元的价格将房屋出售给乙方，总价为人民币______元（大写：______）。
2. 乙方应按照以下方式支付房款：（1）合同签订之日起______日内支付定金人民币______元；（2）于______日前支付总房款的______%；（3）剩余房款于房屋交付时一次性付清。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后的______个月内，将房屋交付乙方使用。
2. 甲方交付房屋前，应办理完毕房屋所有权证及土地使用权证。
3. 甲方逾期交付房屋的，应支付乙方违约金，违约金每日按总房款的万分之五计算。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付房款，应支付甲方逾期付款违约金，违约金每日按未付房款的万分之五计算。
2. 若甲方未能按期交付房屋或未能办理产权证明，应支付乙方违约金，违约金计算方式同上。
3. 若因甲方原因导致乙方无法取得房屋产权的，乙方有权解除合同，并要求甲方退还已支付的房款及相应利息损失。
五、产权登记与权属证明1. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋所有权证及土地使用权证，并承担相关费用。
2. 乙方有权要求甲方提供办理产权登记所需的所有材料。
若因甲方原因导致乙方无法办理产权登记的，视为甲方违约。
六、其他约定事项1. 甲方应保证所售房屋无产权纠纷，无债权、债务问题。
深圳商品房预售合同范本6篇
深圳商品房预售合同范本6篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲、乙双方就甲方预售的商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________。
2. 房屋类型：公寓/住宅/商业等。
3. 房屋面积：具体面积及公摊面积以政府部门实测为准。
4. 房屋结构：具体结构以设计图及现场实际情况为准。
二、预售条件与承诺1. 甲方已取得该房屋的预售许可证，并承诺在合同签署后一定期限内办理房屋产权证书。
2. 甲方承诺房屋建设符合相关法规和政策，保证工程质量并按时交付使用。
3. 甲方承诺房屋权属清晰，不存在权属纠纷和抵押情况。
4. 乙方对房屋状况、产权归属等已进行充分了解并自愿购买。
三、交易条款1. 房屋价格：人民币____元整（大写____元整）。
价格包含房屋本身、附属设施及配套设施等。
具体价格以双方协商为准。
2. 付款方式：乙方应按照合同规定的时间节点支付定金、首付款、分期款项等款项。
3. 交房日期：具体交房日期以合同约定为准，甲方应提前通知乙方办理交房手续。
如甲方逾期交房，应按照合同规定承担违约责任。
4. 违约责任：双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
具体违约事项及责任以合同约定为准。
四、房屋产权归属及转移1. 在房屋交付前，甲方负责办理房屋产权证书及相关权属证明文件。
2. 甲方在办理完房屋产权证书后，应及时将产权转移至乙方名下。
产权转移过程中产生的税费由双方按照相关政策承担。
3. 乙方在办理产权转移过程中应配合甲方提供相关证件及资料。
五、房屋保修及物业管理1. 甲方对房屋实行保修制度，保修期限及保修内容以合同约定为准。
在保修期限内出现质量问题，甲方应负责修复。
2. 房屋交付后，乙方应遵守物业管理规定，按时缴纳物业管理费用。
3. 甲方应确保物业管理的合法性和规范性，为乙方提供良好的居住环境和服务。
深圳商品房预售合同范本8篇
深圳商品房预售合同范本8篇篇1甲方（卖方）：_________________________乙方（买方）：_________________________鉴于甲方是拥有合法资格的房地产开发商，拟预售位于深圳市的商品房给乙方，乙方同意购买该房产。
为明确双方的权利和义务，达成以下协议：一、房屋基本情况1. 甲方将位于_________________________的商品房预售给乙方，乙方同意购买该房屋。
2. 房屋的具体位置、面积、户型、结构等详见附件中的房屋平面图及说明。
二、房屋价格与付款方式1. 房屋的总价为人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）在签订本合同之日起___日内，支付定金人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。
（2）在房屋交付前___日内，支付剩余购房款人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订之日起___个月内，将房屋交付给乙方使用。
2. 甲方交付房屋时，应确保房屋的结构、设施、装修等符合附件中的约定。
四、违约责任1. 若甲方未按时交付房屋，应自逾期之日起，每日向乙方支付总房价的___%作为违约金。
2. 若乙方未按时支付购房款，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
五、产权登记与权属证书1. 甲方应在房屋交付后___个月内，为乙方办理产权登记手续。
2. 甲方应在办理完产权登记手续后___日内，将权属证书交付给乙方。
六、保修责任1. 甲方应按照国家有关规定，对房屋的质量进行保修。
2. 保修期内，因甲方原因导致房屋出现质量问题，甲方应负责修复。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳商品房预售合同书示
范文本
In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound.
某某管理中心
XX年XX月
深圳商品房预售合同书示范文本
使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。
，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
出售方：______(甲方)
地址：____ 电话：_____
购买方：______(乙方)
姓名：____ 性别：_____
出生：____年____月____日
国籍：____ 身份证号码：_____
地址：____ 电话：_____
本合同依据中华人民共和国法律、《深圳经济特区土
地管理条例》和《深圳经济特区商品房产管理规定》制
定。
第一条甲方经市府国土局批准，取得位于深圳市____
用地面积____M2的土地使用权。
地块编号：____使用年期
_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
甲方在上述土地兴建楼宇，系定名为_____，由甲方预售。
第二条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第____幢____号(第____层)。
建筑面积____M2，土地面积____/M2(其中：基底分摊____M2、公用分摊____M2、其它____M2)。
第三条甲方定于____年____月____日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超过____天：
1.人力不可抗拒的自然灾害;
2.施工中遇到异常困难及重大技术问题不能及时解决;
3.其它非甲方所能控制的因素。
上述原因必须凭深圳市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付使用。
第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为：____单
价____元/M2，总金额____币____千____百____十____万____千____百____十____元整(小写____万元)。
付款方式：乙方按甲方指定收款银行：______
帐户名称：________
分期(一次)付款(见附表一)。
第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。
如逾期____天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将楼宇出售他人。
第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用，应按合同规定交付日第二天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。
第七条甲方出售的楼宇须经深圳市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。
第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后，签订《房地产转让合同书》，经市府主管部门办理转让登记手续，发给《房地产权证》，乙方才能获得房地产权。
乙方在使用期间，有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所。
同时必须遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。
第九条乙方所购楼宇只作____使用，在使用期间不得擅自改变该楼宇结构和用途，如有损坏应自费修缮。
乙方购置的楼宇所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地使用费。
第十条预售的楼宇，乙方不许转让、抵押，否则，违反市府有关规定，后果自负。
第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。
第十二条本合同自签订盖章之日起生效。
如发生纠
纷，双方应友好协商解决，不能解决时，应提请深圳市仲裁机关仲裁或深圳市中级人民法院房地产审判庭裁决。
第十三条本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。
出售方：____ 购买方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
附表一
建筑期购楼分期付款
一、第一次付款自签约日起____日内付全部价款的
____%;____币____千____百____拾____万____千____百____拾____元。
(小写：____万元)
二、第二次付款自签约日起____日内付全部价款的
____%;____币____千____百____拾____万____千____百____拾____元。
(小写：____万元)
三、其余部分在移交房屋前一天付清____%;_____币
____千____百____拾____万____千____百____拾____元。
(小写：____万元)
附表二
本合同售价中已包括的主要项目(略)
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。