建设工程合同补充协议
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建筑工程合同补充协议书范本
建筑工程合同补充协议书范本建筑工程合同补充协议书范本「篇一」发包人： (甲方) 承包人： (乙方) 工程名称：甲方双方就本工程的施工，于______年______月______日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号：号，下称原合同)，为了便于工程顺利施工，双方同意对原合同补充如下：1、由于原预算造价未包含大石挤淤，因此需要增加大石挤淤约万立方米，造价约万。
2、由于存在土方缺口，因此需要增加回填土方约万立方米，造价约万。
3、原合同第页第81.1款变更为：发包人每月15号前，按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后，支付工程进度款给承包人。
当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。
4、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签订日期：年月日建筑工程合同补充协议书范本「篇二」发包人：承包人：双方于______年______月______日签订了丰泽苑三期临时围墙工程的《建设工程施工合同》(合同编号：FZ-KQ-前期011)(以下简称原合同)。
现因工程需要，将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢结构围墙，根据本工程的实际情况，经双方协商，特制订本补充协议。
本补充协议与原合同具有同等的法律效力。
当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准，本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。
一、工程概况：工程名称：丰泽苑三期临时钢结构围墙工程工程地点：武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期用地范围内工程内容：武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期临时钢结构围墙工程的施工及保修资金来源：自筹二、工程承包范围施工合同补充协议丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装，包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部内容。
三、合同工期：施工工期：合同签订后25个日历日。
四、质量标准工程质量标准：工程质量标准合格。
建设工程施工合同补充协议书6篇
建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件，它规定了承包商和业主之间的权利和义务，约束双方的行为。
然而，在实际的施工过程中，由于各种原因，有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任，保障施工工程顺利进行，需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议，但在实际的施工过程中，由于项目的特殊性、变更需求等原因，有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议，明确双方对原合同的修改和补充内容，以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致：双方应当通过平等协商，就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中，双方可聘请专业律师协助，确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书：在协商一致后，双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容，并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书：经起草完成后，双方应及时签署补充协议书，并加盖合同章，确认补充协议的法律效力。
4.备案：签署完成后，双方应当将补充协议书备案，并通知施工工地有关部门。
备案完成后，补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围：如果施工过程中需要增加或减少工程范围，双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容，并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬：如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期：如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整，双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容：根据具体情况，双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力，双方应当严格按照补充协议的约定履行。
项目建设工程施工合同补充协议书7篇
项目建设工程施工合同补充协议书7篇篇1鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现经友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于项目施工的复杂性和不确定性，双方有必要通过补充协议明确施工过程中的各项事宜，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细描述了工程的位置、规模、设计标准及其他相关情况。
双方确认，本补充协议中的条款与工程概况紧密相关，确保施工过程的顺利进行。
三、工程进度与工期调整1. 双方经协商同意，根据项目的实际情况，对原合同约定的工期进行合理调整。
具体调整细节详见附件《工期调整计划》。
2. 施工单位应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程价款调整1. 根据项目实际情况，经双方协商，对原合同约定的工程价款进行相应的调整。
具体调整细节详见附件《工程价款调整方案》。
2. 支付方式、时间等仍按照原合同约定执行。
五、材料设备供应1. 双方约定，施工所需材料设备的采购、供应与验收应遵循以下原则：首先确保质量，其次考虑成本，并在保证工期的前提下进行。
2. 如因材料设备供应问题导致工期延误或质量问题，责任方应承担相应的违约责任。
六、工程质量与验收标准1. 施工单位应严格按照国家相关施工规范、设计文件及本补充协议的约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照国家标准及本补充协议的约定执行。
如工程质量不符合约定，施工单位应承担相应的违约责任。
七、安全文明施工1. 施工单位应制定安全文明施工方案，确保施工现场安全、整洁。
2. 施工过程中如发生安全事故，施工单位应承担相应责任。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则。
具体违约责任及处理方式详见附件《违约责任认定与处理办法》。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
建设工程补充协议5篇
建设工程补充协议5篇第1篇示例：建设工程补充协议1.0 为了加强建设工程管理，规范建设工程补充协议的签订和执行，保障建设工程的顺利进行，特制定本《建设工程补充协议》。
2.0 补充协议的签订2.1 在建设工程进行中，若发生一些与原合同内容有关而未能在原合同中详细规定的事项，需另行确定的，双方可签订补充协议。
2.2 补充协议应当明确引用原合同的编号、日期等相关内容，对补充的事项作出详细的规定。
2.3 补充协议的签订应当经各方合法代表人或授权代表签字盖章，并具有法律效力。
3.1 补充协议的内容应当与原合同的内容相一致，不得违反法律、法规的规定。
3.2 补充协议的内容包括但不限于工程变更、工程造价调整、工程工期延长等。
3.3 补充协议的签订应当是基于充分协商的结果，双方在平等、自愿的基础上达成一致意见。
4.1 补充协议一经签订，即具有法律效力，对双方具有约束力。
4.2 补充协议中明确的事项应当按照协议的规定执行，双方应积极配合，履行各自在协议中承担的义务。
4.3 如补充协议中的内容需要办理手续或备案，双方应当按照相关程序及时办理，确保协议的落实。
5.1 对于已签订的补充协议，若双方认为需要变更的，可协商一致后签订变更协议。
变更协议同样应当符合前述的签订要求。
5.2 对于已签订的补充协议，若一方提出要求解除的，需提前书面通知对方，并经协商一致后签订解除协议。
6.1 补充协议是对原合同的补充，具有同原合同一样的法律效力。
6.3 对于补充协议的执行过程中发生的争议，双方可通过友好协商解决，也可选择向有关部门寻求帮助解决。
7.1 本协议应当遵循国家法律、法规的规定，不得违反国家法律、法规。
7.2 本协议自签订之日起生效，自双方各自履行完毕各自在协议项下的全部义务之日终止。
7.3 本协议内容及效力变更、补充均须经双方书面同意并签订补充协议。
7.4 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
8.0 出现不能识别或补充协议签订过程中所涉及的其他事宜，按照相关法律法规的规定执行。
工程补充协议模板8篇
工程补充协议模板8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方已经签署主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种因素，如设计变更、工程量增减等，双方有必要通过本补充协议对原合同相关条款进行明确、补充和修订。
本协议为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
二、工程概况及范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：依据原合同约定，补充具体施工内容和范围。
4. 乙方须按照甲方要求及施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
三、工程进度与工期1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方应全力配合，确保工程进度。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出合理索赔。
具体索赔金额双方另行协商。
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应违约责任和损失赔偿责任。
四、合同价格及支付方式1. 根据工程实际情况，对原合同价格进行相应调整。
具体调整细节附后。
2. 支付方式：依据原合同约定的支付方式，补充具体支付细节和节点。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法有效的发票。
五、质量保证与安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家及地方相关施工质量、安全、文明施工规范，确保施工过程安全可控。
2. 甲方有权对乙方施工现场进行安全文明检查，发现违规行为有权要求乙方整改。
3. 如因乙方原因发生重大安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供的材料设备应按时、按量供应，确保工程进度。
2. 乙方自行采购的材料设备应符合国家相关标准，并提供合格证明。
3. 双方应共同制定材料设备验收标准，确保工程质量。
七、违约责任及索赔1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。
三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。
（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。
（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。
（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。
（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
2024年建设工程施工合同补充协议（三篇）
2024年建设工程施工合同补充协议合同补充协议编号：2024-XXX-BC签订日期：xxxx年xx月xx日甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就《2024年建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）中的相关事项作出如下补充协议：一、补充项目及内容甲方和乙方就原合同中的以下项目做出补充协议，补充内容如下：1. 工程范围补充项目的工程范围包括但不限于（具体描述补充范围）。
甲方和乙方均认可该补充范围的工程内容和施工要求。
2. 工程工期为确保补充项目按时完成，乙方同意将工程工期延长（具体延长时间），甲方同意支付乙方相应的工期补偿。
3. 工程造价补充项目的工程造价为（具体金额）。
甲方同意按照工程进展情况合理支付款项，乙方同意按计划按时完成工程，并提供相关合格的施工材料和设备。
4. 施工规范甲方和乙方确认，补充项目的施工质量和技术要求与原合同中的规定保持一致。
5. 变更管理双方同意，在补充项目实施过程中，如出现必要的变更，应按照变更管理程序进行处理，包括但不限于双方经协商一致后签订变更单，并调整工期和工程造价等相关事宜。
6. 其他补充事项（根据实际情况补充其他事项）二、补充协议的执行1. 双方同意严格按照本补充协议的约定履行相关义务，并保证其具有法律效力。
2. 本补充协议成立之前，甲、乙双方均已经仔细阅读了原合同的全部条款和条件，并明确理解了各自的权利和义务。
3. 如果本补充协议与原合同的内容存在冲突或不一致之处，以本补充协议为准。
三、违约责任任何一方未按照本补充协议约定的履行相应义务，应负违约责任，并承担因此给对方造成的损失。
违约方应在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，尽力减少损失，并承担由此产生的相关费用。
四、争议解决本补充协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律，并提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程强制性条文规范》等有关法律法规的规定，为明确双方在建设工程施工合同中所约定事项，现就共同签订本合同补充协议。
一、工程基本情况及变更原因1.1 甲方与乙方于____年____月____日签订《建设工程施工合同》，工程名称为______，承建工程的位置为______，工程质量等级为______，合同金额为______。
1.2 工程施工过程中，由于施工现场环境、施工条件、设计要求或相关方面的要求发生了变化，为保证工程施工的顺利进行，现需对原合同进行变更。
1.3 经甲、乙双方友好协商，就下述具体内容达成一致：二、合同内容的修改或补充2.1 工程合同金额变更原工程合同金额为______，现甲方与乙方商定，将工程合同金额由______修改为______。
2.2 工程建设期限的延长原工程合同约定的建设期限为______，由于_____的原因，乙方需要延长工程建设期限______。
2.3 工程质量要求变更原工程合同约定的工程质量等级为______，现甲方要求将工程质量等级提升为______。
2.4 其他修改事项（如设计变更、支付方式变更、施工工期变更等）三、补充协议的生效及执行3.1 本合同补充协议经双方盖章签字后生效，自生效之日起对原合同具有同等法律效力。
3.2 本合同补充协议的执行方式、执行时间及相关责任等事宜，按照双方原合同的约定执行。
甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________日期：____年____月____日以上为《建设工程施工合同补充协议书》，甲、乙双方应本着平等、自愿的原则，友好协商解决问题，确保工程施工的顺利进行。
愿我们共同为建设工程的顺利完成而努力奋斗！篇2建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲乙双方就（建设工程项目名称）项目签订了施工合同，经过双方协商一致，为更好地明确双方权利义务，特签订本补充协议书，共同遵守合同规定，保证工程质量，确保工期完成。
工程合同补充协议8篇
工程合同补充协议8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已经签署了一项工程合同，现根据工程实际情况和双方共同意愿，经友好协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、背景与原则本协议为甲乙双方就工程合同（原合同）所进行的补充约定，旨在明确双方在工程实施过程中的权利和义务，确保工程顺利进行。
本补充协议遵循平等互利、诚实信用的原则，遵循国家相关法律法规的规定。
二、工程概况本次补充协议涉及的工程名称为：____________________。
工程地点为：____________________。
工程内容包括但不限于：____________________（具体以双方商定为准）。
三、合同金额与支付方式1. 本补充协议涉及的工程费用总额为人民币：______元（大写：______元整）。
该费用包括但不限于材料费、人工费、税费等。
2. 支付方式：____________________（如预付款、进度款、竣工验收款等支付方式及比例）。
四、工期调整与延误处理1. 鉴于工程实际情况，双方同意对原合同约定的工期进行调整。
新的工期为：自本协议签署之日起计算，共计______天。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天支付违约金______元的方式承担违约责任。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应相应顺延工期。
五、质量与保修责任1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定要求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任和损失赔偿责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限为______年。
保修期间，乙方负责免费维修因乙方原因导致的质量问题。
六、违约责任与解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违反协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑补充协议范本3篇
建筑补充协议范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建筑补充协议范本一、甲方：（建设单位）地址：联系人：电话：乙方：（承包商）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和双方自愿的原则，经甲、乙双方友好协商，就建筑工程施工过程中所涉及的补充协议达成如下协议：第一条施工工期1. 乙方承诺按照原合同规定的工期完成工程，并在工程过程中保证施工质量，不得因故意延误工期影响工程进度。
2. 若乙方因不可抗力等原因延误工期，甲方同意适当延长工程竣工时间，但需提前书面通知并提供合理的解释。
第二条工程质量1. 乙方应按照国家标准和工程设计要求，严格执行工程施工规范，保证施工质量符合相关标准。
2. 若发现工程存在质量问题，乙方应在第一时间进行整改，并承担因此产生的费用。
3. 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合，并按照相关要求进行整改。
第三条变更设计1. 若在施工过程中发现设计方案需进行变更，双方应共同商议并签订书面补充协议，明确变更内容、费用及工期等。
2. 变更设计需符合国家建筑规范和法律法规的要求，并经甲方的批准后方可执行。
第四条工程款支付1. 甲方应按照合同规定的支付进度及时支付工程款给乙方。
2. 乙方应按照工程进度和质量要求，合理使用工程款，并保证施工材料和人员的供应。
3. 若因甲方拖欠款项导致工程停滞，乙方有权中止工程并要求赔偿相应损失。
第五条保修期1. 工程竣工后，乙方应提供合格的保修期服务，保修期不少于一年。
2. 若在保修期内发现工程存在质量问题，乙方应免费进行维修或更换，并承担相关费用。
第六条解决纠纷1. 若双方在施工过程中产生争议，应首先友好协商解决。
如无法协商一致，应提交有关仲裁机构或司法机构处理。
2. 乙方应配合相关调查，提供证据和资料，积极履行协议义务。
第七条其他1. 本协议自双方签字生效，至工程竣工并保修期结束。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程施工合同补充协议范本8篇
建设工程施工合同补充协议范本8篇施工合同补充协议篇一甲方：__________ （以下简称甲方）乙方：__________ （以下简称乙方）本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》（下称“原协议”）中的定义一样。
鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。
()合同内容补充局部：_____其它事项说明：__________本协议生效：本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不行分割的组成局部，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余局部应完全连续有效。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定人代表法定人代表（或授权代表）：（或授权代表）：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：通讯地址：通讯地址：联系人：联系人：联系电话：联系电话：传真：传真：施工合同补充协议范例篇二甲方：乙方“签订时期年月日甲方法定代表人企业地址施工地址工商注册机关乙方居民身份证号诞生日期年月日家庭住址邮政编码户口所在地省（市)区(县）乡镇村依据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经公平协商全都，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止。
其中试用期至年月日止。
2、以完成肯定工作为期限的合同。
本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。
3、无固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于法定或商定的解除（终止）合同的条件消失时止。
其中试用期至年月日止。
建筑合同补充协议范本5篇
建筑合同补充协议范本5篇第1篇示例：建筑合同补充协议范本甲方：（委托方）乙方：（承包方）《建筑工程合同》于________年____月____日签订，合同金额为人民币_______元整。
因工程实际情况发生变更，为明确双方责任和权利，特订立本补充协议。
一、补充工程范围1. 本补充协议主要针对原合同约定的工程范围进行调整。
具体调整内容如下：2. 确认补充工程范围及相关工程变更的实施时间。
二、工程变更的费用1. 补充工程范围增减对工程总造价造成的影响，由双方协商确定变更后的工程款。
2. 工程变更费用支付方式及时间。
三、工程质量保证1. 未经甲方书面同意，乙方不得私自对工程进行任何变更。
2. 乙方应保证变更后的工程质量符合相关标准和规定。
四、工程变更后的验收及结算1. 工程完成后，双方应按照变更后的工程范围进行验收。
2. 验收合格后，签署最终结算协议。
五、其他约定1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，具有合同效力。
2. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：（盖章）日期：____年____月____日第2篇示例：建筑合同补充协议范本甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方联系电话）鉴于甲方与乙方就（建筑项目名称）项目施工合同签订并履行了部分内容，现甲、乙双方经友好协商，就相关事项达成如下补充协议：第一条工程项目名称本次补充协议的内容与建筑项目名称《（建筑项目名称）》施工合同相关，为该工程项目专属的补充协议。
第二条工程内容变更原施工合同中规定的工程内容发生变更时，应及时书面通知对方，并经过双方协商一致后签订本次补充协议。
第三条工程款支付1. 甲方应按照原合同约定的工程款支付进度及时足额支付给乙方。
2. 如工程内容发生变更，应重新确定工程款支付方式及进度，并在双方协商一致后签订书面协议。
第四条工期调整1. 如因不可抗力等特殊原因导致工程工期发生变更，应及时通知对方并重新协商确定工程完工日期。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程建设合同补充协议(最新6篇)
工程建设合同补充协议（最新6篇）在充满活力，日益开放的今天，协议使用的情况越来越多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。
那么相关的`协议到底怎么写呢？下面是xxx整理的工程建设合同补充协议（最新6篇），如果能帮助到您，小编的一切努力都是值得的。
工程合同补充协议书篇一发包人：（以下简称甲方）_______承包人：（以下简称乙方）_______（以下称发包人）实施的（ )标段，由_______ (以下称承包人）中标，并于_______年_______月_______日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为_______（大写）（￥_______元）。
现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协议：1、计划竣工日期为_____________年12月31日。
2、本补充协议仅对工期顺延，其余不作调整。
2、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。
3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。
4、本补充协议一式陆份。
双方各执叁份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程合同补充协议书篇二甲方（借款单位）________________________________ 法定代表人：________ 职务：____地址：________ 邮码：____ 电话：________乙方（贷款行）____________________________________法定代表人：________ 职务：____地址：________ 邮码：____ 电话：________丙方担保方：________________________________甲方为承包____ 国（地区）____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同补充协议
篇一：建设工程施工合同补充协议
建设工程施工合同补充协议
建设单位:
施工单位：
日期：XX年月日
建设工程施工合同补充协议
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
由甲方开发建设的经甲乙双方协商由乙方承建。
为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，一致同意在原签定的《建设工程施工合同》（简称标准合同文本）的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设工程施工合同补充协议（以下简称本合同）如下，并且标准合同文本与本合同有不一致之处，以本合同为准。
第一条工程概况
1、工程名称：
2、建设地点：
3、建设规模：㎡
4、层数：
5、工程结构形式：
6、工程承包范围：设计院设计的本项目工程施工图中所包含的建筑物2m以内的土建、给排水、采暖工程。
甲方分包的范围：人防防爆门、单元进户电子对讲防盗门、楼梯间单元防火门、住户防火单开防盗门；电梯；塑钢窗；幕墙；外墙瓷砖或涂料、装饰石材、设备，消防水电工程。
7、承包方式：包工包料。
按合同承包范围包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全和文明施工、包验收。
8、合同工期：开工日期：；竣工验收日期：。
9、质量标准：合格，主体工程市结构优质奖。
10、合同价款：本合同造价暂定为人民币（大写）万元，小写元。
第二条工程造价确定及结算方式
一、计价依据
本工程为定额计价，采用定额计价方式结算。
执行XX年黑龙江省建设工程计价依据《建筑工程计价定额》、《给排水、暖通、消防及生活用燃气安装工程计价定额》、《施工机械台班费用定额》、《建设工程费用定额》，以下简称《省定额》和《费用定额》。
二、费用定额有关费率计取规定：以人工费为计费基础，取费基数为53元/工日。
1、通用措施费：建筑工程为% ；装饰工程为%；安装工程为%。
室内空气污染测试费由甲方统一缴纳，不再扣除乙方费用。
冬季施工费按冬季施工期实际发生工程量按各项工程规定费率计价。
(建筑工程为3%、装饰和安装工程为%)，计取冬季施工费的定额项目不再计取雨季施工费。
冬季施工期以黑龙江省建筑安装工程费用定额规定的日期为准（11月5日至下年3月31日并执行建筑工程冬期施工规程JGJ104-97相关规定）
2．企业管理费：建筑工程为16%；装饰工程为11%；安装工程为16%。
3、利润：建筑、装饰和安装工程为20%。
4、乙方在工程总结算时按工程总造价税前让利3%，但甲方指定的材料价差、甲方指定分包工程不计入让利。
三、人工费、材料费和机械费找差规定：
1、人工费价差：
建筑、装饰、安装工程人工费价差按当年省、市结算文件执行。
2、材料费价差：
钢筋、砼、苯板、预拌砂浆、砌块、水泥、电线、水暖
管件等按该种材料施工期间《哈尔滨工程造价信息》的当月下浮2%进入工程结算，不再计取采保费。
3、机械费价差：执行定额价格，不找市场差价。
四、总承包服务费：
1、甲方另行分包的项目甲方按费用定额规定基数的4%计取总包管理费。
总包管理费单独结算，不参与总价让利。
2、乙方向甲方及甲方分包的分包商收取的总承包服务费和配合费包括分包工程质量管理、整体工期管理、现场安全管理、施工配合管理、脚手架的正常使用、所有专业安装后的正常堵补及找零、现场垂直运输、分包材料的堆放场地、成品保护、分包单位工程资料的盖章、整理、收集等费用。
五、安全生产措施费：按照《黑龙江省建设工程安全生产措施费使用管理办法》、《黑龙江省建筑安装工程费用定额》问题解释（第1号）的规定执行。
工程结算时根据建设行政主管部门安全监督管理机构组织安全检查、动态评价和工程造价管理机构核定的费用费率计算。
工程项目未申请安全检查现场评价、未经费用标准核定的，不得计算安全生产措施费。
施工现场甲方预先搭设的砖及彩钢围挡、大门、门卫室、宿舍、食堂、农民工学校、医疗室、淋浴间、开水房、盥洗设施、公厕等临时设施等。
按实际发生乙方支付（不能超出临时设施费）。
六、规费：按照省、市建设行政主管部门核定的承包方
规费标准计取。
未经核定的不得计取。
七、税金按省、市相应结算文件规定执行。
以上没有提到的费率均不计取。
八、设计变更、现场签证：
设计变更计价：按主体工程的取费进行计算。
对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方现场代表、监理工程师不予确认，并不予结算。
九、定额中没有的项目，而实际工程发生的项目执行省、市造价管理部门认定的补充定额，无补充定额的，该项目开工前报甲方协商定价，未经甲方定价的，不予结算。
十、其它费用约定：
1、乙方“水费、电费”结算办法：水费、电费由甲方向供排水、供电部门缴纳，费用由乙方承担（水、电费单价不超出定额单价）。
塔吊基础及越冬维护必须有监理及工程部认可的施工方案并有经上述部门按施工方案进行验收的合格单后方可列入结算，否则不予结算。
塔吊基础可以按本条标准计取费用，越冬维护只计取安全生产措施费、规费和税金。
第三条工程款的支付与程序
一、本工程不支付预付工程款。
二、基础及主体工程按形象进度的50%拨付，主体封闭后付主体的70%，装饰按形象付50%，装饰完成后付85%。
工。