消防,水电劳务承包协议合同
劳务分水电消防包合同范本
劳务分水电消防包合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方工程的水电消防劳务分包事宜达成一致，签订本合同，共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：1. 水电安装工程：包括所有土建面积内的强电、弱电、给排水及消防管道安装工程。
2. 消防系统安装：包括消防喷淋、消防栓、消防报警系统等设备的安装和调试。
3. 施工期间临时用水、用电安装检测。
四、工期要求：乙方必须在年月日前竣工。
乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、工程承包方式：本工程劳务分包费用为人民币元（大写：人民币整）。
此费用包括人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、管理费等一切施工相关费用。
六、付款和结算方式：1. 工程开工前，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。
2. 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%。
3. 工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价的20%。
4. 剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
七、质量标准：1. 乙方必须按照我国相关法律法规、施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工。
2. 乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。
3. 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格。
八、安全责任：1. 乙方必须遵守安全生产法律法规，严格执行施工现场的安全规章制度。
2. 乙方应负责施工现场的安全防护，确保施工过程中的人身安全和设备安全。
3. 乙方应对施工过程中的安全事故负责，并承担相应法律责任。
九、违约责任：1. 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金为合同总价的千分之五。
2. 甲方未按照约定时间支付劳务费的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款项的千分之五。
水电劳务合同(通用6篇)合同屋
水电劳务合同（通用6篇）合同屋水电劳务合同第1篇甲方：乙方：甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定，通过友好协商，特制定以下协议：1、甲方作为总承包公司承揽了，就本工程的等分部工程的劳务分包给等人，负责人作为乙方代表，负责履行本合同的全部条款。
2、本合同按照劳务分包的原则，乙方在施工期间，服从甲方及甲方派驻工地现场项目经理部的统一领导和指挥，乙方必须无条件遵守甲方项目经理部制定的一切规章制度、施工规范，以及安全生产、文明施工等相关的规定。
3、乙方及进场施工的所有人员必须遵纪守法，如有违法乱纪的行为，乙方承担所有的直接和间接的责任和产生的一切后果。
本合同则自动失效，甲方有权把乙方清出施工现场，乙方不得干扰甲方正常的工作。
4、乙方劳务分包的分部工程具体内容为：(1)强电系统----含整个控制系统、空调供电系统、设备供电系统、施工用电安装调试和维护。
(2)弱电系统----包含监控、应急、呼叫、显示器的布管，布线，布盒，安装设备及系统调试维护。
(3)整个上下水系统。
(除消防喷淋外所有上下水系统的安装，维护，调试，保温，试压，试漏，设备安装)(1)和(2)和(3)人工费单价：13元/平方米(4)保护性拆除：拆除费用按点工计费，拆除的材料设备归甲方所有，乙方不得私自拿出工地现场如有发现，以一罚十。
注：以上结算面积按照施工平面面积为准以上价格含工地由水电工范畴做的杂事，即单价包干制 5、甲方按照实测面积和单价跟乙方结算，如有未列项目，双方友好协商；乙方自行承担施工工具、损耗、拖线板、伙食等；住宿由乙方统一安排，住宿费、水电费由乙方按实结算；乙方分包工程的装饰材料送货到施工现场，由乙方负责卸货，搬运至工作面或料库；乙方负责清理自己工作面的卫生及施工垃圾袋装化到指定场所；甲方提供脚手架、安全防护及施工电源；乙方必须按照甲方要求，统一服装、佩带安全帽、上岗证，甲方按照实际成本收取押金，待工程结束后，乙方统一退还，拿回押金，如有丢失或损坏甲方扣除相应的费用；乙方在施工现场如有违反施工操作流程及规章制度的行为，甲方可以按照规定处罚；具体标准：A、不按规定着装，佩带安全帽，上岗证(或胸卡)每人每天每违反其中一项罚款50元；B、不按规定作好安全防护，插座，拖线板不按规定安装，每违反一次罚50元，并在安全员监督下更换合格，因违反安全规程产生后果，乙方自行承担费用和责任；C、产生生活垃圾每次罚款101元，随地小便一次罚款500元，随地大便一次罚款1010元；D、吸烟或游烟每人每次罚款101元；E、不按规定作息时间上下班，一次罚款50元；分包负责人违反一次罚款500元；如有请假，提前三天，待项目经理部批准方可。
水电安装劳务合同格式范本(九篇)
水电安装劳务合同格式范本甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算（不含税金），实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责）。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
水电消防包工合同范本
水电消防包工合同甲方（发包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________鉴于甲方需要进行水电消防安装工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统安装、调试及验收等。
第二条承包范围乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求，完成以下工作：1. 电气安装：从供电部门给电表后至每层每户分配电箱的安装。
2. 给排水安装：包括室内外给排水管网的预埋及安装。
3. 消防安装：消防栓给水系统、消防喷淋系统、消防自动报警系统等的安装和调试。
4. 其他：甲方另行书面指定的工作内容。
第三条工程造价及付款方式1. 工程总造价为人民币_____________元。
2. 甲方应在乙方进场开工后____天内支付总造价的____%作为预付款。
3. 甲方根据工程进度按月支付进度款，工程完工后支付至总造价的____%。
4. 剩余____%作为质量保证金，质保期满无质量问题后支付。
第四条施工质量要求乙方必须严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量。
第五条工程期限本合同工程自____年____月____日起至____年____月____日止。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。
第七条不可抗力由于不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，双方可协商解除合同，不承担违约责任。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
水电消防的劳务合同(实用5篇)
水电消防的劳务合同（实用5篇）水电消防的劳务合同第1篇发包单位：________(以下简称甲方)承包单位：________(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条：承包方式采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：(1)层以上给水立管安装(改装)。
(2)排水管道改装或安装。
(3)卫生间给排水管道安装(4)其他零星增加工程。
2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏；如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。
第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。
若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。
乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。
管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。
严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。
消防工程承包简单合同(通用7篇)
消防工程承包简单合同(通用7篇)消防工程承包简单合同篇1发包方(以下简称甲方)：______________代表人：______________承包方(以下简称乙方)：______________责任人：______________甲、乙、双方以《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》为依据，本着各方自愿、平等、互利的原则，进行协商，结合本消防工程具体情况，达成如下协议：一、工程概述1、工程名称：______________2、设计单位：______________3、工程地点：_______________4、工程内容：_______________5、承包方式：______________6、承包范围：______________7、工程造价：______________二、各方职责甲方：1、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房。
2、保障施工安全，保证工程交付乙方时是适合施工的。
3、工程完工时，及时组织人员验收。
4、及时支付工程款。
乙方：1、乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由乙方自行承担。
2、保证施工安全，安全、文明施工。
3、不得酒后作业。
4、工程竣工时，积极配合甲方完成验收工作。
三、工期要求计划开工时间：________年______月______日，计划完工时间：________年______月______日，总共______天。
2、乙方施工前______天，须向甲方发开工通知。
四、质量要求和评定标准1、质量要求：合格并符合消防和设计要求2、评定标准：按国家和工程所在地(市/县)现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
五、安全生产规范1、乙方的施工作业，必须符合国家有关规定要求。
2、国家规定施工人员需要具备一定资质的，必须达到资质要求。
3、乙方施工时，应每三天开一次安全大会，普及安全知识。
消防水劳务分包合同7篇
消防水劳务分包合同7篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方消防水劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________消防水工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于消防水系统安装、调试、维护等。
二、分包范围乙方按照甲方要求，承担以下消防水劳务分包工作：1. 消防水系统的安装、调试。
2. 消防设施的维护、保养。
3. 消防水系统的检测、评估。
4. 甲方交办的其他消防水相关任务。
三、合同工期1. 本工程分包期限自合同签订之日起至工程完工并验收合格为止。
2. 乙方应按照甲方要求的工期完成分包工作，如遇特殊情况需及时与甲方沟通，共同协商解决。
四、合同价格及支付方式1. 本工程分包总价为人民币_____元（大写：_____元整）。
2. 支付方式：甲方按照实际完成工程量，结合合同约定价格，按月支付乙方劳务费用。
具体支付细节在双方另行签订的支付协议中约定。
五、质量标准及验收方法1. 乙方应按照国家和地方现行消防水工程相关规范、标准进行施工。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收，并通知甲方进行验收。
验收标准、方法和程序按照相关法规、规范执行。
3. 甲方初步验收合格后，报请相关部门进行最终验收。
最终验收合格后方可视为工程完成。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工图纸、技术要求及其他必要资料。
2. 甲方负责现场协调和管理，确保施工进度与质量。
3. 甲方应按照合同约定支付乙方劳务费用。
七、乙方责任1. 乙方应按照合同约定完成分包工作，确保工程质量和进度。
2. 乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施。
3. 乙方应对所承包的工程内容承担保修责任，保修期按国家相关规定执行。
八、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成分包工作，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
消防水电工程分包合同范本消防工程分包合同范本
消防水电工程分包合同范本消防工程分包合同范本合同编号：XXXXX甲方：（公司名称）联系地址：联系人：联系电话：乙方：（公司名称）联系地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方经友好协商，就消防水电工程的分包事宜达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：消防水电工程1.2 项目地点：1.3 工程内容：根据《消防法》及相关规定，包括但不限于消防管道、喷淋系统、烟雾报警系统等。
1.4 合同工期：1.5 工作要求：乙方按照国家相关消防规范、工程标准和设计要求进行工程施工。
第二条乙方责任2.1 乙方负责按照甲方提供的相关设计文件、工程要求和标准进行工程施工。
2.2 乙方负责组织施工人员，保证施工的安全、高效和按时完成。
2.3 乙方负责向甲方提供工程进度表及相关施工报告，以确保项目的可追溯性和合同的履行。
2.4 乙方负责施工现场的消防安全管理和施工期间的责任保险。
第三条甲方责任3.1 甲方提供消防工程设计文件和相关技术要求，确保设计文件的合规性和可行性。
3.2 甲方提供工程施工现场，并保证施工现场的安全和通畅。
3.3 甲方根据工程进度支付合同约定的货款。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价款为人民币（大写）（￥小写）。
4.2 甲方按照工程进度支付合同价款，具体支付方式如下：（具体分期支付方式、金额及时间安排）第五条变更与索赔5.1 除非经甲、乙双方书面协商一致，否则不得擅自变更工程规模、设计要求和工期。
5.2 乙方如有发现可能引起索赔的问题，应立即向甲方书面报告并提出索赔请求。
5.3 甲、乙双方在变更和索赔问题上应进行友好协商，如协商不成，可通过法律途径解决。
第六条违约责任6.1 如因甲方原因导致工程无法进行或延误，甲方应向乙方支付相应的违约金。
6.2 如因乙方原因导致工程无法进行或延误，乙方应向甲方支付相应的违约金。
第七条保密条款7.1 甲、乙双方对在履行合同过程中所涉及的技术、商业秘密及其它保密信息应予以保密。
水电工劳务承包合同书
水电工劳务承包合同书5篇水电工劳务承包合同书1发包单位：(以下称甲方) 承包单位：(以下称乙方)经甲乙双方协商，甲方同意将__大厦项目地下室水电工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称__大厦第二条、工程地点街区第三条、承包范围__大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
第四条、承包内容1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。
地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。
具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
第五条、承包方式1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币2、甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。
第八条、工期1、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第九条、质量要求乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
消防水电合同范本10篇
消防水电合同范本10篇消防水电合同范本 (1) 工程承包人(以下简称甲方)：劳务分包人(以下简称乙方)：鉴于甲方与建设单位已经签署建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况工程项目：;分包工程名称：施工分包范围：主要施工内容包括：、。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容：本工程( #楼，建筑面积约平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围：1) 给排水工程：①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2) 电气照明工程：①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。
3) 消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收:本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。
属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。
经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。
水电消防等劳务合同范本
水电消防等劳务合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方的水电消防等劳务工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统安装、弱电系统安装、给排水系统安装、通风空调系统安装等。
4. 工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收。
5. 工期：随工程主体，具体以甲方工程师的指令为准。
二、工程质量及验收标准乙方应严格按照国家有关建筑安装施工规范、国家标准、行业标准及甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工。
工程完成后，必须经甲方、监理及质监部门验收，验收合格后方能进入下一道工序。
如工程质量不符合约定，乙方应负责返工，由此产生的一切费用由乙方承担。
三、安全生产乙方必须遵守国家的法律法规，严格按照安全生产的要求进行施工。
乙方应对施工人员进行安全教育和培训，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身安全和设备安全。
如乙方在施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任。
四、合同价款本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，具体金额双方协商确定。
如要变更施工内容、变更材料，工程造价按实际计算。
合同价款支付方式双方协商确定。
五、合同的履行1. 乙方应按照约定的工期、质量、安全等要求完成施工。
2. 甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。
3. 甲方应提供施工所需的一切条件，包括但不限于施工场地、水电供应、材料供应等。
4. 乙方应按照约定的方式进行施工，并接受甲方的监督和管理。
六、违约责任1. 如乙方未按照约定的工期、质量、安全等要求完成施工，甲方有权按约定扣除乙方违约金，并有权解除合同。
2. 如甲方未按照约定的付款方式及时支付合同价款，乙方有权按约定扣除甲方违约金，并有权解除合同。
3. 如甲方提供的设计图纸、技术要求等存在问题，导致乙方无法按照约定完成施工，甲方应承担由此产生的费用，并支付乙方相应的违约金。
水电劳务承包合同3篇 建设工程水电劳务分包合同
水电劳务承包合同3篇建设工程水电劳务分包合同下面是我整理的水电劳务承包合同3篇建设工程水电劳务分包合同，以供参考。
水电劳务承包合同1甲方代表(以下简称甲方)乙方代表(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就教化学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一样。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称二：工程地点三：工程承包范围工程范围与内容：(包括教化学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等全部土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，施工图变更后工程量另行计算)( 1)室内给水管网预埋及安装;(2)室内排水管网预埋及安装;(3)室内给水设备预埋及安装;(4)室内照明线路预埋及安装;(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;(6)防雷接地安装(7)消防预埋及安装(8)弱电预埋及安装四：工期要求1、乙方必需在年月日前竣工。
乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五: 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。
六: 合同价款本合同价款为人民币：19 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
七: 付款和结算方式(1)由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工程量50%的时候，支付总劳务费的40%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的15%(剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。
水电包工承包合同范本(合集5篇)
水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。
电工劳务承包合同范文(热门6篇)
电工劳务承包合同范文（热门6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!电工劳务承包合同范文（热门6篇）电工劳务承包合同范文第1篇1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
消防劳务清包合同7篇
消防劳务清包合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方消防工程的劳务清包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________消防工程。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：消防工程的劳务清包，包括但不限于消防报警系统、喷淋系统、消火栓系统、防火门、应急照明等的安装工作。
二、合同工期开工日期：_____年_____月_____日。
竣工日期：_____年_____月_____日。
合同工期总日历天数：_____天。
三、承包方式及劳务报酬支付1. 承包方式：清包，即乙方仅提供劳务，材料由甲方负责供应。
2. 劳务报酬支付：按工程进度节点支付劳务费用，具体包括预付款、进度款和尾款结算等具体条款（详见附件一）。
四、工程质量和验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范和安全操作规程进行施工作业，确保工程质量符合国家和地方相关标准及规范的要求。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，并提供相关技术资料。
甲方接到申请后组织验收，验收合格后办理验收手续。
3. 若验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全生产。
2. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成环境污染或破坏公共设施等，由乙方承担相应责任。
3. 若因乙方违反安全操作规程或未尽到安全防护职责导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。
六、违约责任及赔偿损失1. 若因甲方原因导致工程停工或延期支付劳务报酬等违约行为，应承担违约责任并赔偿乙方因此造成的损失。
具体赔偿标准按照合同相关条款执行。
2. 若因乙方原因导致工程延期或工程质量不合格等违约行为，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
水电及消防清包施工合同6篇
水电及消防清包施工合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要乙方为其提供水电及消防清包施工服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电及消防清包工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：本工程包括水电安装、消防设施安装等，具体工作内容根据施工图纸及甲方要求进行。
二、承包方式及范围1. 承包方式：清包。
即乙方负责提供劳务，甲方负责材料供应及现场管理。
2. 承包范围：本工程的所有水电及消防设施的安装工作，包括但不限于水管、电线、消防管道、消防设备的安装等。
三、工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
3. 乙方应在约定的工期内完成施工任务，如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商，并取得甲方的同意。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及安全要求施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并提前通知甲方进行验收。
3. 甲方验收时，如发现工程存在质量问题，应通知乙方进行整改，乙方应在规定时间内完成整改工作。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元（大写：______元整）。
该价款为包干价，包括人工费、管理费、措施费等一切费用。
2. 支付方式：工程款项分三次支付。
开工前支付工程总价的__%，工程进行中支付__%，工程竣工验收合格后支付剩余的__%。
六、甲方责任与义务1. 甲方负责提供施工图纸、施工材料，并确保施工现场的供电、供水等基础设施的正常运行。
2. 甲方有权对施工现场进行监管，确保施工进度和质量符合要求。
3. 甲方应按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。
七、乙方责任与义务1. 乙方应按照施工图纸、施工规范及安全要求组织施工，确保工程质量。
水电和消防施工合同范本5篇
水电和消防施工合同范本5篇水电和消防施工合同范本1甲方：乙方：为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。
乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全责任、权利、义务：1、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;4、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。
6、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。
8、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。
二、乙方的安全责任、权利、义务：1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。
2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;4、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。
发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。
5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。
努力追求“零伤害、零损失、零事故”7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;8、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。
三、违约责任：1、执行合同中有关违约处理的规定;2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;3、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚;4、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。
水电消防劳务分包合同范本
合同编号：_______甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“分包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信信用的原则基础上，就乙方向甲方提供水电消防劳务分包服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方负责工程的水电消防安装工作，具体包括但不限于：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。
第二条合同价格2.1 乙方向甲方提供的劳务，按建筑面计算，每平方米单价为_______元。
2.2 乙方向甲方提供劳务的人数为_______人，具体人员组成和数量如需调整，应提前征得甲方同意。
第三条工程结算3.1 乙方向甲方提供的劳务费用，乙方向甲方提供正式发票。
3.2 甲方应按以下付款方式向乙方支付劳务费用：（1）乙方向甲方提供劳务人员名单及身份证复印件后，甲方支付乙方劳务人员工资的50%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方劳务费用的50%；（3）工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方支付乙方剩余劳务酬劳。
3.3 中途退出合同的，不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。
第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和国家相关标准进行水电消防安装工作，保证工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定完成劳务的，应向甲方支付违约金，违约金为未完成劳务部分的合同金额的10%。
5.2 甲方未按照约定支付劳务费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应支付劳务费用的1%。
第六条其他6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
总包与劳务分包消防协议(3篇)
总包与劳务分包消防协议（3篇）总包与劳务分包消防协议（精选3篇）总包与劳务分包消防协议篇1为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《________市消防条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。
外施队应履行如下条款：一、外施队应对施工现场防火工作负全责、认真落实《________市消防条例》和《消防法》，保证实现无重大火险火灾责任事故。
二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。
三、外施队须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作.结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。
四、确保本队全体队员及时参加项目工程组织的入场教育和其它培训活动，经常组织学习消防法规、规章和消防安全技术规程，监督本队人员遵章守纪，不违章指挥;制止违章用火、用电和使用易燃易爆化学危险物品。
五、外施队应建立防火领导组织机构和义务消防队，领导和组织开展活动和训练。
使每个队员掌握一般的防火知识，具有一定的灭火技能;会逃生自救：发生火灾事故，须及时抢救伤员、扑救火灾;妥善保护现场，立即上报有关领导，配合有关部门进行事故调查。
六、严格遵守总包单位各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。
电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训，持证上岗。
电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。
严禁非焊工从事电气焊操作。
电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证，七、施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。
八、生活区宿舍内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。
此协议一式两份，双方各存一份。
甲方代表：________________乙方代表：________________盖章：________________盖章：________________________年________月________日总包与劳务分包消防协议篇2总包单位(甲方)：_________________分包单位(乙方)：_________________为了强化施工现场安全管理,保护作业的人身安全和健康,保障施工的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑安装工程承包合同条例》和石家庄建设局关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程安全生产达成如下协议：_________________一、工程名称、地址及工程分包内容：_________________工程名称：_________________工程地址：_________________工程分包内容：_________________工程分包方式：_________________二、总包方、分包方责任1、分包单位按总包方的要求,在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。
水电暖消防工程承包合同(两篇)
水电暖消防工程承包合同（二）一、合同背景根据甲方与乙方之间的前期沟通和协商，双方达成一致意见，决定由乙方承包水电暖消防工程。
为了明确双方责任和权益，特订立本水电暖消防工程承包合同。
二、合同条款1. 工程概况1.1 项目名称及地址：甲方委托乙方进行水电暖消防工程的设计、施工、安装等全过程工作，具体项目名称为______________，项目地址为__________。
1.2 工程规模：2. 工程内容及执行标准2.1 水电工程2.1.1 乙方将负责水电工程的设计、布线、材料采购、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.1.2 水电工程包括但不限于：（1）供水系统：包括冷热水供应、给水管道、水泵及水箱等设备的安装。
（2）排水系统：包括污水管道、雨水排水、卫生器具等设备的安装。
（3）配电系统：包括总配电箱、分配电箱、开关插座等设备的安装。
（4）照明系统：包括室内外照明灯具、景观照明等设备的安装。
（5）消防系统：包括烟感、报警器、喷淋系统等设备的安装。
2.2 暖工程2.2.1 乙方将负责暖工程的设计、布局、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.2.2 暖工程包括但不限于：（1）供暖系统：包括采暖锅炉、散热器、暖气片等设备的安装。
（2）空调系统：包括空调机组、风管、末端设备等设备的安装。
（3）通风系统：包括新风系统、排风系统等设备的安装。
2.3 消防工程2.3.1 乙方将负责消防工程的设计、安装等工作，并确保符合相关法律法规以及国家标准。
2.3.2 消防工程包括但不限于：（1）火灾报警系统：包括火灾报警控制器、独立烟感、手动报警按钮等设备的安装。
（2）自动喷淋系统：包括自动喷淋控制器、喷淋头、管道等设备的安装。
（3）防排烟系统：包括防排烟控制器、排烟风机、排烟管道等设备的安装。
3. 工程进度及支付方式3.1 工程进度：工程开始日期为______________，预计竣工日期为______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防水电劳务承包合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，，遵循平等、公平和诚实信用的原则，共同履行甲方与建设单位签订的施工承包合同，双方就劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：北海市 #楼2、工程地点：北海市3、建筑面积：按建筑面积计算4、承包范围：设计图纸包含的所有消防、电气、水卫、防雷工程安装5、工期：与土建同步6、质量标准：合格7、乙方资质情况：乙方必须具有消防、水电安装及消防方面的劳务分包资质。
二、承包形式1、按本工程承包范围和图纸设计进行劳务费及耗材包干（劳务费内含：队组加班费及单位所缴纳的各种社保费,各项补贴、津贴、探亲假病假工资）。
2、图纸会审后，由于图纸变更造成工程量增减，甲、乙双方按下列计算方法协商进行劳务人工费调整。
（1）劳务人工费增加或减少由甲乙双方签证认可，进行劳务人工费调整。
（2）承包范围外的用工，按实际用工情况与甲方协商补工。
（3）因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量，其所发生的人工费及材料费由乙方承担。
三、施工承包范围（一）电气：1、施工图纸范围内所有电气安装工程，按通常的电到户、公共部分按设计要求安装完成至验收合格。
具体为从楼外2米至单元配电总箱只埋保护套管。
电表后至户内配电箱包括预埋管电线电缆敷设，户内配电箱及箱内总开关一个。
户内部分只埋管及线盒，不穿线。
防雷及接地安装；楼梯架空层及公共部分按图纸全部包括，包括动力电缆和桥架。
2、弱电（电视.电话.网络.）系统：施工图纸范围内所有弱电。
（1）从一楼外2米至楼内总箱前只埋保护套管.接线盒，不包括总箱。
总箱至楼层户内信息箱处包括预埋保护套管，接线盒，穿线。
及户内埋管及接线盒不穿线。
2、施工图纸范围内的所有消防工程。
1、自动报警系统。
2、自动喷淋系统。
3、室内外消火栓系统。
4、疏散应急照明系统。
（不包括防火门、防排烟安装）3、施工图纸范围内所有给排水安装工程。
按通常的水到户、公共部分按设计要求安装完成至验收合格。
具体为：排水工程雨水、污水、空调排水管。
户内施工至各个卫生间洁具接口位置。
包括存水弯但不包括卫生具，有地漏的施工至地漏包括地漏；户外施工至楼外2米或第一个管井。
给水工程户内施工至接入墙内边预留接口设一个水龙头，户外施工至水表后，包接通水不包括水表。
5、施工图范围内的所有防雷工程。
（三）其它：1、综上电气、水卫施工范围，属于范围内所涉及的挖土方及砌井均由承包队组负责施工，电气割槽补灰、箱体封堵，水卫穿墙、穿楼板管封堵由乙方负责。
2、乙方在施工过程中所需的机具（包括与机具连接的电线）、穿戴设备均由乙方自理。
包括沙轮片、电焊条、乙炔等副材。
3、各类材料的场内二次倒运，包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；材料房、安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；四、劳务费结算方式及兑现1、本合同施工范围内劳务费（包括人工费、工具机具、必要的检测设备、劳保设备等）综合单价按建筑面积每平米 30 元本合同劳务价款水电消防约为人民币：90万元（3万平方米，该总价已包括人工、安装辅材、施工安装、调试等各项费用，，如工程质量达不到合格等级，结算按每平米扣除10%元，并负责整改至合格为止。
2.每月20前确保把上月的劳务费转帐给乙方，乙方必须提供工资表及清单给甲方。
3.当月26日前完成的工程进度经甲方确认结算后由甲方向乙方分阶段按工程进度进行结算并支付劳务人工费（具体的支付方式根据工程的实际情况商定），结算方式如下:(1)水电预埋阶段完按合同单价20%的70%付款。
(2)安装线盒、开关箱、砌体配管完按合同单价30%的70%付款。
(3)主线、管道安装完按合同单价30%的70%付款。
4．工程竣工验收合格30天后，甲方将合同单价的95%结算给队组，乙方在交房后两年内负责维修，六个月后将合同单价的3%结算给队组，其余2%在两年的维修期满后结清给队组。
如果六个月后不维修的，剩余的2%工程保修金由甲方自己负责保修，不再返还给乙方，5、如遇到停工、工期延误六个月以上或不可抗力因素影响，双方可另行协商。
六、职责和权利（一）甲方的职责和权利（1）订立合同时乙方应按消防水电合同总价的11%约6万元交给甲方作为履约保证金；（2）保证金甲方分二次返还给乙方，第一次至主体工程五层时返还3万元，第二次至主体工程封顶时3万元100%全部返还；保证金甲方没有返还乙方有权停工。
（3）施工过程中因甲方或其它原因不能按进度完成至五层或者封顶的，造成不能及时返还履约保证金的，按保证金的3%按月计息支付给乙方；（4）合同订立后甲方必须在20天内安排乙方施工人员进场，定于2014年7月18日进场、如未能及时进场，乙方有权要求甲方全额返还合同履约保证金并按保证金的3%计息返还给乙方。
九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
1、甲方与乙方预定三个月的合同试用期，如乙方在这三个月内能满足甲方的现场要求，服从甲方的现场管理，则本合同继续生效，如乙方在这三个月内无法达到甲方制定的要求，则甲方责令乙方退场，终止本合同。
2、严格执行《劳动法》和国家有关的法律法规，配合建设单位实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督和检查。
甲方负责向建设单位要求提供完整的设计图纸和与施工有关的标准图集资料及技术交底、安全交底，并向乙方做好“三级”安全教育。
3、负责同劳务队组签订劳务承包合同，并办理劳务人员的用工手续，建立相关档案。
4、确保劳务人员当月工资按时发放，劳务人员每月的个人收入超过国家税收起征点的，由乙方按国家税务的规定缴纳。
5、统筹安排、合理调配劳务人员，确保工程进度和经济收入。
6、负责与建设单位联系，协调现场配合工作，确保其及时提供施工条件、材料、机具的供应和施工安全设施，满足施工需要和安全生产需要。
7、及时与建设单位落实确认当月完成的工程量，按本合同约定，向乙方支付劳务人工费。
8、对劳务队组上报的人工费分配表进行审核签字，并打印工资发放表,人工费直接汇到劳务人员个人帐上或直接发给队组。
9、如乙方人员满足不了进度、质量要求，甲方有权安排其他人员进场施工，费用由乙方承担，质量由乙方负责，并有权终止合同，责令乙方退场。
（二）乙方的职责和权利1、严格遵守国家有关的法律、法规和公司的规章制度。
严格按照图纸设计、施工验收规范、施工工艺要求精心施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2、诚实守信，服从甲方的工作安排和管理，自觉接受建设单位和甲方的监督检查。
3、提高安全意识，严格遵守安全制度，认真执行安全技术规范，加强自我防范安全意识，确保施工安全。
4、加强队组建设，团结一致，劳务人员进（退）场必须经过甲方的同意，并办理好相关手续，自觉遵守考勤制度，如实填写考勤表，真实反映出勤和用工情况,人工费分配表签字后上报甲方。
5、乙方不得擅自招用未经甲方同意使用并办理好相关用工手续的劳务人员，甲方一经发现，有权令其退场，并对队组长进行重罚100元/人·次。
6、文明施工，工完场清，节约用料，管好用好现场的材料、机具等财产。
承担由于自身责任造成的质量返工、安全事故、乱打乱凿、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
7、对从甲方领取的材料、机具负责保管，工完及时退料，办理好退料、机具的手续。
承担保管不善而造成材料、机具丢失的经济损失。
8、严禁乱打乱凿，否则所造成的费用及罚款由其自身承担。
9、严格执行自检制度，开好班前会，按时记录并上报考勤表、分配表等资料。
10、劳务队组有权拒绝在不具备安全条件的环境下施工，有权拒绝使用不符合国家标准和图纸设计要求的材料。
11、积极主动配合土建做好预埋，预留和安装工作，确保工程质量和进度。
12、乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方的有关管理及处罚规定（处罚规定另附页），如乙方违反，所处罚的费用由乙方承担。
13、乙方在施工过程中所需的材料，由乙方依据甲方提供的施工图纸进行材料计划，不得虚报或慌报，所造成的材料不足或剩余均乙方负责，每月的材料计划必须在上个月的20号之前交给现场主管工长审核。
14、乙方每月完成的工作量必须在当月25号之前上报给现场主管工长给予审核，不得虚报或慌报，经现场主管工长审核确认后，乙方当月完成的工作量才有效。
如不按时提交工作量，则视为乙方当月无工作量。
七、安全责任：乙方应加强自身的安全防范意识，严格按照操作规程作业，若由于自身原因而发生安全事故，由自己本人承担责任。
八、社会保险：甲方将应付乙方的劳动报酬及甲方应交各种社会保险费（单位负担部分）计入劳务人工费承包中一起支付给乙方，由乙方自行向社会保险机构缴纳涉及乙方的各项社会保险费，甲方不再代扣代缴。
九、其它1、本合同未尽事宜双方协商解决，如有争议可向当地仲裁机构申请仲裁解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
3、工程竣工验收，保修期满，人工费兑现完后本合同自动失效。
十、本合同单价包括电焊条、沙轮片、乙炔、铁丁、扎线、生料带、麻绳、封口胶、油刷、电工胶布、膨胀螺丝、生料密封胶、胶水等耗材。
甲方：乙方：队组代表（签章）：代表（签章）：日期：年月日日期：年月日施工管理及处罚规定处罚规定：1、施工队组不按图纸、规范、技术交底施工的，按情节轻重，处于1000—3000元/次处罚，所造成的材料浪费由施工队组承担。
2、施工现场材料乱丢乱放、施工过程浪费材料、施工完场地不清理及材料不拿回仓库存放的，处于500—2000元/次处罚。
3、施工队组进入工地现场不戴安全帽按100元/人处罚，戴安全帽不系帽绳按30元/人处罚，穿拖鞋、高跟鞋或打赤脚上班按50元/人处罚，赤身上班按100元/人处罚，酒后或带病上班按100元/人处罚。
4、施工现场乱涂乱划、乱打乱凿、讲脏话、随地大小便、垃圾乱丢乱放的按100—500元/次处罚。
5、施工队组有打架、偷窃行为的，按3000—5000元/次处罚。
6、工程例会不参与者按100元/人处罚，迟到、早退按50元/人处罚。
7、由于施工队组的原因，施工质量达不到要求，施工跟不上进度的，按情节轻重，处于3000元/次处罚或令其退场。
8、材料计划不按时提交按300元/次处罚，其后造成延误工期另加处罚。
9、施工队组现场负责人不在现场或有事不请假的，按200元/次处罚。
10、施工队组不按每道施工工序技术、安全交底施工的，处于500—1000元/次处罚，其造成的安全事故自负。
11、浇灌混凝土时，施工队组没派人跟班、检查的，按200元/次处罚。