推荐-工程款延期支付协议书
工程类延期合同5篇
工程类延期合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署原工程合同，明确双方权益及义务。
现因故导致工程进度延误，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下协议：一、背景概述1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 原合同编号及签订日期：____________________4. 工程延期原因简述：由于____________________原因，导致工程进度无法按照原合同规定的时间表进行。
二、合同延期条款1. 延期期限：经双方协商一致，本合同工程期限延期_____天。
2. 延期原因及责任归属：双方确认延期原因系因____________________造成，该原因不属于任何一方的过错。
双方应共同努力，克服上述困难，完成工程建设。
3. 工程价格调整：鉴于工程延期可能带来的成本变动，双方同意根据市场行情及合同条款对工程造价进行合理调整。
具体调整方案另行协商确定。
4. 进度计划及保障措施：乙方应在延期后的期限内，制定并提交新的工程进度计划，确保工程质量和进度。
甲方有权对进度计划进行审核与监督。
双方应共同协作，采取必要的保障措施确保工程顺利进行。
5. 质量标准与验收：工程延期期间，双方应继续遵循原合同约定的质量标准及验收标准。
乙方应确保工程质量符合相关法规及规范。
三、违约责任1. 若因乙方原因导致工程再次延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
2. 若甲方未按本合同约定支付款项或其他原因导致乙方损失，甲方应承担相应责任。
四、争议解决与法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程款项支付日期延期协议书
工程款项支付日期延期协议书
协议书编号：[协议书编号]
签订日期：[签订日期]
根据双方自愿，在充分沟通和协商的基础上，就项目工程款项支付日期延期事宜达成以下协议：
一、延期原因
1. 项目工程的实际进展与原计划存在差距，导致款项支付时间紧迫；
2. 受到不可抗力或相关合同变更等因素的影响，无法按原约定日期支付款项。
二、延期期限
1. 原预定支付日期为[原预定支付日期]；
2. 经双方协商一致，将款项支付日期延期至[延期后的支付日期]。
延期期限为[延期天数]天。
三、权利与义务
1. 承包方（甲方）同意按延期后的支付日期支付款项。
2. 工程方（乙方）同意在支付日期延期期间继续履行合同规定的工程进展和交付要求。
四、违约责任
1. 在延期期限内，如果承包方未按照约定日期支付款项，将按照相关法律法规及协议约定承担相应违约责任。
2. 在延期期限内，如果工程方未按照合同规定履行工程进展和交付要求，将按照相关法律法规及协议约定承担相应违约责任。
五、协议生效
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，并成为双方共同遵守的合同条款。
甲方（承包方）：_____________________
乙方（工程方）：_____________________
签署日期：_____________________。
工程款延期协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程承包方）：________________________乙方（工程业主方）：________________________鉴于甲方承包的________项目（以下简称“本项目”），项目合同编号为________，合同签订日期为_______，合同约定工程款支付期限为_______。
由于________（具体原因），甲方无法按照合同约定的时间支付工程款，经双方友好协商，达成如下延期支付协议：一、延期支付原因1. 甲方因________（具体原因）导致资金周转困难，无法按期支付工程款。
2. 乙方因________（具体原因）导致工程进度延迟，影响甲方工程款支付。
3. 其他原因：________。
二、延期支付期限1. 原合同约定的工程款支付期限为_______，现经双方协商，同意将支付期限延期至_______。
2. 延期支付期限内，甲方应按照原合同约定的支付比例和支付时间节点，向乙方提交付款申请。
三、延期支付金额1. 延期支付金额为原合同约定支付期限内应支付的全部工程款，即人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 延期支付金额应包括但不限于：工程进度款、结算款、质保金等。
四、支付方式1. 甲方应在延期支付期限内，按照原合同约定的支付方式和程序，向乙方提交付款申请。
2. 乙方应在收到甲方付款申请后_______个工作日内，按照约定将延期支付金额支付给甲方。
五、利息及滞纳金1. 甲方在延期支付期限内，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 若甲方未按约定时间支付利息，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之_______计算。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付延期支付金额，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日万分之_______计算。
2. 若乙方未按约定时间支付利息或滞纳金，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日万分之_______计算。
工程款延期支付协议书
工程款延期支付协议书甲方：乙方：一、甲乙双方于年月日签订合同。
双方在合同中约定，该合同总价为二、合同规定付款方式：1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即元（大写：元整），作为工程预付款。
2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%，即元（大写：元整），作为工程进度款。
3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元（大写：元整），作为工程款。
4、剩余工程总价款的5%，即元（元整），作为工程质保金。
三、应付金额实付金额逾期金额四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；五、甲方由于原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：1、甲方以作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2、根据公司实际确定具体的支付时间：3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式四份，双方各执二份。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方：（签字盖章）年月日乙方：（签字盖章）. 年月日。
建设工程合同逾期付款
建设工程合同逾期付款甲方（发包人）：_____________乙方（承包人）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因甲方未能按照原合同约定的付款时间支付工程款，双方经协商一致，就逾期付款相关事宜达成如下补充协议（以下简称“本协议”）：一、逾期付款情况确认甲方确认截止至本协议签订之日，尚欠乙方工程款共计人民币______元，该款项已逾期支付__天。
二、逾期利息及违约金1. 根据原合同第__条的规定，甲方应自逾期之日起按未付款项的千分之__每日向乙方支付逾期利息。
2. 若逾期支付时间超过__天，则视为甲方违约，甲方除需支付逾期利息外，还应按照未付款项的百分之__向乙方支付违约金。
三、逾期影响及责任承担1. 由于甲方逾期支付工程款，导致乙方无法及时采购材料、支付工人工资等，进而影响工程进度和质量的，由此产生的一切损失由甲方承担。
2. 若因甲方逾期支付导致乙方无法履行后续工程，乙方有权暂停工程施工，直至甲方清偿所有欠款及相关费用。
四、还款计划甲方承诺按照以下还款计划偿还欠款：1. 第一期还款：于本协议签订后__天内支付人民币______元；2. 第二期还款：于本协议签订后__天内支付人民币______元；3. 剩余款项：于本协议签订后__天内一次性支付完毕。
五、其他约定1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________ 日期：____年__月__日。
工程付款延迟合同范本
工程付款延迟合同范本1. 甲方（业主）：名称：[业主名称]地址：[业主地址]联系电话：[业主电话]2. 乙方（承包商）：名称：[承包商名称]地址：[承包商地址]联系电话：[承包商电话]鉴于甲方拟进行[工程名称]工程，乙方具备相应的工程施工资质和能力，双方经友好协商，就工程付款延迟事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式和时间节点]四、工程付款延迟的约定1. 如甲方未能按照合同约定的时间支付工程款项，每延迟一天，应按照未支付款项的[约定比例]向乙方支付违约金。
2. 若甲方延迟付款超过[约定天数]，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方承担由此产生的一切损失。
3. 如因甲方原因导致工程付款延迟，乙方不承担任何责任，但应及时通知甲方并提供相关证明文件。
五、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（业主）签字（或盖章）：__________________日期：__________________乙方（承包商）签字（或盖章）：__________________日期：__________________。
延期付款合同范本6篇
延期付款合同范本6篇篇1延期付款合同范本甲方（债权人）：法定代表人：地址：电话：乙方（债务人）：法定代表人：地址：电话：鉴于甲乙双方就表述事项达成一致，特订立本合同如下：一、合同目的为明确双方的权利义务，甲乙双方本着友好协商的原则，就乙方在约定时限内无力履行还款义务的情况下，延期付款事宜达成一致。
二、借款金额根据甲方借款给乙方的金额为_________元（大写：_________）。
三、延期付款方式1. 乙方应于借款到期日前_____日前向甲方提出需延期还款的书面申请，经甲方同意后，乙方可以在甲方规定的延期期限内还款。
2. 延期还款期限为_____个月，每月收取_____%的延期付款利息，延期天数不超过_____天。
3. 延期还款利息应合理确定，根据实际情况与双方协商确定。
四、延期还款保证1. 乙方保证延期还款时所持有的抵押担保措施有效。
2. 若乙方无法按期还款，甲方有权要求乙方提供充足的抵押担保措施，确保债款的偿还。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
2. 对于未尽事宜，双方可另行协商约定或签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：以上为延期付款合同示范，具体内容可根据双方实际情况进行相应调整修改。
希望双方能够依法履行合同义务，共同维护债权债务关系的稳定。
篇2延期付款合同范本甲方（债务人）：_______________（具体信息以实际为准）乙方（债权人）：_______________（具体信息以实际为准）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供的借款（或货款等）事宜达成如下协议：第一条合同主要内容1. 金额：借款本金（或货款等）金额为_______________（大写）人民币（￥______________元整）。
2. 借款期限：自_______________年_______________月_______________日起，至_______________年_______________月_______________日止。
工程款结算延期付款协议书范本
工程款结算延期付款协议书范本
甲方：（委托人名称）
乙方：（承包人名称）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就工程款结算延期付款事宜达成如下协议：
第一条协议内容
1.甲方因（工程名称及编号等）工程项目需如（日期）前支付工程款（金额），
但因（具体原因），需延期支付；
2.乙方同意甲方延期支付工程款，并同意签署本协议。
第二条延期支付方式
1.甲方将工程款支付时间延期至（具体日期）；
2.乙方同意接受按（具体付款方式）方式付款；
3.本次延期支付不影响双方其它权利义务。
第三条违约责任
若甲方未按本协议约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金（具体金额），并承担由此产生的一切费用。
第四条通知方式
延期支付通知应以书面形式发送至对方指定地址，事件以当事人签收日期为准。
第五条其他
1.本协议自双方签字盖章之日起生效；
2.本协议为双方约定，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）签字：
乙方：（盖章）签字：
日期：年月日
本协议经双方签字盖章后生效，对甲、乙双方具有法律约束力。
如果双方均确认协议内容无误，即可开始执行协议。
延期付款承诺书范文3篇
延期付款承诺书范文3篇延期付款承诺书范文3篇在不断进步的社会中，接触并使用承诺书的人越来越多，承诺书是承诺人对要约人的要约完全同意的意思，表示以书面形式。
大家知道承诺书的格式吗？下面是小编为大家整理的延期付款承诺书范文3篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
延期付款承诺书范文3篇1债权人：身份证号：借款人：身份证号：担保人：身份证号：借款人潘建立向王水明分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元，总计45万元，借款期限均为2个月，担保人承担连带保证责任。
借款到期后，借款人潘建立、担保人高华方和债权人王水明三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。
现因借款人潘建立躲债失联，担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务，经担保人与债权人友好协商，并经债权人同意，担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任，并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下，担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内，借款人仍无法履行全部法律判决的义务时，由担保人无条件履行法律文书所确定的全部判决义务。
担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保，并且承担一般保证责任，担保期限为还款期限届满之日(债权人向法院申请执行之日起3个月后)起两年。
年月日延期付款承诺书范文3篇2XXXXX投资有限公司：由XXXXXX有限公司担保、本人在贵公司的个人信誉借款元整(，按双方协议每月利息为(。
现本人承诺借期为年月日至年月日，到期本人如不能按时归还，自愿以本人名下个人财产由你公司进行处置归还;每月在XX日前支付下月利息共元整(，如过期本人自愿则按5%/天支付资金占用费。
特此承诺。
承诺人(签名)：XX年XX月XX日附：1、本人身份证复印件2、本人与广元新希望景观工程公司签署的个人借款凭条复印件延期付款承诺书范文3篇3甲方：乙方：鉴于：保证书1、乙方为甲方浙江省台州市经销商，双方在合月同中约定，方向乙方提供(货物/服务)，该批货物(服务)总价为元人民币(RMB元)。
工程款项支付推迟协议书
工程款项支付推迟协议书
协议双方：
甲方：（支付人名称）
乙方：（收款人名称）
鉴于：
1、甲乙双方于 (__年__月__日)签订了＿＿＿＿＿＿＿＿＿合
同（以下简称“工程合同”），约定由甲方向乙方支付工程款项。
2、工程合同项下工程计划需要进行调整，延长工程工期，导
致工程款支付计划无法按照合同约定的时间安排支付。
3、甲乙双方本着友好协商、平等自愿的原则，达成如下协议：
协议条款：
1、为延迟支付工程款项而导致的滞纳金、罚款、索赔和任何其他费用，概由甲方承担。
2、甲方应当全力配合乙方顺利完成工程进度，保证符合合同约定的工程完成质量和时间标准，尽快回归正常的支付方式。
3、支付时间
3.1 甲方应当按照如下顺序进行工程款项支付：
①工程合同约定的标准支付时间；
②本协议项下约定的支付时间；
③其他书面协议约定的支付时间。
3.2 工程合同约定的标准支付时间将会顺延至本协议项下约定的支付时间，延长期间将不予实施滞纳金和其他惩罚措施。
4、本协议一式两份，分别由甲、乙双方签字生效，具有同等法律效力。
5、本协议未尽事宜，由双方协商处理，双方以书面形式签订补充协议，作为本协议的一部分，具有同等法律效力。
甲方：_________签字
乙方：_________签字
日期：年月日。
工程延期协议合同协议书
工程延期协议合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《__________工程合同》（以下简称“原合同”），双方在原合同履行过程中出现了以下情况，经友好协商，达成如下延期协议：一、原合同期限：1. 原合同期限为：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 截至目前，原合同履行情况如下：（1）甲方应完成的工程量：____%；（2）乙方应提供的材料及设备：已提供____%，尚需提供____%；（3）原合同约定的其他义务：双方正在按照原合同约定履行。
二、延期安排：1. 双方同意，将原合同期限延长至：____年__月__日止。
2. 具体安排如下：（1）工程量的完成：甲方应在本协议签订后__日内完成剩余__%的工程量；（2）材料及设备的提供：乙方应在本协议签订后__日内提供剩余__%的材料及设备；（3）其他义务的履行：双方应继续按照原合同约定履行其他义务。
三、延期费用：1. 由于工程延期，乙方同意按照原合同约定的计费方式，向甲方支付延期费用；2. 延期费用的支付时间及方式，双方另行协商确定。
四、其他条款：1. 本协议未作约定的，继续按原合同执行；2. 本协议经各方签署后生效；3. 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方见证人执一份，各方签字后生效。
甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________见证人（签字/盖章）：__________签订时间：____年__月__日根据上述协议，甲乙双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务，共同确保工程的顺利进行。
特此协议。
附件：1. 原合同及其相关文件；2. 本协议的补充协议、修改条款或其他附件。
（以下无正文）。
工程延期支付协议书范本
工程延期支付协议书范本甲方（延期支付方）：乙方（被延期支付方）：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《____工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为____，就____工程（以下简称“本项目”）达成一致。
现由于甲方原因导致本项目无法按照原合同约定的工期完成，甲乙双方经友好协商，就工程延期及支付事宜达成如下协议：一、工程延期1.1 甲方确认，由于不可抗力等因素，本项目无法按照原合同约定的工期完成。
1.2 甲方同意本项目延期至____年____月____日（以下简称“延期后工期”），并且同意按照原合同约定的工程总价款支付乙方。
二、支付事宜2.1 甲方同意按照原合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付工程延期后的工程总价款。
2.2 甲方确认，由于工程延期，原合同约定的付款时间相应顺延，具体付款时间按照本协议约定的付款时间表执行。
2.3 付款时间表：（1）____年____月____日前，支付工程总价款的____%；（2）____年____月____日前，支付工程总价款的____%；（3）____年____月____日前，支付工程总价款的____%；（4）剩余工程总价款的____%作为质保金，在工程验收合格并办理移交手续后支付。
三、其他约定3.1 甲乙双方应继续履行原合同中未被本协议变更的条款。
3.2 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3.3 本协议未尽事宜，甲乙双方应友好协商解决。
3.4 本协议一经签署，原合同中与本协议不一致的条款以本协议为准。
甲方（延期支付方）：乙方（被延期支付方）：签署日期：____年____月____日。
工程付款延迟合同协议书
工程付款延迟合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工程付款延迟合同协议书甲方（付款方）：__________乙方（收款方）：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《____工程合同》（以下简称“合同”），根据合同约定，甲方应于合同约定的付款日期内向乙方支付合同价款。
现由于甲方的原因导致付款延迟，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本协议书。
一、工程概况1.1 工程名称：____工程1.2 工程地点：____1.3 工程金额：人民币____元（大写：____元整）二、付款延迟原因2.1 甲方由于____原因，导致无法在合同约定的付款日期内向乙方支付合同价款。
三、付款延迟期限3.1 甲方应在本协议书签订之日起____个工作日内，将延迟支付的合同价款支付给乙方。
四、付款方式4.1 甲方采用____方式向乙方支付合同价款，具体支付操作按照合同约定的银行账户进行。
五、违约责任5.1 甲方如未按照本协议约定的期限支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：延迟支付金额的__%。
六、其他约定6.1 本协议书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
6.2 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（付款方）：__________乙方（收款方）：__________签订日期：____年__月__日请根据您的实际情况修改和完善合同内容，以确保合同的合法性和有效性。
如有需要，请咨询专业律师。
谢谢！。
工程合同延期支付
工程合同延期支付工程合同延期支付条款范本如下：第一条延期支付条件甲方因资金周转困难，无法按照合同约定的时间点支付工程款项。
在此情况下，甲乙双方协商一致，同意对合同中的支付时间进行适当延期，具体延期时间由甲乙双方根据实际情况协商确定。
第二条延期支付程序1. 甲方应在合同约定的支付期限前15日向乙方书面提出延期支付的申请，并说明延期支付的原因及预计的支付时间。
2. 乙方在接到甲方的延期支付申请后，应在5个工作日内予以答复，明确是否同意延期及其具体条件。
3. 如乙方同意延期支付，双方应签订书面的延期支付协议，明确延期的具体时间、金额及其他相关事宜。
第三条延期支付责任1. 甲方应按照延期支付协议确定的时间和金额支付工程款项，逾期未付的，应按日支付千分之五的违约金。
2. 乙方在同意延期支付的情况下，应保证工程质量和进度不受影响，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第四条特殊情况处理如遇不可抗力等特殊情况影响工程进度或资金状况，甲乙双方应及时沟通，根据实际情况重新协商支付时间和条件。
第五条争议解决因延期支付引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
解析：本范本旨在为工程合同中的延期支付提供一个基本框架，确保在资金紧张的情况下，工程能够继续进行，同时保护双方的合法权益。
在实际操作中，甲乙双方应根据具体情况灵活调整条款内容，包括但不限于延期时间的长短、违约金的比例等。
值得注意的是，延期支付不应成为甲方逃避支付义务的手段，而应是在确实存在资金困难时的临时性措施。
乙方在同意延期支付时，也应充分考虑自身的利益，确保工程的正常进行不会因此受到影响。
工程款延期协议
工程款延期协议背景工程款延期协议是一份重要的合同文件，用于解决在工程项目进行过程中，由于各种原因导致工程款支付时间发生延迟的情况。
该协议明确了双方在工程款延期方面的权利和责任，有助于确保工程项目的顺利进行和款项支付的安全性。
目的本协议的目的在于规定工程款的支付延期事宜，明确双方责任，保障项目进行顺利进行。
协议内容根据工程项目的实际情况，双方达成以下协议：1. 延期原因工程款延期的原因主要包括但不限于以下情况：•资金链断裂，无法按时支付工程款；•工程进度延误导致支付时间推迟；•甲方提出特殊要求，延长工程项目的完成时间。
2. 延期条件甲方和乙方同意，在以下条件满足的情况下可以延期支付工程款：•双方书面协商一致，签署工程款延期协议；•甲方提供充分的延期理由，并承诺支付延期期间的利息；•乙方同意延期支付，并同意在工程项目完成后按照约定时间支付工程款及利息。
3. 延期期限工程款延期的期限由双方协商确定，双方应在工程款原本支付日前达成一致。
4. 延期利息如甲方延期支付工程款，甲方需支付由乙方提供的相应延期利息。
延期利息的计算公式为：延期利息 = 延期金额 × 利率 × 延期天数5. 违约责任如因甲方原因导致工程款延期协议无法履行，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付额外的违约金或赔偿金额。
6. 争议解决如在协议履行过程中发生争议，双方应优先通过友好协商解决。
若无法达成一致，则提交当地仲裁委员会进行仲裁。
生效与终止本协议自双方签署之日起生效，并在工程项目完成后终止。
其他事项本协议未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式作出补充协议。
签署甲方：（签名）日期：__________乙方：（签名）日期：__________（附：甲方、乙方的公司名称和联系方式）。
工程合同约定延期付款
工程合同约定延期付款在工程建设项目中，甲方（业主）与乙方（承包商）签订的工程合同是确保项目顺利实施的法律依据。
由于市场经济的波动性，甲方可能会遇到资金流动性问题，导致无法按照合同约定的时间点支付工程款项。
此时，工程合同中关于延期付款的条款就显得尤为重要。
以下是一个典型的工程合同延期付款条款范本，供业界参考。
【工程合同延期付款条款范本】第一条延期付款的条件1. 若甲方因合理原因需延期支付工程款项，应提前七日书面通知乙方，并说明延期支付的具体原因。
2. 乙方在收到甲方的延期支付通知后，有权根据实际情况协商是否同意延期支付。
3. 延期支付的期限一般不得超过原定支付日期后的三十日。
第二条延期付款的利息补偿1. 若乙方同意甲方延期支付工程款项，甲方应当按照国家规定的同期贷款利率向乙方支付相应的利息补偿。
2. 利息补偿从原定支付日期起计算至实际支付日期止。
第三条延期付款的责任1. 若甲方未能在延期后的支付期限内完成支付，应当承担违约责任，赔偿乙方因此而产生的损失。
2. 若乙方不同意延期支付，有权按照合同约定采取相应措施，包括但不限于暂停工程施工直至款项支付完毕。
第四条争议解决甲乙双方在执行延期付款条款过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第五条其他1. 本条款未尽事宜，甲乙双方应本着公平和诚信的原则协商解决。
2. 本条款自双方签字盖章之日起生效，并作为工程合同不可分割的一部分。
工程合同中的延期付款条款应当明确、具体，既要考虑到甲方可能面临的资金困难，也要保护乙方的合法权益。
通过合理的条款设计，可以在一定程度上减少因资金问题导致的工程纠纷，保障工程项目的顺利进行。
在实际操作中，甲乙双方应当严格按照合同条款执行，任何一方的违约行为都应当承担相应的法律责任。
同时，双方在签订合同前应当充分沟通，对可能出现的风险进行评估和预防，确保合同的公平性和合理性。
合同工程款延期支付协议书
甲方（付款方）：____________________乙方（收款方）：____________________鉴于甲方与乙方就____________________项目（以下简称“本项目”）签订的《____________________合同》（以下简称“合同”），合同金额为人民币____________________元。
根据合同约定，甲方应于____________________前向乙方支付工程款____________________元。
现因____________________原因，甲方无法按合同约定的时间支付工程款，经双方协商一致，达成如下协议：一、延期支付工程款金额及期限1. 延期支付工程款金额：人民币____________________元。
2. 延期支付工程款期限：自合同约定支付期限之日起____________________天。
二、延期支付原因及说明甲方因____________________原因无法按合同约定时间支付工程款，具体原因如下：1. ____________________。
2. ____________________。
3. ____________________。
三、延期支付方式1. 甲方应在延期支付期限内，按照以下方式支付工程款：（1）人民币____________________元，于____________________前支付；（2）人民币____________________元，于____________________前支付；（3）人民币____________________元，于____________________前支付。
2. 乙方应在收到甲方支付工程款后，及时出具收款证明。
四、违约责任1. 甲方如未按本协议约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按每日____________________元计算，自逾期之日起至实际支付之日止。
施工合同延期付款协议书
甲方（施工单位）：_________________乙方（建设单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的施工合同编号为____的施工合同（以下简称“合同”），约定乙方应按合同约定支付工程款。
现因以下原因，经双方友好协商，达成如下延期付款协议：一、延期付款原因1. 因不可抗力因素导致工程进度受到影响，具体原因如下：（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等；（2）政策因素：如政府征收、土地征用、城市规划调整等；（3）甲方原因：如甲方提供的材料不符合要求、设计变更等；（4）乙方原因：如乙方提供的资料不齐全、工程验收不及时等。
2. 因合同约定的工期延长，导致工程进度受到影响。
二、延期付款期限1. 根据实际情况，双方协商确定延期付款期限为____个月。
2. 延期付款期限自合同约定的付款时间起计算。
三、延期付款金额1. 延期付款金额为合同约定的付款金额减去已付款金额。
2. 延期付款金额的具体计算方法如下：（1）合同约定的付款金额：____元；（2）已付款金额：____元；（3）延期付款金额：合同约定的付款金额 - 已付款金额 = ____元。
四、付款方式1. 延期付款采用分期付款方式，具体分期如下：（1）第一期：自延期付款期限开始之日起____个月，支付延期付款金额的____%；（2）第二期：自延期付款期限开始之日起____个月，支付延期付款金额的____%；（3）……（4）最后一期：自延期付款期限开始之日起____个月，支付剩余的延期付款金额。
2. 每期付款前，甲方应向乙方提供相应的付款申请和工程进度证明。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间支付延期付款的，应向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定时间支付工程款的，应向甲方支付____%的违约金。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
延期支付协议范本
合同编号：__________延期支付协议甲方（延期支付方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（收款方）：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于：1.甲方与乙方之间存在一笔金额为_______元的款项支付事项。
2.甲方因特殊原因，需延长支付期限。
3.乙方同意甲方延期支付，并同意就延期支付事宜签订本协议。
双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条延期支付金额及期限1.1甲方应向乙方支付的款项为人民币_______元（大写：_______元整）。
1.2甲方应在本协议签订后的_______个工作日内支付上述款项。
第二条延期支付方式2.1甲方应按照乙方提供的账户信息，通过银行转账方式将款项支付给乙方。
2.2甲方应在转账时注明款项用途为“_______项目延期支付款”。
第三条延期支付违约金3.1若甲方未按照本协议约定的期限支付款项，应向乙方支付违约金。
3.2违约金的计算方式为：延期支付金额的_______%乘以延期支付的天数。
3.3违约金计算不足_______元的，按_______元计算。
第四条双方权利义务4.1甲方应按照本协议约定的金额和期限支付款项，否则应承担违约责任。
4.2乙方应提供准确的账户信息，确保甲方能够顺利支付款项。
4.3双方应共同努力，确保本协议的履行。
第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.确保合同编号、甲方和乙方的基本信息准确无误，避免因信息错误导致的纠纷。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款延期支付协议书
甲方：
乙方：
一、甲乙双方于年月日签订合同。
双方在
合同中约定，该合同总价为
二、合同规定付款方式：
1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即元
（大写：元整），作为工程预付款。
2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款
的60%，即元（大写：元整），作为工程进度款。
3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办
理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元（大写：元整），作为工程款。
4、剩余工程总价款的5%，即元（元整），作为工程质保金。
三、应付金额
实付金额
逾期金额
四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；
五、甲方由于原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、甲方以作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2、根据公司实际确定具体的支付时间：
3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，
中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，
协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式四份，双方各执二份。
本协议自双方签字盖章之
日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方：
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。