综合布线机房建设工程合同

合集下载

综合布线工程简单合同

综合布线工程简单合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方对__________（工程地点）的综合布线工程项目（以下简称“项目”）达成一致，本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概述本项目包括设计、施工、测试及维护等一系列服务，旨在为甲方提供满足当前及预期需求的稳定、可靠的综合布线系统。

二、合同范围1. 乙方需按照甲方提供的技术要求和国家相关标准进行综合布线系统的设计与施工。

2. 合同内容包括但不限于水平布线、垂直布线、设备间连接、工作区布局等。

3. 乙方负责提供所有必需的材料、设备以及劳务。

三、工程时间与进度1. 工程开工日期自____年____月____日起，至____年____月____日止。

2. 若遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定调整后的完成日期。

四、质量要求1. 乙方应确保工程质量符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》等相关国家标准。

2. 所有使用材料必须全新、合格，并符合环保要求。

五、价格条款合同总价为人民币____元。

具体支付方式由双方另行约定。

六、验收标准1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

2. 验收依据包括但不限于设计图纸、技术规范及合同约定等。

3. 如存在不符合项，乙方应在规定时间内免费整改至合格标准。

七、售后服务1. 乙方应对所施工的综合布线系统提供不少于____年的质保期。

2. 在质保期内，如出现非人为损坏或功能故障，乙方应负责无偿修复或更换。

八、违约责任如一方违反合同任何条款，须承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

机房建设工程合同模板

机房建设工程合同模板甲方（业主）：_________乙方（承建方）：_________鉴于甲方有需求建设符合特定标准的机房，乙方具备相应的资质和能力进行该工程的建设，双方本着平等自愿的原则，经过友好协商，达成以下合同条款：一、项目概述1. 项目名称：_________机房建设工程2. 工程地点：_________3. 工程规模：涉及面积约____平方米，包含主机房、辅助区域等。

4. 工程标准：按照国家相关标准及甲方特定要求执行。

二、工程内容1. 设计：乙方根据甲方需求提供机房设计方案，并经甲方确认。

2. 施工：包括机房基础建设、电力系统、空调系统、防火系统、安全监控系统等。

3. 设备采购与安装：乙方负责所需设备的采购、运输及安装调试。

4. 验收：工程完成后，甲乙双方共同进行验收，确保各项指标达标。

三、工程周期1. 开工日期：自____年____月____日起。

2. 竣工日期：预计于____年____月____日完成。

3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的竣工日期。

四、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及甲方要求。

2. 对于出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时整改。

五、费用支付1. 合同总价：人民币（大写）____元整。

2. 付款方式：分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。

六、违约责任1. 若乙方未能按时完成工程或质量不符合要求，应承担违约责任。

2. 若甲方未按约定支付工程款项，应支付违约金。

七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事宜1. 本合同一经双方签字盖章后生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：________________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________________________ 日期：____年____月____日。

机房工程合同模板

机房工程合同模板一、甲方，（委托方）。

地址：联系人：联系电话：二、乙方，（承包方）。

地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（地址）进行机房工程建设，经双方友好协商，就机房工程建设事宜达成如下协议：一、工程内容。

1. 甲方委托乙方进行机房工程建设，包括但不限于机房设计、施工、设备采购安装等工作。

2. 机房建设内容详细描述如下：（详细描述）。

二、工程期限。

1. 本合同工程期限为（具体时间），自双方签署合同之日起计算。

2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应友好协商解决，并签订书面延期协议。

三、工程费用。

1. 甲方应向乙方支付机房工程建设总费用为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。

2. 工程费用包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费等，具体费用详见附件《机房工程费用清单》。

3. 工程费用支付方式为（具体支付方式），具体分期支付计划详见附件《工程款支付计划》。

四、质量保证。

1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证机房工程建设质量符合相关要求。

2. 乙方应对机房工程建设提供一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体时间），在此期限内如发现质量问题，乙方应及时无偿修复。

五、违约责任。

1. 若任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 若因甲方原因导致工程延期或者工程费用未能按时支付，甲方应承担由此产生的一切责任和费用。

3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复责任，并承担相关费用。

六、保密条款。

双方应对合作过程中涉及的商业机密、技术机密等信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。

七、争议解决。

本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

八、其他事项。

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2024年机房建设工程施工合同范文

2024年机房建设工程施工合同范文合同编号：____-JFJC-001甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（甲方联系人）电话：（甲方联系电话）传真：（甲方传真）邮箱：（甲方邮箱）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（乙方联系人）电话：（乙方联系电话）传真：（乙方传真）邮箱：（乙方邮箱）鉴于甲方具备项目建设资质、注册资金、项目建设经验以及项目资金充足，与乙方具备相关的技术能力、施工资源及人员配备，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方进行机房建设工程，具体项目地址为：（项目地址）。

1.2 机房建设工程主要包括但不限于以下内容：（1）机房设计及布局；（2）施工图纸编制与审核；（3）土建施工；（4）主体设备安装调试；（5）电气设备安装调试；（6）消防设备安装调试；（7）智能化控制系统安装调试；（8）室内装饰；（9）环境监控系统安装调试；（10）其他相关工作。

1.3 项目建设目标：按照相关法律法规、规范要求及甲方的需求，建设一座满足甲方业务需求的安全、稳定、可靠、高效的机房。

第二条合同价款及支付方式2.1 机房建设工程的总投资为（金额），双方约定甲方支付乙方如下款项：（1）设计费用：（金额），于合同签订生效之日起3日内支付；（2）施工款：总价款的40%作为预付款，甲方于合同签订生效之日起5日内支付；剩余款项乙方根据工程进度和支付计划安排，在工程验收合格并通过竣工验收后15日内支付。

2.2 乙方应提供发票及相应的开票资料，甲方支付款项时按合同约定的金额支付。

2.3 如甲方未按时支付款项，应按逾期天数按合同金额的0.1%计算并支付违约金。

2.4 除非另有书面约定，本合同中规定的款项均为含税价。

第三条工程进度3.1 机房建设工程的施工周期为（天/月），具体施工进度如下：（1）设计与审核：合同签订后15日内完成设计工作；（2）土建施工：设计审核通过后5日内开工，预计完成时间为合同签订后（）个月；（3）设备安装调试：土建施工完成后5日内开工，预计完成时间为从土建施工结束之日起（）日；（4）室内装饰：设备安装调试完成后5日内开工，预计完成时间为从设备安装调试结束之日起（）日；（5）环境监控系统安装调试：室内装饰完成后5日内开工，预计完成时间为从室内装饰结束之日起（）日；（6）其他相关工作：依据实际需要进行安排。

综合布线的合同模板

综合布线的合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（服务方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对其建筑物进行综合布线，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，达成如下合作协议：一、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，对其建筑物进行综合布线设计、施工和调试工作。

2. 综合布线设计应满足甲方的需求，保证通信系统的稳定性和可靠性。

3. 施工期间，乙方应尽快进行工程施工，确保工程质量和进度。

4. 完工后，乙方应对整个工程进行调试和检测，确保系统正常运行。

二、服务价格1. 乙方应按照双方签订的合同约定的价格收取费用。

2. 如需增加服务内容，双方应另行协商确定费用。

3. 如因甲方原因导致工程停顿或延误，乙方有权要求额外费用。

三、合同期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。

2. 若因不可抗力等原因导致工程无法按时完工，以延期时间为准。

四、质量保证1. 乙方在施工过程中应按照国家相关标准和规定进行施工，确保质量合格。

2. 工程完工后，乙方应提供包括维修、保养等售后服务。

3. 保修期为一年，保修期内如有质量问题，乙方应免费处理。

五、进度管理1. 双方应密切配合，按照合同规定的工程进度进行施工。

2. 如有工程进度变更，双方应及时通知对方并重新协商确定进度。

六、违约责任1. 如一方未履行合同约定义务或者违反合同规定，应承担相应的违约责任。

2. 若因一方原因导致工程无法按时完成，对方有权要求违约方支付违约金。

七、解决争议1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

2. 如协商无果，可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼解决。

八、其他条款1. 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商确定。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为《综合布线合同》，为确保双方利益，签订合同前请仔细阅读并确认。

机房建设工程合同模板

机房建设工程合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方联系电话）统一社会信用代码：（甲方统一社会信用代码）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）电话：（乙方联系电话）统一社会信用代码：（乙方统一社会信用代码）鉴于双方本着诚实守信，协商一致的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担机房建设工程项目事宜达成以下合同：一、合同项目名称本合同的项目名称为机房建设工程项目。

二、工程内容1. 机房建设工程的具体内容包括但不限于：（1）机房设计方案的编制（2）机房内部装修及设备安装（3）机房环境监测系统的建设（4）机房安全设施的完善2. 工程材料及设备的采购、运输及安装等事项均由乙方负责。

三、工程期限1. 本工程的开工日期为（具体日期），竣工日期为（具体日期）。

2. 如因不可抗力等原因延误工程进度，应提前通知甲方并按照双方约定的方式补偿。

四、工程价款及支付方式1. 机房建设工程的工程价款为（具体数额）。

2. 工程价款按照进度支付方式进行，具体分期支付比例及时间如下：（1）开工前支付（具体比例）（2）工程中期支付（具体比例）（3）竣工后支付（具体比例）3. 工程价款支付方式为（具体支付方式），支付到指定账户。

五、工程质量及保修1. 乙方承诺在工程期限内高质量完成机房建设工程，并保证工程质量符合国家相关标准。

2. 乙方承诺对工程实行一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体期限）。

3. 若工程出现质量问题，乙方应在甲方通知后及时进行整改处理。

六、违约责任1. 若因乙方责任导致工程延误或工程质量出现问题，乙方应承担由此引起的一切后果。

2. 如因甲方原因导致工程延误或工程质量问题，甲方应按照双方协商的方式予以赔偿。

七、法律适用及争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律，并在遇到矛盾或争议时由双方友好协商解决。

2. 若协商不成，双方应提交至合同签署地有管辖权的人民法院解决。

八、其他事项1. 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工并经验收合格。

光纤布线施工合同

篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲方：_________________________ 乙方:_________________________为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致,签定合同书如下: 一、工程概况1、工程名称:中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。

2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工程性质：结构化布线系统.4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围1）屏蔽网线和光纤敷设.2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。

3）计算机到主机房电缆的连接。

4）各信息点的安装和连接。

5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试.三、工期:乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。

四、合同报价:合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后)。

五、结算方式：1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金,即人民币￥__________大写:____________________；2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。

六、质量保证及保修：1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换)，对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用；2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。

综合布线合同模板

综合布线合同模板甲方（甲方单位名称、地址、法定代表人、联系方式）：乙方（乙方单位名称、地址、法定代表人、联系方式）：为了明确甲、乙双方在综合布线工程项目中的权利和义务，根据国家相关法律法规，经协商一致，特签订如下《综合布线合同》：一、项目基本情况1.1 项目名称：综合布线工程项目1.2 项目地点：（具体地址）1.3 项目概况：本项目包括（具体工程内容）1.4 项目要求：本项目要求按照（具体要求）进行设计和施工二、合同约定2.1 总承包商：乙方为本项目总承包商，负责对项目全面负责，包括设计、采购、施工等各项工作。

2.2 设计要求：乙方应按照甲方的要求，按照相关标准和规范进行设计。

2.3 施工要求：乙方应按照设计图纸和施工方案进行施工，保证工程质量。

2.4 工期要求：乙方应按照合同约定的工期完成工程，并保证工程质量。

2.5 质量保证：乙方保证工程质量符合相关标准和规范，对工程质量承担相应责任。

2.6 验收标准：工程完成后，甲方有权对工程进行验收，验收标准应符合相关标准和规范。

2.7 保修期：乙方对工程质量保修（保修期限）、维护等提供相应服务。

2.8 付款方式：根据工程进度和质量，支付相应款项。

2.9 违约责任：若一方未履行合同约定，应承担相应的违约责任。

2.10 争议解决：若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可依法解决。

三、合同履行3.1 合同变更：若需变更合同内容，需双方协商一致，并签订书面协议。

3.2 合同解除：双方一方有必要解除合同，应提前书面通知对方，并协商解决。

3.3 合同解释：合同的解释权属于双方当事人。

四、附则4.1 本合同自双方签字生效，有效期为（具体时间），届时自动失效。

4.2 未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________以上为综合布线合同，如有需要，请双方签字盖章确认。

机房装修及综合布线施工合同

机房装修及综合布线施工合同甲方：XXXXXXXXXXX有限公司（以下简称甲方）乙方：XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》等有关法规，为确保工程质量、保证工程按时完成。

甲、乙双方经过协商，就乙方负责施工“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程及“XXXXXXXXXXX相关项目中的综合布线”工程签订本合同，共同遵守。

一、工程概况：1、工程内容：A、“XXXXXXXXXXX系统”项目中的机房装修工程，包含机房内的综合布线施工及相关辅材采购；B、XXXXXXXXXXX协议供货项目中的综合布线施工及相关辅材采购；C、XXXXXXXXXXX网升级改造项目辅材；D、XXXXXXXXXXX公共技术服务平台辅材。

以上内容详见附件—工程量清单。

乙方无故解除合同的，应当甲方支付合同总价款10%的违约金。

2、工程施工费用：本合同为包干价，总计人民币XXXXX元整，包含附件所述工程量、设备材料（辅材）及系统安装调试等。

3、工程工期：合同签订后20个工作日内。

乙方逾期竣工的，每逾期一天向甲方支付施工总费用0.1%的违约金。

工程验收不合格的，从验收之日起每天乙方向甲方支付施工总费用0.1%的违约金直至验收合格为止。

逾期三十天以上的，乙方应当向甲方再行支付合同总价款10%的违约金，同时乙方保留解除合同的权利。

二、付款方式：1、合同签订后三天内，甲方向乙方支付合同总额的60%，共计人民币XXXXX 元整（￥XXXXXX元）；工程竣工验收合格且乙方向甲方提供合同全额的有效发票后，甲方向乙方支付合同余款计人民币XXXXX元整（￥XXXX元）。

2、工程款支付方式：采用银行转帐支票支付的方式。

三、工程施工标准：1、民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92。

2、公布的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（中国工程建设标准化协会标准）。

3、按甲方提供的设备和施工图纸完成工程施工（如现场有变动，则以变动后的要求进行施工）。

机房建设工程合同

机房建设工程合同篇一：机房建设工程承包合同模板机房建设工程承包合同20年月日办公楼机房建设工程承包合同工程名称：办公大楼机房建设工程建设单位：（甲方）施工单位：有限公司（乙方）施工地点：签订时间：20年月日依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条工程项目一、工程名称：办公大楼机房建设工程二、承包范围和内容：办公大楼二楼科技机房区域，具体内容包括，乙方应按照甲方提出的相关技术功能要求完成合同所规定的系统的设计及工程施工工作，并负责系统的安装调试施工、测试校验、培训、质保服务。

三、工程实现目标：实现整体机房的建设，具体产品详见附件清单。

四、承包方式：包工包料。

五、工程造价：合同总价为：。

大写人民币。

（设备材料的名称、型号规格、数量价格详见设备清单）第二条施工准备及工作范围六、甲方应协助乙方解决设备、辅材、工具等的存放场所，提供施工服务所需的水、电、灯光和进入施工现场等。

并依据我方提出的机房墙体和地面要求，提供环境。

七、乙方负责提供、执行并完成以下工程内容：1) 机房建设系统施工所需的全部机具、简易测试工具，自行负责施工人员的交通、食宿和通讯；2) 提供机房“工程”系统的必需的施工、安装、通断测试、竣工；3) 工程实施中的技术督导；4) 机房建设系统的所有管线及桥架的预埋和安装，缆线的敷设；5) 机房建设系统的设备安装、接线、测试及协助调试、试运行；6) 提供施工中必备的辅材及所需的施工工具；7) 完成机房建设系统的电缆通断测试验收并提供隐蔽工程验收及竣工报告含电子文档；8) 施工成品或半成品的保护和施工现场的清洁；9) 免费完成工程验收后对甲方的12个月质量保修期。

八、乙方应对整个工程进行监控和检查，并负责工程施工、安装、测试和达到机械竣工；完整的工程包括合同定义的全部的机械、施工设备、工具、辅材，以及设计图纸中为完成工程所需的全部工作。

机房建设合同(4篇)

机房建设合同(4篇)机房建设合同1（4447字）发包人(甲方)：_____联系人：_______手机：______承包方(乙方)：______法定代表人：______电话：_______本合同甲方指定乙方作为灾备机房建设工程施工单位，并委托乙方负责灾备机房建设所涉及的相关事宜。

为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况：(一)项目名称：灾备机房建设(二)施工(三)双方委派的工程代表：甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：第二条工程项目的运作方式：(一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工、与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)乙方根据其投标方案确定的机房建设方案(包括机房设计方案、各类设备、材料的品牌、型号、工程预算、施工方案等)进行设备和材料的采购、工程施工、安装调试等，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

第三条工程项目内容(一)机房装修(吊顶、墙面、地板、隔断等)(二)机房配电系统(三)精密空调及新风换气系统(四)机房静电防雷系统(五)消防没火系统(六)机房监控系统(七)机房综合布线(八)其它与机房建设有关的事宜工程项目具体内容及技术施工要求见《机房建设方案》。

第四条工程价款与费用结算(一)工程预算总价：人民币(小写____)：_____(人民币大写：______);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

(特别说明：项目最终价款由项目决算审计确定)(二)付款方式：1.乙方办理完毕开工手续并经甲方认可后，10个工作日内，甲方支付乙方工程预算总额的40%即人民币_____(大写_____)作为工程启动资金。

2.乙方完成机房建设装饰、电源引入、室内布线、电源柜、列头柜、网络机柜、设备接地线、防雷等工程，并由甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付工程预算总额的30%即人民币，(大写金额) 。

机房弱电建设工程施工合同

机房弱电建设工程施工合同甲方（委托方）：法定代表人（签字）：（盖章）联系地址：电话号码：乙方（承包方）：法定代表人（签字）：（盖章）联系地址：电话号码：鉴于甲方拥有一定的建设资金和建设需求，乙方具有相关的建设经验和技术能力，双方经友好协商，特签订本合同，共同遵守并履行以下约定：一、工程概况1. 项目名称：机房弱电建设工程2. 工程地点：详见工程图纸确认3. 工程范围：机房弱电系统、网络布线、安防监控等相关设施建设4. 工程内容：包括但不限于设备材料供应、工程施工、工程监理、工程验收等5. 工程预算总额：人民币（大写）元整二、工程合同的签订1. 双方将根据本合同的约定，共同遵守并履行，确保工程按照规定时间、质量、数量、费用完成。

2. 乙方需按照相关标准和规范设计、施工，并由相关部门或第三方机构进行监督和验收。

3. 如遇不可抗力或其他无法预料的情况，双方应及时协商解决，并在书面形式上对合同进行紧急变更。

4. 工程施工期限：自（日期）起，至（日期）止，共计（天/月）。

5. 工程质量评定标准：依据相关国家标准和监督机构的验收要求。

三、工程款项支付1. 施工过程中，甲方需按工程进度支付相应款项给乙方，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后支付工程总额的（XX%）作为预付款；（2）随着工程进度支付工程总额的（XX%）作为第二次付款；（3）工程完工验收合格后，支付工程总额的（XX%）作为最后一次付款。

2. 工程变更导致款项变动的，双方需重新协商并签订书面变更协议。

3. 工程款项支付方式：银行转账或现金支付，支付凭据以书面形式确认。

四、工程保修期及售后服务1. 工程竣工验收合格后，乙方需提供不低于（X年）的保修期，保修期内因乙方原因导致的设备故障或工程质量问题，由乙方负责免费维修或更换。

2. 工程保修期过后，乙方仍需提供终身维护服务，并保证设备和工程质量处于正常运行状态。

五、合同解除及违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，或工程质量未达到合同约定标准，甲方有权在通知乙方限期改正后解除合同，并要求返还已支付的工程款项。

综合布线工程合同5篇

综合布线工程合同5篇篇1综合布线工程合同一、合同双方甲方：______（委托方名称）住所：________法定代表人：______联系电话：______乙方：______（承包方名称）住所：______法定代表人：______联系电话：______二、合同内容根据双方协商一致，甲方委托乙方进行综合布线工程，双方达成如下协议：1. 项目名称：综合布线工程。

2. 工程内容：包括但不限于数据线、电源线、电话线等的布线工作，确保整个建筑物内部各种线路的井然有序，保证电力、通信等设备的正常运转。

3. 工程标准：按照国家相关标准执行，并保证工程质量达到相应标准。

4. 工程周期：工程周期为______天，具体工期双方再商定。

5. 工程费用：工程总费用为______元，甲方应在合同签订后的三天内支付工程款的50%，剩余工程款在工程完工验收后支付。

6. 变更条款：若工程过程中需要调整工程内容，双方应协商一致确定变更后的工程费用和工期。

7. 不可抗力：若因不可抗力因素（如地震、火灾等）影响工程正常进行，双方可协商解除合同或延期工期。

8. 违约责任：若因乙方原因导致工程质量不达标或工程周期延长，乙方应承担相应责任并进行赔偿。

9. 合同解除：如双方因特殊情况需要解除合同，需提前30天书面通知对方。

10. 其他约定事项：______（双方其他约定事项）三、合同签署本合同自双方盖章之日起生效，至双方完成合同约定事项为止。

甲方（盖章）：________法定代表人签字：________日期：________乙方（盖章）：________法定代表人签字：________日期：________以上内容为综合布线工程合同正文，经甲、乙双方确认无误后生效。

注：本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

综合布线工程合同示范【注：此为合同示范，具体内容需根据实际情况进行修改】。

篇2综合布线工程合同是指委托方与承包方签订的一种合同，用于规定双方在综合布线工程项目中的权利义务、工程范围、工程标准、施工周期、工程款支付等事项，以确保工程质量和进度满足委托方的需求。

综合布线工程合同6篇

综合布线工程合同6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方所需的综合布线工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：综合布线工程。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：包括网络布线、电话布线、监控布线、视频会议布线等。

二、工程要求1. 乙方必须按照甲方提供的设计方案及要求进行施工，确保工程质量符合国家标准及行业规范。

2. 乙方应提供布线工程的全部材料，并确保材料质量符合国家相关标准。

3. 乙方在施工过程中应保证施工现场安全，避免发生安全事故。

4. 乙方应严格按照施工进度进行施工，确保工程按时完成。

三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

此造价为包工包料造价，包括材料费、人工费及其他相关费用。

2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款。

（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的__%。

（3）剩余__%作为质量保证金，一年后若无质量问题，甲方支付给乙方。

五、工程保修1. 乙方承诺对工程的保修期为一年。

2. 在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。

3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。

2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付违约金。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应负责无偿修复并承担相应损失。

4. 若因甲方原因导致工程无法按时完成，甲方应承担相应损失。

综合布线施工安装合同模板

综合布线施工安装合同模板第一条合同主体。

甲方（发包方）：乙方（承包方）：第二条工程概况。

工程名称：工程地点：工程规模：工程内容：工程造价：第三条施工期限。

工程开工日期：工程竣工日期：第四条施工内容。

乙方负责以下综合布线施工安装内容：1. 电缆敷设，包括光缆、同轴电缆、双绞线及其他各类电缆的敷设；2. 信息点安装，包括墙面信息插座、地板信息插座及其他类型信息点的安装；3. 配线架安装，包括光纤配线架、同轴配线架、双绞线配线架的安装；4. 后台设备安装，包括交换机、路由器、防火墙等后台设备的安装；5. 线缆测试，对所有敷设的线缆进行性能测试，确保达到规范要求；6. 系统调试，对安装的综合布线系统进行整体调试，确保系统正常运行。

第五条施工材料。

乙方使用的施工材料应满足以下要求：1. 符合国家标准，所用材料均应符合国家现行相关标准；2. 质量保证，材料来源正规，并提供合格证或质保书；3. 适用性，材料应适用于工程环境，满足系统设计要求。

第六条施工工艺。

乙方应严格按照以下施工工艺进行施工：1. 布线规范，遵循国际电信联盟（ITU-T）和美国电气和电子工程师协会（IEEE）相关布线标准；2. 信息点安装，信息点安装应牢固、美观，符合电气安全和通信规范；3. 配线架安装，配线架安装应平稳、整齐，确保线缆连接方便、牢靠；4. 后台设备安装，后台设备安装应遵循设备厂商提供的安装指南，确保设备稳定运行；5. 线缆测试，采用标准测试仪器对线缆进行测试，测试结果应符合设计要求。

第七条工程验收。

工程竣工后，由甲方组织验收。

验收内容包括：1. 材料验收，材料是否符合合同要求；2. 工艺验收，施工工艺是否规范、符合标准；3. 系统测试，综合布线系统是否能够正常运行，满足设计指标要求。

第八条工程保修。

工程验收合格后，乙方对所施工的系统提供保修服务。

保修期为自工程竣工验收合格之日起 [ 保修期 ] 年。

保修期内，如因乙方施工质量问题导致系统出现故障，乙方应负责免费维修或更换。

综合布线类合同模板

综合布线类合同模板甲方（发包方）：__________（单位名称）乙方（承包方）：__________（单位名称）为规范双方合作关系，保障工程质量，双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行综合布线工程的相关事项达成一致，特订立本合同，共同遵守。

一、项目名称综合布线工程二、工程范围1. 工程地点：_______________2. 工程内容：包括但不限于网络布线、电话布线、电力布线等。

三、工程期限本合同自甲乙双方签署之日起生效，至_______________。

四、工程费用1. 总价款：____________元（大写：_____________）。

2. 付款方式：甲方在签署合同后，一次性支付50%的合同总款；工程竣工并经验收合格后，支付余下50%的合同总款。

五、工程质量要求1. 乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合合同约定。

2. 工程竣工后，须提供相关质保文件，保修期为__________年。

六、工程变更如工程施工过程中需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。

七、工程保险乙方承担工程期间工程施工相关保险费用，并保证合同工作全过程的安全生产。

八、违约责任1. 任何一方未按照本合同约定的履行义务，应视为违约方，需依法承担违约责任。

2. 若由乙方违约，甲方有权要求其返还预付款，并有权要求经济赔偿，赔偿责任不限于实际损失，还包括延误损失等一切损失。

九、争议处理双方因本合同履行发生的争议，应友好协商解决；如无法协商解决，应向____________仲裁。

十、其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章后生效。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方（盖章）：__________（单位名称）乙方（盖章）：__________（单位名称）签订日期：__________ 年__________ 月__________ 日以上为《综合布线合同》，甲乙双方在签署本合同前应仔细阅读并确保无异议，如对合同内容有异议，应在签字盖章前与对方协商修改。

机房综合布线合同模板

机房综合布线合同模板甲方：（委托方/需方）乙方：（承包方/供方）为规范机房综合布线工程的施工及合作关系，甲乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，根据有关法律法规，经友好协商，就机房综合布线工程的相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 项目名称：机房综合布线工程1.2 工程位置：（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于机房布线设备、线缆敷设、连接测试等相关工程。

二、合同签订2.1 双方经友好协商，确认本合同的有效性，并由双方共同签署。

2.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

三、合同履行3.1 乙方应按照合同约定的工期和质量要求，完成机房综合布线工程。

3.2 甲方应按时支付工程款项，并提供必要的配合，保障工程顺利进行。

3.3 若因不可抗力等原因导致工程延期或中断，双方应协商解决，并及时通知对方。

四、工程款项4.1 工程总价为（具体金额），甲方应分期支付工程款项，详情如下：首期款：合同签订后的15个工作日内支付工程总价的30%。

中期款：工程完成50%进度时支付工程总价的40%。

尾款：工程验收合格后支付工程总价的30%。

4.2 工程款项支付方式：（如银行转账、现金支付等）五、工程质量保证5.1 乙方应按照规范要求进行工程施工，保证工程质量。

5.2 工程验收标准：（具体要求）5.3 若工程质量出现问题，乙方应在收到书面通知后及时进行整改。

六、保密条款6.1 双方应对涉及对方商业秘密的信息进行保密，未经对方允许不得向第三方透露。

6.2 若因保密义务的违反导致损失，违约方应承担相应的法律责任。

七、违约责任7.1 若一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

7.2 违约方应补偿对方因其行为而造成的损失，包括但不限于经济损失和名誉损失等。

八、争议解决8.1 若因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。

8.2 若协商不成，争议可提交至（仲裁委员会/法院）按相关法律规定处理。

九、其他9.1 本合同自双方签署之日起生效，至工程结束并经双方确认验收后终止。

机房布线合同协议书

机房布线合同协议书甲方（委托方或业主或需求方）：__________乙方（承接方或施工方）：__________为明确甲、乙双方在机房布线项目中的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目位置：__________3. 项目内容：该项目主要包括机房的布线设计、施工调试和验收等工作。

4. 项目工期：双方约定工期为__________ 天/月，具体工期为__________ 年__ 月__ 日至__________ 年__ 月__ 日。

二、权利与义务1. 甲方的权利与义务1.1 提供项目的相关资料和信息，包括机房的平面图、布局图等。

1.2 在项目实施期间，配合乙方的工作，并提供必要的协助。

1.3支付工程款项。

支付方式：__________。

1.4 对乙方提出的设计、施工方案进行审查，并在必要时提出修改或补充意见。

2. 乙方的权利与义务2.1 根据甲方提供的资料和要求，设计机房布线方案，并报甲方审核。

2.2 参与机房布线的实施工作，保证项目按时、按质完成。

2.3 对机房布线实施中发现的问题及时进行调整和处理，确保项目顺利进行。

2.4 在项目完成后，协助甲方进行验收，并提供相关技术支持和维护服务。

三、合同价款及付款方式1. 甲方应按以下付款方式向乙方支付款项：1.1 预付款：__________ 元，于合同签订之日起__________ 天内支付。

1.2 进度款：按照工程进度比例支付。

1.3 最终结算款：工程竣工验收合格后支付。

2. 付款方式：__________。

3. 如逾期未支付款项，甲方应按照合同约定的利息支付给乙方。

四、违约责任1. 若甲方未按时支付款项，应承担逾期付款的利息费用和违约责任。

2. 若乙方未按合同约定时间完成工程，造成延误，应承担违约责任。

3. 双方应尽力避免合同履行过程中的纠纷，如有争议应友好协商解决。

机房布线工程合同

机房布线工程合同甲方（需求方）与乙方（服务提供方）本着平等自愿、诚信互利的原则，就甲方机房布线工程项目经友好协商，达成如下合同条款：一、项目概述甲方委托乙方负责其机房内的布线设计、施工及后续维护工作。

乙方应根据甲方提供的技术要求和现场情况，制定合理的布线方案，并保证布线质量符合国家相关标准。

二、工程范围详细列出本次布线工程的具体范围，包括但不限于水平布线、垂直布线、电源布线、接地系统等，以及所有必须完成的附属工作。

三、工程质量与标准明确布线工程需遵守的国家或行业标准，如ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568等，并注明乙方应采取的质量保障措施。

四、工期要求规定工程开始日期及预计完成日期，以及因不可抗力或其他原因导致工程延期的处理办法。

五、费用支付包括总工程费用、付款方式、付款时间点及相关财务处理细节。

通常情况下，费用会根据工程进度分阶段支付。

六、违约责任双方应严格履行合同义务，如有一方违约，应按照合同约定承担相应的违约责任。

七、保修条款明确保修期限，通常不少于一年。

在保修期内，对于因施工质量引起的问题，乙方应负责免费维修或更换。

八、争议解决如合同执行过程中出现争议，首选通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决，或依法向人民法院起诉。

九、其他事项根据实际情况约定其他需要双方遵守的事项，例如保密协议、知识产权归属等。

十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________日期：___________________________乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________日期：___________________________。

机房工程安装合同

机房工程安装合同合同编号：[填写合同编号]甲方（委托方）：[填写委托方名称]乙方（承接方）：[填写承接方名称]鉴于甲乙双方就[具体项目名称]机房工程安装项目达成合作意向，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商一致，签订以下合同条款：一、工程概述1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程内容：包括但不限于机房设计、设备采购、安装调试、验收交付等全过程服务。

4. 工程标准：按照国家相关机房建设标准及甲乙双方约定的标准执行。

二、合同金额合同总金额为[大写金额]（￥[小写金额]），包含所有设备材料费用、人工费用、管理费及其他相关费用。

三、工期要求1. 工程开工日期为[填写日期]，竣工日期为[填写日期]。

2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提出延期申请。

四、质量要求乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范，确保机房安全稳定运行。

五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后[指定天数]内支付合同总金额的[百分比]作为预付款。

2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间节点由双方协商确定。

3. 尾款：工程验收合格后，甲方支付剩余合同款项。

六、违约责任任何一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，赔偿对方因此产生的损失。

七、争议解决因履行本合同发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 代表签字：_________________ 日期：____年____月____日。