交房承诺书
房屋交接承诺书
房屋交接承诺书尊敬的先生/女士：您好！经双方协商一致，拟定本《房屋交接承诺书》，以明确双方在房屋交接过程中的权利义务。
请您仔细阅读以下内容，并在同意的情况下签署确认。
一、交接标的1.1 交接标的物：位于（详细地址）的房屋，面积为（详细面积），房屋结构为（详细结构），现由（楼盘开发商/前一位房主）所有。
二、交接时间2.1 交接时间：双方商定于（具体日期）进行房屋交接。
三、房屋交接3.1 交接的内容包括但不限于以下物品：（1）房屋钥匙及相关门禁卡；（2）房屋内的固定装置、设施、设备以及其他隶属物；（3）房屋内的家具、电器、器具等可移动物品。
四、交接条件4.1 卖方保证房屋处于良好状态，符合法定标准，并且不影响正常使用。
4.2 卖方保证向买方提供的证明材料真实、合法有效。
4.3 房屋的权益及使用条件没有被司法、行政机关或其他权威机构限制，不涉及第三方的纠纷。
4.4 房屋内的设备、家具等物品均属于卖方合法所有，不侵犯他人权益。
五、买方义务5.1 买方在签署本承诺书后，应按照约定时间履行付款义务，并签署正式的房屋交接文件。
5.2 买方应当对房屋进行检查，如发现任何损坏或缺陷，应立即通知卖方，并要求卖方在合理期限内予以修复或赔偿。
5.3 买方应在收到房屋后按照农民工的相关政策，进行房屋过户手续。
六、违约责任6.1 卖方如不能按约定时间交付房屋，应按照双方约定向买方支付违约金，违约金的数额为房屋交易总价款的10%。
6.2 买方如不能按约定时间付款，应按照双方约定向卖方支付违约金，违约金的数额为房屋交易总价款的10%。
6.3 任何一方违反本承诺书的其他内容，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
七、其他约定7.1 本承诺书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本承诺书未尽事宜，双方可另行协商解决。
特此承诺，并由双方在本承诺书上签字确认。
卖方（签字）：日期：买方（签字）：日期：。
业主交房承诺书范文
业主交房承诺书范文尊敬的业主：您好！在您即将入住我们精心打造的家园之际，我们深感荣幸，并向您提供以下承诺书，以确保您对我们的服务和产品有充分的了解和信任。
一、房屋质量承诺1. 我们承诺所交付的房屋结构安全，符合国家建筑标准和规范。
2. 房屋内部装修材料均为环保、无污染，确保您和家人的健康。
3. 所有电器、管道、线路等均经过严格检测，保证安全使用。
二、配套设施承诺1. 小区内部配套设施完善，包括但不限于绿化、停车场、儿童游乐区等。
2. 提供24小时物业服务，确保您的生活便利和安全。
3. 定期对公共区域进行维护和升级，保持小区环境的整洁与舒适。
三、售后服务承诺1. 我们提供一年的房屋保修期，期间若发现任何质量问题，我们将及时响应并解决。
2. 建立业主反馈机制，您的任何建议和意见我们都将认真对待，并努力改进。
3. 定期举办业主大会，听取业主意见，共同参与小区的管理和建设。
四、信息透明承诺1. 我们承诺在交房过程中，所有相关信息均向业主公开透明，包括但不限于房屋价格、物业收费标准等。
2. 房屋交付时，我们将提供详细的房屋使用说明书和保修卡，确保您对房屋的使用和维护有充分的了解。
五、遵守法律法规承诺1. 我们严格遵守国家相关法律法规，保证交房过程的合法性。
2. 尊重业主的合法权益，不进行任何违法违规行为。
六、持续改进承诺1. 我们将持续关注业主的需求和市场变化，不断优化产品和服务。
2. 积极采纳业主的合理建议，不断改进我们的管理和服务。
我们深知，每一位业主的满意是我们最大的追求。
我们承诺，将以最真诚的态度和最专业的服务，为您打造一个温馨、舒适的家。
此致敬礼！[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮箱][日期]请根据实际情况填写公司名称、地址、联系电话、电子邮箱及日期等信息。
本承诺书旨在建立业主与开发商之间的信任关系，确保业主的权益得到保障。
房地产交付承诺书
房地产交付承诺书尊敬的购房者，感谢您选择我司开发的房地产项目。
为了确保您的权益，保障交易的顺利进行，特向您提供本房地产交付承诺书。
请您仔细阅读并签署。
一、交付日期经双方协商一致，我司承诺将于2022年X月X日或之前，将房地产项目交付给您。
二、交付标准1.质量标准我司将严格按照建设方案以及国家有关建设标准进行施工，保证房屋建筑质量符合国家和行业的相关规定。
2.装修标准（根据实际情况进行描述，例如：）在花园区，我们将为您提供装修齐全、配套设施完善的独立别墅；在公寓区，我们将提供时尚、舒适的装修，配备高端家电、家具。
3.交付物品清单为了确保您得到完整的房屋，交付时将提供以下物品：（详细列出具体物品，例如：）房屋的钥匙、户型图纸、土地使用证书、产权证书等。
4.相关费用除房地产交易总价款外，您需要支付的其他费用（如维修基金、公共维护费、物业管理费等），请参见相关协议和约定。
三、交付条件1.竣工条件我司承诺在交付前完成项目的全部基本设施建设和配套工程，并取得相关部门的验收合格证明。
2.物权登记我司将按照相关法律法规，为您办理房地产物权登记手续，并提供相关证明文件。
四、违约责任1.延期交付如因非不可抗力因素导致交付日期延期，我司将承担违约责任，并根据具体情况依法支付相应违约金或赔偿费用。
2.质量问题若交付后发现房屋存在质量问题或未按照合同约定交付物品清单提供相关物品，您有权要求我司进行整改或提供相应的赔偿。
五、附则1.本交付承诺书为双方对房地产交易的约定，具有法律效力。
任何未尽事宜双方可另行协商并签订书面补充协议，补充协议与本承诺书具有同等效力。
2.本交付承诺书一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
特此承诺。
甲方（开发商）：__________________乙方（购房者）：__________________日期：__________________请您在仔细阅读并核对无误后，签字确认。
如有任何疑问，请及时与我司联系。
苏州交房诚信保证书
苏州交房诚信保证书尊敬的业主：您好！首先，我代表苏州XX房地产开发有限公司，向您表示最诚挚的问候和感谢。
在此，我们郑重地向您承诺，我们将始终秉持诚信为本的原则，为您提供优质、高效的服务，确保您在购房过程中权益得到充分保障。
以下是我们为您提供的交房诚信保证书：一、关于房屋质量我们承诺，所交付的房屋符合国家关于住宅质量的相关标准和规定，房屋结构安全、设施完善、功能齐全。
在房屋建设过程中，我们将严格按照图纸施工，确保建筑材料、构配件和设备的质量。
同时，我们承诺在交房前，对房屋进行严格查验，确保房屋质量符合交付标准。
二、关于交付时间我们承诺，按照双方签订的《购房合同》约定的交付时间准时交付房屋。
如因特殊原因导致工期延误，我们将及时通知您，并承担相应的违约责任。
三、关于产权办理我们承诺，所售房屋的产权清晰，无任何抵押、查封等法律纠纷。
在您办理购房手续过程中，我们将积极配合，提供必要的证明材料，确保您能够顺利办理产权登记。
四、关于售后服务我们承诺，在房屋交付后，为您提供长期的售后服务。
如您在使用过程中遇到问题，我们将及时响应，为您解决。
同时，我们还将定期对房屋进行巡检，确保房屋设施的正常运行。
五、关于小区环境我们承诺，所交付的小区环境优美，绿化覆盖率高，公共设施完善。
我们将竭力为业主创造一个宜居、和谐的生活环境。
六、关于价格政策我们承诺，在购房过程中，严格按照国家价格政策和《购房合同》约定的价格执行，绝不擅自提高房价。
如您发现有任何价格违法行为，请及时与我们联系，我们将立即整改。
在此，我们再次向您表示诚挚的感谢，并承诺我们将始终坚持诚信经营，为您提供优质的服务。
如果您在购房过程中有任何疑问或需求，请随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。
祝您生活愉快！苏州XX房地产开发有限公司日期：XXXX年XX月XX日。
交房承诺书
交房承诺书•相关推荐交房承诺书 7篇在现实社会中，承诺书在我们的视野里出现的频率越来越高，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。
承诺书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的交房承诺书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
交房承诺书 1致：XXXXX房地产开发有限公司XXXXX物业管理有限公司本人，身份证号码：，于年月日购买了中山市鄂尔多斯房地产开发公司建设的位于区幢XX市商品房买卖合同》，并已按合同约定交齐了购房款。
根据合同约定，贵司应当在年月日向本人交付房屋，现本人因自身原因要求提前收房（收房时间为：年月日），现向贵公司办理交房入住手续。
本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿按照现有条件收房，并配合贵公司完善物业的相关后续事宜及缴纳各项费用，其中包含物业各项管理费用。
因本人提前收房办理交接手续，待正式交付时不再进行验收。
因该房屋以交付本人，出卖人不再承担该房屋交房责任和其他相关责任。
对房屋可能存在的工程问题或引起的法律后果与责任，由本人自行承担。
自收房之日起，将按照与贵公司所签署的：《业主临时公约》、《前期物业服务合同》等有关规定履行相关义务，同时，房屋装修时办理装修手续并遵守物业公司《装修管理条例》。
承诺人 xxx时间 xxxx交房承诺书 2各位房屋购买人：我公司开发建设位于的房地产项目，现栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时达到如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率和建筑密度施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。
二、结构：栋楼房（具体楼栋）采用结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采用材料，或米高度以下部分采用材料，其他为材料（如楼栋有差异应分别说明）；2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用铺装；3、小区公共通道、广场等地面使用材料浇筑或铺装；4、房屋门窗及玻璃用材（品种、品牌）；5、使用各种管线的品牌 , 管径大小。
交房承诺书范文（范本）
交房承诺书范文交房承诺书范文篇一：交房标准承诺书房地产开发项目品质和交房标准承诺书（范本）各位房屋购买人：我公司开发建设位于汉寿县芙蓉路的蓝湾美树房地产项目，现三栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时达到如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率2.5 和建筑密度 17.1 施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。
二、结构：（1、2）、 3、4栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料；2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用地板砖铺装； 3、小区公共通道、广场等地面使用混凝土和广场砖材料浇筑或铺装；4、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃；5、使用各种管线的品牌顾地，管径大小 20㎜-500㎜。
四、门厅和入户大堂：面积 1 7.6-33.99㎡，高度 2.8 m，装修情况为精装。
五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温保温方法。
六、公共用房和空间：保证向小区全体业主提供如下公共用房： 1、物业用房 296.17 ㎡。
七、绿化与景观：1、严格按园林部门方案施工，突出东南亚风格； 2、绿地率 48%，绿化面积 15700 ㎡；3、园林小品建筑：亭两处处、廊榭四处、水景五处、雕塑 67 座。
八、安保设施：监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星；门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星其他安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压达到 0.28Mpa ，使用材料与管径 PPR 环保水管、20㎜-160㎜。
排水系统的设计情况雨污分流，施工情况按图施工，使用材料与管径 PVC和HDPE管50㎜-500㎜。
房产交接责任承诺书
房产交接责任承诺书尊敬的买方：感谢您对我方公司所售房产的信任与支持。
为了明确双方在房产交接过程中的责任与义务，并保证交易的顺利进行，我方特向您出具本房产交接责任承诺书。
请您仔细阅读并在同意后签字确认。
承诺如下：一、房产信息1. 我方确认所售房产位于（详细地址）。
2. 该房产的产权证号为（产权证号）。
二、交接责任1. 我方承诺在购房款项全额支付完成后提供房产交接。
2. 我方将及时向您提供房产交接所需的所有相关证件、手续和信息，包括但不限于：（1）房屋产权证书及复印件；（2）房屋权属证明及复印件；（3）不动产权证及复印件；（4）购房合同及复印件；（5）房产预售许可证及复印件；（6）其他相关证件和文件。
三、房产状况1. 我方承诺所售房产在签订本承诺书之日没有被查封或担保。
2. 我方承诺所售房产在签订本承诺书之日不存在任何纠纷、抵押、查封、质权、租赁等问题。
3. 如因我方原因导致所售房产产生纠纷、抵押、查封、质权、租赁等问题，我方将承担相应责任并赔偿买方因此遭受的损失。
四、交接责任期限1. 我方将在购房款项全额支付完成后的（时间段）内完成房产交接手续。
2. 若因我方原因未能按时完成房产交接手续，我方将承担相应违约责任，并向买方支付违约金。
五、违约责任1. 买方在房产交接后发现任何质量问题或瑕疵时，应当及时向我方提出书面通知，并提供相关证明材料。
2. 我方在接到买方通知后应当及时处理并解决问题，承担相应的修复责任或赔偿责任。
六、生效与终止1. 本承诺书自双方签字之日起生效，有效期为交接责任期限届满之日止。
2. 双方同意，在关于房屋交接方面的任何纠纷或争议发生时，首先进行友好协商解决；如协商未果，双方同意将纠纷提交有管辖权的人民法院进行解决。
本承诺书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
承诺书的效力不受双方行为或协议变更的影响。
任何关于房屋交接方面的附加条款或修改，必须经双方书面确认后才生效。
买方（签字）：__________________日期：_____________________卖方（签字）：__________________日期：_____________________（此处无正文，文章结束）。
购房后交房承诺书
购房后交房承诺书
尊敬的客户：
感谢您选择本项目进行房产投资。
为了保障您的合法权益，明确双方的权利和义务，特制定本购房后交房承诺书。
一、交房时间承诺
本项目承诺在合同约定的交房日期前，完成所有施工及验收工作，确保房屋达到交付使用条件。
若因不可抗力因素导致交房时间延迟，我们将及时通知您，并提供相应的解决方案。
二、房屋质量保证
我们承诺所交付的房屋将符合国家及地方的建筑质量标准，且在保修期内，对房屋存在的质量问题负责维修或更换。
三、配套设施完善
房屋交付时，我们将确保所有配套设施，包括但不限于供水、供电、燃气、通讯等，均已完善并可正常使用。
四、物业服务承诺
我们将提供专业的物业管理服务，确保您居住环境的安全、舒适和便利。
五、售后服务保障
在房屋交付后，如您在使用过程中遇到任何问题，我们将提供及时的售后服务，确保您的居住体验。
六、违约责任
若我们未能履行上述承诺，将承担相应的违约责任，并按照合同约定向您支付违约金。
七、其他
本承诺书作为购房合同的补充，与购房合同具有同等法律效力。
若本承诺书与购房合同内容有冲突，以本承诺书为准。
我们期待与您的合作，并承诺为您提供优质的房产和服务。
再次感谢您的信任与支持。
此致
敬礼
[开发商名称]
[日期]。
收房承诺书
收房承诺书甲方（承诺人）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（被承诺人）：________________地址：________________联系方式：________________鉴于甲方拟将房屋交付乙方，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就收房事宜达成以下承诺：一、房屋基本信息1.1 甲方房屋位于（具体地址），房屋产权清晰，无抵押、无查封、无租赁。
1.2 房屋面积为（平方米），房屋结构、设施设备齐全，符合国家及地方相关规定。
二、甲乙双方权利与义务2.1 甲方权利与义务（1）甲方应保证房屋产权清晰，无任何权利瑕疵；（2）甲方应按约定时间将房屋交付乙方；（3）甲方应在房屋交付前，确保房屋设施设备正常运行，并对房屋进行清洁；（4）甲方应协助乙方办理房屋过户等相关手续。
2.2 乙方权利与义务（1）乙方有权在合同约定的时间内接收房屋；（2）乙方应按约定支付购房款；（3）乙方应在接收房屋后，按照国家及地方相关规定，合理使用房屋，并承担房屋的维修、养护责任；（4）乙方应遵守物业管理规定，维护小区环境。
三、问题发生时的赔偿方式及免责条件3.1 赔偿方式如甲方违反本承诺书约定，导致乙方无法按约定接收房屋，甲方应承担以下违约责任：（1）支付乙方违约金，违约金计算方式为：购房款的5%；（2）如乙方要求继续履行合同，甲方应承担因违约所产生的相关费用。
3.2 免责条件（1）因不可抗力原因导致甲方无法按约定交付房屋的，甲方不承担违约责任；（2）因乙方原因导致房屋无法交付的，甲方不承担违约责任。
四、其他条款4.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；4.2 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充；4.3 本合同签订后，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务，如发生争议，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
购房后交房承诺书
购房后交房承诺书
尊敬的业主：
本承诺书由[开发商名称]（以下简称“我方”）向[业主姓名]（以下
简称“贵方”）就[项目名称]（以下简称“本项目”）的交房事宜作
出如下承诺：
一、交房时间
我方承诺，本项目将在[具体日期]前完成所有建设工作，并按照合同
约定的条件向贵方交付房屋。
二、房屋质量
我方保证交付的房屋符合国家及地方的建筑标准和质量要求，房屋结
构安全，设施设备齐全，功能完善。
三、配套设施
我方承诺，本项目所涉及的公共设施、绿化、交通等配套设施将按照
规划和设计要求同步完成，并确保其正常使用。
四、产权办理
我方将协助贵方在交房后[具体时间]内完成房屋产权的登记和办理工作，确保贵方的合法权益得到保障。
五、售后服务
我方将提供完善的售后服务，对于贵方在房屋使用过程中遇到的问题，我方将及时响应并提供解决方案。
六、违约责任
如因我方原因导致未能按期交房或房屋存在质量问题，我方将承担相
应的违约责任，并按照合同约定向贵方支付违约金。
七、其他事项
本承诺书未尽事宜，双方将本着友好协商的原则解决。
如有任何变更
或补充，双方应以书面形式确认。
本承诺书一式两份，贵我双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
承诺方（盖章）：[开发商名称]
代表人签字：
日期：[年][月][日]
业主（签字）：[业主姓名]
日期：[年][月][日]
请注意，本模板仅供参考，具体内容应根据实际情况和相关法律法规
进行调整。
开发商准时交房承诺书范本
开发商准时交房承诺书范本
尊敬的业主：
本开发商（以下简称“本公司”）对您所购买的房产项目，特此作出以下承诺：
一、交房时间承诺
本公司承诺，根据与您签订的《商品房买卖合同》中约定的交房日期为准，确保按时交付房产。
若因本公司原因导致延期交房，本公司将按照合同约定承担相应的违约责任。
二、工程质量保证
本公司保证所交付的房产符合国家及地方的建筑标准和质量要求，且在交付时提供完整的工程验收合格证明。
三、配套设施完善
本公司承诺，交付的房产将配备合同约定的配套设施，并保证在交房时这些配套设施能够正常使用。
四、售后服务承诺
本公司将提供完善的售后服务，对于业主在交房后提出的合理维修要求，本公司将及时响应并提供必要的支持。
五、信息透明
本公司承诺在建设过程中，及时向业主通报工程进度，确保业主能够实时了解房产建设情况。
六、违约责任
若本公司未能履行上述承诺，导致业主权益受损，本公司将依法承担相应的违约责任，并赔偿业主因此遭受的直接经济损失。
七、本承诺书作为《商品房买卖合同》的补充文件，与合同具有同等法律效力。
本承诺书自双方签字盖章之日起生效。
开发商（盖章）：_____________________
法定代表人或授权代表签字：_____________________
日期：____年____月____日
业主签字：_____________________
日期：____年____月____日
（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和相关法律法规进行调整和完善。
）。
交房诚信保证书
交房诚信保证书尊敬的购房客户：您好！我代表开发商向您致以诚挚的问候，并感谢您对我们项目的信任与支持。
为了确保您能够顺利接收并满意您的住房，我们特此向您作出以下诚信保证：一、保证交房时间我们承诺按照合同约定的交付日期交付房屋。
若因特殊情况导致交房时间延迟，我们将提前通知您，并承担相应的违约责任。
同时，我们承诺在交付房屋时，所有设施设备均符合国家相关标准和规定，确保您的居住安全和舒适。
二、保证房屋质量我们承诺所交付的房屋符合国家关于建筑工程的质量标准，并严格遵守相关法律法规。
在房屋建设过程中，我们将严格按照设计图纸和施工规范进行，确保房屋的结构安全、使用功能完善。
同时，我们承诺在交房前，对房屋进行严格验收，确保房屋质量问题及时发现并处理。
三、保证装修质量若您的房屋包含装修，我们承诺装修工程符合国家关于室内装修的相关标准和要求。
在装修过程中，我们将选用优质材料，并严格按照设计和施工标准进行。
在交房前，我们将对装修工程进行验收，确保装修质量问题及时发现并处理。
四、保证售后服务我们承诺在交房后，为您提供全面的售后服务。
对于房屋质量和装修问题，我们将负责整改和修复，确保您的居住权益。
同时，我们承诺设立客户服务热线，及时解决您在居住过程中遇到的问题。
五、保证公开透明我们承诺在房屋销售和交付过程中，向您提供真实、准确的房屋信息。
对于房屋的面积、设计、价格等方面，我们将严格按照国家和地方政策进行公示，确保您的知情权和选择权。
六、诚信经营我们承诺遵循诚信经营原则，严格执行国家法律法规，切实保障您的合法权益。
在房屋交易过程中，我们将遵循公平、公正、公开的原则，确保交易的合法性和合规性。
在此，我们郑重承诺，将全力以赴履行以上保证，为您提供优质、舒适的居住环境。
同时，我们也希望您能够对我们的工作给予监督和支持，共同维护房地产市场秩序，共创美好家园。
敬请广大购房客户放心，我们将继续努力，为您的居住需求提供全方位的保障。
让我们携手共进，共同开创美好的未来！此致敬礼！开发商名称：代表人：日期：年月日。
交房交接协议书范本(3篇)
第1篇甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其位于________________________的房屋（以下简称“该房屋”）交付给乙方使用、乙方接受该房屋的事实达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 房屋坐落：________________________1.2 房屋建筑面积：________________________平方米1.3 房屋户型：________________________1.4 房屋结构：________________________1.5 房屋用途：________________________1.6 房屋产权证号：________________________二、交房时间2.1 甲方应于本协议签订之日起______个工作日内，将房屋交付给乙方。
2.2 甲方未能按约定时间交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付房屋总价款的______%作为违约金。
三、房屋交付条件3.1 甲方应确保房屋交付时符合以下条件：3.1.1 房屋主体结构、承重构件、防水、保温、隔声、通风、采光等基本设施符合国家规定的质量标准。
3.1.2 房屋内的供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等配套设施齐全，能够正常使用。
3.1.3 房屋内的墙面、地面、顶棚等室内装饰装修工程符合合同约定或国家标准。
3.1.4 房屋交付时，应当符合城市规划、消防、环保等相关要求。
3.1.5 房屋交付时，甲方应向乙方提供房屋产权证、土地使用权证、住宅专项维修资金交存证明等文件。
四、交房程序4.1 甲方应在约定交房时间前______个工作日，书面通知乙方办理交房手续。
4.2 乙方应在收到甲方交房通知之日起______个工作日内，与甲方共同对房屋进行验收。
提前办理交房手续承诺书
提前办理交房手续承诺书致[开发商名称]：本人[姓名]，身份证号为[身份证号码]，系[房号]的业主。
本人自愿申请提前办理交房手续，并作出如下承诺：一、对房屋状况的认可。
1. 本人在提前办理交房手续前，已对房屋进行了实地查看，对房屋的现状（包括但不限于房屋结构、装修、设施设备等情况）有充分的了解。
尽管房屋可能存在一些细微瑕疵，但本人认可目前房屋的整体状况符合交房标准，并且愿意接受该房屋的现状。
2. 本人清楚提前交房可能存在一些后续维修、整改等事项仍在进行中，但本人承诺不会因这些正常的后续工作而对开发商或相关物业提出无理要求或干扰正常的工作流程。
二、费用承担。
1. 本人明白提前办理交房手续需按照相关规定缴纳各项费用，包括但不限于物业费、房屋维修基金（若有）等。
本人承诺将按时、足额缴纳所有应缴费用，不因任何理由拖延或拒缴。
2. 对于在提前交房过程中可能产生的其他费用（如水电预存费等），本人也将按照规定进行缴纳。
三、风险承担。
1. 本人知晓提前办理交房手续意味着本人将提前承担房屋相关的风险，包括但不限于房屋可能存在的质量隐患、安全风险等。
自办理交房手续之日起，本人将对房屋及其附属设施设备承担保管、维护等责任，如发生任何意外事故、损失或损坏，均由本人自行负责，与开发商无关。
2. 若因房屋质量问题或其他原因需要进行维修、整改，本人将积极配合开发商或相关维修单位的工作安排，并承担因维修、整改可能带来的不便。
四、遵守相关规定。
1. 本人承诺在入住后将遵守小区的各项管理规定，包括但不限于物业服务协议中的各项条款、业主临时公约（或业主公约）等。
积极配合物业管理公司的管理工作，维护小区的和谐与稳定。
2. 本人将按照规定办理房屋产权登记等相关手续，提供所需的一切资料，并承担因自身原因导致手续办理延误的一切后果。
五、法律责任。
1. 本人承诺本承诺书是本人真实意思的表示，具有法律效力。
如本人违反本承诺书的任何条款，愿意承担相应的法律责任，并赔偿开发商因此遭受的一切损失。
提前交房承诺书（共4篇）
提前交房承诺书（共4篇）提前交房承诺书（共4篇）提前交房承诺书（共4篇）第1篇：业主提前交房承诺书业主提前交房承诺书业主提前交房承诺书业主提前交房承诺书本人于xx年xx月xx日已经用（）方式1.银行按揭2.公积金贷款.3.一次性付清购得某房产公司一期商品房，房号为：按商品房买卖合同向本人交付房屋，现因本人自身原因，要求提前收房装修，特向贵司申请办理交房入住手续。
本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿按照现有条件收房，并配合贵司完善物业的相关后续事宜。
因本人提前收房装修，对房屋可能存在的隐藏工程或引起的法律后果与责任，由本人自行承担。
自实际收房之日起，将按照物业管理企业有关规定履行相关义务，并负责本人及本人同意进入房屋所在小区的人员的人身和物品安全。
承诺人：201X年X月X日业主提前收楼的承诺书本人于201X年X月X日购买了房地产开发公司建设的位于市路楼栋单元房屋，签署了编号为的市商品房买卖合同，并已按合同约定交齐了购房款。
根据合同约定，贵司应当在201X年X月X日向本人交付房屋，现本人因自身原因要求提前收房装修，现向贵公司办理交房入住手续。
本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿按照现有条件收房，并配合贵公司完善物业的相关后续事宜。
因本人提前收房装修，对房屋可能存在的隐藏工程或引起的法律后果与责任，由本人自行承担。
自实际收房之日起，将按照物业管理企业有关规定履行相关义务，并负责本人及本人同意进入房屋所在小区的人员的人身和物品安全。
承诺人：201X年X月X日50提前交房协议书甲方：乙方：现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：一、交房前提1、乙方自愿认购甲方开发的名爵国际项目号楼单元楼户（初测房号为）物业（以下简称"该物业"），该物业建筑面积约为平米（此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价），双方约定售价为元平米，该套房屋暂定总价为（大写（总价按双方约定售价根据实际面积多退少补）。
个人承诺按期交房款承诺书
个人承诺按期交房款承诺书
我，(个人姓名)，身份证号码为(身份证号)，现居住于(居住地址)，在此承诺按期交房款，并遵守相关约定规定。
根据我与开发商签订的购房合同，我应当在规定的时间内按约定交付房款，确
保购房程序顺利进行。
为了维护合同双方的合法权益，我作出如下承诺：承诺一：严格按时交付房款
我承诺按照购房合同规定的时间节点，准确无误地按时交付房款。
在此期间，
我将充分理解房款交纳程序和方式，努力避免任何错误和纰漏。
承诺二：积极协商解决付款问题
如果因为特殊情况而无法按时支付房款，我会立即主动联系开发商并说明原因，并积极寻找合理的解决方案。
在此期间，我将与开发商及时沟通，关注并应对房款付款中的任何问题。
承诺三：合法并透明地完成交易
我将完全遵守购房合同中约定的条款和规定，积极保护我的合法权益，合理并
公正地解决任何争议。
对于任何不诚实或欺诈的行为，我将采取合适的法律措施。
承诺四：履行良好行为记录
我将始终保持诚实，正义和诚信，并在本次房产交易过程中遵守社会道德和法
律准则，以建立良好的商业声誉。
以上承诺是我作为购房合同签订方的权利和义务，我深知违背其中的任何一个
承诺，都将导致不利后果的发生。
为了维护双方的合法权益，我在此郑重承诺并愿意承担相应的法律责任。
承诺人: (个人签名)
日期: (签署日期)。
房屋交接安全承诺书
房屋交接安全承诺书甲方（卖方）：________________身份证号：________________乙方（买方）：________________身份证号：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就房屋交接安全事宜达成如下承诺：一、房屋基本情况1. 甲方出售的房屋位于________________，房屋结构为________________，建筑面积为________________平方米。
2. 甲方保证上述房屋为合法产权，不存在任何权属纠纷、租赁关系、抵押贷款等影响房屋交接的问题。
3. 房屋交接时，甲方应将房屋及附属设施设备、家具、家电等物品完好无损地交付给乙方。
二、房屋交接安全承诺1. 甲方承诺在房屋交接过程中，如实向乙方告知房屋及附属设施设备、家具、家电等物品的现状，确保乙方充分了解房屋的真实情况。
2. 甲方承诺在房屋交接后，不再以任何理由要求乙方支付与房屋买卖无关的费用。
3. 甲方承诺在房屋交接后，如房屋存在质量问题，应按照相关法律法规及合同约定承担维修责任。
4. 甲方承诺在房屋交接后，如房屋及附属设施设备、家具、家电等物品出现损坏，应承担相应的维修或更换责任。
5. 甲方承诺在房屋交接后，如因房屋权属问题导致乙方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。
6. 甲方承诺在房屋交接后，如因房屋存在安全隐患，导致乙方人身或财产损失，应承担相应的赔偿责任。
三、违约责任1. 如甲方违反本承诺书中的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方支付违约金，违约金金额为房屋成交价的________________%。
2. 如乙方违反本承诺书中的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金，违约金金额为房屋成交价的________________%。
四、其他约定1. 本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份。
购房后交房承诺书
购房后交房承诺书
甲方名称]（以下简称“甲方”）与[乙方名称]（以下简称“乙方”）就购房后交房事宜达成如下共识：
一、交房时间
甲方承诺于[具体日期]之前，将位于[具体地址]的房产交付给乙方使用。
甲方保证所交付的房产符合国家及地方的建筑标准和质量要求。
二、交房条件
1. 甲方保证交房时房产的主体结构、装修及附属设施达到合同约定的标准。
2. 甲方负责办理完毕房产的产权登记手续，并将产权证书交付乙方。
三、交房验收
1. 乙方有权在交房时对房产进行验收，甲方应提供必要的协助。
2. 如乙方在验收过程中发现房产存在质量问题，甲方应在[约定时间]内负责修复或更换。
四、违约责任
1. 如甲方未能按期交付房产，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方式]。
2. 如乙方在验收后无正当理由拒绝接受房产，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为[具体计算方式]。
五、其他约定
1. 本承诺书未尽事宜，双方应协商解决。
2. 本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：[甲方名称]
代表签字：[甲方代表姓名]
日期：[签订日期]
乙方（盖章）：[乙方名称]
代表签字：[乙方代表姓名]
日期：[签订日期]
（本承诺书内容仅供参考，具体条款应根据实际情况制定。
）。
单位交房保证书
单位交房保证书尊敬的业主：您好！首先，我单位为您提供舒适的办公环境感到非常荣幸。
为了确保您在入住新办公楼后能够享受到高品质的办公体验，我们特此向您提供此份交房保证书，向您承诺我单位在交付房屋时所承担的责任和保证。
一、房屋质量保证我单位承诺，交付给您的房屋符合国家相关建筑标准和质量要求。
在交付之前，我们将委托具有资质的专业检测机构对房屋进行全面的质量检测，并出具检测报告。
若您在入住后发现房屋存在质量问题，我单位将负责及时修复，并承担由此给您带来的不便。
二、设施设备齐全交付给您的新办公楼将配备完善的设施设备，包括中央空调、照明、通讯、网络等。
在交付之前，我们将对所有设施设备进行调试和检测，确保其正常运行。
同时，我们还将提供相关设施设备的使用说明书，为您提供便捷的使用指南。
三、周边环境保障我单位将竭力保障新办公楼周边环境的整洁和安全。
我们将定期对周边环境进行清扫和绿化维护，确保公共区域的整洁卫生。
同时，我们将加强安保措施，确保您的人身和财产安全。
四、物业服务承诺我们将为您提供专业的物业服务，包括设施设备的维护保养、消防安全管理、垃圾处理、绿化保洁等。
我们承诺，在服务过程中，将严格遵守国家相关法律法规，竭诚为您提供优质的服务。
五、售后服务承诺为了确保您在新办公楼的办公体验，我们提供全面的售后服务。
如果您在使用过程中遇到任何问题，可以随时联系我们，我们将第一时间为您解答和处理。
同时，我们还将定期回访，了解您的需求和意见，不断改进我们的服务。
六、交付时间根据双方约定，新办公楼的交付时间为____年__月__日。
我们承诺按照约定的时间交付给您合格的房屋，并确保各项设施设备正常运行。
在此，我们真诚地希望您能够在新办公楼中顺利开展工作，并享受到舒适的办公环境。
如果您对我单位在交付房屋过程中有任何疑问或建议，请随时与我们联系，我们将竭诚为您提供帮助。
最后，感谢您对我单位的支持与信任，祝您工作顺利，生活愉快！单位名称：单位地址：联系电话：年月日。
房屋买卖交付保证书
房屋买卖交付保证书尊敬的购房者：感谢您选择本公司开发的房产项目，在此，我代表开发商郑重向您保证以下事项，以确保您的购房权益得到充分保障。
一、保障交房时间本公司将按照合同约定的交房日期，在合理的时间范围内将房屋及配套设施交付给您。
如因不可抗力等特殊情况导致交房日期无法按时履行，本公司将积极与您进行沟通，并依法承担相应的责任。
二、保障交房质量1.房屋品质：本公司将按照国家相关标准和质量要求对房屋结构、基础设施及室内空间进行设计和施工，确保房屋的结构安全、人居环境舒适等。
2.建筑材料：本公司将采用符合国家标准的建筑材料，且严格按照相关规定进行材料采购和使用，确保房屋具备良好的耐久性、抗震性、隔音性等。
3.装修装饰：本公司将按照合同规定进行房屋的装修装饰工程，确保装修材料的环保性、安全性，并提供合理的装修保修期限。
三、保障交房手续1.房屋产权证书：本公司将于交房时将已办妥的房屋产权证书交付给您，确保您获取房屋的合法产权。
2.相关证件：本公司将会协助办理相应的产权登记、交接手续等，以确保您能够顺利办理相关房产权属手续，同时提供房屋相关权属证明文件的复印件等。
四、保障交房环境本公司将确保房屋周边环境的清洁整齐，包括道路、绿化、公共设施等的维护与完善，保障您在小区内的生活质量。
五、保障服务承诺1.售后服务：本公司将提供一年的售后维修保修期，对您在使用过程中发现的房屋结构、设备、装修等方面的问题进行及时的处理和维修。
2.信息透明：本公司将提供全面、真实的房屋信息和相关文件，并保障相关信息的及时更新，以便您了解项目的最新进展和相关事宜。
六、其他事项如您发现或遇到任何与购房合同约定不符的情况，请及时与我们联系，我们将积极进行处理，并承担相应的责任。
同时，请您在签署本保证书前仔细阅读购房合同的内容，了解相关权益和义务。
本保证书自签署之日起生效，并与购房合同具有同等法律效力。
双方共同遵守并履行合同约定，以确保双方权益得到妥善维护。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
**项目**#楼
交房承诺书
**有限公司：
根据**建设情况，为确保顺利交房，为业主提供优质的服务，我方向贵公司郑重承诺如下：
一、关于工程质量方面的承诺
1.保证该工程竣工验收工程质量达到国家现行相关文件要求，并满足建设方、监理方及使用方的验收要求。
2.对承揽工程室内、外卫生清理完全达到甲方、监理等相关方要求。
二、关于交房方面的承诺
1.交房时，我单位安排专人，负责我单位施工楼房的交验工作。
2.业主办理完付款手续后，协助物业验房人员并陪同业主一起验房，按业主要求进行问题整改。
3. 对业主提出的需要整改的问题，迅速整改完成，确保业主及时入住。
4.全力配合楼房交验工作，不做任何不利于顺利交房的事，不说任何不利于交房的话。
5.我单位负责楼房交验工作的人员，保证严格遵守工作纪律，每天按时上、下班。
服从甲方调度和管理。
三、其它
1.积极配合业主按国家标准、规范进行房屋维修工作；
2.在规定时间内积极响应小业主合理要求；
3.在与小业主沟通过程中，保证我方的服务态度、服务意识；
4.做好房屋维修问题的记录、跟踪与互访工作；
5.配合好与我方相关的（合同范围内）其他事宜。
以上承诺的内容，经承诺人签字后执行。
承诺单位：（盖章）
承诺日期：年月日。