2020年咨询工程师继续教育《国际工程索赔管理》试题
2020咨询工程师继续教育工程项目管理试题及答案
一、单选题【本题型共20道题】1.BIM可以在建筑物建造前期对各专业的碰撞问题进行协调，生成协调数据，提供出来，这表明BIM具有（）的特点。
A．可视化B．协调性C．模拟性D．优化性用户答案：[B] 得分：2.002.按《国务院关于投资体制改革的决定》的规定，企业投资建设的重大和限制类项目，实行（）管理程序。
A．审批制B．核准制C．备案制D．评估制用户答案：[B] 得分：2.003.深度应满足施工组织设计编制要求的设计阶段是（）阶段。
A．可行性研究B．初步设计C．技术设计D．施工图设计用户答案：[B] 得分：2.004.某项目原始预算为147500元，计划工期为94天。
项目进行了70个天后的项目状况报告提供了如下信息：BCWP＝56830元，ACWP＝65080元BCWS＝102800元，BAC＝147500元按此时的结果，预计剩余工作的费用为（）元。
A．104218B．127222C．138644D．141743用户答案：[A] 得分：2.005.编制项目计划是项目（）管理领域中的一项管理任务。
A．集成B．范围C．成本D．进度用户答案：[A] 得分：2.006.工程网络计划中，在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间是工作的（）。
A．最早开始时间B．最迟完成时间C．总时差D．自由时差用户答案：[C] 得分：2.007.按《国务院关于投资体制改革的决定》的规定，政府投资的项目，实行（）管理程序。
A．审批制B．核准制C．备案制D．评估制用户答案：[A] 得分：2.008.工程项目的中间验收由（）组织。
A．业主B．监理单位C．设计单位D．施工单位用户答案：[B] 得分：2.009.监测和控制项目工作是项目（）管理领域中的一项管理任务。
A．集成B．范围C．成本D．进度用户答案：[A] 得分：2.0010.《土地管理法》第四十五条规定征用基本农田以外的耕地超过（）公顷土地的，需报国务院批准。
A．10B．20C．35D．70用户答案：[C] 得分：2.0011.某项目原始预算为147500元，计划工期为94天。
2020年咨询工程师继续教育国际工程索赔管理试卷60分
一、单选题【本题型共3道题】
1.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（）。
A．12
B．18
C．22
D．30
用户答案：[C] 得分：10.00
2.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCL
B．SCM
C．TCL
D．TCM
用户答案：[A] 得分：10.00
3.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。
A．赶工
B．开工
C．工序
D．工序时差
用户答案：[B] 得分：10.00
二、多选题【本题型共3道题】
1.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件
B．以承包商名义编制的承包商文件
C．承包商编制的其他设计文件
D．以承包商名义编制的其他设计文件
用户答案：[AC] 得分：0.00
2.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。
A．哈德森公式
B．埃姆登公式
C．恩克勒公式
D．以上都不是
用户答案：[AB] 得分：0.00
3.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。
A．承包商的索赔
B．争端裁决委员会的任命
C．友好解决
D．仲裁
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
三、判断题【本题型共1道题】
1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
（）
Y．对
N．错
用户答案：[Y] 得分：10.00。
2020年咨询工程师继续教育《国际工程索赔管理》试题及答案100分
一、单选题【本题型共3道题】1.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（）。
A．2.1B．2.3C．2.5D．3.5用户答案：[C] 得分：10.002.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCLB．SCMC．TCLD．TCM用户答案：[A] 得分：10.003.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中第20.1章节的标题是：（）。
A．承包商的索赔B．承包商的一般义务C．仲裁D．友好解决用户答案：[A] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.002.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．赶工B．一揽子索赔C．干扰索赔D．变更估值用户答案：[ABCD] 得分：20.003.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。
A．哈德森公式B．埃姆登公式C．恩克勒公式D．以上都不是用户答案：[ABC] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
（）Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：10.00。
2020年注册咨询师继续教育-国际建设工程项目咨询服务
2020年注册咨询师继续教育-国际建设工程项目咨询服务试题一、单选题【本题型共15道题】1.企业在参与各种项目建设模式的投标中，一般认为那种模式可能设计更大的风险。
A．传统DBB模式B．项目特许经营模式C．项目EPC总承包D．施工总承包正确答案：[B]用户答案：[D] 得分：0.002.国际工程专业服务合同的条款对赔偿的安排正确是：A．合同总价B．对业主造成的直接损失C．合同规定咨询工程师（单位）不对其无法掌控的风险负责，或赔偿其无法赔偿的损失。
D．一般设置固定的数。
正确答案：[C]用户答案：[B] 得分：0.003.下列哪一项不是国际工程咨询和管理公司的分类类型。
A．A-建筑师（Architect）B．E-工程设计与管理（engineer）；C．EC-工程设计、管理及承包（engineer-contractor）；D．EP-工程设计、工程采购（engineer-procurement）E．EA-工程管理、设计与方案（engineer- architect）；F．ENV-环境工程（environmental）正确答案：[D]用户答案：[D] 得分：3.004.世界银行采购规则推荐可行性研究和设计的工作最合适采用的评标方法是：A．基于质量和成本的选择（QCBS）；B．基于质量的选择（QBS）；C．根据固定预算选择（SFB）；D．最低成本选择（LCS）；正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：3.005.咨询工程师（单位）在履约过程中的风险不包括：A．重新履约B．延误和额外成本C．生命或财产损失D．项目不经济或不能用，或存在影响工程整体性的潜在或实际重大缺陷。
E．承包商疏忽正确答案：[E]用户答案：[A] 得分：0.006.国际上普遍采用的的FIDIC合同条件不包括：A．《业主与咨询工程师标准服务协议书》（白皮书）、B．《简明合同格式》（绿皮书）、C．《土木工程施工合同条件》（红皮书）、D．《电气与机械工程合同条件》（黄皮书）、E．《工程总承包合同条件》（银皮书）F．《专业服务简短合同条件》正确答案：[F]用户答案：[F] 得分：3.007.应对疫情的爆发，政府准备兴建临时医院满足需求，请问这种情况下那种建设方式是最佳的选择？A．DBB传统模式B．EPC模式C．PMC项目管理总承包D．BT模式正确答案：[B]用户答案：[B] 得分：3.008.对项目中通过合同对风险进行分配错误的做法是：A．哪一当事方最有能力预测该风险？B．哪一当事方最有能力控制该风险？C．哪一当事方最有能力承担该风险？D．哪一方更有意愿承担风险？E．如果该风险实际发生了，哪一当事方从中最能够获益或遭受损失最大？正确答案：[D]用户答案：[D] 得分：3.009.国际工程专业服务合同对于咨询方责任期限描述不正确的是：A．咨询工程师（单位）的责任应有时间限制，并符合当地国法律的规定。
2020咨询师国际工程索赔管理满分卷
2020咨询师国际工程索赔管理
一、单选题【本题型共3道题】
1.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．进度计划与记录
B．合同程序要求
C．延误的影响
D．不可抗力
用户答案：[D] 得分：10.00
2.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCL
B．SCM
C．TCL
D．TCM
用户答案：[A] 得分：10.00
3.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（）。
A．12
B．18
C．22
D．30
用户答案：[C] 得分：10.00
二、多选题【本题型共3道题】
1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．赶工
B．一揽子索赔
C．干扰索赔
D．变更估值
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
2.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。
A．承包商的索赔
B．争端裁决委员会的任命
C．友好解决
D．仲裁
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
3.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是：（）。
A．进度计划.进度
B．资源.费用，
C．往来函件与日常管理
D．合同与投标文件
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
三、判断题【本题型共1道题】
1.目前，2017版FIDIC合同已在国际工程中普遍应用。
（）
Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：10.00。
《工程项目管理》2020年咨询师继续教育试卷与答案
3.政府投资项目，采用直接投资和资本金注入方式的，政府投资主管部门从投资决策角度只审批（）。
A．项目建议书
B．项目申请报告
C．可行性研究报告
D．资金申请报告
E．开工报告
答案：[AC]
4.创建工作分解结构的结果包括（）。
A．工作分解结构
B．工作分解结构字典
C．需求文件
D．范围基准
E．项目文件更新
E．审批流程、审批时限
答案：[ABD]
三、判断题【本题型共6道题】
1.按规定内容已经建设完成，但因外部条件制约，而不能投入使用的项目不能组织竣工验收。
Y．对
N．错
答案：[N]
2.需要核准的企业投资项目，需要在可行性研究报告基础上编写和报送项目申请报告。
Y．对
3.工程项目单机无负荷试车调试由项目业主组织，项目使用单位参加，并在试车调试前48小时将试车调试内容、时间、地点和要求施工单位应作的准备工作等通知对方。
答案：[A]
二、多选题【本题型共10道题】
1.一般来说，在采用PPP时，从项目是否是存量项目来看，新建项目可采用（）等方式。
A．O&M
B．BOO
C．MC
D．ROT
E．BOT
答案：[BE]
2.一般来说，在采用PPP时，从项目是否是存量项目来看，存量项目可采用（）等方式。
B．BOO
C．MC
D．ROT
E．BOT
答案：[ABDE]
5.对比职能管理，项目管理更关注（）。
A．必须做什么
B．必须在何时完成
D．要怎样做
E．要做到多好
答案：[ABC]
6.对比项目管理，职能管理更关注（）。
2020年咨询师继续教育工程项目管理答卷
2020年咨询师继续教育工程项目管理答卷一、单选题【本题型共20道题】1.一个EPC工程项目的计划工期是17个月，总预算是3053150元。
项目开工后第2个月末的绩效报告表明：BCWS为45672元，BCWP为42932元，ACWP为44721元，则进度偏差SV为（）元。
A．1789B．-1789C．-2740D．2740用户答案：[C] 得分：2.002.工程项目的目的和目标由工程项目的（）事先规定。
A．投资人B．用户C．业主D．咨询机构用户答案：[C] 得分：2.003.政府投资项目，采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的，政府投资主管部门从投资决策角度只审批（）。
A．可行性研究报告和开工报告B．项目申请报告C．项目建议书和可行性研究报告D．资金申请报告用户答案：[D] 得分：2.004.如果赢值BCWP为350万元，已完工作实际费用ACWP为400万元，计划工作预算费用BCWS为325万元，则进度偏差SV和进度绩效指数SPI分别为（）。
A．25；0.875B．25；1.077C．-50；0.875D．50；1.077用户答案：[B] 得分：2.005.一个EPC工程项目的计划工期是17个月，总预算是3053150元。
项目开工后第2个月末的绩效报告表明：BCWS为45672元，BCWP为42932元，ACWP为44721元，则进度绩效指数SPI为（）。
A．0.96B．0.94C．0.92D．1.04用户答案：[B] 得分：2.006.联动无负荷试车调试由（）组织。
A．业主B．监理单位C．设计单位D．施工单位用户答案：[A] 得分：2.007.某项目原始预算为147500元，计划工期为94天。
项目进行了70个天后的项目状况报告提供了如下信息：BCWP＝56830元，ACWP＝65080元BCWS＝102800元，BAC＝147500元按此时的结果，预计项目完成时的总费用为（）元。
A．149443B．153833C．163822D．169298用户答案：[D] 得分：2.008.国家发展改革委安排投资补助和贴息项目，应当首先制定（），明确投资补助和贴息的目的、预定目标、实施时间、支持范围、资金安排方式、工作程序、时限要求等主要内容。
2020咨询工程师继续教育国际工程索赔管理90分
一、单选题【本题型共3道题】
1.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（）。
A．12
B．18
C．22
D．30
用户答案：[C] 得分：10.00
2.最新版的FIDIC合同版本是：（）。
A．1987版
B．1999版
C．2008版
D．2017版
用户答案：[D] 得分：10.00
3.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式：（）。
A．一揽子索赔
B．工期索赔
C．费用索赔
D．干扰索赔
用户答案：[D] 得分：0.00
二、多选题【本题型共3道题】
1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．赶工
B．一揽子索赔
C．干扰索赔
D．变更估值
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
2.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。
A．承包商的索赔
B．争端裁决委员会的任命
C．友好解决
D．仲裁
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
3.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。
A．哈德森公式
B．埃姆登公式
C．恩克勒公式
D．以上都不是
用户答案：[ABC] 得分：20.00
三、判断题【本题型共1道题】
1.目前，2017版FIDIC合同已在国际工程中普遍应用。
（）
Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：10.00。
国际工程施工索赔试题
国际工程施工索赔试题
一、单项选择题（每题2分，共20分）
1. 国际工程施工索赔中，下列哪个阶段是提出索赔的黄金时间？（）
A. 工程进度款支付阶段
B. 工程竣工验收阶段
C. 工程施工阶段
D. 工程保修阶段
2. 在国际工程施工索赔中，索赔款项的计算方法不包括以下哪一项？（）
A. 实际费用法
B. 比例费用法
C. 固定费用法
D. 损失赔偿法
3. 国际工程施工索赔中，下列哪个因素不属于索赔的常见原因？（）
A. 工程变更
B. 工程延期
C. 材料价格上涨
D. 政治风险
4. 在国际工程施工索赔中，下列哪个文件不是索赔的重要依据？（）
A. 合同文件
B. 工地会议记录
C. 工程照片
D. 工程师填制的施工记录
5. 国际工程施工索赔中，下列哪个方式不是索赔的常见处理途径？（）
A. 协商解决
B. 调解解决
C. 仲裁解决
D. 诉讼解决
二、简答题（每题10分，共30分）
1. 国际工程施工索赔的原因有哪些？请简要说明。
2. 国际工程施工索赔的流程有哪些？请简要描述。
3. 国际工程施工索赔中，如何计算索赔款项？请简要介绍。
三、案例分析题（共20分）
背景：某中国施工企业在国际工程项目中，由于业主原因导致工程延期。
在此期间，施工企业遭受了额外的费用支出，包括人工费、材料费、机械使用费等。
企业拟提出索赔。
问题：施工企业应该如何进行索赔？请列出关键步骤和需要注意的问题。
要求：请结合案例背景，运用相关理论知识进行分析，给出合理的解决方案。
2020咨询工程师国际工程索赔管理满分卷
2020咨询工程师国际工程索赔管理满分卷一、单选题【本题型共3道题】1.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（）。
A．2.1B．2.3C．2.5D．3.5用户答案：[C] 得分：10.002.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（）。
A．12B．18C．22D．30用户答案：[C] 得分：10.003.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。
A．赶工B．开工C．工序D．工序时差用户答案：[B] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．赶工B．一揽子索赔C．干扰索赔D．变更估值用户答案：[ABCD] 得分：20.002.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。
A．承包商的索赔B．争端裁决委员会的任命C．友好解决D．仲裁用户答案：[ABCD] 得分：20.003.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是：（）。
A．进度计划.进度B．资源.费用，C．往来函件与日常管理D．合同与投标文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程实施时，先组织施工然后再向业主提交进度计划不会有工程索赔的风险。
（）Y．对N．错用户答案：[N] 得分：10.00。
2020咨询继续教育——国际工程索赔管理
【试卷总题量: 7，总分: 100.00分】用户得分：73.0分，用时20
秒，通过字体：大中小| 打
印| 关闭 |
一、单选题【本题型共3道题】
1.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．
SCL
B．
SCM
C．
TCL
D．TCM
用户答案：[A] 得分：10.00
2.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔
分析准则》核心原则的数量为：（）。
A．
12
B．
18
C．
22
D．30
用户答案：[C] 得分：10.00
3.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准
则》核心原则的是：（）。
A．进度计划与记录
B．合同程序要求
C．延误的影响
D．不可抗力
二、多选题【本题型共3道题】
1.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。
A．哈德森公式
B．埃姆登公式
C．恩克勒公式
D．以上都不是
用户答案：[ABC] 得分：20.00
2.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。
A．工程
B．资源
C．总时差
D．风险事件
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
3.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。
A．承包商的索赔
B．争端裁决委员会的任命
C．友好解决
D．仲裁
三、判断题【本题型共1道题】
1.目前，2017版FIDIC合同已在国际工程中普遍应用。
（）
Y．对
N．错
用户答案：[N] 得分：10.00。
2020年国际工程索赔管理考试答案
2020年国际工程索赔管理考试答案一、单选题【本题型共3道题】1.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式：（）。
A．一揽子索赔B．工期索赔C．费用索赔D．干扰索赔用户答案：[D] 得分：0.002.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCLB．SCMC．TCLD．TCM用户答案：[A] 得分：10.003.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。
A．赶工B．开工C．工序D．工序时差用户答案：[B] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“索赔.争端和仲裁”的内容包括以下哪些章节：（）。
A．承包商的索赔B．争端裁决委员会的任命C．友好解决D．仲裁用户答案：[ABCD] 得分：20.002.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是：（）。
A．进度计划.进度B．资源.费用，C．往来函件与日常管理D．合同与投标文件用户答案：[ABCD] 得分：20.003.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程实施时，先组织施工然后再向业主提交进度计划不会有工程索赔的风险。
（）Y．对N．错用户答案：[N] 得分：10.00。
注册咨询工程师再教育FIDIC试题及答案
【试卷总题量: 7，总分: 100.00分】用户得分：90.0分，用时1182秒，通过一、单选题【本题型共3道题】1.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCLB．SCMC．TCLD．TCM用户答案：[A] 得分：10.002.以下哪一项不是建筑法学会推荐的索赔方式：（）。
A．一揽子索赔B．工期索赔C．费用索赔D．干扰索赔用户答案：[B] 得分：0.003.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（）。
A．2.1B．2.3C．2.5D．3.5用户答案：[C] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.关于总部管理费用及利润，常用的计算公式有：（）。
A．哈德森公式B．埃姆登公式C．恩克勒公式D．以上都不是用户答案：[ABC] 得分：20.002.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.003.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》六大类记录的是：（）。
A．进度计划.进度B．资源.费用，C．往来函件与日常管理D．合同与投标文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
（）Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：10.00。
工程项目管理索赔考试题
1. 在工程项目管理中，索赔是指因非合同责任方原因导致合同一方遭受损失，要求对方给予经济补偿或工期延长的一种行为。
以下哪项不属于索赔的范畴？（）A. 工程延误索赔B. 工程质量索赔C. 合同变更索赔D. 招标文件错误索赔2. 索赔的程序一般包括以下几个步骤：提出索赔、调查核实、协商解决、记录存档。
以下哪个步骤不属于索赔的程序？（）A. 提出索赔B. 索赔调查C. 索赔评审D. 索赔处理3. 在工程项目管理中，索赔的证据主要包括哪些？（）A. 合同文件、技术资料、财务资料B. 合同文件、设计变更、施工记录C. 设计变更、施工记录、现场照片D. 合同文件、技术资料、施工记录4. 以下哪项不属于索赔的处理原则？（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 实质性原则D. 预防性原则5. 索赔金额的计算方法主要有以下几种：实际费用法、总费用法、修正总费用法。
以下哪项不属于索赔金额的计算方法？（）A. 实际费用法B. 总费用法C. 修正总费用法D. 工期索赔法二、多项选择题（每题2分，共10分）6. 索赔的证据包括哪些？（）A. 合同文件B. 技术资料C. 财务资料D. 施工记录E. 现场照片7. 索赔的处理原则有哪些？（）A. 合法性原则B. 公平原则C. 实质性原则D. 预防性原则E. 诚信原则8. 索赔金额的计算方法有哪些？（）A. 实际费用法B. 总费用法C. 修正总费用法D. 工期索赔法E. 工程量清单法9. 索赔的原因主要包括哪些？（）A. 工程延误B. 工程质量C. 设计变更D. 合同争议E. 招标文件错误10. 索赔的程序包括哪些？（）A. 提出索赔B. 索赔调查C. 索赔评审D. 索赔处理E. 索赔记录存档三、判断题（每题2分，共10分）11. 索赔是指合同一方因非合同责任方原因遭受损失，要求对方给予经济补偿或工期延长的一种行为。
（）12. 索赔的证据主要包括合同文件、技术资料、财务资料、施工记录等。
工程项目索赔管理选择题
一、单选题1. 以下哪项不属于工程项目索赔的范畴？（）A. 工程进度延误索赔B. 工程变更索赔C. 工程质量索赔D. 工程合同解除索赔答案：D2. 以下哪种索赔方式属于非争议性索赔？（）A. 工程进度延误索赔B. 工程变更索赔C. 工程质量索赔D. 工程合同解除索赔答案：B3. 工程项目索赔的主要依据是（）A. 工程合同B. 施工图纸C. 施工组织设计D. 工程设计文件答案：A4. 以下哪项不属于索赔程序中的前期工作？（）A. 收集证据B. 确定索赔金额C. 确定索赔责任D. 确定索赔期限答案：D5. 以下哪种情况不属于工程进度延误索赔的范围？（）A. 施工单位原因造成的工程进度延误B. 设计单位原因造成的工程进度延误C. 施工单位未按合同约定履行义务造成的工程进度延误D. 不可抗力因素造成的工程进度延误答案：D6. 工程变更索赔的依据主要包括（）A. 工程合同B. 施工图纸C. 施工组织设计D. 工程设计文件答案：A7. 以下哪种索赔方式属于争议性索赔？（）A. 工程进度延误索赔B. 工程变更索赔C. 工程质量索赔D. 工程合同解除索赔答案：C8. 工程项目索赔的目的是（）A. 获取工程进度延误的赔偿B. 获取工程变更的赔偿C. 获取工程质量问题的赔偿D. 以上都是答案：D9. 以下哪种索赔方式属于争议性索赔？（）A. 工程进度延误索赔B. 工程变更索赔C. 工程质量索赔D. 工程合同解除索赔答案：D10. 工程项目索赔的程序包括（）A. 收集证据B. 确定索赔金额C. 确定索赔责任D. 确定索赔期限答案：ABCD二、多选题1. 工程项目索赔的依据包括（）A. 工程合同B. 施工图纸C. 施工组织设计D. 工程设计文件答案：ABCD2. 工程项目索赔的主要内容包括（）A. 工程进度延误索赔B. 工程变更索赔C. 工程质量索赔D. 工程合同解除索赔答案：ABCD3. 工程项目索赔的程序包括（）A. 收集证据B. 确定索赔金额C. 确定索赔责任D. 确定索赔期限答案：ABCD4. 工程项目索赔的争议解决方式包括（）A. 谈判B. 仲裁C. 诉讼D. 和解答案：ABCD5. 以下哪些情况属于工程进度延误索赔的范围？（）A. 施工单位原因造成的工程进度延误B. 设计单位原因造成的工程进度延误C. 施工单位未按合同约定履行义务造成的工程进度延误D. 不可抗力因素造成的工程进度延误答案：ABC三、判断题1. 工程项目索赔是指工程项目实施过程中，因合同约定、法律法规或不可抗力等原因，导致施工单位遭受经济损失，向建设单位提出索赔要求的行为。
2020年咨询工程师继续教育-国际工程索赔管理-试题及答案100
2020年咨询工程师继续教育《国际工程索赔管理》试题及答案100分一、单选题 【本题型共3道题】1.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（ ）。
A．赶工B ．开工C ．工序D ．工序时差用户答案：[B] 得分：10.002.英国建筑法学会的《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的数量为：（ ）。
A．12B ．18C ．22D ．30用户答案：[C] 得分：10.003.FIDIC《施工合同条件》（1999版）通用条件中关于“雇主的索赔”的章节号是：（ ）。
A．2.1B ．2.3C ．2.5D ．3.5用户答案：[C] 得分：10.00二、多选题【本题型共3道题】1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（ ）。
A ．赶工B ．一揽子索赔C ．干扰索赔D ．变更估值用户答案：[ABCD] 得分：20.002.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中关于“一般规定”的内容包括以下哪些章节：（）。
A．定义B．释义C．保密事D．遵守法律用户答案：[ABCD] 得分：20.003.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件B．以承包商名义编制的承包商文件C．承包商编制的其他设计文件D．以承包商名义编制的其他设计文件用户答案：[ABCD] 得分：20.00三、判断题【本题型共1道题】1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
（）Y．对N．错用户答案：[Y] 得分：10.00。
2020年咨询工程师继续教育考试答案-FIDIC合同条件介绍及要点分析
一、单选题【本题型共6道题】1.在DB合同中，承包商的设计工作必须依据（）来进行。
A．业主的要求B．合同数据表C．专用合同条件D．通用合同条件正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：5.002.EPC合同从价格类型上来说是（）。
A．单价合同B．可调总价合同C．固定总价合同D．成本补偿合同正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：5.003.关于DAAB下列表述正确的是（）。
A．成员的报酬应由雇主承担B．由仲裁委员会指定C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出正确答案：[D]用户答案：[D] 得分：5.004.在工程项目中，传统的交易模式是指（）模式。
A．DBB．DBBC．EPCD．DBO正确答案：[B]用户答案：[A] 得分：0.005.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。
A．工程师有权修改合同。
B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。
C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。
D．工程师一般应以书面形式签发指令。
正确答案：[A]用户答案：[A] 得分：5.006.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。
当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。
A．7B．14C．28D．26正确答案：[C]用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.黄皮书下对承包商的质量管理措施包括（）。
A．工程师对设计的审核B．竣工检验C．工程师的检查D．由工程师提供图纸正确答案：[ABC]用户答案：[ABC] 得分：10.002.FIDIC2017版中的【例外事件】包括（）。
A．战争B．恐怖主义C．恶劣的气候条件D．地震正确答案：[ABD]用户答案：[ABD] 得分：10.003.如果业主不按规定时间支付工程款，则承包商可以（）。
A．有权获得融资费B．有权扣留业主已付款的材料C．有权放慢或暂停工作D．在一定条件下，有权终止合同正确答案：[ACD]用户答案：[ACD] 得分：10.004.FIDIC《EPC/Turnkey项目合同条件》的适用范围包括（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单选题【本题型共3道题】
1.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》定义与术语的是：（）。
A．赶工
B．开工
C．工序
D．工序时差
用户答案：[B] 得分：10.00
2.英国建筑法学会的英文缩写是：（）。
A．SCL
B．SCM
C．TCL
D．TCM
用户答案：[A] 得分：10.00
3.以下不属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．进度计划与记录
B．合同程序要求
C．延误的影响
D．不可抗力
用户答案：[D] 得分：10.00
二、多选题【本题型共3道题】
1.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》逻辑关系的是：（）。
A．FS关系.有间隔的FS关系
B．SS关系.有间隔的SS关系
C．FF关系.有间隔的FF关系
D．负间隔关系
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
2.以下属于《工期延误与干扰索赔分析准则》核心原则的是：（）。
A．赶工
B．一揽子索赔
C．干扰索赔
D．变更估值
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
3.FIDIC施工合同条件（1999版）通用条件中规定,就各方而言，以下哪些文件的版权和知识产权应归承包商所有：（）。
A．承包商编制的承包商文件
B．以承包商名义编制的承包商文件
C．承包商编制的其他设计文件
D．以承包商名义编制的其他设计文件
用户答案：[ABCD] 得分：20.00
三、判断题【本题型共1道题】
1.国际工程索赔管理中，关于延误分析的方法有计划影响分析.时间影响分析等多种。
（）
Y．对
N．错
用户答案：[Y] 得分：10.00。