建筑工程勘察合同(通用版)
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察设计合同通用版本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]营业执照号码：[甲方营业执照号码]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]营业执照号码：[乙方营业执照号码]鉴于甲方需要就[具体工程项目名称]进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同标的本合同标的是关于[具体工程项目名称]的勘察设计工作。
乙方应按照国家的有关规范、标准以及本合同的要求，完成该工程项目的勘察设计工作。
二、工作内容及要求1. 乙方需按照甲方的要求进行现场勘察，收集相关资料，编制勘察报告。
2. 乙方应根据勘察报告，进行工程设计，包括方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需对设计文件的合规性、准确性负责，确保设计文件符合国家的有关规范、标准。
4. 乙方应按时提交设计成果，包括勘察报告、设计图纸等。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体天数]内支付乙方总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交成果后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：[具体支付方式]。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自签订之日起生效，至XXXX年XX月XX日止。
2. 进度安排：[具体进度安排]。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有知识产权。
2. 甲方对乙方提供的勘察设计成果有使用权。
3. 双方应对涉及商业秘密的内容进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、违约责任及赔偿标准1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成勘察设计任务，应按照实际损失向甲方承担违约责任。
建设工程勘察设计合同通用版3篇
建设工程勘察设计合同通用版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承接单位）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行（工程名称）的勘察设计工作，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，遵守《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》相关法律法规，经友好协商达成如下协议：第一条勘察设计范围1.1 乙方承担甲方委托的工程的勘察设计工作，勘察设计内容包括但不限于建筑、结构、给水排水、电气、暖通空调等工程专业。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成勘察设计工作，并在约定时间内交付符合规定的设计成果。
第二条勘察设计依据2.1 勘察设计依据包括但不限于甲方提供的有关工程资料、工程地质勘察报告、相关法律法规及规范标准等。
2.2 乙方在进行勘察设计工作时，应按照有关法律法规、国家标准及甲方要求进行，确保设计成果符合工程要求。
第三条设计费用及支付方式3.1 乙方应按照双方约定的比例及工程进度，结合实际完成的设计量，计算设计费用。
3.2 设计费用的支付方式为：甲方应在乙方完成设计工作后按照约定的比例及工程进度及时支付设计费用。
第四条设计文件及知识产权4.1 乙方应按照国家有关法律法规及甲方的要求提交完整、规范、真实的设计文件，确保设计文件的质量。
4.2 设计文件的知识产权属于乙方所有，甲方不得擅自复制、传播、篡改设计文件，如有违反，乙方有权追究其法律责任。
第五条设计变更及调整5.1 在勘察设计过程中，如需变更原设计方案，应经双方协商一致，并签订变更协议。
5.2 设计变更导致额外费用的，应当另行协商确定，并按约定支付。
第六条设计成果验收6.1 乙方应按照双方约定的设计目标和技术要求提交设计成果，甲方对设计成果有权进行验收。
6.2 如设计成果未达到双方约定的要求，甲方有权要求乙方重新设计或修改，直至满足验收要求为止。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致勘察设计工作无法完成或设计成果无法使用的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的一切经济损失。
建筑工程勘察通用协议规范2024版版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX建筑工程勘察通用协议规范2024版版本合同目录一览1. 协议范围与定义1.1 协议范围1.2 定义与解释2. 双方责任与义务2.1 甲方责任与义务2.2 乙方责任与义务3. 勘察范围与内容3.1 勘察范围3.2 勘察内容4. 勘察时间与进度4.1 勘察时间4.2 勘察进度5. 勘察成果与质量要求5.1 勘察成果5.2 质量要求6. 费用与支付6.1 费用标准6.2 支付方式与时间7. 保密与知识产权7.1 保密义务7.2 知识产权归属8. 违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 法律途径10. 合同的生效、变更与终止10.1 合同生效10.2 合同变更10.3 合同终止11. 一般条款11.1 适用法律11.2 合同份数11.3 通知与送达11.4 合同附件12. 其他条款12.1 环境影响与安全12.2 不可抗力12.3 合同解除13. 双方签字盖章13.1 甲方签字盖章13.2 乙方签字盖章14. 附件14.1 勘察任务书14.2 勘察方案14.3 相关法律法规第一部分：合同如下：第一条协议范围与定义1.1 协议范围（1）建筑工程的地质勘察；（2）建筑工程的水文勘察；（3）建筑工程的工程地质勘察；（4）建筑工程的环境影响评价勘察；（5）建筑工程的安全评估勘察；（6）建筑工程的工程测量；（7）建筑工程的工程监测；（8）建筑工程的工程设计；（9）建筑工程的施工；（10）建筑工程的监理；（11）建筑工程的验收；（12）建筑工程的维护；（13）建筑工程的其他相关服务。
1.2 定义与解释（1）甲方：指本协议所述建筑工程的业主或者其合法授权的代表；（2）乙方：指本协议所述建筑工程的勘察单位；（3）勘察：指建筑工程在设计、施工、监理等阶段进行的地质、水文、测量、监测等相关工作；（4）勘察成果：指乙方根据勘察工作所提供的地质、水文、测量、监测等相关资料和报告；（5）质量要求：指本协议对乙方勘察成果的质量要求，包括但不限于准确性、可靠性、及时性等；（6）费用：指乙方根据本协议所应得的勘察费用；（7）支付时间：指甲方按照本协议约定支付乙方勘察费用的时间；（8）保密义务：指乙方对甲方提供的技术资料、商业秘密等信息的保密义务；（9）知识产权：指本协议所述建筑工程的勘察成果的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权等；（10）违约：指甲方或乙方不履行本协议约定的义务；（11）争议解决：指本协议所述甲方与乙方之间因履行本协议所发生的争议的解决方式；（12）合同生效：指本协议自双方签字盖章之日起生效；（13）合同变更：指本协议在有效期内，经双方协商一致对协议内容的修改；（14）合同终止：指本协议在履行完毕或者双方协商一致解除本协议。
建设工程勘察合同范文通用版5篇
建设工程勘察合同范文通用版5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察一事，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________二、勘察工作内容及要求乙方需按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体工作内容和要求详见附件《勘察任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
2. 甲方在合同签订后10个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如银行转账等）。
四、勘察周期1. 乙方应于本合同签订后____日内完成勘察工作。
2. 如因甲方原因造成乙方无法按时完成勘察工作的，双方可协商顺延勘察周期。
五、知识产权归属1. 乙方在完成本工程勘察过程中形成的所有知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将本工程勘察成果用于其他工程或进行转让、出售等商业用途。
六、质量保证与验收1. 乙方应确保勘察工作符合国家的有关规范、标准。
2. 乙方完成勘察工作后，应提交勘察报告。
甲方在收到勘察报告后____日内组织验收。
3. 如因乙方原因导致勘察成果不合格的，乙方应负责无偿重新勘察。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付合同款项的，应按日向乙方支付____%的违约金。
2. 乙方未按约定完成勘察工作或勘察成果不合格的，应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。
有关建筑工程勘察合同范本是怎样的6篇
有关建筑工程勘察合同范本是怎样的6篇篇1甲方（委托人）：____________________乙方（勘察人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计法律法规的规定，甲乙双方遵循诚实守信的原则，经友好协商，明确双方的权利和义务，特签订本合同。
本合同是双方进行建筑工程勘察工作的重要依据。
现将有关事项约定如下：一、工程概况项目名称：_________________________工程地点：_________________________勘察工作内容：地形测量、岩土工程勘察等。
工程阶段：初步勘察阶段。
质量要求：符合国家现行相关规范标准。
二、合同双方的责任与义务甲方责任与义务：1. 提供工程项目的批复文件和其他必要文件资料。
2. 确定勘察任务和要求，明确勘察范围及工作内容。
3. 按时支付乙方勘察费用。
乙方责任与义务：1. 按照国家相关技术标准、规范进行勘察工作。
2. 按约定时间提交勘察成果资料，并对其质量负责。
3. 对勘察工作中出现的问题及时与甲方沟通并采取措施解决。
4. 保护现场勘察设施及资料安全。
三、合同工期及进度安排本合同勘察工期为XX天，自合同签订之日起计算。
乙方应按以下进度安排进行勘察工作：签订合同时起XX天内完成现场勘察工作并提交初步勘察报告。
甲方应对乙方提交的勘察成果进行审查，如有不符合要求之处，应及时通知乙方修改完善。
乙方应在接到通知后XX天内完成修改并提交最终勘察报告。
如遇特殊情况，双方可协商调整工期及进度安排。
四、费用及支付方式本合同总价为人民币大写________元整（小写：￥_________元）。
支付方式为分期支付：合同签订后XX天内支付定金XX%；勘察工作完成并提交初步勘察报告后XX天内支付剩余款项的XX%；最终勘察报告提交并经甲方审查合格后XX天内支付剩余款项的XX%。
甲方应按约定时间支付款项，否则乙方有权暂停工作并由甲方承担违约责任。
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，达成共同合作意愿，特订立本合同。
第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件一）第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括地质勘察、地形测量等；2. 设计服务：包括方案设计、施工图设计、深化设计等。
具体工作内容详见附件二。
第四条合同金额及支付方式一、合同总金额：人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。
二、支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款。
具体支付比例和支付方式详见附件三。
第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务：1. 提供工程勘察设计的必要条件；2. 及时支付合同款项；3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。
二、乙方权利义务：1. 按照合同约定提供勘察、设计服务；2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求；3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。
三、违约责任：如任一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任详见附件四。
第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权；甲方在支付合同款项后，享有使用权。
未经对方许可，任何一方不得擅自使用或转让。
如因甲方原因引起的知识产权纠纷，与乙方无关。
二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
如因违约方泄露秘密给对方造成损失，应承担赔偿责任。
建筑工程勘察设计合同(2篇)
建筑工程勘察设计合同合同编号：________甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（勘察设计方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方愿意委托乙方进行建筑工程的勘察和设计工作，乙方愿意接受甲方的委托，双方经充分协商，达成以下协议：一、勘察设计项目1.1 甲方委托乙方进行以下建筑工程的勘察和设计工作：________________（具体项目名称和内容）。
二、勘察设计期限2.1 本合同的有效期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、勘察设计费用3.1 乙方向甲方收取的勘察设计费用为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
3.2 甲方应在合同签订后_______天内，将上述勘察设计费用支付给乙方。
四、勘察设计质量4.1 乙方应按照甲方的要求和双方约定的标准，完成勘察设计工作，并保证勘察设计质量。
五、合同的解除和终止5.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
5.2 合同终止后，乙方应将已提供的勘察设计成果交付给甲方，并支付因此而产生的相关费用。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：_______年_______月_______日建筑工程勘察设计合同（二）甲方（委托方）：___________乙方（受托方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程勘察设计事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程规模：___________4. 工程性质：___________二、勘察设计内容1. 乙方应根据甲方的要求，完成建筑工程的勘察、设计工作。
工程勘察合同范本13篇
工程勘察合同范本13篇工程勘察合同范本1建设单位：合同编号：工程名称：工程地点：保密程度：二００________年_____月______日订建筑安装工程勘察合同订立合同双方：建设单位：___________________，以下简称甲方；勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一、工程地点及建设性质_______________________________________________________ ___________________________________。
二、甲方的义务１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。
５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建筑工程勘察委托协议书(通用4篇)
建筑工程勘察委托协议书（通用4篇）建筑工程勘察托付协议书（通用4篇）建筑工程勘察托付协议书篇1项目名称：_________项目建设地点：_________合同编号：_________托付方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________甲方托付乙方进行_________勘察任务。
依据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的详细状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察工作，经双方协商全都，就本工程_________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察托付文号、日期_________。
1.2工程建设地点_________。
1.3技术要求_________。
其次条甲方按时向乙方供应下列文件资料：一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特别状况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付方法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为_________元，合同生效后_________天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方托付银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方托付任务时，必需向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时供应已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满意乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和安全。
1.2 工程概况：[具体工程概况]。
第二条勘察范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
2.2 勘察内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况调查等。
第三条勘察周期及进度3.1 乙方应根据甲方的工期要求，制定合理的勘察计划，并按计划进行勘察工作。
3.2 勘察周期为本合同签订之日起至勘察成果交付甲方止，具体日期根据实际情况确定。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
4.2 甲方应按以下方式支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总价的XX%作为预付款；（2）勘察工作完成并交付成果后，甲方支付余款。
第五条质量要求及验收标准5.1 乙方应确保勘察成果真实、准确，符合相关国家规范和行业标准。
5.2 甲方有权对乙方的勘察成果进行验收，验收标准按国家相关规范和本合同约定的标准执行。
第六条双方权利义务6.1 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察工作；（2）甲方有义务按照合同约定支付乙方勘察费用；（3）甲方有义务提供乙方勘察所需的相关资料。
6.2 乙方的权利义务：（1）乙方有权获得甲方支付的勘察费用；（2）乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察成果的质量；（3）乙方应对勘察成果负责，确保其真实、准确。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察合同(2000版)4篇
建设工程勘察合同(2000版)4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(2000版)一、甲方：_____________________住所：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________二、乙方：_____________________住所：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方拟开展______________工程建设，为了保证工程建设质量，甲方委托乙方进行相关勘察工作，达成如下协议：第一条服务内容乙方接受甲方委托，负责对______________工程进行勘察。
勘察内容包括但不限于土地地形、地质环境、地基承载力等方面的调查，为后期工程施工提供必要的数据和信息。
第二条服务费用1. 乙方为甲方提供的勘察服务，甲方应支付相应的服务费用，具体费用为_________元。
支付方式分为一次性支付和分期支付，具体以协商达成的约定为准。
2. 如因乙方过失致使勘察报告出现错误，甲方有权拒绝支付服务费用或者要求乙方承担相应经济赔偿。
第三条服务期限乙方应在_____________年月日开始进行勘察工作，至_____________年月日完成所有工作并提交勘察报告。
第四条质量保证乙方在勘察工作中应遵守相关法律法规，严格按照规范要求进行勘察，确保勘察报告的真实性和可靠性。
如有违反，应承担相应的法律责任。
第五条协议解除1. 若因不可抗力等特殊情况导致勘察工作无法继续进行，甲方有权解除合同，并根据实际勘察进度支付相应的服务费用。
2. 若乙方故意或过失违反合同约定，导致勘察工作不能按时、按质进行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第六条争议解决双方如就本合同的解释或履行发生争议，应友好协商解决。
建筑工程前期勘察范本
建筑工程前期勘察合同合同编号：_________甲方（委托方）信息：•单位名称/个人姓名：___________________•联系地址：___________________________•法定代表人/身份证号：_______________•联系电话：___________________________•电子邮箱：___________________________乙方（勘察单位）信息：•企业名称：___________________________•注册地址：___________________________•法定代表人：_________________________•组织机构代码证号：_________________•资质证书编号及等级：_________________•联系电话：___________________________•电子邮箱：___________________________鉴于甲方拟建设位于_____________的工程项目，需要进行工程前期地质勘察工作；乙方为具有相应资质的专业勘察单位。
双方依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及相关法律法规的规定，经友好协商，就本工程的勘察事项达成如下协议：一、项目概况1.工程名称：_________________________2.建设地点：_________________________3.工程规模与性质：详细描述项目的规模、类型等基本情况。
4.勘察内容：（包括但不限于地形测量、岩土工程勘察、水文地质勘察等）。
5.工期要求：自合同签订之日起至提交最终勘察报告之日止共计____日历天。
二、双方责任和义务2.1 甲方的责任和义务1.提供项目相关批准文件、设计图纸及其他必要的技术资料给乙方作为勘查工作的基础数据。
2.按合同约定及时支付勘察费用。
3.负责协调解决现场勘察过程中的外部关系，确保勘察工作顺利进行。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程勘察通用版合同在建筑工程建设施工中,建筑工程勘察工作是工程设计、施工的基础,你知道建筑工程勘察合同是怎样的吗以下是我为大家整理的建筑工程勘察合同范X，欢迎参考阅读。
建筑工程勘察合同范X1发包人: (以下简称甲方)勘察人: (以下简称乙方)发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段的岩土工程详细勘察任务,并提交合格的勘察成果报告。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
1：工程概况1.1 工程名称：会议餐饮楼地勘工程1.2 工程建设地点：____县灰汤镇电力疗养院内1.3 工程规模、特征：详见总平面图详见建筑平面图及勘察任务书1.4工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或《岩土工程勘察规范》GB50021-(09) 中相关条款。
1.5 预计勘察工作量：在建设方提供的规划平面图中初步布设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。
2：发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可靠性负责：2.1 提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑(带地形图)总平面图。
2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收费。
4：开工及提交资料的时间4.1本工程的勘察工作定于________年____月____日开工，________年____月____日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。
4.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。
4.3本工程勘察费按：勘察包干价为16800元(大写:壹万陆仟捌佰元整)，合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后____日内,发包人向勘察人支付清勘察费。
勘察人须提供正式法票。
5：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问题(如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路以及水、电接到施工现场等)，并承担其费用。
5.1.3 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5.1.4 由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人需支付停、窝工费。
5.1.5 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资料图纸、合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让等。
5.2 勘察人责任5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。
5.2.3 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
6:违约责任6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。
6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。
6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作时的,不退还发包人已付定金;已进行工作且完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过____日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料,每超过____日,应減收勘察费千份之一。
7：其它约定事项：本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本合同具有等同的法律效力。
8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的提交____市仲裁委员会仲裁。
本合同一式伍份，发包方执叁份,勘察方执贰份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日建筑工程勘察合同范X2发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：(一) 工程概况1.1、工程名称：办公楼装修1.2、工程地点：上东新邻里办公楼1.3、承包范围：3F-4F室内装饰工程1.4、承包方式：包工包料1.5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。
1.6、工程质量：优良元，大写(二) 甲方工作2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明1 份，并向乙方进行现场交底。
全部XX或部分XX房屋，清除影响施工的障碍物。
处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留问题并协调各方记录在案。
向乙方提供清楚的施工界面。
向乙方提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲方承担。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。
2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作，并承担相应费用。
(三) 乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
(四) 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工24小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
(五) 关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(G73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到质量评定优良标准。
5.3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
(六) 、关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种;(1) 固定价格(2) 固定价格加价%包干风险系数计算。
(3) 包工包料。
6.2、工程进度款与支付：竣工验收合格后____日内付款95%，5%为交工验收备案开始计满________年的质保金。
(七) 、有关安全生产和防火的约定7.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
7.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
(八) 奖励和违约责任8.1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责承担损失。
8.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
8.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
(九) 争议或纠纷处理9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委员会仲裁(十) 其他约定(十一) 附则11.1、本工程需要进行保险时，应另订协议。
11.2、本合同一共两份，双方各执一份。
11.3、本合同履行完后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日建筑工程勘察合同范X3甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为________年____月____日开工，至________年____月____日结束。
2、如遇下列情况，工期作相应顺延。
(1)施工现场不符合安全施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;(4)甲方不能按合同规定支付工程款。