解除建筑施工合同协议书范本
施工单位合同解除协议书
施工单位合同解除协议书甲方(业主):__________有限公司乙方(施工单位):__________有限公司鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责甲方位于____(工程地址)的____项目(以下简称“工程项目”)的施工工作。
现因____(简述解除合同的原因),甲乙双方经协商一致,同意解除原合同,并就解除合同后的有关事宜达成如下协议:一、合同解除1. 甲乙双方确认,自本协议签订之日起,原合同自动解除,双方不再承担原合同项下的权利义务,但不影响一方根据原合同追究另一方违约责任的权利。
2. 乙方应立即停止所有与工程项目相关的施工活动,并在收到甲方书面通知后五个工作日内撤离工程现场。
二、财务结算1. 甲方应按照原合同约定支付乙方至解除合同之日已完成工程量的对应工程款。
2. 乙方应在撤离工程现场前,将已完成的工程量和相关费用明细提交给甲方审核确认。
3. 双方应根据实际情况协商确定最终的结算金额,并在结算金额确定后的十个工作日内完成款项的支付。
三、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款,应按照原合同的违约条款向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间撤离工程现场,应按照原合同的违约条款向甲方支付违约金。
四、争议解决甲乙双方因执行本协议所产生的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________有限公司法定代表人(签字):____日期:____年__月__日乙方(盖章):__________有限公司法定代表人(签字):____日期:____年__月__日。
解除建筑工程施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称甲方)乙方于2011年 x月 x 日与“ xxxx 房地产有限公司”签订了《xxx 工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。
六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。
七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。
八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。
九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。
十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。
十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。
建筑施工合同解除模板
建筑施工合同解除模板
甲方(施工方):
地址:
法定代表人:
联系电话:
乙方(业主方):
地址:
联系电话:
经协商一致,甲、乙双方签订了《建筑施工合同》,根据相关法律法规及合同约定,现甲、乙双方因不可抗力及其他原因,协商解除该合同,达成如下协议:
一、协议解除的原因
因_______________________(具体原因描述),导致双方无法履行《建筑施工合同》,经双方
协商一致,决定解除该合同。
二、解除方式
1. 双方协商一致,解除《建筑施工合同》,并取消原有的施工计划及进度安排。
2. 甲方将尽快停止工程施工,并对已完成的工程进行交接,移交相关材料、设备和资料给
乙方。
3. 乙方须支付已完成的工程款给甲方,经双方确认后,甲方应立即退还未使用的预付款。
4. 双方自行承担各自所产生的违约责任及相关费用。
三、协议解除的生效
协议自双方签字盖章之日起生效。
协议解除后,双方间因本合同产生的一切权利义务均予
以解除。
四、签署
本协议一式_____份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
本协议由双方签字盖章确
认后生效。
甲方(施工方):乙方(业主方):
签字:_________ 签字:_________
日期:_____________ 日期:_____________
注:本协议未尽事宜,由双方协商解决。
特此协议。
以上为建筑施工合同解除协议书范本,具体内容可根据实际情况进行修改。
建议双方在签署前仔细阅读并确认协议内容,确保双方权益不受损失。
建筑施工合同解除范本
建筑施工合同解除范本
甲方:____________
乙方:____________
鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《____________工程承包合同》(以下简称“原合同”)及相关补充协议,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,就解除原合同达成如下协议:
一、乙方自愿同意解除原合同中乙方所承包的施工项目。
二、乙方同意解除原合同中与其关联的所有文件,以及涉及到甲方义务的各项合同和甲方所担保的责任项目。
三、乙方承担因本项目产生的所有债权债务,并自行解决,甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善已完成的工程项目验收工作。
如未达到验收标准,乙方应及时采取相关措施,直至验收合格。
五、乙方应按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)。
资料经监理和职能部门审核签章后,乙方应在____年____月____日前将所需的资料整理成册(不装订)并移交给甲方。
六、乙方所承包的项目中已完成工作量,经甲乙双方现场实测后,以文书形式双方签字确认。
七、工程结算按原合同所议定的方式进行,乙方应在解除合同后____个工作日内向甲方提交结算报告,双方在____个工作日内完成结算。
八、本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,原合同随即解除。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
签订日期:____年____月____日
以上内容仅供参考,具体合同解除事宜请根据实际情况和法律法规进行协商,并寻求专业法律人士的意见。
建筑合同解除模板
建筑合同解除模板甲方:(公司名称/个人姓名)地址:(公司地址/个人地址)联系方式:(联系电话/邮箱)乙方:(公司名称/个人姓名)地址:(公司地址/个人地址)联系方式:(联系电话/邮箱)经双方协商一致,就甲方与乙方签订的建筑合同(合同编号:)达成如下解除协议:一、解除原因1. 甲方与乙方签订的建筑合同系双方根据实际情况达成的协议,但由于以下原因,甲方决定解除该合同:(1)双方存在重大分歧,无法达成统一意见;(2)工程进展受到不可抗力因素影响,无法按合同规定完成;(3)双方协商一致,决定终止合作。
二、解除方式1. 双方协商一致,决定解除原建筑合同,终止合作关系;2. 甲方应向乙方支付解约违约金:人民币(大写);3. 乙方同意在收到解除通知后及时停止工程施工,并做好相关材料整理工作;4. 双方应友好、诚信地解除合同,互不进行有损害对方声誉的言论和行为。
三、解除效力1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,解除原建筑合同同时失效;2. 解除后,双方对合同中涉及的保密条款和技术转让等条款应继续履行,处理合作过程中所涉及的相关事宜;3. 双方对于合同解除造成的损失应当在诚信的基础上协商解决。
四、其他事项1. 本协议经甲、乙双方盖章生效,未尽事宜由双方另行协商签署补充协议;2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日以上内容经甲、乙双方讨论一致后签署,该解除协议自双方盖章生效。
愿双方能友好解决合作关系,共同发展。
【注意】法律文件使用需谨慎,特别是具有解除、终止等重要效力文件。
建议请法务部门或知名律师事务所提供专业法律咨询并签署。
解除建筑施工合同协议书
解除建筑施工合同协议书
甲方:江苏恒强生态农业开发有限公司(简称甲方)
乙方:吕梁市离石区宁馨建筑安装有限公司(简称甲方)甲乙双方在平等自愿的基础上协商一致,就双方签订的《建筑工程施工合同》及针对本工程签订的所有合法有效文件双方均同意解除,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及其他法律的规定,双方就施工合同解除的具体事宜达成以下协议条款:
一、甲乙双方均自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、甲乙双方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲乙双方各项权利义务、还包括甲乙双方担保的履约责任同时解除。
三、“原合同”中乙方支付甲方的壹拾陆万履约保证金和壹拾万元投标保证金(共计二十六万元),甲方在本解除协议签订后三日内全额退还给乙方,乙方授权的款项接收人为,(身份证号:
)。
四、上述款项甲方逾期退还给乙方的,甲方在履行退款责任的同时还应承担银行同期贷款利率四倍的利息以及退款金额30%的违约金。
五、本协议书一式两份,自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
年月日。
2024年-解除施工协议书范文
解除施工协议书甲方:__________乙方:__________根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就解除施工协议事宜,达成如下协议:一、协议背景1.2双方在履行原协议过程中,因__________(具体原因)导致原协议无法继续履行。
1.3为明确双方权利义务,经甲乙双方友好协商,一致同意解除原协议,并签订本解除协议。
二、解除协议的主要内容2.1甲乙双方确认,自本解除协议签订之日起,原协议自动解除,双方不再履行原协议项下的任何义务。
2.2乙方应在本解除协议签订之日起______日内,将原协议项下的施工场地、设备、材料等全部移交给甲方,并确保移交过程符合相关法律法规及安全生产的要求。
2.3甲方应在乙方完成移交后______日内,对乙方已完成的工程量进行审核,并按照原协议的约定支付乙方已完成工程量的款项。
2.4甲乙双方确认,本解除协议签订后,双方互不承担原协议项下的违约责任。
三、保密条款3.1甲乙双方应对本解除协议的内容保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
3.2除非法律法规另有规定或相关政府部门要求,甲乙双方不得将本解除协议的内容用于任何宣传、广告等商业目的。
四、争议解决4.1本解除协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
4.2凡因本解除协议引起的或与本解除协议有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至___ _______仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
五、其他条款5.1本解除协议一式两份,甲乙双方各执一份。
5.2本解除协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________签订地点:__________注意事项:1.本解除协议仅供参考,具体内容请根据实际情况调整。
2.签订解除协议前,请确保双方对解除协议的内容充分了解,以免产生纠纷。
解除建筑施工合同协议书3篇
解除建筑施工合同协议书3篇篇1解除建筑施工合同协议书甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________鉴于甲、乙双方签订的建筑施工合同(以下简称“合同”),因___________(具体原因),经双方友好协商,一致决定解除该合同,并达成如下协议:一、合同解除1. 甲方同意解除由双方签订的建筑施工合同。
2. 解除合同的具体原因为_______________。
3. 合同解除后,甲、乙双方均不再承担相应的合同义务和责任。
二、解除补偿1. 甲方应向乙方支付合同解除补偿费用___________元,作为解除合同的经济补偿。
2. 甲方应在解除合同之日起______个工作日内将解除补偿费用支付至乙方指定的账户。
三、其他约定1. 本协议自双方签署之日起生效,至双方完成各项协议约定的义务履行之日止。
2. 本协议如有争议,应协商解决;协商不成的,应依法解决。
甲方(委托方):______________签字:年月日乙方(承包方):______________签字:年月日备注:本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
篇2解除建筑施工合同协议书甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)根据《中华人民共和国合同法》及双方签订的建筑施工合同,协商一致解除以下约定:一、解除原因因双方合作期间发生以下事由,导致无法继续履行原合同,经双方友好协商,作出如下决定:1. 在施工过程中,双方出现分歧和纠纷,致使合作关系恶化,无法达成合作共识,影响项目进展;2. 由于市场行情、政策法规等因素的变化,导致原合同无法继续履行或达到预期效果;3. 双方发现原合同存在漏洞或不具备履行条件,协商解除合同,避免日后产生更大的损失;4. 由于不可抗力因素(如战争、自然灾害等)导致无法按原约定进行建筑施工,需解除合同。
二、解除条件1. 双方一致同意解除原建筑施工合同,互不需要对方承担任何违约责任;2. 解除合同后,双方应公平合理地分配已经支付的款项及未完成的工程款;3. 双方应在解除合同后的15个工作日内,完成相关款项的清算及结算工作;4. 双方应协商确定相应的解除合同手续及文件。
(完整版)建筑施工工程解除合同协议书
合同终止洽谈协议书甲方:神华宁煤集团乌兰煤矿乙方:陕西有色建设有限公司由于乙方对其承包的乌兰矿副立井井架基础井口房及提升机房工程项目资金投入不足,不能按既定的施工组织设计组织施工,双方签订的施工合同无法得到有效的履行。
现应双方的要求,解除双方2013 年11 月20 日签订的《乌兰煤矿副立井井架基础井口房及提升机房(含配电室)土建工程施工合同》。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商就有关事项达成如下协议:一、工程划线甲、乙双方安排相关工作人员于2015 年11 月 1 日开始对于乙方已施工的井架基础井口房提升机房项目工程内容进行划线,拟定于2015 年11月5 日划线结束。
二、工程资料乙方按照划线的已完工程内容,完善相应的工程资料,将已完工程完整工程资料经监理单位、建设单位审核同意并签字齐全后于2015年11 月 5 日前上报甲方相关部门,经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。
三、工程量确认1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认;2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题需要修复的内容,乙方应在 3 天内予以修复并经业主、监理认可及甲方验收,在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量,对该工程量予以确认;3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容(包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工准备工作的内容),经甲、乙双方书面确认后,乙方负责完成后续工程施工事宜,乙方应在10 天内完成后续工程施工。
待工程完工后,经甲乙双方及监理单位确认该工程质量等其他方面无异议,甲方对该工程量予以确认;4、上述乙方完成工程在质保期内,如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题,乙方应承担修复责任。
在甲方通知乙方后,乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。
终止施工合同协议书(通用14篇)
终止施工合同协议书(通用14篇)终止施工合同协议书终止施工合同协议书篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:彰武县飞龙铝塑型材销售中心。
地点:彰武县建材市场院内。
二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。
工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。
五、付款方式方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。
六、总工期要求七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日简单建筑施工合同范本5发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:一、工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:4、承包造价:元(大写:)。
解除终止建筑工程施工合同协议书范本
发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)甲、乙双方于年月日签订的关于建筑工程施工合同,由于各方面原因,现甲、乙双方协商一致同意解除终止该施工合同,经甲、乙双方友好协商,就解除终止建筑施工合同一事一致达成如下协议:一、甲、乙双方共同同意:解除终止双方于年月日签订的关于湘中文化广场三眼井文华大厦建筑工程施工合同。
二、乙方以前向甲方投入本金人民币佰万元(¥元,其中:借款元,施工押金元),现解除终止合同后,为考虑乙方的利益,甲方同意给予乙方一定的经济补偿,经甲、乙双方结算认可,甲方共计给乙方本金(施工押金、借款)利息、补偿款万元(¥元)整,中途甲方已支付了人民币壹佰零陆万元(¥元)给乙方,余下的元(¥元)人民币甲方于年月日前一次性全部付清给乙方。
三、本协议双方签字即生效,年月日双方签订的关于关于湘中文化广场三眼井文华大厦施工合同同时废止,今后甲、乙双方不得有任何异议。
本协议一式二份,双方各执一份。
甲方签字:乙方签字:年月日签订合同有哪些注意事项?合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等,但不管是以哪种方式来订立合同的,此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。
签合同的注意事项如下(使用时请删除):一、在签订合同以前,经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份,确保合同是有效的。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构,应要求其提供所属法人机构的授权书。
对方在合同上签公章,并不能保证合同是有效的,还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款,有条件的不妨向专业人员咨询。
根据合同诈骗的特点,为了防止对方利用合同条款来弄虚作假,应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确,便于履行。
四、约定违约条款,违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。
五、约定争议管辖权条款,解决争议办法为协商、诉讼,约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。
建设工程施工合同的解除及工程结算
建设工程施工合同的解除及工程结算案情简介当事人:申请人:第X工程局有限公司被申请人:S物流有限公司申请人与被申请人就承建S物流中心工程一事,于2005年6月25日签订了《建筑工程施工合同》。
工程款支付约定为竣工验收后支付至总工程款的95%,结算完成后付至97%。
合同约定,被申请人未按时支付工程款,则按所拖欠工程款总额的每日万分之三向申请人支付利息,工期相应顺延。
申请人按照合同约定履行了自己的义务,但被申请人却一直未按合同要求支付工程进度款,并因资金问题停工及设计变更导致工程量增加等原因,造成工程延期。
双方2008年3月5日签署工程延期协议书。
协议约定:工程延期至2008年8月15日;因延期属被申请人责任所致,申请人不承担任何责任。
2008年4月18日,被申请人因资金紧张导致工程停工,并向申请人发出“关于工程停工情况的说明”,申请人要求解除双方的合同并结算。
申请人提交结算报告显示已完成工程部分工程款为7,206,000元人民币。
被申请人收到结算报告后一直未答复。
申请人遂向深圳仲裁委员会提出仲裁申请,请求裁决:1、解除申请人与被申请人之间《建筑工程施工合同》;2、被申请人支付申请人工程款7,206,000元及违约金;3、申请人就本项债权,对S物流中心工程享有优于抵押权和其他债权的优先受偿权;4、被申请人承担全部仲裁费。
被申请人在庭审中答辩称:1、确实存在拖欠工程款问题,我方对申请人解除合同的主张不反对;2、申请人一期工程基本做完,但收尾工作还没有完成,如果解除合同,我方必须另找其它公司做剩余收尾工作,希望申请人能配合我方验收;3、对于已完成的工程款部分有争议。
主要问题和双方的分歧本案中涉及到建筑施工合同的解除、建筑工程的结算与鉴定、工程款的优先受偿权等问题。
双方并不存在法律上的认识分歧。
仲裁程序和相关法律本案的审理程序适用2008年1月1日起施行的《深圳仲裁委员会仲裁规则》,根据仲裁规则第25、26、27条的规定,本案适用普通程序,由三名仲裁员成立仲裁庭进行审理。
建筑工程施工解除合同通知书 简版
合同编号:_______甲方(解除方):_______乙方(被解除方):_______一、解除原因:1.1根据原合同的约定,乙方应于_______年_______月_______日前完成施工,但截至目前,乙方仅完成工程总量的_______%,工程进度严重滞后。
1.2乙方在施工过程中存在严重质量问题,包括但不限于_______,且经甲方多次催告,乙方仍未采取有效措施予以整改。
1.3乙方在施工过程中存在严重违约行为,包括但不限于_______,且经甲方多次催告,乙方仍未采取有效措施予以纠正。
二、解除依据:2.1根据《合同法》第九十四条的规定,当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,另一方当事人可以解除合同。
2.2根据《建筑法》第五十三条的规定,建筑施工企业未按照约定履行施工义务,发包方可以解除合同。
2.3根据《民法典》第一千零七十六条的规定,当事人可以约定一方解除合同的条件。
解除合同的条件成立时,解除权人可以解除合同。
三、解除合同的法律后果:3.1乙方应在接到本通知书之日起_______日内,按照甲方的要求,将已施工部分工程恢复原状,并撤离施工现场。
3.2乙方应按照甲方的要求,向甲方支付违约金,违约金的数额为原合同总价款的_______%。
3.3乙方应赔偿甲方因解除合同所造成的全部损失,包括但不限于甲方已经支付的工程款、甲方另行委托其他单位完成工程的费用、甲方因乙方违约而产生的其他费用。
四、其他事项:4.1本通知书一式两份,甲乙双方各执一份。
4.2本通知书的附件包括原合同及相关文件,甲乙双方应予以妥善保管。
甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______日期:_______年_______月_______日========本合同更广泛的场景,特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款:1.特殊应用场合:工程变更导致合同解除增加条款:a.工程变更条款:明确工程变更的范围、程序和责任,以及变更对合同履行的影响。
终止建筑合同协议书范本(3篇)
第1篇协议编号: __________甲方(建设单位): __________乙方(施工单位): __________签订日期: __________签订地点: __________一、协议背景鉴于甲方与乙方于________年________月________日签订了《________项目建筑合同》(以下简称“原合同”),合同编号为________。
根据原合同的相关约定,本协议旨在明确双方因特定原因终止原合同的条款,以保障双方的合法权益。
二、终止原因经甲乙双方友好协商,并经充分论证,现决定终止原合同,终止原因如下:1. 甲方原因:- (1)甲方因资金周转困难,无法按合同约定支付工程款项。
- (2)甲方对项目规划进行调整,原项目已不符合国家政策导向。
- (3)甲方认为继续履行合同已无实际意义。
2. 乙方原因:- (1)乙方施工质量不达标,多次整改后仍无法满足合同约定。
- (2)乙方施工进度严重滞后,经甲方多次催促仍无改善。
- (3)乙方无法继续履行合同,因自身原因导致项目无法按期完成。
3. 其他原因:- (1)不可抗力因素,如自然灾害等。
- (2)法律法规变更,导致原合同无法继续履行。
- (3)双方协商一致认为终止合同对双方均有利。
三、终止条款1. 合同终止时间:本协议自双方签字盖章之日起生效,原合同自本协议生效之日起终止。
2. 工程款结算:- (1)乙方应于本协议生效之日起____日内,向甲方提交工程结算报告,甲方应于收到报告之日起____日内完成审核并支付乙方剩余工程款。
- (2)若乙方未在规定时间内提交工程结算报告,甲方有权终止支付剩余工程款。
3. 工程资料移交:乙方应于本协议生效之日起____日内,将工程资料、设备、工具等移交给甲方。
4. 工程质量责任:- (1)原合同中关于工程质量的责任条款仍适用于本协议终止后的工程。
- (2)若因乙方原因导致工程存在质量问题,乙方应承担相应的修复责任。
建设工程调解协议书范本(3篇)
第1篇甲方(建设单位):________________________乙方(施工单位):________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设的________________________工程(以下简称“本工程”)发生纠纷,经双方协商一致,达成如下协议:一、协议依据1. 甲乙双方签订的《建设工程施工合同》。
2. 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规。
二、纠纷情况1. 本工程于______年______月______日开工,预计于______年______月______日竣工。
2. 在施工过程中,甲乙双方因________________________问题产生纠纷。
3. 经双方多次协商,未能达成一致意见。
三、调解结果1. 甲方承认________________________问题存在,同意承担相应的责任。
2. 乙方承认________________________问题存在,同意承担相应的责任。
3. 以下为双方达成的一致意见:(1)甲方同意支付乙方________________________元,用于解决________________________问题。
(2)乙方同意在本工程竣工后,按照________________________标准进行整改。
(3)双方在本工程竣工后,共同对整改情况进行验收,确保工程质量。
四、协议履行1. 甲方应在本协议签订后______个工作日内,向乙方支付________________________元。
2. 乙方应在本工程竣工后______个工作日内,按照整改方案完成整改工作。
3. 双方应按照本协议约定,履行各自的权利和义务。
五、违约责任1. 甲方未按本协议约定支付款项的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付款项的______%。
建筑施工解约合同范本三篇
建筑施工解约合同范本三篇篇一甲方(发包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(承包方):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________一、解约原因[具体说明双方解除合同的原因,如工程变更、资金问题、不可抗力等]二、解约时间双方同意于______年______月______日解除原合同。
三、双方责任与义务1. 自解约之日起,双方不再履行原合同约定的权利和义务。
2. 乙方应在______日内,将已施工部分的工程资料及相关文件移交甲方。
对于经甲方验收合格的已完成工程,甲方应按照原合同约定的计价方式支付相应工程款。
对于存在质量问题或不符合原合同要求的工程,乙方应负责返工或修复,直至合格,返工或修复费用由乙方承担;若乙方拒绝返工或修复,甲方有权扣除相应的工程款。
四、违约责任1. 若因甲方原因导致解约,甲方应按照原合同约定向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 若因乙方原因导致解约,乙方应按照原合同约定向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 双方应严格履行本解约合同的约定,如一方违约,应承担由此给对方造成的一切损失。
五、争议解决本解约合同的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本解约合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本解约合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本解约合同具有同等法律效力。
甲方(发包方):(盖章)_______________________法定代表人或授权代表(签字):_______________________签订日期:______年______月______日乙方(承包方):(盖章)_______________________法定代表人或授权代表(签字):_______________________签订日期:______年______月______日篇二甲方(发包方):法定代表人:地址:联系方式:乙方(承包方):法定代表人:地址:联系方式:一、解约原因[具体说明双方解除合同的原因,如工程进度、质量问题、资金问题等]二、解约时间双方同意于 [解约日期] 解除原合同,自该日起,原合同不再对双方具有约束力。
建筑合同解约函模板
建筑合同解约函模板
尊敬的合作伙伴:
根据双方之前签订的建筑合同,经过认真讨论和深思熟虑,我们决定解除该合同。
现将相关事宜通知如下:
一、合同解约的原因
经双方协商一致,我们认为由于以下原因导致无法继续履行该建筑合同:
1. 由于项目资金出现问题导致无法继续推进工程;
2. 由于施工方无法按照合同约定的时间节点完成工程;
3. 由于施工方无法按照合同约定的质量标准完成工程。
鉴于以上原因,我们认为无法继续合作,故决定解除该建筑合同。
二、解约的程序
我们在此正式通知您,我们将解除双方之间的建筑合同。
根据合同解约条款规定,我们需要提前通知您30天,以便双方进行相关的协商和处理。
在解约生效之前,我们会与您协商好所有未完成的工程进度和结算款项,并按照合同约定进行结算。
三、合同解约的影响
在合同解约后,双方应当依据合同解约条款完成相关的结算工作,并清理好双方之间未解决的问题。
希望双方能够以积极的态度处理好解约后的各项事宜,维护好合作关系。
四、其他事项
在合同解约后,双方应当保持良好的沟通,解决好解约后可能出现的问题,并确保双方的合作关系不受影响。
五、联系方式
如有任何疑问或需要进一步信息,请随时与我们联系。
我们十分感谢您在合作期间的支持和配合,希望我们可以继续保持良好的合作关系。
再次衷心感谢您的理解和支持!
此致
敬礼
(签名)
日期:XXXX年XX月XX日
[注]此为模板,具体内容请根据实际情况进行修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
解除建筑施工合同协议书范本
无论是从事何种行业,我们都会接触到专业的合同,它们的作用是保障双方合法利益,避免在可能产生的纠纷面前缺乏证据、而导致损失。
下面是小编为大家整理的解除建筑施工合同协议书范本,仅供参考,欢迎大家阅读。
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
乙方于20XX年XX月XX日与“xxxx房地产有限公司”签订了《xxx工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。
一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。
二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。
三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。
四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。
1。