资格后审申请书部分格式
资格预审申请文件格式
第二章资格预审申请文件格式一封面格式北京地铁6号线二期工程土建施工合同段资格预审申请文件投标申请人（或联合体）：（盖章）法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）日期：年月日注：如为联合体，投标申请人（或联合体）盖章处均须由联合体各方盖章。
二投标申请人致函格式北京地铁6号线二期工程土建施工合同段投标申请人致函致：北京市轨道交通建设管理有限公司1、在认真研读北京市轨道交通建设管理有限公司关于北京地铁6号线二期工程土建施工合同段资格预审文件后，我方经慎重考虑，郑重承诺参加本次投标资格预审活动。
向贵方申请作为该合同段的合格投标人。
2、我方按照贵方资格预审文件要求的内容与格式，已编制完成资格预审申请文件，现报上。
3、如为联合体投标，随本申请文件我方提交了由联合体各方共同签署的联合体投标协议书。
4、我方承诺：在资格预审评审过程中，贵方可调查、审核我方提交的与本申请文件相关的声明、文件和资料，我方准备随时解答贵方提出的疑问。
为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。
5、我方承诺：若通过资格预审，我方将继续接受贵方发出的投标邀请，参加贵方组织的招投标活动，并按照本申请书的承诺编制、递交投标文件。
6、投标申请人在此郑重承诺：我方保证没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；保证在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故。
如果在该项目投标资格预审过程中或者在投标过程中或者在中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目资格预审申请书（或申请文件）中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该工程中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。
申请书的正确格式范文
申请书的正确格式范文文章一：申请书的格式及要素申请书是我们在日常生活中常常使用的一种书面文书，常常用于向有关单位或个人申请某种权利或利益，或者表达某种意见或请求。
申请书的格式和用语要求严格，下面就是申请书的正确格式和要素。
一、格式要求1.纸张：通常使用A4纸张。
2.字体：一般使用宋体或仿宋字体。
3.字号：一般使用小四号字。
4.间距：行间距为1.5倍行距。
5.边距：上下左右边距均为2.5厘米。
6.页码：页码标注在页面右下角。
二、要素要求1.申请人的基本信息：申请人的姓名、性别、年龄、身份证号码等基本信息。
2.申请的事项：说明申请的事项，包括具体的申请内容和原因。
3.申请的单位或个人：说明申请的单位或个人名称和地址，以便有关单位或个人准确处理申请。
4.申请人签名和日期：申请人必须在申请书的最后签名，并注明申请日期。
5.附件材料：如果有必要，应当同时提交相关的证明材料和其他附件。
三、书写要点1.语言简洁明了，不使用过多的修辞手法。
2.申请内容要具体明确，尽量简洁有力。
3.应避免错别字、书写错误等语言格式上的错误。
4.如有多页，请将各页按顺序编号，以便于组织。
5.如有附件，请将附件单独放在一张纸上，并在申请书中明确注明。
6.最后，申请人要在申请书上签名，注明申请日期。
以上就是申请书的正确格式和要素，希望能对大家的申请过程有所帮助。
文章二：申请书的写作技巧申请书作为一种正式文件，它的内容应该严谨合理，要求文字表述正确、语句流畅、逻辑清楚、庄重大方。
以下是申请书的写作技巧。
一、开头要简练开头是申请书的亮点，要简明扼要，精简中表达自己的意图。
要按照申请的情境概括表达，突出提出申请的原因和意义，引起阅读者的兴趣。
二、核心要准确申请书的核心是申请的内容，申请内容必须简明准确，要写得清楚明了，不花里胡哨，简单易懂。
要把重点放在自己申请的部分上，让读者清楚地知道申请人要的是什么，而不是迷迷糊糊。
三、三证明一表达申请人需要在申请书中提供合适的证明材料，以证明自己的身份、资质、能力等方面。
再审审查阶段的申请书
再审审查阶段的申请书
尊敬的领导/法院：
本人在此正式申请对案件进行再审审查。
我认为在之前的审理过程中存在一些重大疏漏和错误,这可能会影响最终判决的公正性。
现将有关情况陈述如下:
1. 事实认定方面的问题
在之前的审理中,法院未能充分考虑到......(列举法院在事实认定上存在的疏漏或错误)。
这些问题可能会对案件事实的准确认定造成重大影响。
2. 证据运用方面的问题
在审理过程中,法院没有正确运用......(列举法院在证据运用方面存在的问题)。
这可能会影响证据在案件中的作用和权重。
3. 法律适用方面的问题
本人认为,法院在......(列举法院在法律适用方面存在的问题)。
这可能导致对本案作出了不当的法律评价。
为维护司法公正,保护当事人的合法权益,本人恳请贵院/机关重新对本案进行审查,纠正原判决/裁定中的错误。
在此,我诚挚地感谢您们的关注。
此致
敬礼!申请人:日期:。
军队建设工程项目投标人资格审查申请书-2
军队建设工程招标投标人资格审查申请书招标编号：工程名称：投标申请人：法定代表人：（本人签字和盖章）委托代理人：（本人签字和盖章）地址：日期：南京军区工程建设施工招标投标管理办公室监制一、资格审查申请书二、办理申请资格审查的授权委托书（若有）三、附表：附表1 投标申请人一般情况附表2 年营业额数据表附表3 近三年已完工程及目前在建工程一览表附表4 财务状况表附表5 联合体情况附表6 类似工程经验附表7 拟派往本工程的人员附表8 拟派往本工程的公司人员附表9 拟派往本工程主要人员的履历附表10 拟用于本工程的主要施工设备附表11 现场组织机构附表12 拟定分包人附表13 其它资料致: （招标人名称）1、 (投标申请人名称) （以下称“申请人”）的名义，基于对资格审查文件做了检查和充分的理解，并以（招标工程项目名称）申请人身份，向你方提出资格审查申请：2、本函附有以下内容的正本文件的复印件：（1）申请人的法人营业执照；（2）法人所在地具体地址；（3）申请人的所有资格证书；（4）总公司所在地(适用于申请人是集团公司的情形)，或所有者的注册地(适用于申请人是合伙或独资公司的情形)。
3、按资格审查文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们递交的与此申请相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户澄清申请书中有关财务和技术方面的问题。
该申请书还将授权给提供与申请有关的证明资料的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请中提交的或与申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：5、本申请充分理解下列情况：（1）资格审查合格的申请人的投标，必须以投标时提供资格审查材料的更新为前提。
（2）你方保留如下的权力：●更改本项目合同的规模和金额，在这种情况下，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标申请人；●废除或接受任何申请，取消资格审查和废除全部申请。
资格审查申请文件
资格审查申请文件投标申请人（公章）：编制日期：目录一、参选承诺书二、投标申请人基本情况表三、附件：有关证件及资料复印件1．企业证明资料：企业统一社会信用代码证书（复印件）、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、法定代表人身份证明（原件）、法定代表人身份证（复印件）、授权委托书（原件，如为委托人签名时需提交）、授权委托人身份证（复印件，如为委托人签名时需提交）；2．拟派项目负责人证明资料：身份证（复印件）、资格证（注册建造师执业资格证书复印件）、安全生产考核合格证（复印件）；3．2018年度阳江市预选工程建设项目企业候选库打印网页页面（投标人加盖公章）；4．其他（如有）。
四、其他说明1．以上附件要求提交的资料，除注明提交原件外，其余可提交复印件，提交复印件的，复印件应加盖参选人人公章。
2. 招标人有权要求参选单位就以上述资料提供相应原件，以备核查。
参选单位应予以积极配合，否则，招标人有权拒绝其参选。
一、参选承诺书（发包人）：在考察了工程现场后，经我公司认真核对，本工程发包工程量清单已包括了设计图中发包范围内的全部工作内容和工程量。
在研究了招标公告及其他相关文件资料后，我公司愿以招标公告所要求的条件参与项目承包人的选定。
在此，本人以法定代表人的身份代表本公司郑重承诺：一、我方将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加本项目承包人的选定，自愿按招标文件要求交纳参选保证金。
二、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方接受贵方招标文件的全部内容并同意放弃提出含糊不清或误解的权力。
三、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方是中标还是落标，我方将毫无异议地接受这一结果。
四、我方所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。
五、我方近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。
（注：本条所指违法违规行为的认定以政府、行政主管部门、公安司法部门等正式文件为准。
一、资格后审投标文件
一、资格后审投标文件“开标时间前不得开封”招标编号：项目名称：招标人:投标人：（单位全称）法定代表人或其委托代理人：(姓名)投标人地址:投标人邮政编码：编制时间：目录资格审查文件1、资格审查申请书2、资格审查申请书附表附表1：法定代表人资格证明书附表2：法定代表人授权委托书附表3：投标人一般情况表附表4: 项目管理班子配备表附表5：承诺书附表6：资格后审文件中要求的其它资料投标人：（单位全称）1、资格审查申请书致：(招标人全称)1、经授权作为代表，并以(投标人企业全称) （以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人须知》的基础上，本申请书签字人在此以(工程项目全称) 投标人的身份，向你方提出资格后审申请。
2、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。
本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
3、你方授权代表可通过下列人员得到技术和财务方面的质询：4.1资格后审合格的投标人的投标，须以资格后审申请提供的内容为准；4.2你方保留如下权利：(1)更改本招标项目的规模和金额的权利。
前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。
(2)接受符合资格后审合格条件的申请；拒绝不符合资格后审合格条件的申请。
5、我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。
6、我方在此声明：本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。
投标人：(单位全称)法定代表人或授权代理人：(姓名)地址：(包括邮编、电话、传真)年月日2、资格审查申请书附表附表1法定代表人资格证明书单位名称：地址：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。
资格审查申请文件提交要求
附件：资格审查申请文件提交要求一、资格审查申请文件的编制、递交和接受1. 资格审查申请文件的编制1.1.投标申请人的资格审查申请文件封面应注明相应的项目名称、投标申请人的法人名称，并加盖公章。
1.2投标申请人报名时须提交的资料详见格式1《投标申请人报名提交资料一览表》，份数见招标公告。
1.3投标申请人应承担其资格审查申请文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下招标人对上述费用均不负任何责任。
资格审查申请文件必须按要求提供有关证明资料和要求内容，并装订成册，编制页码，所有资料封面须加盖公章及法定代表人或被授权人的签章。
2 资格审查申请文件的递交和接受2.1投标申请人应按照招标公告载明的报名时间和地点递交资格审查申请文件，在该时间期限内和同一地点，可对已提交的资格审查申请文件进行补充。
2.2投标申请人应递交资格预审申请文件正本一套、副本一套，正副本各附《投标申请人报名提交资料一览表》一份密封，在报名时携带至报名地点递交招标人工作人员或邮寄至招标人指定联系人。
2.3 资格预审评审时招标人按照《投标申请人报名提交资料一览表》中资料目录对投标申请人提交的资料进行核对、评审，必要时可要求申请人提交原件核对。
2.4招标人工作人员将接收投标申请人按时递交的资格审查申请资料，但不得在报名时进行任何形式的实质性资格审查工作，不得以投标人提供的资格审查申请资料未提供原件核对、资料不完整等理由拒绝其报名。
2.5逾期送达的资格审查申请文件将被拒绝。
2.6招标人工作人员接收投标申请人递交的资格审查申请资料，并不意味着其资格审查合格。
资格审查应由招标人组建的资格审查委员会负责。
二、申请文件格式封面武汉华威专用汽车检测有限责任公司动力电池包系统充放电测试设备招标编号：CATARC(HYS)-20180816资格预审文件投标人：（公章）年月日格式2：预审申请书格式资格预审申请书致：（招标人名称）1、我方以 (投标申请人名称) （以下简称“申请人”）的名义，在此以（招标项目名称）（招标编号）投标申请人的身份，向你方提出资格预审申请。
申请书正确格式范文
申请书正确格式范文尊敬的XXX组织部门：您好！我是XXX（姓名），身份证号码为XXX，现任职于XXX单位学校，担任XXX职务学生身份。
在此，我郑重地向贵组织部门提交一份申请书，希望获得XXX（具体申请事项）的资格机会。
首先，请允许我简要介绍自己的相关背景和情况。
我在XXX（专业领域行业）拥有丰富的工作经验扎实的学术基础，曾多次参与XXX （相关项目活动），并取得了一定的成绩荣誉。
此外，我对XXX（申请事项相关领域）充满热情，具备扎实的理论基础和实践经验，相信能够为贵组织部门的发展做出积极的贡献。
关于本次申请的具体事项，我计划希望能够在XXX（时间期限）内完成XXX（具体任务目标），并承诺将全力以赴、认真履行职责，确保申请事项的顺利完成。
同时，我也将积极配合贵组织部门的相关工作，为实现共同的目标而努力。
在此，我真诚地希望能够获得贵组织部门的支持和认可。
如果我的申请能够获得批准，我将倍加珍惜这次机会，充分发挥自己的专业优势和潜力，为贵组织部门的发展贡献自己的力量。
最后，再次感谢贵组织部门对我的关注和支持。
如有任何疑问或需要进一步了解我的情况，请随时与我联系（提供联系方式）。
此致敬礼！申请人：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日注意事项：1. 在书写申请书时，务必保持语言简洁明了、条理清晰。
2. 根据实际情况，可以适当调整申请书的格式和内容，但要保持基本的申请结构不变。
3. 在介绍个人背景和情况时，应突出自己的优势和特点，同时保持真实可信。
4. 对于申请的具体事项和目标，要表述清楚明确，以便对方能够充分理解你的需求。
5. 在表达申请意愿和承诺时，应诚恳而自信，展现出你的积极态度和责任感。
申请书正确格式范文（1）尊敬的________________：您好！我是________________向您提交申请。
首先，我衷心感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的申请。
在此，我简要说明一下申请的具体内容和理由。
________________为了支持我的申请，我附上了以下相关材料：________________。
申请书格式模板
申请书格式模板申请书是一种书面文件，用于向特定的组织或个人申请某种权益、机会或资源。
为了使申请书具备清晰、准确和规范的结构，使用一个适当的格式模板非常重要。
在本文中，我们将介绍一个常见的申请书格式模板，以帮助您撰写一份令人印象深刻的申请书。
一、标题部分：在申请书的顶部，使用大号字体和粗体来突出显示标题。
标题应该简明扼要地概括申请书的目的。
例如，如果您正在申请一份工作，标题可以是“求职申请书”。
如果您正在申请一笔贷款，标题可以是“贷款申请书”。
二、地址和日期：在标题的下方，写下您的地址和日期。
地址应包含您的姓名、邮政地址和联系电话。
日期应写在地址的右上方。
确保使用标准格式，例如“年/月/日”。
三、收信人地址：在日期的下方，写下收信人的姓名、职位、公司名称和邮政地址。
确保准确拼写和写错。
四、正式称呼：在收信人地址的下方，使用正式的称呼来致谢收信人和引起他们的注意力。
如果您知道收信人的姓名，您可以使用“尊敬的姓名”，如果您不知道收信人的姓名，则可以使用“尊敬的先生/女士”。
五、引言部分：在正式称呼下面，开始写申请书的引言部分。
在这一部分，您应该简明扼要地介绍自己，并说明您为什么对这个申请感兴趣。
您还可以提供相关背景信息，使读者更好地了解您的动机和能力。
六、申请正文：在引言之后，开始写申请书的正文部分。
这一部分应该清晰而有条理地陈述您的申请目的和您的资格。
您可以列举自己的技能、经验、成果和任何相关的证明材料。
请注意，正文应该简明扼要，并重点突出您的优势和能力。
您还可以提供一些案例分析或实例来支持您的申请。
七、结尾部分：在正文之后，进行结尾部分的撰写。
在这一部分，您可以概括您对申请的期望，并表达您对审查人员的感谢之情。
您还可以提供您的联系方式，以便有需要时与您进行进一步沟通。
八、结束语：在结尾部分的下方，使用正式的结束语来结束申请书。
常见的结束语包括“谢谢您的时间和关注”或“期待尽快收到您的回复”。
九、签名：在结束语的下方，留出足够的空间来签署您的名字。
申请书的结构与格式
申请书的结构与格式申请书是一种常见的文书形式，用于向相关机构或组织提交申请或提出请求。
良好的申请书结构和格式能够为读者提供清晰明了的信息，有效传达申请者的意图。
本文将探讨申请书的结构与格式，并给出一些建议。
一、申请书的结构一份申请书通常由以下几个部分组成：1. 申请人信息：在申请书的开始，应列明申请人的个人信息，如姓名、地址、联系方式等。
这样可以使接收者准确地识别申请人身份。
2. 标题：申请书的标题应简明扼要地概括申请的内容或请求的主题。
在写标题时，应尽量精确表达自己的目的，以引起读者的兴趣。
3. 引言：引言部分应包括一个简要的正式寒暄和指出写作目的。
在这一部分，申请人应清晰地陈述自己的意图，并简要介绍背景信息，以使读者能够更好地理解申请的背景和原因。
4. 正文：正文是申请书的核心内容，包括申请者所希望得到的东西、申请的理由、相关资格和背景信息等。
在写正文时，应依次罗列明确的主题，并为每个主题提供详细的论述和支持材料。
5. 结尾：在结尾部分，申请人应再次总结自己的申请内容，并表达对审批者的感谢和期望。
同时，还可以提供进一步沟通方式，以便审批者与申请人取得联系。
二、申请书的格式良好的格式能够增强申请书的可读性和专业感，以下是一些建议：1. 字体和字号：选择常用的字体，如宋体、微软雅黑等，字号一般建议使用12号或14号。
避免使用过小或过大的字号，以确保易读性。
2. 段落格式：每段应该有明显的开头，可以通过段首空两格或段落首行缩进实现。
同时，段落间应留出适当的空白，以增加版面的整洁感。
3. 对齐方式：正文一般采用左对齐，标题和段落开头可以采用居中对齐，以便读者更好地区分不同段落或内容。
4. 标点符号：正确使用标点符号，注意标点的位置和规范。
避免过多或不必要的标点符号，以免影响文章的流畅性。
5. 图表和附件：如果有需要，可以在申请书中插入图表或提供相关附件，帮助读者更好地理解和评估申请内容。
三、其他建议除了结构与格式外，还有一些其他建议可以帮助你编写一篇成功的申请书：1. 简明扼要：在写作时，要尽量用简洁明了的语言表达自己的意图，避免废话或冗长的叙述。
资格后审证明文件格式
资格后审证明文件格式第六章资格后审证明文件格式（作为第一册另行装订、密封）注：资格后审文件提交材料要求，各投标单位须严格按此要求编制资格审查文件。
资格后审文件提交材料要求1、统一用A4纸2、按以下顺序依次装订成册:（1）封面；（2）资格审查申请书；（3）授权书；（4）资格审查申请书附表一至七（附：第二章评标办法中资格审查合格条件标准要求的内容）；（5）其他。
封面格式工程施工招标资格后审证明文件（第一册）投标申请人：（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日一、资格审查申请书致：（招标人）我单位自愿申请参加工程的资格审查。
按照资格审查文件的要求，我单位已编制了资格后审证明文件，现向贵单位提交纸质申请文件正本一份，一份加密投标文件，一份刻录到空白光盘上的不加密NJSTF格式投标文件，以便贵单位对我单位进行资格审查。
另：本人以（申请单位全称）法定代表人的资格，郑重承诺：本单位此次参加资格审查所提交的所有资料都是真实的。
如有虚假，本单位愿意接受招标人做出的取消申请投标资格的决定，同时愿意接受行政主管部门依法作出的其他处罚决定。
申请单位(盖法人章)：法定代表人（签字或印鉴）：授权代理人（如果有）(签字)：申请人地址：邮编：联系人：联系人手机：电话：传真：日期：________年____月____日二、授权委托书致：（招标人）本授权书宣告：（申请人全称）的法定代表人（姓名）合法地代表我单位，授权（本单位或其下属单位全称）的（职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在工程的投标活动中，以我单位的名义签署资格后审证明文件和申请文件、签署投标书和投标文件、与招标人协商、签订合同协议书、履行合同、办理有关公证事宜以及执行一切与此有关的事项。
申请单位(盖法人章)：法定代表人（签字并印鉴）：授权代理人 (签字)：身份号码：日期：___ __年___月___日三、申请文件附表表1、投标申请人一般情况注：1.独立投标申请人须填写此表。
资格后审申请书
资格后审申请书致：（招标人名称）1、经授权作为代表，并以（投标申请人名称）的名义，在充分理解《招标文件》的基础上，本申请书签字人在此以（招标工程名称）投标人的身份，向你方提出资格后审申请。
2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证明、合同的原件及原件的复印件：2.1评标办法资格审查中要求提供的证明材料2.2招标文件要求提交的有关资料文件。
（如有）3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。
本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
5.1你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。
5.2你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。
5.3你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权利取消我方投标资格或不予授标的权利。
5.4你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。
6、如果我方投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请中作出的承诺（包括资金、拟派本项目工程的人员、施工机具及设备、安全防护、文明施工及环保等方面），以确定按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。
投标申请人（全称）：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）年月日。
资格标资格后审文件
(正本)**县****乡**片土地整理项目施工招标资格后审申请书工程名称：**县***乡***片土地整理项目投标申请人：xx省**水电工程有限公司（盖章）法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）联系电话：059*-******传真：0597-******填报日期：年月日目录一、资格后审申请书………………………………………………………二、资格预审申请书附件…………………………………………………附件１经过年检合格的营业执照副本、施工企业资质证书副本、安全生产许可证；（复印件）……………………………………………………附件2 法定代表人授权委托书……………………………………………附件3 投标申请人一般情况………………………………………………附件4 申请人拟报本项目的项目经理资质等级证书（复印件）、无在建工程证明………………………………………………………………………附件5.法定代表人或委托代理人及项目经理身份证复印件………………附件6.投标申请人的投标保证金的有效银行电汇凭证或银行进账单等有效银行凭证（复印件）………………………………………………………附件7.投标申请人近四年（2004年至今）施工的单项总投资大于200万元以上的土地整理项目情况表………………………………………………附件8.投标申请人近四年（2004年至今）施工的单项总投资大于200万元以上的土地整理项目施工合同复印件……………………………………附件9 拟派往本工程项目的技术人员情况表……………………………资格后审申请书项目名称：**县**乡邓屋片土地整理项目致：**县**乡人民政府：**市**监理咨询有限公司：1、我们根据贵方提供的资格后审文件的要求，就**县**乡邓屋片土地整理项目施工招标资格后审提交资格后审申请书和有关文件并接受审查。
2、我们授权业主或其授权的代表进行调查工作，以审核我们提交的文件和资料，澄清申请中有关财务和技术方面的问题。
企业认定复审申请书
企业认定复审申请书申请人信息•公司名称：•注册地址：•法定代表人：•联系电话：•邮政编码：•申请日期：申请事由本公司于XXXX年申请获得XX认定资格，现欲申请进行认定复审，以确保本公司仍然符合认定标准，并持续保持其认定资格。
申请内容本次认定复审申请的具体内容如下：1. 公司基本信息请提供公司最新的基本信息，包括但不限于公司名称、注册地址、法定代表人、联系电话、邮政编码等。
请提供公司的经营管理体系文件，包括组织结构、管理职责、人员配备情况等。
同时，请提供公司最新的内部审计报告及相关改进措施。
3. 生产设备请提供公司最新的生产设备清单，包括设备名称、使用情况、维护保养记录等。
同时，提供设备维护保养计划及实施情况。
4. 生产工艺流程请提供公司生产工艺流程图，详细描述各生产环节及相关控制措施。
同时，提供产品质量控制计划及实施情况。
请提供公司质量管理体系文件，包括质量方针、质量目标、工作说明书等。
同时，提供最新的质量管理体系审核报告及相关改进措施。
6. 原材料采购及供应商管理请提供公司原材料采购和供应商管理情况，包括采购合同、供应商评估报告等文件。
同时，提供最新的供应商管理审核报告及相关改进措施。
7. 内部培训和员工管理请提供公司内部培训和员工管理情况，包括培训计划、培训记录、员工绩效评估等。
同时，提供最新的员工培训和绩效管理审核报告及相关改进措施。
申请附件请附带以下材料：1.公司最新的营业执照副本2.公司最新的组织机构代码证副本3.公司最新的税务登记证副本4.公司最新的法定代表人身份证复印件5.公司最新的经营许可证复印件6.公司最新的产品质量检验报告及相关证书声明与签名本人声明上述提供的信息和材料真实、准确、完整，若有不实之处，愿意承担相应责任。
本公司将配合认定机构进行复审工作，并接受复审结果的评定。
申请人签名：日期：。
江苏苏州资格后审招标文件正文范本
昆山市建设工程示范施工招标文件（适用于资格后审网上招标项目)法定代表人或其委托代理人：余小明编制日期:２013年07月1８日使用说明(GＢ50500-2008)并采用网上招投标系统评标的施工招标工程。
采用总价包干、设计施工总承包招标或因特殊原因不采用网上招投标系统评标的工程,招标人需对本招标文件进行修改后方可使用，但仍应使用电子标书编制系统进行招标文件的编制。
二、本施工招标文件示范文本的主要编写依据:１.《中华人民共和国建筑法》；2.《中华人民共和国招标投标法》；3．《中华人民共和国合同法》;4．《江苏省招标投标条例》;5、《工程建设项目施工招标投标办法》(国家七部委30号令）６.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2008);7.《中华人民共和国标准施工招标文件》(２００７年版）；8.《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(2０1０年版)；9．其他有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件。
三、本施工招标文件示范文本用相同序号标示的章、节、条、款、项、招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化,确实没有需要填写的,在空格中用“/”标示。
四、第二章“评标办法”规定采用综合评估法、合理造价区间随机抽取中标人法,另有四种办法供开标现场由招标人随机抽取一种作为该工程的评标办法。
五、本施工招标文件示范文本第五章“工程量清单”由招标人根据《计价规程》、《08清单计价规范》、《08清单计价规范》补充规范、招标项目具体特点和实际需要编制,并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”等文件结合起来理解或解释。
六、本施工招标文件示范文本第七章“技术标准和要求”参照《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(201０年版)编制。
其中以空格标示的以及第二节和第三节由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。
“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者,不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
资格预审申请书范本
资格预审申请书范本资格预审是指在招投标活动中，招标人在发放招标文件前，对报名参加投标的申请人的承包能力、业绩、资格和资质、历史工程情况、财务状况和信誉等进行审查，并确定合格的投标人名单的过程。
那你对于投标资格预审申请书又了解多少呢?WTT为大家整理了一些投标资格预审申请书，欢迎参阅。
投标资格预审申请书篇一工程编号：备案盖章：投标资格预审文件工程名称：招标人：(盖章)法人代表：(签字或盖章)联系人：电话：日期：资格预审通告作为拟建工程的业主已完成政府相关法律、法规、规章等规定的进行工程施工招标前的所有报批、登记、备案等手续，基本具备进行施工招标的条件，现为该工程的施工、竣工、交付并修补任何缺陷发布如下投标资审通告，诚邀具备资审条件的申请投标人参与上述工程的投标资审。
⒈工程概况：(工程名称、建设地点、工程规模、结构形式、资金来源、招标方式、计划开工时间、计划竣工时间等)⒉招标人简介：(名称、公司性质和构成、法定代表人、注册资金、注册地点)⒊工程筹建具体情况简介：(计划任务文号、规划许可证文号、设计图纸情况、设计单位名称、场地准备情况等)⒋申请条件：申请参予本工程投标资审的投标人须具备政府有权机关核发的有效营业执照和建筑施工企业(房屋建筑施工总承包或市政公用工程施工总承包)资质等级，且应具备类似工程施工经历和一定业绩，在设备、人员、资金和质量保证、环境保护的管理体系等方面有圆满完成本工程能力的充足有效的证明材料。
只有参加并通过资格预审的申请投标人方可参加本工程的投标。
⒌获取资格预审文件的时间与地点：有意向的申请投标人可在下列时间从下列地址获取进一步信息和资格预审文件：(获取时间、获取地址、邮政编码、联系电话、传真、联系人等内容)6.递交截止时间：所有资格预审文件要求的资料应在年月_ _日_ 时分前填写和准备完毕并递交到下述地址。
迟交的资格预审申请文件将不被接受，并原封退回。
地址：邮政编码：联系人：7公布资审合格投标人名单的时间：资审合格的申请投标人名单将在年_ 月日前公布并通知所有参加资格预审的申请投标人，如时间有变动，以招标人将另行通知为准。
资格后审申请书部分格式
（1）《安全生产许可证》（证书编号);
(2）《建筑业企业资质等级证书》（证书编号）；
（3）项目负责人等级证书（建造师）（姓名及证书编号）；
投标申请人（盖章）：时间:
企业概况
企业名称
资质等级及证书
地址及联系电话
安全生产许可证编号及有效时间
工程投
标情况
建设单位
工程名称
建筑面积、层数
工程造价
企业主要负责人安全生产任职资格
名称
姓名
证号
职称
备注
法定代表人
企业经理
企业分管安全生产副经理
企业技术负责人
拟投入项目负责人及专职安全员
项目负责人
现场安全生产专职管理人员
资格后审申请书部分格式
建设工程施工招标投标
资格后审申请书
招标编号：
工程名称:
投标申请人：（盖章）
法定代表人或
其委托代理人:(签字或盖章)
地址：
填报日期：
资格后审申请书附表
投标人一般状况
投标申请人（盖章）:
1
企业名称
2
总部地址
3
代表处地址
（使用进泰企业）
4
电话
传真
联系人
5
注册地、注册年份
并附上营业执照复印件（另外准备原件核对)
姓名
本工程
拟任岗位
年龄
性别
专业年限
专业学历
职称
安排上岗的起止时间
类似工程经历、业绩情况
2023再审申请书模板汇编5篇
2023再审申请书模板汇编5篇再审申请书篇1申请人（一审被告、二审被上诉人）：__x，男，汉族，1974年10月30日生，现住__县x镇x村联系电话：135****2829被申请人（一审原告、二审上诉人）：__县____公司住所地：__县x镇法定代表人：__x，公司董事长申请人认为__x市中级人民法院10月21日作出的（）x民终字第367号民事判决书，存在《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的“原判决、裁定适用法律确有错误的”、“原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的”、“违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的”、“原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的”等事由，特提出再审申请。
请求事项：一、请求撤销__x市中级人民法院（）x民终字第367号民事判决；二、判令驳回被申请人的上诉，维持原一审判决；三、判令被申请人承担一、二审诉讼费用。
事实与理由：一、第二审生效判决适用法律错误1、__是依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者，她在工作时间、工作场所、因履行工作职责受到暴力意外伤害，应属于《工伤保险条例》调整范围。
《工伤保险条例》第二条规定：“中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费”。
被申请人公司属于中国境内的企业，两审法院也都已查明__是被申请人公司的员工（原告即便不是被申请人单位的正式员工，但在被申请人处定期领取报酬，与被告形成人身隶属关系，也当然构成事实劳动关系。
），__无疑是依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者。
根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十二条，依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者，因工伤事故遭受人身损害，劳动者或其近亲属向人民法院起诉请求用人单位承担民事赔偿责任的，告知其按《工伤保险条例》的规定处理。
资格审查申请函
资格审查申请函
致：（采购人）
1．根据贵方项目编号为的（采购项目名称）采购发出的采购公告，委托代理人（姓名），代表申请人（供应商名称）愿意按照磋商文件的资格审查文件提出该项目的响应申请2．我方已详细了解全部磋商文件（含资格审查文件），接受磋商文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。
3．本申请书包括以下内容：
（1）资格审查申请函，
（2）……
4．作为申请人，我方对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。
如果资格后审通过，我方将承担磋商响应文件承诺的全部责任和义务。
5．我方承诺在提交申请日后的90 个日历天内不改变申请内容。
本申请书将作为采购人与我方之间具有法律约束力的文件。
与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：邮编：
电话：传真：
联系人：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
响应申请人（盖公章）：
日期：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目技术负责人简历表
投标申请人（盖章）：
姓名
性别
年龄
职务
职称
学历
参加工作时间
担任技术负责人年限
在建和已完工程项目情况
建设单位
项目名称
建设
规模
开、竣工日期
在建或已完
工程质量
驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表
投标单位：（盖章）
（4）企业主要负责人的“三类人员”A类证书，包括企业法定代表人（姓名及证书编号）、企业经理（姓名及证书编号）、企业分管安全生产副经理（姓名及证书编号）、企业技术负责人（姓名及证书编号）；
（5）项目负责人的“三类人员”B类证书（姓名及证书编号）；
（6）现场安全生产专职管理人员的“三类人员”C类证书（姓名及证书编号）；
姓名
本工程
拟任岗位
年龄
性别
专业年限
专业学历
职称
安排上岗的起止时间
类似工程经历、业绩情况
注：建造师、施工员、安全员证书复印件加盖单位公章。
资格后审申请书相关复印件
3.1申请人的《法人营业执照》副本；
3.2申请人的《建筑企业资质证书》副本；
3.3项目负责人等级证书；
3.4安全生产许可证副本；
3.5企业主要负责人的A类证书（企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人以及企业分管安全生产的副经理，担任这四个岗位的相关人员应当提供“三类人员”A类证书。前三个岗位必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致，企业分管安全生产副经理应提供任职文件）
6
主营范围
7
公司资质等级证书
并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）
8
其他需要说明的情况
注：1、所有投标申请人都须填写此表
2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。
投标建造师基本情况一览表
投标单位：（盖章）日期：年月日
姓名
性别
出生年月
年龄
专业
职称
3.6项目负责人的“三类人员”B类证书
3.7现场安全生产专职管理人员的“三类人员”C类证书
★以上资料复印件均需加盖投标人公章且携带原件备查，否则按废标处理
联系电话
手机
建造师资格
资格证书编号
原受聘单位
现工作单位
主要工作简历：
获优质工程、标化工地情况：
其他需要说明的情况：
1、我单位拟派建造师与报名申请时一致，否则按废标处理；
2、我单位建造师的更换须招标人同意，擅自更换或不到位均属于违约行为，更换或不到位按招标文件规定或承诺处理。
承 诺 书
（招标人名称）：
3、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的原件及复印件均为真实有效的，复印件和原件完全一致，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。
（1）《安全生产许可证》（证书编号）；
（2）《建筑业企业资质等级证书》（证书编号）；
（3）项目负责人等级证书（建造师）（姓名及证书编号）；
我公司在参加工程的投标时郑重作出如下承诺：
1、我公司参加工程的资格后审申请，所提交的资格后审申请文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。
2、我公司承诺严格执行注册建造师管理规定的要求，本工程参加投标的注册建造师没有在其他建设工程项目上担任施工单位项目负责人或施工员或安全员。
4、我公司没有发生安全生产许可证或投入本工程项目管理班子“三类人员”证书被吊销或暂扣等情况。
5、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。
6、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。
7、我公司对上诉1-6项内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。
单位（公章）
法定代表人（签字或盖章）
项目负责人签字：
日期： 年 月 日
施工企业安全生产条件及相关管理人员
安全生产任职资格审查表
资格后审申请书部分格式
建设工程施工招标投标
资格后审申请书
招标编号：
工程名称：
投标申请人：（盖章）
法定代表人或
其委托代理人：（签字或盖章）
地址：
填报日期：
资格后审申请书附表
投标人一般状况
投标申请人（盖章）：
1
企业名称
2
总部地址
3
代表处地址
（使用进泰企业）
4
电话
传真
联系人
5
注册地、注册年份
并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）
投标申请人（盖章）：时间：
企业概况
企业名称
资质等级及证书
地址及联系电话
安全生产许可证编号及有效时间
工程投
标情况
建设单位
工程名称
建筑面积、层数
工程造价
企业主要负责人安全生产任职资格
名称
姓名
证号
职称
备注
法定代表人
企业经理
企业分管安全生产副经理
企业技术负责人
拟投入项目负责人及专职安全员
项目负责人
现场安全生产专职管理人员