风力发电基础工程承包合同书
风力发电基础施工合同范本
风力发电基础施工合同范本
甲方：（施工单位）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（被委托方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲、乙双方为了完成风力发电基础施工项目，特订立本合同，共同遵守以下条款：
一、项目内容：甲方委托乙方进行风力发电基础施工项目，具体包括施工准备、机械设备搭建、基础施工、安装调试等工作。
二、工期及报酬：本项目的工期为（具体天数/日期），乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并在验收合格后领取报酬。
报酬总额为（具体金额）。
三、质量标准：乙方应按照相关技术规范和甲方要求进行施工，保证施工质量符合相关标准，并承担由于施工质量问题所导致的责任。
四、安全责任：在施工过程中，乙方应严格遵守相关安全规定，确保施工场地的安全，并对施工期间可能造成的人身和财产损失承担相应责任。
五、合同解除：如乙方未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
六、争议解决：本合同如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。
七、其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
风力发电底坐基础承包合同8篇
风力发电底坐基础承包合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设风力发电底座基础工程，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本工程达成如下承包协议：一、工程概况1. 工程名称：风力发电底坐基础工程。
2. 工程地点：具体地点由甲方指定。
3. 承包范围：风力发电底座基础的施工，包括但不限于挖掘、混凝土浇筑、钢筋加工安装等。
二、承包方式本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购所需材料并施工完成。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币________元（大写：________元整）。
该总价已包含工程所需的材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。
（2）工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完工。
2. 工程质量应达到国家相关标准，并通过甲方的验收。
3. 若因乙方原因造成工期延误或工程质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。
五、安全责任1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应制定安全施工方案，并报甲方备案。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、保修条款1. 保修期限：工程验收合格后，乙方应提供至少________年的保修期。
2. 在保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应支付甲方违约金。
2. 如因乙方原因造成工程质量不达标，乙方应负责返工并承担相应费用。
3. 如因甲方原因造成乙方损失，甲方应承担相应赔偿责任。
八、其他约定事项1. 本工程禁止转包，如发现转包行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
2023风力发电基础劳务分包合同 风电吊装分包合同正规范本(通用版)
风力发电基础劳务分包合同合同背景本合同由甲方（简称“发电公司”）和乙方（简称“分包商”）订立，双方根据相关法律法规的要求，就风力发电基础劳务分包事宜达成协议。
一、合同目的本合同的目的是为了确保风力发电项目的顺利进行，规范双方的权利和义务，明确劳务分包工作的范围、质量要求和支付方式。
二、分包工作内容2.1 基础工程设计与施工分包商负责根据发电公司提供的风力发电项目基础设计方案，进行基础工程的详细设计和施工。
2.2 工程设备安装与调试分包商负责根据发电公司提供的设备安装方案，进行设备的安装与调试工作，确保设备能够正常运行。
2.3 资料报告编制根据风力发电项目的要求，分包商负责编制相应的资料报告，包括设计报告、施工报告和安装调试报告等，并按照规定提交给发电公司。
三、工作要求和质量标准3.1 工作要求分包商应按照合同约定的时间节点，完成分包工作内容，并确保工程进度和质量符合相关标准和规定。
3.2 质量标准分包商在进行基础工程设计、施工、设备安装和调试工作时，必须符合国家相关技术标准和行业规范，确保工程质量达到设计要求并能够长期稳定运行。
四、工程款支付方式4.1 预付款发电公司应在合同签订后的5个工作日内向分包商支付合同总金额的30%作为预付款。
4.2 进度款分包商应按照工程进度，在完成工程的不同阶段后，向发电公司提出相应的进度款申请。
发电公司应在收到申请后的10个工作日内支付对应的进度款。
4.3 最终结算款工程完成后，分包商应向发电公司提交最终结算申请，并提供相关的工程验收资料。
发电公司将在收到申请及资料后的10个工作日内进行最终结算，并支付剩余的金额。
五、双方权利和义务5.1 发电公司的权利和义务发电公司有权监督分包商的工作进程，对工作质量进行检查和评估。
发电公司有义务提供风力发电项目的相关设计方案和设备安装方案，以及必要的技术支持。
5.2 分包商的权利和义务分包商有权按照合同约定的范围和时间进行分包工作，有权提出工程进度款申请和最终结算款申请。
风力发电箱变基础合同范本
风力发电箱变基础合同范本1. 引言本合同是由甲方（下称乙方）与乙方（下称甲方）就风力发电箱变基础建设项目签订的法律文件。
双方经协商一致，同意按照以下条款履行合同义务。
2. 合同目的本合同的目的是确保风力发电箱变基础建设项目顺利进行，明确各方的权利义务，保障项目的质量、进度和安全。
3. 合同条款3.1 项目概述乙方作为风力发电箱变基础建设项目的承包商，负责项目的设计、施工和验收。
项目概述如下：•项目名称：风力发电箱变基础建设项目•项目地点：（填写具体地点）•项目规模：（填写规模）•项目工期：（填写工期）3.2 付款方式3.2.1 乙方应在项目签署后5个工作日内，向甲方提供项目预算和付款计划。
双方根据预算和计划进行协商，并签订付款协议。
3.2.2 甲方应按照付款协议中约定的时间和金额，按进度支付款项给乙方。
3.3 设计与施工标准3.3.1 设计标准：乙方应按照国家相关风力发电设备设计标准和规范，以及甲方要求的设计指南进行设计。
3.3.2 施工标准：乙方应按照国家相关建设和施工标准，以及甲方要求的施工图纸进行施工。
3.4 工程质量与验收3.4.1 乙方应保证工程质量符合设计要求和施工标准，并承担因质量问题引起的责任。
3.4.2 甲方应按照国家相关规定对项目进行验收，验收合格后方可支付最后一期款项给乙方。
3.5 项目变更和延期3.5.1 任何对项目范围、设计或施工的变更，都应经双方书面协商，并签订变更协议。
3.5.2 如果项目因不可抗力因素导致延期，乙方应及时通知甲方，并双方协商确定新的工期。
3.6 知识产权与保密3.6.1 乙方在项目中产生的设计图纸、施工资料等知识产权归甲方所有。
3.6.2 双方应对项目中涉及的商业机密和技术信息保密，不得向第三方透露或使用。
3.7 违约责任3.7.1 如果任何一方违反合同约定，应向对方支付违约金，违约金的具体数额双方另行商定。
3.7.2 如果违约方的违约行为给对方造成了经济损失，违约方还应承担赔偿责任。
风电基础总承包合同8篇
风电基础总承包合同8篇篇1合同编号：XXXX-XXXXXX甲方（发包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________乙方（承包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________ 承包方资质证明文件编号及等级：___________________ 法定代表人：___________________ 联系电话：___________________ 电子邮箱：___________________ 鉴于甲方拟建设风电项目，现委托乙方承担风电基础总承包工程。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同工程为风电基础工程总承包项目，具体内容包括但不限于风电基础设计、施工、调试等全过程服务。
工程地点位于_______，承包范围包括但不限于以下内容：（详细列举承包范围）。
二、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_______元整（小写_______元），该总价包括工程所需的劳务费用、材料费用等全部费用。
具体支付方式如下：（详细列举支付方式）。
三、工程期限本工程自本合同签订之日起开始实施，具体开工日期及工期计划按照双方书面确认的施工计划执行。
承包方应确保工程按期完成，如遇特殊情况需延期时，应及时通知发包方并征得发包方同意。
四、工程质量与验收承包方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
工程完工后，承包方应及时组织验收并向发包方提交完整的验收资料。
发包方应在收到验收资料后的合理时间内组织验收。
如验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改并承担相应费用。
风力发电工程总包合同三篇
风力发电工程总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于发包方拥有风力发电工程的开发权，并拟将其工程总包给承包方，为确保双方的权利和利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________风力发电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的购置、安装、调试、运行维护及配套基础设施的建设等。
第二条合同价格2.1 承包方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程。
合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后7个工作日内，发包方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，发包方支付合同总价款的40%。
第三条工程质量3.1 承包方应按照国家标准、行业标准和发包方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。
3.3 工程质量保证期为____________年，自工程验收合格之日起计算。
4.1 承包方应按照本合同约定的工程内容，保证工程在约定的工期内完成。
4.2 由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，承包方应提前通知发包方，并协商确定延期时间。
第五条违约责任5.1 承包方未按照约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。
5.2 发包方未按照约定支付合同价款，应向承包方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
2023最新风力发电基础合同 风电合同版本正规范本(通用版)
最新风力发电基础合同风电合同版本1. 引言本合同旨在规定风力发电项目的基础合作条款，包括合作方之间的权益和责任，以及项目的实施和交付方式。
本合同适用于风力发电项目的建设、运营和维护阶段。
2. 合同双方2.1 甲方甲方为风力发电项目的业主，具备相应的资质和资源，负责项目的投资和监管。
2.2 乙方乙方为风力发电项目的运营商，具备相应的技术能力和经验，负责项目的建设、运营和维护。
3. 项目描述风力发电项目的详细描述，包括项目的位置、装机容量、预计发电量和项目实施计划等。
4.1 项目责任4.1.1 甲方责任：甲方负责提供项目所需的土地和相关手续，包括土地使用权、规划许可等。
4.1.2 乙方责任：乙方负责项目的建设、安装和运营，并保证项目按时交付。
4.2 合同期限本合同的有效期为 [合同起始日期] 至 [合同结束日期]。
4.3 项目费用4.3.1 甲方负责项目的投资和建设费用，包括设备采购、土地租赁等。
4.3.2 乙方负责项目的运营和维护费用，包括设备维修、人员培训等。
4.4 知识产权甲方拥有项目的知识产权，并保留对相关技术的所有权。
4.5 保密条款合同双方保证不向第三方透露合同中的商业机密和技术细节。
4.6.1 合同双方一致同意终止合同的，应提前 [提前通知期限]向对方发出书面通知。
4.6.2 在情况下，任何一方有权单方面终止本合同：•对方违反本合同条款并在接到书面通知后没有采取合理纠正措施；•对方严重违反合同条款，使得合同无法履行；•发生不可抗力事件，严重影响合同履行。
4.7 法律适用和争议解决本合同受 [适用法律] 的管辖。
若双方发生争议，应通过友好协商解决；若协商无果，可以提交至所在地有管辖权的仲裁机构仲裁。
5. 其他条款本合同的其他条款，包括变更、通知、解释权等。
是最新风力发电基础合同的文档，请根据实际情况对合同条款进行详细修改和补充，以确保各方权益和责任的合理规定。
风电基础劳务分包合同6篇
风电基础劳务分包合同6篇篇1风电基础劳务分包合同一、基本情况风电基础劳务分包合同是为了规范风电项目建设中的基础施工分包行为，保障风电项目的顺利进行，确保施工质量和安全，制定的合同格式。
风电基础劳务分包合同由风电项目的业主和劳务分包方签订，约定了双方在风电项目基础施工中的权益和义务。
二、合同内容1. 合同双方及联系方式：列明合同的签订方，包括风电项目的业主及劳务分包方，以及双方的联系方式。
2. 项目描述：对风电项目的基础施工内容进行详细描述，包括工程规模、施工进度、质量要求等。
3. 分包内容：明确劳务分包方的分包内容，包括施工内容、施工范围、施工条件等。
4. 合同期限：约定风电基础劳务分包的合同期限，包括开始时间、结束时间及工期。
5. 施工标准：规定基础施工的相关标准和要求，确保施工质量和安全。
6. 施工准备：约定基础施工前的准备工作，包括设计、进场条件、材料准备等。
7. 施工方式：约定基础施工的具体方式和方法，包括施工顺序、设备使用等。
8. 施工进度：约定基础施工的进度计划，包括施工周期、进度安排等。
9. 施工质量：规定基础施工的质量要求，包括验收标准、质量保证等。
10. 施工安全：约定基础施工的安全措施，包括职工安全、设备安全等。
11. 施工人员：确定基础施工所需的人员数量及技术要求，保障施工人员的素质和能力。
12. 施工设备：约定基础施工所需的设备及材料，确保施工现场的正常运作。
13. 管理责任：明确风电项目的业主和劳务分包方的管理责任，保障项目的顺利进行。
14. 合同变更：约定合同变更的方式和程序，确保合同的有效性和适应性。
15. 合同解除：规定合同解除的情况和程序，保障双方的权益和义务。
16. 其他约定：列明其他双方需要约定的内容，确保合同的完整性和一致性。
三、合同履行风电基础劳务分包合同的履行，需要双方严格按照合同约定的内容和要求进行。
风电项目的业主应负责对基础施工的质量和安全进行监督和管理，确保施工工作的顺利进行。
风电基础总承包合同5篇
风电基础总承包合同5篇篇1风电基础总承包合同一、合同双方甲方：乙方：二、合同背景为了加快风电项目的建设进度，确保风电基础工程质量和安全，甲方与乙方就风电基础工程的总承包事宜达成如下协议。
三、项目名称及地点项目名称：XXX风电场基础工程总承包合同项目地点：XXXX四、工程范围1. 基建工程：包括场址平整、道路硬化、桩基（含水泥搅拌桩、钻孔灌注桩等）、基础混凝土浇筑等。
2. 工程质量：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
3. 工程进度：按照项目计划书和施工组织设计要求进行施工，加快工程进度。
4. 环境保护：施工过程中要严格执行环境保护方案，保护环境，确保风电项目的可持续发展。
五、合同金额及支付方式1. 合同金额：XXXX万元2. 支付方式：根据施工进度完成情况及质量验收情况，分期支付。
六、工程质量保证1. 乙方要严格按照工程设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程质量保证期：工程竣工验收合格后，质保期为一年。
七、工程安全保证1. 乙方要严格遵守相关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 在施工中，要采取有效措施保障工人的安全，并加强安全教育和培训。
3. 如发生安全事故，乙方要承担相应的责任。
八、违约责任1. 若乙方未按合同规定履行责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素造成工程延期或质量问题，双方协商解决。
九、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁。
十、合同终止1. 本合同解除后，双方应按照约定的方式和程序进行工程交接，并结算尾款。
2. 合同解除后，乙方应做好工程的后续维护工作，确保风电基础工程的质量和安全。
十一、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
以上为风电基础总承包合同内容，双方应严格按照合同内容执行。
愿双方合作愉快，共同推动风电项目的建设进程。
风力发电底坐基础承包合同5篇
风力发电底坐基础承包合同5篇篇1风力发电底坐基础承包合同合同编号：______________甲方（承包方）：______________乙方（发电公司）：______________经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供风力发电底坐基础承包服务，达成如下合同：一、服务内容甲方承担为乙方风力发电项目打造基础的责任，包括但不限于以下内容：1. 基础测量：确保底坐建筑的尺寸和位置符合设计要求。
2. 基础设计：根据风力发电机型和基地土壤情况，制定合理的基础设计方案。
3. 基础施工：按照设计要求，进行基础的打桩、浇筑等工程。
4. 基础验收：确保基础质量符合项目要求，并按时交付验收。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至基础工程竣工验收合格之日止。
三、合同价款1. 甲方对上述服务的报酬为______________元。
2. 乙方应在基础工程竣工验收合格后的15个工作日内支付全部价款。
四、履行方式1. 甲、乙双方指定专人负责履行本合同，并保证按时保质完成工程。
2. 如因不可抗力等原因影响工程顺利进行，甲、乙双方应及时协商解决，并可根据实际情况做出调整。
五、质量保证1. 甲方应保证工程质量符合国家相关标准，并接受乙方的监督检查。
2. 如基础工程存在质量问题，甲方应承担返工费用，并保证在第二次验收合格前完成修复工作。
六、风险责任1. 在基础施工过程中，如发生人身或财产损失，由承包方承担相应的赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致基础工程延期或质量问题，甲方应承担相应的违约责任。
七、违约处理1. 如乙方未按约定时间支付价款，每延迟一天需支付相当于合同价款2%的违约金。
2. 如甲方未按约定质量和进度完成工程，每延误一天需支付相应的赔偿费用。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，同等效力。
以上是甲、乙双方就风力发电底坐基础承包合同的约定。
双方签字生效。
甲方（承包方）：______________乙方（发电公司）：______________签订日期：______________文档编号：______________篇2风力发电底坐基础承包合同甲方（甲方全称）：_________________有限公司地址：____________________电话：_____________________传真：_____________________法定代表人：________________开户银行：_________________账号：____________________乙方（乙方全称）：_________________有限公司地址：____________________电话：_____________________传真：_____________________法定代表人：________________开户银行：_________________账号：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关规定，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行风力发电底坐基础承包项目的实施事宜达成如下协议：一、项目概况1.甲方拟在_____________________地区建设风力发电项目，现委托乙方对底坐基础承包进行设计、施工和监理等工程实施。
风力发电基础工程承包(合同)书
风力发电基础工程承包合同书合同编号：[合同编号] 合同甲方：[甲方全称] 合同乙方：[乙方全称]一、引言根据合同甲方与合同乙方之间的协商和谈判，双方就风力发电基础工程承包事宜达成如下合同：二、合同目的本合同的目的是明确合同甲方委托合同乙方承担风力发电基础工程的设计、施工、安装和调试等工作，并约定双方权利和义务。
三、项目范围1.合同乙方应根据合同甲方的要求和相关技术标准，负责风力发电基础工程的整体设计。
2.合同乙方应购买所需的材料和设备，并进行运输和安装。
3.合同乙方应组织施工队伍进行风力发电基础工程的施工和安装。
4.合同乙方应负责风力发电基础工程的调试、验收和交付。
四、工期和交付1.合同乙方应在合同签订后的30天内完成风力发电基础工程的设计，向合同甲方提交设计方案和预算。
2.合同甲方应在收到设计方案和预算后的10天内批准并支付设计费用的50%作为预付款。
3.合同乙方应在预付款收到后的30天内开始风力发电基础工程的施工，并按照约定的工期要求完成。
4.合同乙方应在风力发电基础工程竣工后的10天内向合同甲方提交竣工报告，并完成设备的调试和性能测试。
5.合同乙方应根据竣工报告的批准，与合同甲方协商确定交付日期，并按照约定交付风力发电基础工程。
五、费用支付1.合同乙方应按照设计方案和预算进行风力发电基础工程的施工，合同甲方应根据实际工作量支付相应的工程款项。
2.工程款项的支付方式为：合同甲方应在接受合同乙方交付的发票后15天内支付合同乙方相应的款项，支付方式为银行转账。
3.若合同甲方未按时支付工程款项，应支付逾期支付款项，逾期支付款项的金额为欠款金额的1%。
六、保修和维护1.风力发电基础工程的质保期为合同乙方交付后的一年。
2.在质保期内，合同乙方应负责风力发电基础工程的维护和保修，包括设备故障的修复和性能问题的调整。
3.若因合同乙方施工质量或设备问题导致风力发电基础工程出现故障，合同乙方应免费修复故障并承担相关费用。
风力发电基础承包合同范本
风力发电基础承包合同范本《风力发电基础承包合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程（以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方），为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：风力发电基础工程2、工程地点：（具体地址）3、工程质量：合格二、工程内容与工程承包范围1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件（即锚栓组合件）。
2、乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎），完成基础浇筑。
3、工程总造价暂定人民币【】（大写：【】元整）。
4、工程总造价合同履约金为人民币【】（大写：【】元整）。
三、工期1、乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。
2、施工期为【】个月，自乙方进场之日起计算。
四、质量标准1、乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2、工程质量的检验和验收按照《风力发电工程质量验收规范》进行。
五、付款与结算1、甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成工程量进行付款。
2、付款方式为：【】。
3、合同履约金在工程验收合格后支付。
六、违约责任1、乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的【】%。
2、甲方未按照合同约定的付款方式、时间支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。
七、争议解决1、双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：【年】年【月】月【日】日。
风力发电底坐基础承包合同3篇
风力发电底坐基础承包合同3篇篇1风力发电底坐基础承包合同甲方：_______________________________（以下简称甲方）地址：_______________________________法定代表人：__________________________联系电话：__________________________乙方：_______________________________（以下简称乙方）地址：_______________________________法定代表人：__________________________联系电话：__________________________鉴于，甲方拟在_____________________ （地点）新建风力发电项目，为此需要进行底坐基础工程，甲乙双方经友好协商，依据平等互利、诚实信用的原则，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：_______________风力发电项目（以下简称“本项目”）。
1.2 项目地点：_______________（具体地址）。
1.3 项目规模：_________________KW。
1.4 基础类型：___________________（如混凝土基础、钢构基础等）。
1.5 工期：本合同自签订之日起生效，至_____________日止。
二、服务内容2.1 乙方应按照设计图纸及技术要求，对本项目进行底坐基础施工。
2.2 底坐基础施工范围包括但不限于基础设计、土地勘测、场地平整、基础浇筑、围护墙施工等。
2.3 乙方需负责整个项目底坐基础施工的质量、安全、进度等，确保工程按时交付。
三、甲方责任3.1 甲方应提供本项目的相关设计图纸、技术要求，并协助乙方办理相关审批手续。
3.2 甲方应向乙方提供必要的施工场地、设备、材料等支持。
四、合同价款4.1 乙方为本项目提供底坐基础施工服务，甲方应支付乙方合同价款___________元（大写：________________元）。
风力发电底坐基础承包合同3篇
风力发电底坐基础承包合同3篇篇1风力发电底坐基础承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于，甲方为风力发电项目的委托方，打算委托乙方作为风力发电底坐基础的承包方，现双方经友好协商一致，达成如下合同：第一条任务范围1.1 乙方接受委托，承建甲方风力发电项目的底坐基础工程，包括但不限于桩基础、沥青混凝土基础、钢筋混凝土基础等。
1.2 乙方应按照行业标准和甲方的要求，合理组织施工，确保基础工程的质量和工期。
1.3 乙方应根据项目需要，配备专业、技术过硬的施工人员，保证施工安全和质量。
第二条工程周期2.1 本合同的工程周期为XXX天，自双方签订合同之日起计算。
2.2 乙方应按照合同规定的工程周期完成底坐基础工程，不得因自身原因延误工期。
第三条工程质量3.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照设计要求和相关标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收时，甲方有权对底坐基础工程进行检查和验收，若发现质量问题，乙方需承担责任，并按要求进行整改。
第四条施工安全4.1 乙方应根据国家相关法律法规和安全标准，采取相应的安全措施，保障施工过程中的安全。
4.2 如发生施工安全事故，乙方应承担相应责任，赔偿甲方的损失。
第五条施工款支付5.1 本合同总价为XXX万元，按照工程进度分期支付。
具体支付方式为：首款XX%在合同签订后支付，余款按照工程进度支付。
5.2 如在施工过程中发生额外费用，乙方应提前与甲方商议确定，并由甲方支付。
第六条违约责任6.1 若乙方在底坐基础工程中违反合同约定，造成项目延误或工程质量不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。
6.2 若甲方未按合同要求支付工程款项，造成乙方计划经济损失，乙方有权要求甲方支付赔偿金。
第七条合同解除7.1 若双方协商一致解除合同，应书面通知对方，并确定解除合同的日期。
7.2 合同解除后，双方应协商处理未竣工部分工程和未结算款项的问题。
第八条其他约定8.1 本合同所涉及的未尽事宜，双方可另行协商解决，双方签字或盖章生效。
风力发电基础合同范本
风力发电基础合同范本1. 甲方：[甲方名称]，一家根据[甲方所属国家或地区]法律组建和存续的[甲方性质]，其法定地址为[甲方地址]。
2. 乙方：[乙方名称]，一家根据[乙方所属国家或地区]法律组建和存续的[乙方性质]，其法定地址为[乙方地址]。
鉴于甲方拥有建设风力发电项目的合法权利和资质，乙方拥有提供风力发电基础工程设计、施工和安装服务的能力和资质，双方有意在风力发电基础工程领域进行合作，共同推进项目的实施，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：[风力发电项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程内容：乙方负责设计、施工和安装风力发电基础工程，包括但不限于基础设计、基础施工、基础预埋件安装等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价为：[合同总价金额]，大写[大写金额]。
预付款：合同总价的[预付款比例]%，在合同签订后[预付款支付日期]内支付；进度款：根据工程进度，按照[进度款支付比例]%进行支付；竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[竣工款支付日期]内支付至合同总价的[竣工款支付比例]%；质量保证金：合同总价的[质量保证金比例]%作为质量保证金，在质保期届满后[质量保证金支付日期]内支付。
三、工期1. 开工日期：[开工日期]，乙方应在该日期前完成施工准备工作。
2. 竣工日期：[竣工日期]，乙方应在该日期前完成工程并具备竣工验收条件。
3. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并按照[延误赔偿金额]元/天向甲方支付违约金。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：提供工程所需的相关资料和文件；按照合同约定支付合同价款；协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
风力发电基础建设项目工程合作协议
风力发电基础建设项目工程合作协议甲方：乙方：签订日期：年月日风力发电基础建设项目工程合作协议协议编号：甲方：法定代表人：联系电话：乙方：法定代表人：联系电话：依照《中华人民共和国合法法》、《中华人民共和国建设法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就风力发电基础建设项目，达成以下协议：第一条承包相关事宜1.1在乙方满足甲方对工程建设要求且依照本协议履行相关义务的前提下，甲方同意将单台壹兆瓦风力发电基础项目给乙方承包施工建设，以下简称：目标项目。
承包范围：风力发电基础。
工程地点：。
1.2若乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成损害，甲方有权押留部分保证金，并更换施工队伍。
第二条工程款的结算及支付方式甲方壹兆瓦风电项目中风电机组设备总数量为台。
乙方每建设六台基础打完混凝土后经检验合格签字后，甲方支付乙方六台基础60%的工程款。
乙方每建成六台基础，混凝土凝固养护期24—28天回填后，通过监理公司、项目方、承建方共同验收合格后，3个工作日支付乙方所完成工程款的37%，下余3%不计息满一年后退还给施工方。
本工程每个风电发电机基础工程（按图施工图纸所包含工程内容）总价（此价是税后价，关于本项目工程涉及税项均由甲方自行交纳），每个基础按万元/万元）进行结算，现场签证增加工程现场定价另外结算。
工程要求：乙方须在月内完成甲方项目的承包范围内的全部工作，如设备生产厂家未生产出来，工期顺延，及时与甲方沟通，乙方不承担责任（不可抗拒因素除外）。
第三条保密义务3.1保密信息是指本协议的条款和条件及于任何时候在本协议项下或本协议直接或间接向另一方披露的所有信息（不论其形式为何），包括但不限于一方提供的任何信息、资料、或交易机会、签约情况。
3.2未经另一方事先书面同意，收到保密信息的一方不得向任何第三方公布或披露保密信息，或制作或允许制作保密信息的复印件，或对保密信息进行本协议相关目的之外的利用；收到保密信息的一方向该方律师、会计师、有必要获知的员工进行告知的除外，但收到保密信息的一方同时须向该方律师、会计师、有必要获知的员工告知保密义务。
风力发电基础工程承包合同书
风力发电基础工程承包合同书甲方：奥春鹏风力发电巴彦分公司乙方：松原市市政建设有限责任公司经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。
双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。
一、工程概况：1、工程地点：巴彦县巴彦港镇2、项目名称：巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程3、工程规模：50台机组4、土建工程：约人民币10亿元5、承包方式：包工包料6、承包方式：本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程（支护、土石方开挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等）。
基础规格为35 米X35米X20米，自合同生效期两个月内开工。
二、开工日期：2014年09月30日三、质量要求：合格四、结算方式：1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。
2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。
3、该基础项目利润按定额中限进行结算。
4、甲方按结算总造价下浮5个点。
五、付款方式：甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方，乙方接到进场费后，即调遣施工人员及调运施工设备进场，并申报当月施工计划。
待乙方人员设备进场符合开工条件，甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款，乙方接到预付款随即开工，以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度计划表在月初拨付80%的预付款，如不及时拨付，乙方有权停工，损失由甲方承担。
工程竣工验收合格后，甲方在30日内按规定再支付乙方10%的工程款，合计结算95%，余额5%作为工程保修金一年返还（自结算之日起365日）如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金，甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。
六、合同履约金：合同签订后，乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金（1000万元），保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银行签订保证金封存及启封协议。
风力发电基座工程清包合同
风力发电基座工程清包合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就风力发电基座工程项目的施工达成合作意向，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________风力发电基座建设工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于风力发电基座的设计、材料采购、施工安装、调试验收等工作。
4. 工程规模：根据实际需求确定。
5. 工程质量要求：符合国家及行业相关标准，确保工程质量安全可靠。
二、合同价格1. 本工程采用清包形式，合同总价为人民币__________元。
2. 价格构成包括直接费用、间接费用、利润和税金等。
3. 价格调整机制：如遇不可抗力或市场显著变化，双方应协商调整合同价格。
三、工期与进度1. 工程开工日期：自____年__月__日起。
2. 工程竣工日期：至____年__月__日止。
3. 工程进度计划由乙方提出，经甲方确认后执行。
4. 如遇特殊情况需延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量负责。
3. 甲方有权对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改。
五、安全生产1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保工程施工安全。
2. 乙方应制定详细的安全生产计划，并对施工人员进行安全教育和培训。
3. 发生安全事故时，乙方应立即采取措施处理，并向甲方报告。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应按日支付违约金。
3. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任。
七、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
风力发电承包合同协议书
风力发电承包合同协议书甲方（发包方）： XX新能源开发有限公司乙方（承包方）： YY风力发电设备安装有限公司一、工程项目概述本项目位于XX省XX市XX县，计划建设总装机容量为XX兆瓦的风力发电场。
工程包括风机基础施工、风电机组安装调试、配套电气设施建设等。
二、合同金额与支付方式双方约定本项目的总承包金额为人民币XX亿元。
支付方式分为三个阶段：第一阶段为合同签订后10日内支付预付款30%；第二阶段为项目完成50%时支付40%；第三阶段为项目竣工验收合格后支付余款30%。
三、工程质量要求乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行，确保工程质量达到设计要求，并通过甲方及有关部门的验收。
四、工程进度安排工程预计总工期为XX个月，自合同生效之日起计算。
乙方需在合同生效后30天内组织进场施工，并按合同约定的时间节点完成各阶段工作。
五、变更与索赔如遇设计变更或不可抗力因素导致工程延误，双方应及时协商解决。
因乙方原因造成的延误，乙方应承担相应责任；因甲方原因造成的延误，甲方应给予合理补偿。
六、违约责任任何一方未按合同约定履行义务，均构成违约，应承担违约责任。
具体违约责任由双方根据实际损失协商确定。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
八、其他条款本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同自双方代表签字盖章之日起生效。
九、附件本合同附件包括工程设计图纸、技术规范、预算书等，与本合同具有同等法律效力。
十、签署甲方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风力发电基础工程承包合同书
甲方：奥春鹏风力发电巴彦分公司
乙方：松原市市政建设有限责任公司
经甲乙双方协商，甲方经过仔细研究考证，同意将位于巴彦县巴彦港镇微风发电工程的基础项目承包给乙方施工。
双方同意根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、行政法规，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方同意由乙方承担本项目基础工程施工签订合同，共同遵守执行。
—、工程概况：
1、工程地点：巴彦县巴彦港镇
2、项目名称：巴彦县巴彦港镇风力发电基础工程
3、工程规模：50台机组
4、土建工程：约人民币10亿元
5、承包方式：包工包料
6、承包方式：本合同实行包工、包料的基础工程施工总承包方式；按设计图纸要求所列基础的全部工程（支护、土石方开
挖、支模、钢盘架子、现浇混凝土、预埋件等）。
基础规格为35米X 35米X 20米，自合同生效期两个月内开工。
二、开工日期：2014年09月30日
三、质量要求：合格
四、结算方式：
1、本工程按黑龙江省最新定额的中线取费标准结算。
2、执行市、区当月的市场报单、人工费、机械费找差。
3、该基础项目利润按定额中限进行结算。
4、甲方按结算总造价下浮5个点。
五、付款方式：
甲方发出进程通知后3日内甲方按工程总造价的5%进场费拨付给乙方，乙方接到进场费后，即调遣施工人员及调运施工设备进场，并申报当月施工计划。
待乙方人员设备进场符合开工条件，甲方按当月工程量的80%再预付给乙方工程预付款，乙方接到预付款随即开工，以后甲方按乙方每月25日上报的下月进度
计划表在月初拨付80%的预付款，如不及时拨付，乙方有权停工，损失由甲方承担。
工程竣工验收合格后，甲方在30日内按规定
再支付乙方10%的工程款，合计结算95%，余额5%作为工程保修金一年返还（自结算之日起365日）如果甲方不按规定及时结付工程款和保修金，甲方按未结算款额每日承担银行规定滞纳金及追款人员的一切费用。
六、合同履约金：
合同签订后，乙方按该基础工程总造价的1%交纳保证金（1000万元），保证金甲方同意由银行直接负责监管由乙方和银
行签订保证金封存及启封协议。
保证金封存日期不超过60天，（包括21天招标办理的规定日期，28天的施工日期），如甲方在乙方封款之日起30天内不开工，由银行负责将保证金直接退还乙方，甲方不得干预，如因甲方干预银行不按时退回保证金，甲方承担自圭寸款之日起的壹仟万元的利息及违约金，违约金按银
行规定的滞纳金计算。
并甲方必须无条件沟通银行退回乙方保证金。
七、甲乙双方权利和义务：
（一）甲方的权利和义务
1、甲方负责办理前期手续，地质资料、规划标点、图纸、
水、电、和现场的三通一平。
2、组织三方进行图纸会审和技术交底及施工的相关资料，
并向乙方介绍该基础工程的技术要求和操作规程。
3、甲方必须保证水、电和施工所需的必备设施，要有充足
的资金保证该工程的供应以免影响工程进度，如出现资金链断裂
影响工程施工所造成的损失由甲方负责。
4、甲方必须保证按时按期付款，否则，乙方有权停止该工程的施工，停工期间的经济损失由甲方负担。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方负责办理该工程的招投标的相关手续，按时完成该
基础工程，做好人工、材料、机械、设备及统计报表。
2、服从四方代表及现场监理的指挥，严格遵守施工现场的
一切规章制度，在施工中坚持以人为本、注意安全、杜绝一切人身伤
亡事故。
3、搞好文明施工，安全措施的管理，并随时接受上级行业部门的检查，由于措施不力责任由乙方自行承担。
4、保证工程质量，在施工中严格执行现场的有关技术要求，严格执行操作规程，杜绝违规操作。
5、组织好人员材料、机械设备在施工中需求，保证不因以上原因影响正常施工。
6、在施工中的一切人伤事故由乙方自行承担经济负担。
但因甲方在施工过程中的指挥不当和零星人的调遣过程中出现的人伤事故由甲方承担相应的责任和经济赔偿，
八、违约责任
1甲方出现手续不全，上级阻止施工或停电、水等，设计的变更没有及时调整造成的停工所造成的损失由甲方承担。
2、施工中出现资金链断裂，一切损失由甲方负责并赔偿乙方的经济损失。
3、甲乙双方不得以任何借口终止合同，如单方终止合同由终止方赔偿对方的经济损失。
4、在甲方按时拨付工程款的同时，乙方必须保证工程资金专款专用。
如果出现资金外流乙方将承担甲方全部损失。
5、在甲方保证按月拨付工程款的同时，乙方必须按月发放工人工资，如乙方因拖欠工人工资所造成的停工而给甲方造成经
承包人: 法定
代表人： 委托
代理人： 身份
证号： 电 话：
开户银行：
账 号： 电子邮
箱：
济损失由乙方承担，施工期间因乙方管理不善，出现的工人打架 斗殴现象，甲方发现一次罚款 5000元，从当月工程款扣除，如 有违法乱纪行为将移交当地司法部门处理。
6、 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议 有同等的法律效力。
7、 本合同双方当事人在履行合同过程中，如出现违约或意 见分歧，应通过友好协商的方式解决，如无法解决，任何一方都 可以再管辖权的法院提起诉讼。
8本合同双方签字盖章生效，本合同一式四份，双方各执 两份，以备存查。
发包人: 法定代表人： 委托代理人： 身份证号： 电 话： 开户银行： 账 号： 电子邮箱： 2014年09月06日
可编辑修改，如有帮助，请下载，多谢!。