建筑工程进度质量安全奖励惩罚协议

合集下载

工程奖罚合同

工程奖罚合同工程奖罚合同是项目管理中的一种激励机制，通过对项目进度和质量的奖励与惩罚，鼓励承包方高效、优质地完成工程项目。

以下是一份标准的工程奖罚合同范本，供参考使用：h2工程奖罚合同/h2甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________一、合同目的为保证工程按照约定的时间、质量和成本完成，甲乙双方本着公平、公正的原则，特制定本奖罚合同。

二、合同内容1. 工程范围：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。

2. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量。

3. 工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。

4. 奖罚条款：- 若乙方提前完成工程，甲方将给予相应的奖金，具体金额根据提前完成的时间和质量确定。

- 若乙方延期完成工程，将根据延期的时间长短和对甲方造成的损失进行罚款。

- 若乙方在工程质量上存在严重问题，甲方有权要求乙方返工或修复，并根据实际情况进行罚款。

三、奖罚执行1. 奖励发放：奖金应在工程验收合格后七个工作日内发放给乙方。

2. 罚款执行：罚款应在发现问题后的十个工作日内由乙方支付给甲方。

四、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

五、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日在实际应用中，合同的内容需要根据具体的工程项目和双方的实际情况进行调整。

例如，对于大型复杂项目，可能需要更详细的进度划分和对应的奖罚措施；而对于小型或简单项目，则可以相对简化。

合同中的奖罚条款应当合理设置，既要能够激励承包方积极工作，又要避免因过度惩罚导致承包方负担过重。

工程施工工期奖罚协议(3篇)

第1篇甲方（施工单位）：________________乙方（建设单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本工程施工工期奖罚事宜达成如下协议：一、工期及奖罚标准1. 本工程总工期为：____年____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2. 奖励标准：（1）如乙方在合同工期到期前提前____天完成工程，甲方给予乙方____%的工期奖励；（2）如乙方在合同工期到期前提前____天至____天完成工程，甲方给予乙方____%的工期奖励。

3. 罚款标准：（1）如乙方在合同工期到期后延迟____天至____天完成工程，甲方对乙方处以____%的工期罚款；（2）如乙方在合同工期到期后延迟____天以上，甲方对乙方处以____%的工期罚款。

二、工期奖罚的支付方式1. 奖励支付：乙方在提前完成工程后，应及时向甲方提交相关证明材料，甲方应在收到证明材料后____个工作日内支付相应的工期奖励。

2. 罚款支付：乙方在延迟完成工程后，甲方应在确认延迟情况后____个工作日内向乙方支付相应的工期罚款。

三、工期奖罚的争议解决1. 如甲乙双方对本工程施工工期奖罚事宜发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。

2. 在争议解决期间，本工程施工工期奖罚协议继续有效。

四、其他约定1. 本工程施工工期奖罚协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2. 本工程施工工期奖罚协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（施工单位）：________________乙方（建设单位）：________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在工程施工工期方面的权利和义务，确保工程按期完成，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程内容：_________________4. 工程合同总价：_________________5. 工程合同工期：_________________二、工期奖罚1. 乙方应严格按照合同约定的工期完成工程施工，不得擅自拖延工期。

工程施工安全奖惩协议书

工程施工安全奖惩协议书尊敬的各方：为了加强工程施工过程中的安全管理，提高工作人员的安全意识和责任感，促进施工工作的安全和顺利进行，我们一致同意签订本《工程施工安全奖惩协议书》。

协议的内容如下：一、奖惩原则1. 安全奖励原则：任何一方单位在工程施工过程中，发现并阻止了可能导致事故发生的隐患或其他安全问题，可以向有关方面提出并获得奖励。

奖励可以是口头表扬、物质奖励或者其他形式的奖励。

2. 安全惩罚原则：任何一方单位在工程施工过程中，违反了相关安全规定，造成事故或者给整个工程施工过程带来危险的，应承担相应的惩罚责任。

惩罚可以是罚款、停工整顿、追究责任等形式。

二、奖惩措施1. 安全奖励措施：（1）现场管理人员：对于在工地现场管理工作中做出优秀表现的，可以给予额外的奖金以及荣誉称号。

（2）工人表现：对于工人在工作中出色表现的，可以给予奖金、奖品以及荣誉证书等奖励。

（3）技术创新：对于提交有效的安全改进措施并在实践中得到应用的，可以给予一定的奖励。

2. 安全惩罚措施：（1）安全违规行为：对于工程施工过程中发现的违反安全规定的行为，必须立即予以纠正，并根据相应的安全规定进行相应的惩罚。

（2）事故责任追究：如果发生安全事故，责任人必须承担相应的法律责任，并按照相关规定接受相应的处罚。

三、奖惩程序1. 奖励程序：（1）提名：任何一方单位可以提名个人或者团队，作为安全奖励的候选人。

（2）评审：相关单位进行评审，对提名人/团队的工作进行审核。

（3）决策：根据评审结果，相关单位决定是否给予奖励以及具体的奖励措施。

2. 惩罚程序：（1）检查发现：任何一方单位在日常工程施工活动中发现违规行为或者安全隐患，有义务及时报告相关单位。

（2）立案调查：接到报告后，相关单位应立即进行调查，并依法依规进行整改和处理。

（3）惩罚决定：经过认真调查和审核，相关单位依据法律法规作出相应的惩罚决定，并告知相关当事人。

四、奖惩结果记录和通报1. 记录：对于获得奖励或者受到惩罚的个人或团队，相关单位应当将其情况进行详细记录，包括奖惩的原因、方式、金额等。

工程项目奖惩管理协议书

甲方（项目业主）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方作为项目业主，负责某工程项目的设计、投资、建设及运营；乙方作为施工单位，负责该工程项目的施工任务。

为明确双方在项目施工过程中的奖惩管理，确保项目顺利进行，经双方友好协商，特订立本协议。

一、协议内容1. 奖励制度1.1 乙方在施工过程中，若提前完成施工任务，经甲方验收合格，甲方将给予乙方一定的奖励。

1.2 乙方在施工过程中，如采用新技术、新材料、新工艺，经甲方验收合格，甲方将给予乙方一定的奖励。

1.3 乙方在施工过程中，如节能减排效果显著，经甲方验收合格，甲方将给予乙方一定的奖励。

1.4 乙方在施工过程中，如获得省级及以上优质工程、安全生产、文明施工等荣誉称号，甲方将给予乙方一定的奖励。

1.5 乙方在施工过程中，如积极配合甲方进行工程验收，确保工程按时交付使用，甲方将给予乙方一定的奖励。

2. 惩罚制度2.1 乙方在施工过程中，若出现工程质量问题，经甲方验收不合格，乙方需承担相应的整改责任，并按照相关规定进行赔偿。

2.2 乙方在施工过程中，若出现安全事故，乙方需承担相应的责任，并按照国家法律法规进行赔偿。

2.3 乙方在施工过程中，若出现工期延误，经甲方确认，乙方需承担相应的罚款。

2.4 乙方在施工过程中，若出现材料浪费、环境污染等问题，经甲方确认，乙方需承担相应的整改责任，并按照相关规定进行赔偿。

2.5 乙方在施工过程中，若违反国家法律法规、行业规范及甲方要求，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的法律责任。

二、协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

协议期满后，如双方无异议，可继续履行本协议。

三、协议解除1. 在协议期限内，如甲方因国家政策调整、市场变化等原因，需终止项目，甲方有权解除本协议，并按照合同约定进行赔偿。

2. 在协议期限内，如乙方因自身原因无法继续履行合同，乙方需提前____天书面通知甲方，并按照合同约定进行赔偿。

建筑工程施工奖罚范本

一、总则为了提高建筑工程施工质量，确保工程进度，维护施工秩序，保障施工安全和施工质量，特制定本奖罚范本。

二、奖励制度1. 对在施工过程中，对工程质量、进度、安全等方面表现突出的个人或团队，给予以下奖励：（1）优秀个人奖：对在施工过程中，表现突出、贡献较大的个人，给予一次性奖金和荣誉证书。

（2）优秀团队奖：对在施工过程中，团队协作默契、施工质量优良、进度加快的团队，给予一次性奖金和荣誉证书。

（3）技术创新奖：对在施工过程中，提出并实施合理化建议，有效提高施工效率、降低成本、提升质量的个人或团队，给予一次性奖金和荣誉证书。

2. 对在施工过程中，发现和纠正他人工作失误，对工程质量和安全产生积极影响的个人，给予表彰和奖励。

三、处罚制度1. 对在施工过程中，违反施工规范、操作规程，造成工程质量、进度、安全等方面不良影响的个人或团队，给予以下处罚：（1）警告：对违反规定情节较轻的个人或团队，给予警告，并责令其改正。

（2）罚款：对违反规定情节较重的个人或团队，根据情节轻重，给予罚款，并责令其改正。

（3）停工整顿：对违反规定情节严重的个人或团队，给予停工整顿，并追究相关责任。

2. 对在施工过程中，发生安全事故、工程质量事故的，根据事故原因和情节，给予以下处罚：（1）责任人停工学习：对事故责任人，给予停工学习，并追究其责任。

（2）扣除工资：对事故责任人，扣除一定比例的工资，作为事故赔偿。

（3）解除劳动合同：对事故责任人，情节严重的，解除劳动合同。

四、实施与监督1. 本奖罚范本由项目经理负责组织实施。

2. 各部门应加强对施工过程的监督检查，确保奖罚制度的落实。

3. 奖罚结果应及时公布，接受员工监督。

五、附则1. 本奖罚范本自发布之日起实施。

2. 本奖罚范本由项目经理负责解释。

3. 本奖罚范本如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

本奖罚范本旨在激发员工工作积极性，提高施工质量，确保工程进度，保障施工安全和施工质量。

工程施工奖惩协议(3篇)

第1篇甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拟进行[工程名称]项目的施工建设，乙方愿意承接该工程项目的施工任务。

为明确双方在施工过程中的奖惩机制，保障工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，特制定本协议如下：一、奖惩原则1. 坚持公平、公正、公开的原则；2. 奖罚分明，激励先进，鞭策后进；3. 以工程质量、安全、进度、成本为考核重点。

二、奖励措施1. 质量奖：在工程竣工验收时，若工程质量达到优良等级，甲方将给予乙方一定比例的奖励；2. 安全奖：在施工过程中，若乙方无安全事故发生，甲方将给予乙方一定比例的奖励；3. 进度奖：若乙方按合同约定提前完成工程，甲方将给予乙方一定比例的奖励；4. 成本节约奖：若乙方在施工过程中合理控制成本，甲方将给予乙方一定比例的奖励；5. 协作奖：在工程实施过程中，若乙方积极配合甲方各项工作，甲方将给予乙方一定比例的奖励。

三、惩罚措施1. 质量惩罚：若工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工、整改，直至达到合格标准，由此产生的费用由乙方承担；2. 安全惩罚：若发生安全事故，乙方应承担相应的责任，甲方有权要求乙方进行赔偿；3. 进度惩罚：若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金；4. 成本超支惩罚：若乙方在施工过程中导致成本超支，甲方有权要求乙方承担超出部分的费用；5. 协作惩罚：若乙方在工程实施过程中存在不配合甲方工作、故意拖延工期等情况，甲方有权要求乙方支付违约金。

四、奖励和惩罚的具体规定1. 奖励和惩罚的具体比例由甲乙双方在合同中约定；2. 奖励和惩罚的发放时间和方式由甲乙双方协商确定；3. 奖励和惩罚的执行需有明确的证据支持。

五、协议的生效和终止1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；2. 协议有效期为[协议有效期]，期满后如需续签，甲乙双方应重新协商并签订新的协议；3. 在协议有效期内，如遇不可抗力等因素导致协议无法履行，甲乙双方应协商解决。

六、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；2. 如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

施工现场管理及安全文明奖惩协议书

施工现场管理及安全文明奖惩协议书甲方（发包方/建设单位）：公司名称：_____________注册地址：_____________法定代表人：___________联系电话：_____________乙方（承包方/施工单位）：公司名称：_____________注册地址：_____________法定代表人：___________联系电话：_____________鉴于甲方委托乙方承担[项目名称]的施工任务，为确保施工现场管理规范、安全文明施工，双方依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，经友好协商，就施工现场管理及安全文明奖惩事宜达成如下协议：一、施工现场管理要求1. 乙方应建立健全施工现场管理制度，明确各级管理人员职责，确保施工现场秩序井然。

2. 乙方应严格执行施工计划，合理安排施工进度，确保工程质量与工期目标。

3. 乙方应加强对施工人员的培训与教育，提高施工人员的安全意识和操作技能。

二、安全文明施工要求1. 乙方应遵守国家及地方关于安全文明施工的各项规定，确保施工现场安全无事故。

2. 乙方应设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止施工过程中的意外伤害。

3. 乙方应保持施工现场整洁，及时清理建筑垃圾，做到工完场清。

三、奖惩机制1. 奖励：- 若乙方在施工过程中，严格遵守施工现场管理及安全文明施工要求，未发生任何安全事故及违规行为，甲方将在工程结算时给予乙方[具体奖励金额或比例]的奖励。

- 对于在安全生产、文明施工方面表现突出的个人或团队，甲方将给予表彰或奖励。

2. 惩罚：- 若乙方在施工过程中，违反施工现场管理及安全文明施工要求，发生安全事故或违规行为，甲方有权对乙方进行处罚，包括但不限于罚款、停工整顿、扣除工程款等。

- 具体处罚标准如下：[详细列出各类违规行为的处罚标准，如未佩戴安全帽罚款XX元/人次，施工现场脏乱差罚款XX元/次等]。

四、争议解决1. 双方因执行本协议发生争议的，应首先通过友好协商解决。

建筑工程公司考核奖罚制度(5篇)

建筑工程公司考核奖罚制度为进一步落实"安全第一，预防为主"的方针，鼓励先进，惩罚"三违"，公司制定奖罚条款如下：一、奖励：1、凡创双标、单标的项目，都必须是目标管理内工程项目，其建筑面积在2500M2以上，建筑结构层次不限。

2、确定创标项目，发包与承包双方必须签订创标奖罚政策，合同一式三份。

3、创标项目确定后，分级上报主管部门，有分级主管部门分期到现场验收考核，一般分基础设施初建阶段、主体工程验收阶段、拆架子前期阶段，有施工单位向分级主管部门报告联系验收考核。

4、奖贴金兑现，凭主管验收部门发证为依据(文件)由总公司年终表彰大会上兑现，也可根据实际情况，在施工过程中分期预付合同规定的部分金额。

5、在市级以上大检查中被通报表扬的工程项目，奖励____元。

6、奖贴金分配方法，合同上确定的金额极大部份是补贴施工单位增设现场设施的，也可以从奖额中抽出一部分奖给施工现场有关管理人员，以鼓励大家创标的积极性，奖额有项目承包者自行决定。

7、奖贴金由公司负责兑现，公司、办事处预付。

8、对创标的施工单位，在今后业务分配上建议从优。

9、公司组织质安大检查中的奖罚，由检查组临时决定。

10、合同创标，经主管部门验评不达标的工程项目，按合同规定处罚条款处罚，有发包方负责收取，此款全部上交总公司，年终清交汇算时结清，同时对承包者将给予适当的行政处分。

二、处罚：1、发生重大伤亡事故的工地其项目经理给予行政上降级及在一年内给予少分业务或不给业务的处分，情节恶劣清退，经济处罚依据签具的《工程项目承包合同》和签具的工程管理目标责任承诺的有关条款处理。

2、在省级大检查中被通报批评者罚现金____元，在市级大检查中被通报批评者罚现金____元，在总公司例行的大检查中按《标准》打分不满____分者罚，缺一分罚____元。

3、安全职能部门出具的整改单，必须按规定日期整改好，然后回执报出具部门复查验收，若不送回执又不如整改者处____元-____元的罚款(奖罚款由安全部门开收付凭证，收付款由财务科负责办理)。

工程施工奖惩协议

工程施工奖惩协议甲方：（委托方名称）乙方：（承建方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行（工程名称）工程的施工，为明确双方在工程施工过程中的责任和义务，建立健全的奖惩机制，提高工程质量和施工效率，特订立本奖惩协议。

第一条工程基本情况1.1 项目名称：（工程名称）1.2 建设地点：（建设地点）1.3 工程内容：（工程内容）1.4 总造价：（总造价）1.5 施工周期：（施工周期）第二条施工质量管理2.1 乙方承诺严格按照相关法律法规和工程标准规范要求进行施工，确保施工质量符合合同约定。

2.2 乙方应加强对施工现场的管理，保证施工现场整洁有序，杜绝安全生产事故的发生。

第三条安全生产责任3.1 乙方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制，保障施工中工人的安全。

3.2 如因乙方的过失导致安全生产事故发生，乙方须承担相应的责任，并承担相应的经济赔偿。

第四条工程进度管理4.1 乙方应按照合同约定的施工周期进行施工，如需延期，需提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可延期施工。

4.2 如乙方未能按照合同约定的施工周期完成施工，甲方有权要求乙方支付延期赔偿金。

第五条工程奖惩标准5.1 奖励标准：根据工程进度、质量和安全生产情况，甲方可根据实际情况对乙方进行奖励，奖励内容包括但不限于奖金、荣誉证书等。

5.2 惩罚标准：如乙方在施工过程中出现质量问题、安全事故或者延期等情况，甲方有权对乙方进行相应的惩罚，惩罚内容包括但不限于罚款、暂停合同执行等。

第六条奖惩执行6.1 奖励与惩罚的执行由甲方负责监督，并在奖惩事项发生后及时向乙方通报。

6.2 乙方不得拒绝接受甲方的奖励与惩罚，并应积极整改问题，提高施工质量和效率。

第七条其他条款7.1 本协议自双方签订之日起生效，有效期至工程竣工验收结束。

7.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商确定，并以补充协议的形式进行。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《工程施工奖惩协议》的具体内容，双方应严格遵守协议内容并共同监督执行，确保工程施工顺利进行并圆满完成。

施工合同奖罚条款

施工合同奖罚条款一、奖励条款1.工程进度奖励：（1）如果承包人能够提前完成工程，发包人将根据工程提前完成的时间，按照合同总价的1%给予奖励。

（2）如果承包人能够按时完成工程，且工程质量符合合同约定，发包人将按照合同总价的0.5%给予奖励。

2.工程质量奖励：（1）如果承包人完成的工程质量符合合同约定，且通过验收，发包人将按照合同总价的1%给予奖励。

（2）如果承包人完成的工程质量优良，并通过验收，发包人将按照合同总价的2%给予奖励。

3.安全生产奖励：（1）如果承包人在施工过程中，没有发生重大安全事故，发包人将按照合同总价的0.5%给予奖励。

（2）如果承包人在施工过程中，没有发生任何安全事故，发包人将按照合同总价的1%给予奖励。

二、处罚条款1.工程进度处罚：（1）如果承包人未能按照合同约定的时间完成工程，每延期一天，将被处以合同总价0.5%的罚款。

（2）如果承包人延期完成工程，且影响到了工程的使用，将被处以合同总价1%的罚款。

2.工程质量处罚：（1）如果承包人完成的工程质量不符合合同约定，需要进行返工的，将被处以合同总价1%的罚款。

（2）如果承包人完成的工程质量严重不符合合同约定，导致工程无法使用，将被处以合同总价2%的罚款。

3.安全生产处罚：（1）如果承包人在施工过程中，发生了重大安全事故，将被处以合同总价1%的罚款。

（2）如果承包人在施工过程中，发生了任何安全事故，将被处以合同总价0.5%的罚款。

4.其他处罚：（1）如果承包人违反了合同约定的其他条款，发包人有权根据实际情况，处以合同总价的1%至5%的罚款。

（2）如果承包人的违约行为给发包人造成了损失，承包人需承担相应的赔偿责任。

三、其他条款1.承包人应在合同约定的时间内完成工程，并保证工程质量符合合同约定。

如果承包人未能按照约定完成工程或工程质量不符合约定，承包人应承担相应的违约责任。

2.承包人应按照合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等要求，完成工程建设。

总包施工合同奖罚约定

总包施工合同奖罚约定一、奖罚约定的目的为了确保总包施工合同的顺利履行，提高工程质量，保证工程安全，按时完成工程，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，特制定本奖罚约定。

二、奖罚约定的适用范围本奖罚约定适用于双方签订的总包施工合同中所列明的工程项目的施工过程。

三、奖罚约定的条款1. 工程质量奖罚（1）工程质量验收合格：按照合同约定，工程质量验收合格的，给予合同总价款的1%作为质量奖励。

（2）工程质量验收不合格：工程质量验收不合格的，扣除合同总价款的2%作为质量罚款。

2. 工程安全奖罚（1）无安全事故：施工过程中未发生安全事故的，给予合同总价款的1%作为安全奖励。

（2）发生安全事故：施工过程中发生安全事故的，根据事故的严重程度，扣除合同总价款的2%-5%作为安全罚款。

3. 工程进度奖罚（1）提前完成工程：按照合同约定，提前完成工程的，给予合同总价款的1%作为进度奖励。

（2）延期完成工程：工程延期完成的，根据延期的时间，扣除合同总价款的2%-5%作为进度罚款。

4. 工程文明奖罚（1）施工现场管理良好：施工现场环境整洁，秩序井然，给予合同总价款的1%作为文明奖励。

（2）施工现场管理混乱：施工现场环境恶劣，秩序混乱的，扣除合同总价款的2%作为文明罚款。

四、奖罚约定的执行1. 奖励和罚款的标准及计算方法，按照合同约定的金额进行计算。

2. 奖励和罚款的支付方式：奖励和罚款在工程结算时一次性支付。

3. 奖励和罚款的争议解决：如双方对奖励和罚款有争议，先协商解决，协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

五、奖罚约定的生效本奖罚约定自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

六、其他约定1. 本奖罚约定不得违反国家法律、法规的规定。

2. 本奖罚约定一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本奖罚约定经双方协商可以进行修改和补充。

甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________。

建筑工程施工奖罚协议模板

建筑工程施工奖罚协议模板协议编号：[协议编号]协议签订日期：[签订日期]一、协议目的和背景本协议由有关建筑工程施工的委托方（以下简称"甲方"）与承揽方（以下简称"乙方"）共同制定，旨在明确双方在建筑工程施工过程中的权责，并建立奖罚机制，以推动施工工作的顺利进行，确保质量和进度的达到。

二、施工质量奖罚1. 对于甲方认可的施工质量优秀的工作，乙方将获得相应的奖励金额，具体标准如下：（详细列举不同施工质量等级的奖励金额）2. 对于存在质量问题或未按合同要求完成工作的情况，乙方将承担相应的罚款责任，具体标准如下：（详细列举不同质量问题的罚款金额）3. 甲方将定期或不定期组织验收，对工程质量进行评估，并根据评估结果进行奖罚。

三、施工进度奖罚1. 乙方应按照合同规定的工期完成工作，如提前完成工作，甲方将给予相应的奖励金额，具体标准如下：（详细列举提前完成工作的天数与奖励金额的关系）2. 对于工期延误或未能按合同规定的工期完成工作的情况，乙方将承担相应的罚款责任，具体标准如下：（详细列举工期延误的天数与罚款金额的关系）3. 甲方将监督并记录乙方的工作进度，确保工程按时完成。

四、安全生产奖罚1. 乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，保障施工人员的生命安全和身体健康。

2. 如乙方在施工过程中发生重大安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的经济和法律责任。

3. 对于乙方在施工过程中积极采取安全措施，保持良好的安全记录的情况，甲方将给予相应的安全生产奖励。

五、维护协议1. 双方均应遵守本协议的约定，并以书面形式提出任何变更或取消的要求。

2. 如发生争议，在友好协商无果的情况下，可提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。

六、协议生效与终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为建筑工程的施工周期。

2. 在工程完工、验收合格并付清工程款项后，本协议即终止。

七、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可进行进一步协商，以补充完善本协议。

建筑工程进度奖罚合同

建筑工程进度奖罚合同第一部分：总则1. 甲方（业主）与乙方（承包商）根据平等、自愿的原则，就_________工程项目（以下简称“本工程”）的施工进度管理达成如下奖罚协议。

2. 本合同是对主合同的补充，与其具有同等法律效力。

3. 双方应严格遵守本合同规定，确保工程进度的顺利进行。

第二部分：进度要求1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸和技术要求，制定详细的施工进度计划，并在合同签订后的___天内提交给甲方审核。

2. 施工进度计划应包括各个阶段的起止时间、关键节点和预期完成日期。

3. 乙方应按照进度计划组织施工，确保工程按计划推进。

第三部分：奖励机制1. 如果乙方能够在预定的完成日期前完成全部施工任务，甲方将给予乙方相应的奖励。

2. 奖励的具体金额或比例应根据提前完成的时间和工程质量来确定，并在进度计划中明确列出。

3. 对于特别优秀的施工团队，甲方可根据具体情况给予额外奖励。

第四部分：惩罚机制1. 若乙方未能按照进度计划完成施工任务，除因不可抗力因素外，应向甲方支付违约金。

2. 违约金的数额将根据延期的时间长短和对甲方造成的实际损失来确定。

3. 连续两次未能按期完成进度计划的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的所有损失。

第五部分：其他条款1. 双方应定期召开进度协调会议，及时解决施工过程中出现的问题。

2. 因不可抗力导致工程延期的，乙方应在事件发生后___小时内通知甲方，并提供相应证明材料。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

第六部分：争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

2. 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七部分：合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且奖罚结算完毕后终止。

施工安全奖惩协议书

施工安全奖惩协议书协议编号：SAJY-2021-001甲方：[公司名称]地址：[公司地址]电话：[公司联系电话]统一社会信用代码：[统一社会信用代码]乙方：[施工单位名称]地址：[施工单位地址]电话：[施工单位联系电话]鉴于甲乙双方为确保施工现场的安全与顺利进行，特制定本施工安全奖惩协议书。

双方在平等、自愿的基础上达成以下内容：一、奖励措施1. 甲方将根据乙方在施工期间所表现出的安全工作绩效进行奖励。

具体奖励标准如下：1.1 完成施工任务前未发生任何安全事故，以及施工期间未发生重大安全事故的，甲方将向乙方支付额外奖励，金额为合同总价款的1%。

1.2 乙方施工期间连续达到10个工作日未发生任何事故的，甲方将向乙方支付现金奖励，金额为合同总价款的0.5%。

1.3 乙方施工期间积极参与甲方组织的安全培训和演练活动，且获得优秀成绩的，甲方将颁发安全先进个人奖或团队奖，并给予额外的荣誉证书。

2. 甲方将在乙方施工场地醒目位置设置奖励公示牌，以表彰乙方的安全工作成绩，并提高员工的安全意识。

二、惩罚措施1. 若乙方在施工期间发生安全事故，根据事故的性质和后果进行相应的惩罚措施。

具体惩罚措施如下：1.1 发生一般安全事故，对乙方进行口头警告，并书面通报，要求乙方进行整改措施，并监督其整改进度。

1.2 发生重大安全事故，对乙方责令停工整顿，并进行严肃的责任追究。

同时，甲方有权利对乙方进行罚款，罚款金额为合同总价款的2%，违约金不可退还。

1.3 对于屡次发生事故或涉及人员伤亡的情况，甲方有权终止与乙方的合作，并追究其法律责任。

乙方需承担由此产生的全部经济损失及法律责任。

三、协议生效与解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工合同约定的开始日期至竣工日期。

2. 若乙方未能按照施工合同的约定在规定时间内完成施工任务或发生重大安全事故，甲方有权单方面解除本协议，并追究乙方的违约责任。

3. 若甲方未能提供符合安全要求的施工场地或不履行本协议约定的奖励措施，乙方有权单方面解除本协议，并要求甲方承担违约责任。

工程节点施工奖罚协议(3篇)

第1篇甲方：_________（施工单位名称）乙方：_________（建设单位名称）鉴于甲方承包乙方的施工项目，为确保工程按期、保质、安全、文明施工，双方经友好协商，达成如下工程节点施工奖罚协议：一、协议目的本协议旨在明确工程节点施工中的奖罚措施，激励施工单位提高施工效率，确保工程进度和质量，实现工程项目的顺利实施。

二、工程节点及奖罚标准1. 工程节点：根据工程实际情况，双方协商确定以下工程节点：（1）基础工程完成节点；（2）主体结构完成节点；（3）装饰装修完成节点；（4）竣工验收节点。

2. 奖罚标准：（1）提前完成节点：提前完成工程节点，甲方按以下标准给予乙方奖励：基础工程提前完成：奖励人民币____元；主体结构提前完成：奖励人民币____元；装饰装修提前完成：奖励人民币____元；竣工验收提前完成：奖励人民币____元。

（2）延迟完成节点：未按期完成工程节点，乙方按以下标准向甲方支付违约金：基础工程延迟完成：每天支付人民币____元；主体结构延迟完成：每天支付人民币____元；装饰装修延迟完成：每天支付人民币____元；竣工验收延迟完成：每天支付人民币____元。

三、奖罚支付方式1. 奖励支付：甲方在工程节点提前完成后的第____个工作日内，将奖励款项支付给乙方。

2. 违约金支付：乙方在工程节点延迟完成后的第____个工作日内，将违约金支付给甲方。

四、违约责任1. 甲方有下列情形之一的，视为违约：（1）未按约定时间支付奖励款项；（2）未按约定时间支付违约金。

2. 乙方有下列情形之一的，视为违约：（1）未按约定时间完成工程节点；（2）未按约定时间支付违约金。

五、争议解决双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、协议生效及终止1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议有效期为____年，自协议生效之日起计算。

3. 本协议期满后，如双方无异议，可续签本协议。

建筑工程进度质量安全奖励惩罚协议

XXXX工程奖励惩罚协议发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为了更好的执行甲乙双方签定的XXXXXX工程《建设工程施工合同》，根据XXX项目的特殊性，为确保该项目能保质保量完成，激励施工单位管理人员及施工班组的士气，甲方充分考虑项目目前的综合实际情况、并经双方友好协商，现就XXX项目总包单位奖励办法达成以下补充协议条款。

本协议的实施不影响XXXXX工程《建设工程施工合同》的执行。

一、进度奖：（一）节点奖励：奖励金额控制在XXX万元内，按合同节点时间要求完成以下工作内容给予相应奖励，具体要求及分配金额如下：1、示范区：（XX楼）（1）、XX楼基础施工完成：X万元；XX楼完成时间结点：XXXX年XX月XX日；完成标准：桩基础，独立基础及地梁混凝土浇筑完成并达到规范及设计要求，可进行下道工序。

（2）、工程形象进度达到预售条件：XX万元；完成时间结点：XXXX年XX月XX日；完成标准：工程主体结构封顶及相应安全文明施工达到申办预售许可证时对工程现场进度的要求。

（3）、样板房室内场地移交精装单位施工：XX万元；完成时间结点：XXXX年XX月XX日；完成标准：按界面划分其工作内容全部完成（含楼地面的清理）；施工机械、脚手架、剩余材料等全部撤出；建筑垃圾全部运出，工完场清；通水通电；料场、临设、轴线、标高等移交完毕，满足装饰进场施工的条件。

（４）外墙保温完成：XX万元；完成时间结点：XXXX年XX月XX日；完成标准：按界面划分其工作内容全部完成；施工机械、脚手架（除外墙脚手架外）、剩余材料等全部撤出；建筑垃圾全部运出；通水通电；料场、临设、施工通道、轴线、标高等移交完毕，满足外墙面层施工的条件。

（5）、室外景观场地移交：XX万元；完成时间结点：XX年XX月XX日；完成标准：按界面划分其工作内容全部完成；施工机械、脚手架（除外墙脚手架外）、剩余材料等全部撤出；建筑垃圾全部运出；通水通电；料场、临设、施工通道、轴线、标高等移交完毕，满足景观施工的条件。

施工质量安全奖惩协议

工程质量、安全管理奖惩制度为进一步加强公司整体的生产安全运行，落实各级安全责任，奖优罚劣，提高安全生产质量管理水平，保证我公司安全生产的良好局面，特制定本奖惩制度。

一、质量管理1．钢筋工程质量罚款细则：(1)搭接锚固长度达不到设计要求时，绑扎时发现一处，如用不合格的钢筋绑扎每处罚款20元；(2)箍筋弯钩达不到135度、平直长度达不到10d且小于75mm，不得绑扎，发现一个，罚款5元；如用不合格的箍筋绑扎每处罚款10元，接头箍筋的封闭位置不错开每处罚款5元，不垂直于主筋一处罚款1元。

(3)主筋、箍筋的间距，排距不符要求每处罚款1元。

(4)缺扣、松扣每处罚款1元。

(5)绑扎丝头不向墙、柱内、每处罚款1元。

(6)绑扎搭接接头未绑三道扣，一处罚款5元。

(7)主筋偏位每处罚款10元，纠正未按1：6的罚款5元。

(8)主筋弯钩朝向不对，每处罚款5元；接头错开不符合规范，每处罚款50元。

(9)无塑料卡具规格、间距不符合规定，每处罚款1元。

(10)电渣压力焊接头不合格每个罚款10元，焊渣清理不干净罚款2元；搭接焊接头及闪光对焊接头规定同此规定。

(11)预留洞不加补强筋或不合格，每处罚款10元。

(12)乱割主要受力钢筋的每一处罚款1000元、乱踩钢筋一次罚款15元。

(13)暗柱垂直度偏差3mm罚款20元，墙体垂直度偏差3mm罚款50元。

(14)钢筋堆放清罚款50元，钢筋污染清理不干净每根5元。

(15)少筋、漏筋、种类不符每根罚款100元。

(16)未按要求绑扎的一处罚款0.5元。

(17)一段钢筋一次性验收通过，奖励50元，受上级领导的表扬和肯定奖励200元；如钢筋一次性验收未通过需要返工的，罚款300元。

(18)在受力钢筋上点焊造成咬口，边烧伤的每根罚款50元。

(19)电渣压力焊及搭接焊在主筋上打火，每根罚款20元。

2.模板工程质量罚款细则：1)支墙模及门窗套模板(1)支模时未按技术交底去做，罚50元。

(2)支模前未放角模，模板就位线，发现一处罚10元。

建设工程施工合同奖惩条款

建设工程施工合同奖惩条款第一条工期奖罚1. 若承包方能够在合同约定的日期前完成全部施工任务，并经过验收合格，发包方可给予承包方一定比例的工期提前奖金，具体金额不超过合同总价的5%。

2. 若因承包方原因导致工期延误，除不可抗力因素外，承包方需按每延误一天支付给发包方合同总价千分之一的违约金。

第二条质量奖罚1. 若承包方所完成的工程质量达到或超过合同约定的标准，发包方可酌情给予质量优良奖励，该奖励金额不超过合同总价的3%。

2. 若承包方提交的工程质量未达到合同约定的标准，必须无偿返工直至符合要求。

如造成材料浪费或其他损失，承包方应负责赔偿相应费用。

第三条安全奖罚1. 在施工期间，如承包方能够严格执行安全生产规定，未发生任何安全事故，发包方可给予一定的安全生产奖励。

2. 若由于承包方违反安全生产规定导致事故的发生，除了承担相应的法律责任外，还应向发包方支付相应的违约金，金额根据事故严重程度而定。

第四条环境保护奖罚1. 承包方在施工过程中应采取有效措施保护环境，减少污染。

若在环境保护方面表现突出，可获得发包方颁发的环境保护奖励。

2. 对于违反环保法规，造成环境污染的行为，承包方应负责清理污染并承担相应的罚款。

第五条文明施工奖罚1. 承包方应保证施工现场整洁有序，遵守文明施工的相关规定。

如能保持良好的施工现场环境，可由发包方给予适当奖励。

2. 对于施工现场管理混乱，影响周边环境和居民正常生活的情况，承包方应立即整改，并根据情况给予一定数额的罚款。

第六条付款与奖罚执行1. 所有奖金应在工程竣工验收合格后，与最后一笔工程款一同支付给承包方。

2. 罚金应在确定违约事实后十五个工作日内支付给发包方。

建筑单位奖罚协议书

建筑单位奖罚协议书甲方（发包方）：_____________________地址：________________________________乙方（承包方）：_____________________地址：________________________________鉴于甲方作为发包方，乙方作为承包方，双方就_____________________项目（以下简称“本项目”）的建设达成如下协议：第一条工程概况1.1 本项目名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程竣工日期：_____________________第二条奖励条款2.1 若乙方在规定时间内完成工程，并达到或超过甲方规定的质量标准，甲方将给予乙方以下奖励：2.1.1 奖金金额：_____________________2.1.2 奖励方式：_____________________2.2 奖励的支付方式和时间：_____________________2.3 其他奖励条件：_____________________第三条惩罚条款3.1 若乙方未能在规定时间内完成工程，或工程质量未达到甲方规定的标准，乙方将接受以下惩罚：3.1.1 违约金金额：_____________________3.1.2 违约金支付方式：_____________________3.2 若因乙方原因导致工程延期，乙方应按以下标准支付违约金：3.2.1 延期违约金计算方式：_____________________3.3 其他惩罚措施：_____________________第四条工程进度与质量控制4.1 乙方应按照甲方提供的工程进度表进行施工，并接受甲方的监督和检查。

工程奖罚合同

工程奖罚合同甲方（发包方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于甲方和乙方已就[工程名称]签订了工程承包合同（以下简称“主合同”），现双方基于主合同的约定，就工程的奖罚事宜达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在确保工程的顺利完成，提高工程质量，保障工程进度，确保施工安全，并对优秀表现进行奖励，对违约行为进行惩罚。

第二条奖励措施1. 乙方如能提前完成工程，甲方将给予乙方奖励，具体金额为提前完成工程合同金额的[奖励百分比]%。

2. 乙方如在施工过程中采用新技术、新工艺，显著提高工程质量或降低成本，甲方将给予乙方一次性奖励，金额为[奖励金额]。

第三条惩罚措施1. 乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每延期一天，应向甲方支付违约金，金额为工程合同总金额的[违约金百分比]‰。

2. 乙方施工质量不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且甲方有权根据实际情况对乙方进行罚款，罚款金额为不合格部分工程款的[罚款百分比]%。

3. 乙方违反施工安全规定，造成安全事故的，甲方有权根据事故严重程度对乙方进行罚款，罚款金额为[罚款金额]，并对乙方采取相应的安全整改措施。

第四条奖励与惩罚的实施1. 奖励和惩罚的具体实施由甲方根据工程实际情况决定，并书面通知乙方。

2. 乙方对甲方的奖励或惩罚决定有异议的，可在收到通知后[异议期限]个工作日内提出书面异议，双方应协商解决。

第五条其他约定[此处可以根据具体情况添加其他相关条款]第六条本合同的生效与终止本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，直至主合同履行完毕且双方奖罚事宜处理完毕时终止。

第七条争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。