水电工程建设监理合同书示范文本(标准版)
水电工程建设监理协议书
水电工程建设监理协议书监理方：（公司名称）委托方：（公司名称）一、协议目的本协议旨在明确监理方和委托方在水电工程建设过程中的权利、义务和责任，确保工程建设按照规定的技术标准和合同约定进行，保证工程质量和工期的达到预期目标。
二、工程基本信息建设项目名称：（项目名称）建设地点：（项目地址）建设规模：（建设规模）工程内容：（工程内容）三、监理服务内容及标准监理方应根据委托方的要求和工程建设的需要提供如下监理服务：1. 工程前期准备阶段的监理服务：（1）审查和审核工程设计文件，包括施工图纸、设计计划等；（2）协助委托方组织招投标工作，参与评标工作。
2. 工程施工阶段的监理服务：（1）监督并确保施工单位严格按照设计文件和合同约定进行施工；（2）监督施工单位保证工程质量、进度和安全；（3）协调处理施工中发生的技术问题和纠纷；（4）定期检查工程施工现场，记录并报告工程进展情况。
3. 工程竣工验收阶段的监理服务：（1）组织工程竣工验收，对工程质量进行验收；（2）整理完善工程档案。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用总额为（金额），根据工程规模和监理服务内容确定。
2. 监理费用的支付方式为：（1）工程前期准备阶段，支付（金额）作为预付款；（2）工程施工阶段，按月支付（金额）的监理费用；（3）工程竣工验收阶段，支付剩余的（金额）作为尾款。
五、监理方员工安全保障监理方应保证其派遣的员工具备相应的水电工程监理资质，并承担监理员员工的工伤、意外事故等责任。
如出现监理员员工的违规行为或不适任情况，监理方应立即调整或替换其员工，确保监理服务的连续性和正常开展。
六、争议解决1. 若双方发生关于本协议的解释、履行或解除等的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本协议适用中华人民共和国法律。
七、其他事项1. 本协议自双方盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收通过之日。
2. 本协议一式两份，监理方和委托方各持一份。
示范文本《电力建设工程监理合同》
示范文本《电力建设工程监理合同》甲方（委托人）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[联系电话或邮箱]乙方（监理人）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[联系电话或邮箱]一、工程概况1. 工程名称：[电力建设工程的具体名称]2. 工程地点：[详细地点]3. 工程规模：[大概描述工程的规模，比如发电容量、线路长度等]4. 工程内容：包括但不限于电力设施的基础建设、设备安装、线路铺设、调试等相关电力建设工作。
二、监理服务范围及内容1. 监理服务范围乙方应对本工程从施工准备阶段到竣工验收及质保期的全过程进行监理。
涵盖本工程涉及的所有施工场地、临时设施以及与本工程相关的附属工程等。
2. 监理内容施工质量监理乙方要检查施工单位的质量保证体系是否健全，督促施工单位严格按照设计文件、施工规范和相关标准进行施工。
对原材料、构配件和设备进行检验和验收，不合格的坚决不让用于工程中。
就像一个严格的守门员，不让一个“坏家伙”混进工程里。
对关键工序、隐蔽工程进行旁站监理，确保每一个重要环节都符合质量要求。
这就好比盯着魔术师的手，不让他在关键步骤上耍花招。
工程进度监理根据工程总进度计划，审核施工单位的月、周进度计划，确保计划合理可行。
监督施工单位按进度计划施工，及时发现影响进度的问题并协调解决。
要是工程进度像蜗牛爬，乙方就得想办法让它跑起来。
工程投资监理审核施工单位完成的工程量报表，防止虚报工程量。
这就像是查账员，得把每一笔账都算清楚。
控制工程变更，对必要的变更进行费用估算，确保工程投资不超预算。
要是工程花钱像流水，乙方就得把水龙头拧紧。
安全监理检查施工单位的安全管理制度和安全措施是否落实到位。
对施工现场的安全状况进行监督，发现安全隐患及时要求整改，避免发生安全事故。
安全就像工程的保护神，乙方得时刻守护着。
三、监理服务期限1. 监理服务期限自本合同生效之日起，至本工程竣工验收合格且质保期届满之日止。
水利水电施工合同示范文本(3篇)
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计___日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方和监理人现场代表确认后，工期应顺延：即由于工程量变化，设计变更，一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中，若乙方严重违反合同规定，以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时，甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同，乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改，经甲方或监理人发布同意复工的指令后，方可复工。
（2）与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
（3）甲方根据实际情况需对施工进行更改的，应送设计单位进行设计变更，并经有关部门审批后提交乙方施工。
（4）配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任
（1）在本合同签字生效后，7天内进场开工。
（2）负责施工生活用电、用水费用，负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
四、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。
第十一条纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。
第十二条 工程保修
工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下%的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方（委托人）：【甲方名称】乙方（监理人）：【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作，甲乙方根据有关法律、法规和管理办法，通过友好协商，就工程监理事宜达成如下协议：一、监理范围及任务1.1 监理范围：【详细描述监理范围，包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务：【具体监理任务，例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式：【详细描述监理工作方式，包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求：【监理工作的具体要求，例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用：【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式：【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务：【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任：【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式：【列明争议解决方式，例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会：【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用：【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更：【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止：【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则：【补充说明其他相关事宜】附件列表：1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释：1. 合同：指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理：指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人：指工程监理的委托方，即甲方。
4. 监理人：指受委托对工程进行监督和管理的一方，即乙方。
5. 施工合同：指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 施工延期：当施工方无法按时完成工程时，应及时与甲方沟通，协商合理的延期方案。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)甲方：（合同项目乙方）乙方：（监理机构甲方）鉴于乙方具备资质，并能够满足甲方的监理需求，双方经友好协商，就甲方的建设工程项目进行监理合作，达成以下协议：一、监理任务范围乙方作为甲方的监理机构，负责对以下建设工程项目进行全过程监理：1. 项目名称：2. 项目地点：3. 工程规模：4. 工程内容：二、监理报酬甲方将按以下方式支付监理报酬给乙方：1. 监理费用总额：2. 支付方式：3. 支付时间节点：三、监理义务乙方作为甲方的监理机构，应履行以下监理义务：1. 监督工程质量，确保施工符合相关法律法规和标准；2. 检查施工图纸和设计文件，提出合理的修改建议；3. 监督工程进度，及时发现并解决施工延误问题；4. 检查材料质量和进场验收；5. 检查施工现场的安全措施；6. 协助甲方与施工单位协调沟通；7. 撰写监理报告，记录工程进展和问题解决情况；8. 提供工程技术咨询和解答。
四、甲方责任甲方应履行以下责任：1. 合理提供施工图纸和设计文件；2. 按照监理要求提供相关工程材料；3. 保障监理人员的施工现场进入权利；4. 及时支付监理费用。
五、保密条款双方在履行合同过程中应保守对方的商业秘密和技术资料，并在合同解除后继续保持保密。
六、争议解决双方在执行本合同过程中产生的争议应友好协商解决，如协商不能解决，则提交相关仲裁机构解决。
七、附件所涉及附件如下：1. 施工图纸和设计文件：2. 工程合同：3. 工程进度安排：4. 工程材料清单：八、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程监理：指对建设工程项目从前期准备、设计、招投标、施工等各个阶段进行监督、检查和指导的行为。
九、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 工程延误：监理机构应及时通知甲方，并与施工单位协商解决；2. 施工质量问题：监理机构应提出整改要求，并监督施工单位进行整改；3.材料质量问题：监理机构应及时通知甲方，并提供合适的替代方案。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同（示范文本）全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同（示范文本）甲方（监理单位）：____________________（Name of the Supervision Unit）乙方（被监理单位）：____________________（Name of the Supervised Unit）为了加强对建设工程质量的监督和管理，保障项目的顺利进行，特订立本监理合同，共同遵守相关法律法规和监理规范，确保工程质量和工期的合理实现。
第一条监理内容1.1 乙方委托甲方对其负责的工程进行监理，包括但不限于对施工过程、工程质量、工程计划的审核监督。
1.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理工作，保障工程质量和工程进度的安全顺利。
1.3 乙方必须配合甲方的监理工作，提供必要的资料、条件和协助。
第二条监理费用2.1 乙方应按照合同约定支付甲方的监理费用，费用标准为_____________（具体金额），支付方式为_____________。
2.2 如乙方违约或导致监理费用增加的，应当照价赔偿。
第三条监理时限3.1 监理工作应与工程建设同时进行，不得迟滞或耽误工程的进度。
3.2 如乙方需要延长工期，应提前向甲方提出书面申请，并经双方协商确定延期时间。
3.3 若因甲方原因导致监理工作不能按时完成，应适当延长监理时限。
第四条监理报告4.1 甲方应每周向乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的情况。
4.2 如发现重大安全隐患或工程质量问题，甲方应及时向乙方报告，并协助乙方解决。
第五条监理结果5.1 甲方应按照国家有关规定出具监理报告，对工程质量及时进行评估，并提出合理的建议和改进措施。
5.2 如乙方对监理结果有异议，应及时向甲方提出并提交相关证据，双方协商解决。
第六条违约责任6.1 如一方违约，应承担相应的法律责任，并赔偿对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同的，应及时通知并协商解决。
建筑水电工程监理合同书
建筑水电工程监理合同书合同范本内容：甲方，（监理单位名称）。
地址，（地址）。
法定代表人，（姓名）。
联系电话，（电话）。
传真，（传真）。
邮编，（邮编）。
乙方，（施工单位名称）。
地址，（地址）。
法定代表人，（姓名）。
联系电话，（电话）。
传真，（传真）。
邮编，（邮编）。
根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，为了保证建筑水电工程的质量和安全，甲乙双方经友好协商，达成以下监理合同：第一条监理范围。
1.1 甲方应当对乙方的建筑水电工程进行全程监理，包括但不限于施工过程的质量、进度、安全等方面的监督和检查。
1.2 乙方应当配合甲方的监理工作，提供必要的资料和协助。
第二条监理费用。
2.1 甲方的监理费用为（具体金额），乙方应当按照约定的时间和方式支付监理费用。
2.2 如因乙方原因导致监理范围发生变更或延长，监理费用将相应调整。
第三条监理报告。
3.1 甲方应当及时向乙方提交监理报告，报告内容应当真实、准确、客观。
3.2 乙方有权对监理报告提出质疑，甲方应当及时给予回复和解释。
第四条违约责任。
4.1 若甲方未能按照约定完成监理工作，应当承担相应的违约责任。
4.2 若乙方未能配合甲方的监理工作，导致工程质量问题或安全事故，应当承担相应的违约责任。
第五条合同解释。
5.1 对于合同条款的解释和争议，应当友好协商解决。
若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他事项。
6.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为建筑水电工程监理合同书范本，如有需要可根据实际情况进行调整和修改。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本) GF-2012-0202甲方：________________（以下简称“监理人”）乙方：________________（以下简称“施工人”）第一条合同目的及范围本合同为甲乙双方在建设工程监理事项上达成的协议，为确保工程质量、进度和安全，保障各方合法权益，按照《建设法》、《工程监理暂行条例》和其他相关法律法规的规定，本合同如下：1. 工程概况：详细描述工程的名称、地址、建设单位等信息。
2. 工程图纸和设计文件：包括建设项目的规划图、设计图纸以及其他设计文件的具体名称、版本号等详细信息。
3. 监理人职责：明确监理人在工程监理过程中的职责和义务。
4. 施工人职责：明确施工人在工程施工过程中的职责和义务。
5. 工程质量要求：详细列出工程质量要求，包括材料、施工工艺等方面的要求。
6. 工程进度计划：详细描述工程的进度计划，包括工期、各阶段工程的完成时间等。
7. 工程费用与支付方式：具体列出工程费用及其支付方式，包括工程款的支付条件和付款时间等。
8. 变更管理：明确变更管理的程序和要求。
9. 纠纷解决：规定双方在履约过程中发生争议的解决途径和程序。
第二条甲方的权利和义务1. 安排有关部门配合施工人进行工程施工。
2. 按照工程图纸和设计文件的要求，提供材料和设备等，保证施工的顺利进行。
3. 履行工程款支付义务。
第三条乙方的权利和义务1. 按照合同约定的工期和质量要求，按时完成工程。
2. 监理人要求提供工程进度、施工方案等相关信息。
3. 在施工过程中，保证工人安全，并采取必要的防护措施。
第四条工程变更管理1. 甲方如需变更工程内容，应提前通知施工人，并与施工人商讨变更事宜。
2. 变更后的工程费用由双方协商决定，并签订变更合同。
第五条纠纷解决1. 甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中出现的纠纷。
2. 如协商不成，可依法提交仲裁机构进行仲裁。
2023建设工程监理合同 (示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同 (示范文本)第一章总则第一条缔约方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）第二条监理范围根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，乙方作为独立的第三方监理机构，负责对甲方的建设工程进行监理工作。
第三条监理任务和目标1.监理任务：乙方的监理任务包括但不限于：对施工图纸的审核、对施工合同的审核、对施工单位的组织管理、对施工过程的全程监督、对工程质量的验收、对工程竣工和交付的验收等工作。
2.监理目标：乙方的监理目标是确保建设工程按照合同约定、设计要求、相关标准和规范进行施工，保障工程质量和工期的安全、合规完成。
第四条建设工程信息提供1.甲方应向乙方提供建设工程信息：–工程基本情况介绍–工程设计图纸及说明–施工合同及补充协议–施工单位资格证书–相关建设工程许可证件2.甲方提供的建设工程信息应真实、完整、准确。
第二章监理报告和资料第五条监理报告和资料的提交1.乙方在监理期间应定期向甲方提交监理报告。
2.监理报告内容包括但不限于：–工程进度汇报–工程质量验收情况–施工合同履行情况–特殊问题和风险提示3.监理报告应在每次提交后的五个工作日内得到甲方的确认。
第六条监理资料的保存1.乙方应妥善保存相关监理资料，包括但不限于监理报告、工程图纸、检测报告等。
2.监理资料的保存期限为建设工程验收合格之日起五年。
第七条乙方工作记录1.乙方应妥善保管和记录监理工作过程中的重要事项和状况。
2.监理记录应详实、准确、完整，并按要求提交给甲方。
第三章监理费用和支付方式第八条监理费标准1.双方约定监理费用为建设工程总造价的百分比。
2.监理费用计算的基础为施工图纸设计工程量。
3.监理费用支付方式双方协商确定。
第九条监理费支付1.监理费应按照乙方提交的结算报告和相关证明材料进行支付。
2.监理费支付应及时、足额。
第四章违约和争议解决第十条违约责任1.任何一方违反本合同约定的，应承担相应违约责任。
2.如一方拒不履行合同义务，对方有权要求违约方承担违约责任，并要求停止违约行为。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
建设工程监理合同(示范文本)7篇
建设工程监理合同（示范文本）7篇篇1甲方（业主）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________监理范围：______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于：进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体监理工作内容应根据工程实际情况，在双方协商后确定。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程期间因故中止，双方应另行协商处理。
四、监理费用1. 监理费用计算方式：按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。
2. 支付方式：根据工程进度分期支付，具体支付节点和金额在补充协议中约定。
3. 甲方应按时支付监理费用，如逾期支付，应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。
五、权利与义务1. 甲方的权利和义务：甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责，甲方有义务按时支付监理费用，为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利和义务：乙方有权获得约定的监理费用，乙方有义务按照合同约定履行监理职责，对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停监理服务，由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水利水电工程建设监理合同示范文本
水利工程建设监理合同示范文本中华人民共和国水利部国家工商行政管理局水利部国家工商行政管理局关于印发的通知水建管号各流域机构计划单列市水利厅工商行政管理局各有关单位为加强水利工程建设监理市场的管理切实保障建设监理合同双方即项目法人与监理单位双方的合法权益确保水利工程建设监理健康有序进行现印发并通知如下凡列入中央和地方建设计划的大中型水利工程建设项目应使用本包括款专用合同条款和合同附件同书应由项目法人与监理单位在平等的基础上协商一致后通用合同条款专用合同条款则应按其内容合同附件旨在明确监除本的中所列条款若确因本未能覆盖工程的特殊条件需要变更内容时应本本请各单位将本施行中遇到的问题和意见及时反馈至水利部建设与管理司以利于在今后的修订中补充二说明保水利部组织编写了包括和件本是遵循的基规章以及现阶段我比较客观地规定了建设监理合同不仅有利也可以避免和意思表达不准确等而产生的合同在使用本监理合同书应同条款的各个部分是一个有机的整体它的一般规定双方专用合同条款是针对具体工程项目特定的要求和设施环境对通用合同条款的补充和具体说合同附件是供发包人和监理人签定合同时参考用的在本张基尧副部长对编写原的编写工作得到华北水利水电学院工程监理中心等单位在人力和财力上的大力支黄幼民等同志在编写过程中对文稿提出了编写组对上述单位和专家们表示衷心感谢参加本编写工作的人员有主审惠恩明主编韦志立成员李文义汪伦焰编写组年月目录说明通用合同条款词语涵义及适用语言规章和监理依据通知和联系监理人的义务和责任发包人的义务和责任监理人的权利发包人的权利变更与终止违约行为处理监理报酬其他争议的解决专用合同条款合同附件附件一水利部关于修改发布和的通知附件二中华人民共和国招标投标法附件三中华人民共和国合同法水利工程建设监理合同书发包人合同编号监理人签定地点签定时间年月日依据华人民共和国合同与订立本发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目工程概况工程名称工程地点工程规模及特性工程总投资静态动态工程总工期监理范围按照专用合同条款中约定的范围承担监理内容按照专用合同条款中约定的内容承担工程建设监理的期限自年月日至年月建设监理报酬为元由发包人监理招标书监理投标书代表了本合同书签署前双方签本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字由双方各执一份副本份各执发包人法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人邮编邮编电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号通用合同条款词语涵意及适用语言第一条下列名词和用语具有本条所赋予的涵义工程项目是指发包人委托监理人实施建设监理发包人委托监理业监理人是指承担监理业务和监理责任的法人以监理机构是监理人派驻本工程项目现场直接承监理工程师和监建设工程监理是监理工程师根据本合同约定履行其职责总监理工程师是由监理人提名并经发包人同意承包人是指与发包人签订工程建设合同的施工天是根据公历从一个月份中的任何一天开始到本合同十工程建设合同是指发包人与承包人所签署并十进驻是指监理机构和监理人员进入工地开现场十地方法规和规章是指省级人民代表大会或常第二条规章和监理依据第三条法规和规章是中华人民行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所第四条规章和经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建通知和联系第五条对工程建负责与监更换常驻代表时第六条双方的联系均应以书面函设备或工程事故的情况下可先口头或电话通知事后应在小时内补做第七条发包人对工程项目实施的意见和决策应通过监理机构下达实施承包人应从监理机构取得工程建设的通监理人的义务和责任第八条向发监理机构以及委派的总监理工程师和主第九条监理人应按照专用合同条款约定的监理范围和符合资编制监理完成本合同所约定的监第十条监理人可根据工程进展情况和监理业务量的大小更同时应保持其他主要监理第十一条建立监理岗第十二条监理人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范应坚持科学的原则独立自主地开展监理服务维护发包人的利益和承包人的合法权第十三条现场监理人员应按照施工作业程序及时到关键第十四条做好工程实试第十五条监理机构应认真做好保持其应向发包人提交监理工作月度报第十六条设除有特殊规定外第十七条未征得发包监理机构和所有监理人员不得泄露与本合同业务有并应妥善做好发包人所提供的工程第十八条如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理监理人应就延长监理期限与发包人协商并第十九条如因监理人和监理人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损第二十条监理人因不可抗力的原因导致本合同不能履行或不能全部履行第二十一条监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工时限的发包人的义务和责任第二十二条发包人应负责做好工程建设外部环境的协第二十三条数方式向监理机构提供开展监理业务所需要的有关工程第二十四条超过约定的时间监理机构未收到发监理机构可认为发包人对其提出的事宜已无不同意见第二十五条发包人应将总监理工程师和主要监理人员在工程开工前书面通第二十六条发包人应向监理机构提供开展监理业务所提供上述条件应在专用合同条款中补偿第二十七条如双方约定发包人免费向监理机构提供工作人员所有这类人员均应被第二十八条第二十九条如因非监理原因使工程建设的进度推迟或发包人应接受监理人并就服务期的延长和增加的监理第三十条义监理人的权利第三十一条监理人有如下权利对承包人选择的分包项目和分包单位的确认权和否只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件才能成施工计划和施工技设计变更现对工程实施中的重大技术并向发包人提出书面报返工令和复工令检验设备的检验权和确认权监督权以及工程建设合同工程款支付的审核和签认权工程结算的复核确发包人不支付任何工有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人员由此增加发包人的权利第三十二条有权依据本合同对监理机构和监理人员的第三十三条第三十四条对工程建设第三十五条第三十六条监理人更换总监理工程师须事前经发包人直至合同第三十七条有权要求监理人提交监理月报和监理工作变更与终止第三十八条本合同在监理期限届满并结清监理报酬后第三十九条工作受到阻碍或延误第四十条第四十一条本合同必须变更时因变更产生的费用等问题的解决办法应在变更合同或补充协议第四十二条天内没有收到对方因解除合同遭受损失的除依法可以免除责任第四十三条不得不终止合同时第四十四条监第四十五条本合同的终止并不影响各方应有的权利和违约行为处理第四十六条发包人下述行为属违约第二十三条约定未按专用合同条款第四十八条规定的期限支付监理按专用合同条款规定向监理人支付违约金或赔偿因此而给监理人造成第四十七条监理人或监理机构下述行为属违约第十一条约监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同按专用合监理报酬第四十八条正常的监理业务报酬按照专用合同条款方第四十九条监理人根据发包人要求完成额外监理工作应得到的额外报酬应按监理补充协议或专用合同条款约定的方法计取期第五十条发包人在约定的支付期限内未支付监理报自约定支付之日起到实际支付之日止还应支付滞纳金第五十一条发包人对监理人提交的监理报酬支付通知应当在收到监理人支付通知书天按通其他第五十二条监理人员在监理业务范围内必须出外考察经发包人同意第五十三条监理机构如需另聘专在监理范围之外的咨询和帮助第五十四条因监理机构在监理过程中提出的合理化建发包人应给予监理机第五十五条在监理合同生效后的天内监理人应按照专用合同条款约定的种类办理保险并向发包人提交保争议的解决第五十六条由当事人双方协商解也可由工程项目主管部门或行业合同争议调解机构调当事人双方同意由仲裁委员会仲事后未达成书第五十七条仲裁或起诉的过程专用合同条款规章和监理依据第三条行政法规和部门规章规章为第四条本合同的监理依据为监理人的义务和责任第九条监理人的监理范围为监理人的监理工作内容和主要措施监理人应在监理合同生效后的天内派出第十六条生活条件第十九条因监理人的过失造成发包人的直接经济损应赔偿发包人的赔偿金计算公式为比率发包人的义务和责任第二十三条发包人向监理机构提供与工程有关的工程建设资料为序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求第二十四条发包人对监理人或监理机构书面提交并要并送达监理人或监理机构的时限一般文件变更文件天第二十六条发包人免费向监理机构提供的必要工作生活条件为对上述设设备给予经济补偿的方式是监理人的权利第三十一条第六款独立处理设计变更处置权的金额为违约行为处理第四十六条发包人违约应支付给监理人违约金或赔偿经济损失计算办法违约金经济损失第四十七条监理人违约应支付发包人违约金和赔偿经济损失计算办法违约金经济损失监理报酬第四十八条双方同意按如下方法计取并支付监理报酬监理报酬的支付方式为监理报酬的支付时间为第四十九条双方同意按如下方法计取额外监理工作的监理报酬第五十条发包人延期支付监理酬金应向监理人支付利其他第五十四条合理化建议的奖励经济效益的计算方法奖励金额的计算方法奖励的支付方式争议的解决第五十六条合同争议的调解和仲裁机构双方约定的调解机构为双方约定的仲裁机构为附加协议条款合同附件监理人双方签订合可由发包人或监理人提出设计方面督促审查设计文件设计说是否符合批准的设计任务书和原审批意见以及是否符合勘测提出意发现问题及时与设计协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计会同设计人进行研究代表发包人审核按工程建设合同文件规定应由施工采购方面设备监造并催交主要永久工程设备协助或代表发包人对进场的永久工程设备进行质量施工方面就施工人选择的分包单位落实必须提供的施工条件并在检查临建工程设计以技术规范等答复工程施工单工程进度控制根据工程建设合同总进度计划编并审查批准施工人提出督促施工人采取确当实施进度发生较大偏差时施工质量控制审查施工单位的质量保证体系和措核实质量文件技对重要工程部位和主要以单元工程为基础按水利部和对施工单位评定的工程质工程投资控制协助发包人编制投资控制目标和分审核施工单位提交的资金流动计划审核施并签发计量和支付凭证处理工程变更施工安全监督劳动防护和环境保护措施检查防洪度汛措施并提出建议主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工信息管理做好施工现场记录与信息反馈按照监按期整编工程资料和工程档案并在期限届满监理机构应向发包人提供的信息和文件定期的信息文件监理月报项目概述项目主要特征及合同情质量控制质量事故处合同执行情况现场会议和往来信函监理工作重要监工程需要解决的组其他不定期的监理工作报告资源的合理配置和投入文件报送份数水利部关于修改发布和的通知水建管号各流域机构直辖市水利厅计划单列市水利各水利工程建设监理单位为进一步规范水利工程建设监理市场加强对水利工程我部修订了和请结合本地原和一九九九年十一月九日水利工程建设监理规定第一章总则第一条为加强水利工程建设管理提高工程建设水结合水利工程建设特点第二条必须小型水利工程应根据具体情况逐步实施建设本规定中的水利工程包括由中央和地方独资或合企事业单位投资以及其他投资方式中水资源保护等水利工程修第三条水利工程建设监理是指监理单位受项目法人委规章和批准的项对工程建设第四条水利工程建设监理的主要内容是进行建设工程的合同管理第五条项目法人应在施工招标投标前选择监理单位介第六条必须遵守本规第二章建设监理的管理机构及职责第七条建设监理单位和监理工程师的资格实行统一审第八条其办主要职责为制定水利工程建设监监理工程师审批和发证以及部直属监理单位监理员归口管理全国水利工程监理工程师的注册负责全国水利工程建设监理单位和有关监理人员资格的审批工第九条各流域机构协助水利部管理本流域内水利工程主要职责为负责组织本流域机构所属单位的建设监理工程师资监督本流域机构直属水利工程实施建设监负责组织本流域机构所属单位建设监理培训管理工第十条直辖市水利厅主管本行政区域内水利工程建设监理工作制定负责本行政区域内水利工程建设监理单位资格的初负责组织本行政区域内建设监理工程师资格考试审并协调建负责组织本行政区域内水利工程建设监理培训管理第三章建设监理单位和监理人员第十一条丙监理工程师和监理第十二条须报由国务院水从事水利工程建设监理的监理单位必须具备相应的建设必须按照批准的等级和核准的经营范围承担工第十三条监理单位与项目法人之间是被委托与委托的合同关系按照自主的原维护项目法人和承包单位的合第十四条应利确定一个监理单位为责任方并由责任方负责与项目法人签定监理合同并承担第十五条监理单位应根据所承担的监理任务组建项目监理机构监理工程师和监理员第十六条第十七条项目监理机构不得从事所监理工程的施工和第十八条监理单位在监理过程中因自身过失造成工程重大损失的第十九条涂改和第二十条监理工程师不得在所监理工程的项目法人单第二十一条水利工程项目建设监理实行总监理工程师总监理工程师是项目监理机构履行监理合同的总负行使合同赋予监理单位的全部职责全面负责项目监第二十二条总监理工程师在授权范围内发布有关指项目法人不得擅自更总监理工程师有权建议撤换承包单位的工程项目经理及总监理工程师须按合同规定公正地协调项目法人与承包第二十三条监理工程师在总监理工程师领导下和授权范围内开展监理工作监理员在监理工程师领导下和授权范围内开展监第四章建设监理合同和监理程序第二十四条项目法人应通过招标方式择优选定监理单第二十五条监理单位承担监理业务应与项目法人签定工程建设监理合同其主要内容应包括合同当事人的名称和住所监理工程项目名称监理的范围与内容双方的义务和责任应提供的工作条件办公场保密内容及措施监理费的计取与奖励和赔偿争第二十六条监理费在工程概算中作为一级项目费用单第二十七条按工程建设计划进度分专业编制工程建设监理细建设监理业务完成后向项目法人提交工程建设监第二十八条将监理工作内容及所赋予的权限书面通知承包单位总监理工程师应当将其实施工程监理的实施细则以及对第二十九条承包单位必须按照与项目法人签定的工程第三十条项目法人与承包单位在执行工程承包合同过总监尽快作出公正处理第五章外资和中外合资建设的水利工程建设监理第三十一条社团组织在中国境内独立投资兴建的水利工程项目需要委托国外监理单位承担建设监理接受中国水行政主管应当委托中国水利工程国外贷款和赠款兴建的水利工程项目应由中国水利工第三十二条中外合资兴建的水利工程项目的监理费用计取标准及付款方式第六章处罚第三十三条监理单位违反本规定有下列行为之一没收违法情节严重者取消其水利工程建设监理单位资收缴其聘用无和承包所监理工程的施工或从事所监理工程的建筑材第三十四条监理工程师违反本规定有下列行为之一情节严重者取消其监理工程师资格收缴其和未经注册涂改或以不正当手段取得或第三十五条由各流域机构结合本单第三十六条虚要承担一第七章附则第三十七条第三十八条水利工程建设监理单位管理办法第一章总则第一条使其依法开展监理业务根据第二条本办法所称水利工程建设监理单位是指取得具有法人资格从事工程第三条水行政主管部门负责水利工程建设监理单位的水利部负责全国水利工程建设监理单位资格的审批工流域机构负责对本流域机构所属水利工程建设监理单位直辖市水利厅负责对本第四条法规和接受第二章监理单位资格等级第五条须先向单位所在地工商行政管理部按申请水利工取得第六条甲级完善的组织章程和管监理单位技术负责人具有高级专业技术职务任职资取得水利工程建设监理工程师资格经济和管理人员不少于具有高级专业技术职务任职资格人员不少于人其中高级经济师应不少于近三年内承担过一能运用现代工程技术和科学管理方法完成工程监理能系统应用计算机开展监理业总监理工程师约占监理工程师约占监理员约占注册资金不少于乙级完善的组织章程和管监理单位技术负责人具有高级专业技术职务任职资取得水利工程建设监理工程师资格证经济和管理人员不少具有高级专业技术职务任职资格人人其中高级经济师应不少于具有三年以上工程建设监理经历近三年内承担过具有计算机应用能力有固定的工作场所总监理工程师约占监理工程师约占监理员约占注册资金不少于丙级完善的组织章程和监理单位的技术负责人具有高级专业技术职务任取得水利工程建设监理工程师经济和管理人员不少于具有高级专业技术职务任职资格人员不少于其中高级经济师应不少于在取得暂定级监理资格期间承担过一个以上中型或有固定的工作场所和一定总监理工程师约占监理工程师约占监理员约占注册资金不少于第七条新申请建设监理资格等级的监理单位条件符先定为丙级一具备了丙级资质标准中方可正第八条监理单位的业务范围乙级单位可以承担大型及其以下各类水利工程建丙级单位可以承担中小型水利工程建设监第三章监理单位资格管理第九条应将及必须出具的证直辖市水利厅水利部水利工程建设监理资格评审委员会负责审定申请由水利部颁发第十条新申请监理单位资格等级除填写外还必须出具以下证明材料单位营业执照原件或工商行政管理部门颁发的营业注册资金证明专业技术职第十一条水利工程建设监理单位资格等级每年年检一基本合格和不合格对基本合格单位发黄牌甲级监理单位及水利部直属监理单位资格等级的年检工丙级监理单位资格等级的年检工作按隶属关系由各流域机构直辖市水利厅负监理单位资格的复查工作由水利部或委托流域机构负第十二条达到上一资格等级标准的监理单位可按本办法第六条和第十三条规定申请正式定级或升级正式定级或升级与年检同时进第十三条申请正式定级或升级时须报送以下材料原和。
建设工程监理合同示范文本正规范本(通用版)
建设工程监理合同示范文本1. 合同序言本合同由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“监理单位”）缔结，根据相关法律法规和有关约定，经双方协商一致，签订监理合同。
2. 合同背景（简要描述工程项目的背景和目的）3. 工程项目概述（简要描述工程项目的范围、规模和内容）4. 服务内容4.1 甲方委托乙方对工程项目进行全程监理服务，包括但不限于内容：•监理前期调研和项目可行性研究•监理设计文件审查•监理投标文件编制和评审•监理招标和投标工作•监理合同和施工合同的审查•监理工程质量和进度的检查和评估•监理合同履行和变更管理•监理报告的撰写和提交•监理资料的归档和管理4.2 乙方应当按照合同约定为甲方提供专业、高质量的监理服务，并确保监理报告的准确和及时性。
5. 服务期限5.1 本合同的服务期限为（具体日期或工期）。
5.2 如需延长服务期限，乙方应事先书面通知甲方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。
6. 支付方式及费用6.1 甲方应按合同约定的支付方式和时间向乙方支付监理服务费用。
6.2 监理服务费用为按（具体方式）进行结算，具体费用标准和支付比例见附件。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到的商业秘密或技术资料应予以保密。
7.2 未经一方事先书面许可，另一方不得向第三方透露或泄露与本合同相关的任何信息。
8. 违约责任8.1 若一方未按合同约定履行义务，应赔偿对方遭受的损失。
8.2 若监理单位未履行合同规定的监理服务义务，甲方有权终止合同并要求返还已支付的监理服务费用。
9. 争议解决9.1 双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
10. 其他事项（双方根据实际情况可以添加其他约定事项）11. 合同生效与变更11.1 本合同一经双方签字盖章，即生效。
11.2 本合同的任何修改、补充或变更，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
为建设工程监理合同示范文本，双方签字盖章后生效。
2024年水电工程建设监理合同书示本
2024年水电工程建设监理合同书示本合同编号：XXXXXX监理合同书甲方：（监理单位名称）地址：（监理单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）鉴于甲乙双方根据相关法律法规的规定以及友好协商的原则，就2024年水电工程建设进行监理服务达成如下合作协议，以确保工程质量、进度和安全。
第一条项目概述乙方将委托甲方对2024年水电工程建设进行监理服务。
本项目位于（项目详细地址），项目包括但不限于（具体工程范围）。
该项目的工程周期预计为XX个月。
第二条监理职责1.甲方应按照监理法律法规及合同约定，对工程施工的质量、安全、进度等进行全面监督和管理。
2.甲方应确保工程施工符合相关法律法规、工程设计图纸及技术标准，同时按照施工合同约定的质量标准和工期要求进行监督和验收。
3.甲方应对工程施工中的施工方案、质量检测报告等相关文件进行审核，提出意见和建议，并及时与乙方进行沟通交流。
4.甲方应及时向乙方提交工程施工进展报告，对工程进度和质量进行监督和评估，提出合理的改进措施，以确保工程的顺利推进。
第三条工程费用及支付方式1.甲方的监理费按照XXXX元/天的标准进行计算，共计XXXXXX元。
2.工程费用由乙方负责支付，支付方式按照履行监理合同的进展和形式进行，在甲方提供正式监理报告后15个工作日内付清。
第四条保密条款甲方和乙方应对在履行本合同过程中获取的对方商业秘密、技术资料、经营活动等商业机密予以保密，并采取必要的安全措施，未经对方书面同意不得向任何第三方披露。
第五条合同变更与解除1.本合同经双方签订后如需变更，应由甲乙双方书面协商一致，并以补充合同的形式进行。
2.如因不可抗力或其他不可预见因素导致无法履行合同，一方应提前15天书面通知对方，并依法解除合同，解除后双方互不承担违约责任。
水电工程建设监理合同示范文本
建设工程监理合同(示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同(示范文本)1. 引言此份建设工程监理合同（简称“本合同”）由甲方（建设工程业主）和乙方（建设工程监理机构）双方在平等、自愿的基础上签订，以规范建设工程监理服务，保障建设工程质量和工程安全。
2. 合同背景甲方计划进行建设工程项目（简称“工程项目”）：项目名称：____________________项目地点：____________________在此背景下，甲方需要聘请乙方作为建设工程的监理机构，负责监理工程施工过程中的技术、质量和安全等方面的监督和管理。
3. 合同内容3.1 服务范围乙方将根据甲方的委托，提供建设工程监理服务：3.1.1 监督和管理施工过程中的技术、质量和安全等方面。
3.1.2 对施工图纸、设计方案、施工工艺等进行审核和监督。
3.1.3 监测建设工程进度和质量，并提出必要的监督指导。
3.1.4 及时报告工程进展情况、施工质量问题和安全隐患等，并提出相应的处理意见。
3.2 服务期限本合同的服务期限从__年__月__日起，至工程竣工验收合格之日止。
双方可以协商一致，决定延长或缩短服务期限。
3.3 服务报酬3.3.1 甲方为乙方提供的建设工程监理服务，应按照方式支付报酬：（1）按照合同总价的百分比进行支付，共分__次支付。
（2）每次支付的比例和时间节点如下：支付比例时间节点__%工程开工后__%完成__%的工程进度后__%完成__%的工程进度后__%工程竣工验收合格后3.3.2 若在工程施工过程中，因乙方原因导致工程进度延误或构成严重质量问题，甲方有权暂停支付报酬，并有权向乙方追究责任。
3.4 合同变更除非双方协商一致，否则不得擅自变更本合同。
若因工程需要或其他特殊情况，需要变更本合同的，必须经双方书面协商并签署变更协议后方可生效。
3.5 合同解除下列情况发生时，本合同自动解除：（1）工程项目终止或中止；（2）双方协商一致决定解除本合同；（3）因任何原因，乙方无法继续履行本合同；（4）依法解除。
水电工程建设监理合同示范文本6篇
水电工程建设监理合同示范文本6篇篇1甲方（建设单位）：__________________________乙方（监理单位）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方的水电工程建设监理工作达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________________水电工程建设项目工程地点：__________________________工程规模：__________________________（具体描述工程规模）二、监理范围与内容1. 监理范围：本工程的建设全过程监理，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段等。
2. 监理内容：（具体列举监理内容，如施工质量控制、进度控制、安全管理等）三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：乙方按照本合同约定提供监理服务，甲方应支付相应的监理费用。
具体金额根据工程规模、监理内容等双方协商确定。
2. 支付方式：（具体约定支付方式、时间节点等）五、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权要求乙方提供全面的监理服务，并监督乙方履行本合同约定的义务。
（2）甲方有义务按照合同约定支付监理费用，并提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方有权获得监理费用，并按照本合同约定提供高质量的监理服务。
（2）乙方有义务履行本合同约定的监理职责，确保工程建设质量、进度和安全。
六、监理工作方式和要求乙方应按照国家和地方的相关法律法规、规范标准以及本合同的约定，采用科学、公正、严谨的态度进行监理工作。
具体工作方式和要求包括但不限于以下几点：1. 制定监理计划，明确监理目标、内容、方法和措施。
2. 定期进行工地检查，及时发现和纠正工程质量和进度问题。
篇2甲方（建设单位）：______________________乙方（监理单位）：______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就甲方的水电工程建设监理工作达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方对水电工程建设进行监理，确保工程建设质量、进度和造价符合相关规定和要求，实现工程建设的目标。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)甲方：(委托方) 乙方：(监理方)鉴于甲方有意委托乙方作为建设工程监理人，对建设工程进行监理；经甲乙双方协商，达成如下合同：第一条建设工程的基本情况甲方拟建造的建设工程基本情况如下：建设项目名称：_____________________建设地点：__________________________建设规模：__________________________工程类别：__________________________工程质量标准：______________________建设总投资：________________________开工日期：__________________________竣工日期：__________________________阶段交工日期：______________________竣工结算日期：______________________第二条监理服务的内容及标准1.乙方承诺对建设工程全过程进行监理，并对建设工程的施工、材料、设备、质量等进行全方面、全过程的检查和检验，确保建设工程按照批准的工程图纸、设计文件和规范要求进行施工，能够达到要求的设计技术、设计标准和工程质量。
2.乙方必须严格按照国家相关法律、法规和工程技术标准、规范的要求，认真执行监理职责，及时发现和防范施工过程中的安全隐患和质量问题，及时向甲方报告并提出解决措施。
第三条监理服务的期限及收费标准1.乙方承诺在建设工程施工开始后，从开工之日起至竣工验收合格之日为止，对建设工程进行全方位、全过程的监理，期限为______个月/年。
2.乙方的监理服务费用按照合同约定的方式结算，总监理服务费为人民币(￥)______元。
第四条监理服务费支付方式1.按合同约定，监理服务费由甲方支付。
2.甲方按照合同规定的约定方式和时间向乙方支付监理服务费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 水电工程建设监理合同书示范文本甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________签订日期：_________年______月______日目录说明建设监理合同书水电工程建设监理合同标准条件水电工程建设监理合同专用条件水电工程建设监理合同附件附件A：监理工程项目简述附件B：监理服务的范围与内容附件C：提供设备与设施附件D：监理费用与支付附件E：监理机构及人员计划附件F：监理规划说明本合同示范文本内容分四个部分。
第一部分为建设监理合同书，第二部分为建设监理合同标准条件，第三部分为建设监理合同专用条件，第四部分为建设监理合同附件。
合同双方应按示范文本统一格式编制建设监理合同文件。
第一部分由项目法人(业主)与监理方协商一致后签署。
第二部分合同标准条件是按照《水电工程建设监理规定》以保证合同双方合法权益、规定合同双方的权利和义务而编制。
第三部分合同专用条件是针对每个工程特定的条件要求和实施的环境，由合同双方为补充和具体说明标准条件协商一致后填写。
第四部分合同附件由六个附件组成，以进一步具体明确服务范围与内容、工作浓度、提供人员设备设施、监理费用与支付等监理的主要问题。
专用条件及附件应详明、具体、便于实施，其广度和深度由立约双方协商一致后在合同中明确。
本合同示范文本适用于国内水电工程项目建设监理。
建设监理合同书(合同编号：)本合同的宗旨是：通过监理单位(以下简称“乙方”)对业主(以下简称“甲方”)和第三方所签订合同的有效服务和管理，使甲方在承发包合同规定的期限内，以合理的造价，获得符合规定质量标准的工程项目。
同时，甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的要求。
本合同书由项目法人(业主)____(以下简称“甲方”)与监理单位______(以下简称“乙方”)协商一致签订。
一、甲方委托乙方，按本合同书要求进行_____________工程项目的建设监理。
1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。
1.2建设监理服务期限由年月日至年月日。
1.3本工程项目建设监理费用金额(人民币)________由甲方按附件规定向乙方结算支付。
二、本合同组成文件及其顺序为：2.1建设监理合同书;2.2建设监理实施过程中甲乙双方共同签署的或按合同文件规定有效的补充与修改文件;2.3建设监理合同附件;2.4建设监理合同专用条件;2.5建设监理合同标准条件;2.6建设监理投标书;2.7建设监理招标书(或委托书)及其澄清文件。
三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。
其内容若有歧义，以所列顺序，在前者为准。
四、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章后生效。
合同双方各持合同正本一份和副本若干份。
甲方(章)：乙方(章)：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：邮编：邮编：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：本合同签于年月日，签约地点：水电工程建设监理合同标准条件词语定义及解释第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：(1)“工程项目”是指业主委托实施建设监理的工程项目。
(2)“项目法人(业主)”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承者。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承者。
(4)“监理机构”是监理单位派驻本工程现场直接承担合同监理业务实施责任的组织，由总监理工程师、监理工程师和其他监理人员组成。
(5)“总监理工程师”是由监理单位提名经项目法人(业主)同意后委派，代表监理单位负责监理合同履行的总负责人，也是监理机构的全面负责人。
监理单位委托总监理工程师行使监理合同中业主赋予监理单位的权限，也同时承担其相应的合同责任。
(6)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(7)“日”：是指一个正常的日历日。
(8)“月”：是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
适用法规和监理依据第二条工程建设监理合同适用的法规包括国家的法律、行政法规、水电工程建设监理及水电建设的部门规章和工程所在地的地方有关法规。
第三条开展建设监理的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件，工程建设合同文件。
通知与联系第四条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理机构联系并通知监理机构。
更换常驻代表，需提前通知监理机构。
第五条在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。
特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。
第六条一般情况下，监理机构是受监项目代表业主唯一的现场施工管理者，业主对有关工程项目施工的主要意见和决策，应通过监理机构下达实施。
监理单位的义务第七条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划和分项目监理细则。
第八条按监理合同规定的服务期限、设备和人员计划，调集设备和派出专业配套、资质合格人员进驻工程施工现场，组建监理机构并开展工作，完成监理合同文件中约定的监理任务范围内的监理业务。
第九条在监理服务期限内，监理单位可根据工程进展和监理业务需要对监理机构人员作出合理调整。
若更换现场人员，应代以相当资质与技能人员。
其中，由专用条件约定属于主要监理人员的，其调整与更换应事先报经业主同意。
监理机构人员应保持相对稳定，以保证监理工作的正常进行。
第十条监理机构在履行本合同的义务期间，应遵循监理职业准则和行为规范，应用合理的技能为业主提供与其监理单位资质水平相适应的服务，通过科学、认真、勤奋与高效工作，帮助业主实现工程建设合同预定的目标。
第十一条监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则开展工程建设监理工作，公正地维护业主和被监理方的合法权益。
第十二条监理机构应及时将其授予现场主要监理人员的职责与权限书面通知业主及被监理方。
在监理过程中，监理机构可以通过书面文件发出或变更这种授权。
现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。
第十三条监理机构使用业主提供的设备、设施和物品除有特殊的规定外，属于业主的财产，在监理业务完成或合同终止后，应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交。
第十四条监理单位不得参与与监理合同规定相违背的任何活动。
除业主同意外，监理机构及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目及监理业务有关的报酬。
第十五条在本合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的注明保密的资料。
业主的义务第十六条业主应当负责工程建设所在地的外部关系的协调，为监理工作提供合同中规定的工作环境和外部条件。
第十七条业主应当在双方约定的时间内，免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程承建合同文本、技术报告、图纸等工程资料。
上述工程资料的提供方式、份数、保存、回收及保密要求，应在专用条件中予以明确。
第十八条业主应当在专用条件约定的期限内，就监理单位或监理机构书面提交并要求业主作出决定的事宜作出书面决定送达监理方。
若超过约定期限监理方未收到业主的决定意见，可理解为业主对监理方的明确建议意见无异议，并将该建议意见视为业主的决定。
第十九条监理业务开展之前，业主应当将监理单位、监理的内容、总监理工程师的姓名以及委托监理单位的职责与权限书面通知被监理方及有关的第三方。
其赋予监理单位或监理机构的职责与权限应在与被监理方签订的工程建设合同中予以明确。
第二十条业主应为监理机构提供如下协助：(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第二十一条业主免费向监理机构提供本合同附件约定的设备和设施。
第二十二条如果双方约定，由业主有偿或免费向监理机构提供职员和服务人员，应在监理合同专用条件中明确。
这些人员应被视同为监理机构的成员接受监理机构的统一指挥和安排，并对监理机构负责。
监理单位的权利第二十三条业主通过与被监理方签订的工程建设合同文件委托监理单位以下基本监理权限：(1)选择工程设计、施工和供货单位的建议权;(2)用于工程实施的设计文件(包括由设计单位和承建单位提供的设计)的核查确认权，只有经监理机构确认并加盖公章的图纸及文件才成为有效的施工依据;(3)工程承建合同文件的解释权;(4)对设计和工程承建单位选择分包单位的确认权与否认权;(5)就工程建设中有关事项向业主提出优化建议权;(6)工程施工措施、计划和技术方案的审批权;(7)工程项目承建各方现场协调的主持权;(8)按合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令;(9)工程中使用的材料和施工质量的检验权、质量否决权、安全生产与施工环境保护监督权;(10)工程施工进度的检查、监督权，以及合同工期的签认权;(11)有独立处理在专用条件中约定金额以下的工程变更的处置权;(12)按工程承建合同有关规定，行使工程量计量和工程款支付凭证的审核和签认权，未经监理机构签字确认，业主不应支付工程款;(13)有权要求承建单位撤换不称职的现场人员。
第二十四条监理机构收到业主或被监理方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，应及时核实并评价，再与双方协商。
当业主与被监理方发生争议时，监理机构应根据自己的职能以独立的身份判断，公正地进行调解，提出书面处置意见。
业主的权利第二十五条业主有权依据监理合同对监理机构和监理业务进行检查和监督。
业主对工程建设中质量、进度、造价方面的重大问题有最终决定权。
第二十六条业主有权要求监理单位更换不称职的主要监理人员，直到终止合同。
第二十七条业主对监理单位调换总监理工程师有批准权和否决权。
第二十八条业主有权要求监理机构按合同附件的约定提交监理工作报告。
监理单位的责任第二十九条监理单位的责任期即监理合同有效期。
第三十条监理单位在责任期内，应承担履行本监理合同中约定的义务。
如果违约，应向业主支付违约金。
违约金比例在专用条件中约定。
第三十一条如果因监理单位过错而造成了业主直接经济损失，应当向业主进行赔偿，累计赔偿总额不应超过监理费用总数，具体条款在专用条款中商定。
第三十二条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货、交工)时限，不承担责任。
但应承担监理应承担的责任。
第三十三条因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。
业主的责任第三十四条业主应当履行监理合同约定的义务，如果违约，应向监理单位支付违约金。
违约金比例在专用条件中约定。
如果给监理单位造成直接经济损失，应向监理单位进行赔偿。
合同变更与终止第三十五条本合同自双方完成签署之日起生效，至合同服务期满终止。