监理合同专用条款
2024年监理合同范本5篇
2024年监理合同范本5篇篇1监理合同范本甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据有关法律法规，为确保甲方所委托工程项目的顺利进行，明确双方权利和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）工程内容：____________________二、监理范围及内容乙方对甲方委托的工程实施全过程监理，具体内容包括但不限于：进度控制、质量控制、安全监管、合同管理、信息管理和现场协调等。
具体监理范围及内容根据工程项目的实际情况而定。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因工程延期等原因需要继续监理服务，双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式（一）监理费用：根据工程项目的实际情况，经双方协商确定，监理费用为人民币大写________元整（¥______元）。
（二）支付方式：甲方应按以下方式支付监理费用：1. 合同签订后______日内支付监理费用总额的______%作为预付款；2. 工程进度过半且经过乙方评价合格后支付监理费用总额的______%；3. 工程竣工验收合格后支付剩余的监理费用。
五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务：1. 甲方有权要求乙方提供全面的监理服务；2. 甲方应提供必要的工作条件，包括但不限于现场办公场所和必要的资料；3. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议，不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行监理。
（二）乙方权利和义务：1. 乙方应按照合同约定提供全面的监理服务；2. 乙方有权获得约定的监理费用；3. 乙方应尽职尽责履行监理职责，确保工程质量和安全；4. 乙方应对甲方的商业秘密予以保密。
(完整版)监理合同条款全套
第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条赋予的含义：一“委托人”是指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。
二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。
三、“承包人”指与委托人（发包方）签订施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。
四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他的人员组成。
五、“监理项”目是指委托人委托监理人实施建设监理的工作建设项目。
六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务、附加服务。
七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
十、“天”指日历天。
十一、“现场“指监理项目实施的场所。
十二、本合同适用的语言文字为汉语文字。
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范文件：工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件其相关文件，监理合同、施工合同等合同文件。
具体内容在专用合同条款中约定通知和联系第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系，更换联系人时，应提前通知监理人。
第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准，在不做出紧急处理即可能导致安全，质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。
第六条委托人对委托监理范围内工作项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利第七条委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理合同专用条款
第三章协议专用条款重要部分一、本协议合用的法规及监理依据：1、《中华人民共和国建筑法》；2、本工程的监理协议、设计协议、施工承包协议；3、国家有关工程设计，施工规范质量验评标准；4、本工程的设计图纸；5、国家建设部，国家计委颁布的《工程建设监理规定》；6、安徽省、合肥市有关工程建设的地方法规；7、甲方向施工单位下达的年度、季度施工计划、验工计价等有关的办法和规定。
二、监理范围和监理工作内容：1、准备阶段（1）审查设计文献是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。
核算设计概算。
参与设计单位向施工单位进行的设计技术交底。
（2）在施工设计图纸发给施工单位之前，进行审查签证。
（3）检查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设立是否稳固可靠进行监理。
（4）审查施工单位实行性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向甲方和甲方委托的建设管理单位提出监理意见。
（5）对施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否贯彻进行监督、检查。
（6）审查施工单位提报的开工报告，经甲方批准后，下达开工令。
（7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包协议内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包协议变更设计等的依据。
2、施工阶段2.1控制工程质量：2.1.1关键工序和重要部位的监理（1）对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时解决施工过程中的问题。
（2）对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真解决，必要时邀请设计单位参与检查签证。
2.1.2质量检查（1）对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。
对发现的问题要做出监理记录，并告知施工单位及时纠正。
（2）检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合规定的材料和设备，有权严禁其进入工地和投入使用。
监理合同中的专用条款和通用条款
监理合同中的专用条款和通用条款监理合同是在建筑工程中常见的一种合同形式，用于规定监理人与建设单位之间的权利和义务，以确保工程的质量和进度达到预期目标。
监理合同一般包括专用条款和通用条款两部分。
专用条款是针对具体监理合同而制定的，以满足特定需求和要求。
通用条款则是适用于所有监理合同的普遍规定。
本文将深入探讨监理合同中的专用条款和通用条款，以帮助读者更好地理解监理合同的要点。
1. 专用条款专用条款是监理合同中针对特定情况和需求而制定的条款。
以下是一些常见的专用条款：1.1 合同的履行期限专用条款中通常会明确规定合同的履行期限，即监理工作的开始和结束日期。
合同履行期限的设定旨在确保监理人能够按时开始履行职责，并在预定日期完成工作。
1.2 监理人的权利与义务在专用条款中，会详细列出监理人的权利与义务，以确保监理人在工程过程中依法行使相应的职责。
这些权利与义务可能包括监督施工过程、检查工程质量、提供技术咨询和解决争端等。
1.3 建设单位的权利与义务专用条款还明确规定了建设单位在监理合同中的权利与义务。
建设单位的权利可能包括要求监理人提供监理报告、签发工程进度支付证书等。
而义务方面，建设单位可能需要按时支付监理费用、提供相关资料和资源等。
1.4 异常情况的处理专用条款通常也会规定如何应对工程过程中的异常情况，如工程变更、工期延误、质量问题等。
这些条款旨在确保各方能够及时应对和解决问题，以减少不良影响。
2. 通用条款通用条款是适用于所有监理合同的普遍规定，以下是一些常见的通用条款：2.1 合同的解释和修改通用条款中通常会规定合同的解释和修改原则。
这些条款旨在明确各方对于合同规定的理解，以及在有需要的情况下如何对合同进行修改和补充。
2.2 争议解决机制为了解决合同履行过程中的争议，通用条款通常会规定相应的争议解决机制，如调解、仲裁或诉讼等。
这些机制旨在帮助各方妥善解决争议，以维护合同的有效性和权益。
2.3 合同的终止通用条款通常会明确规定合同的终止条件和程序。
水利工程监理合同专用条款
水利工程监理合同专用条款随着水利建设事业的迅速发展，对工程质量的要求也越来越高，水利工程监理作为确保工程质量的重要环节，其作用日益凸显。
为了规范水利工程监理活动，提高工程监理水平，特制定本水利工程监理合同专用条款范本。
一、合同目的和范围本合同旨在明确甲乙双方在水利工程监理过程中的权利与义务，确保工程项目按设计要求、规范标准和合同约定顺利完成。
本合同适用于甲方委托乙方进行的水利工程建设项目的全过程监理服务。
二、监理工程师的职责乙方应指派具有相应资质的监理工程师负责本项目的监理工作。
监理工程师的主要职责包括但不限于：监督施工质量、进度和成本控制；协调解决施工过程中的技术问题；审核变更和索赔；组织验收等工作。
三、甲方的义务甲方应当提供必要的工程资料，包括但不限于设计图纸、技术规范和施工计划等，以便乙方能够有效开展监理工作。
甲方还应保证按时支付监理费用，并提供必要的工作条件。
四、乙方的权利与义务乙方有权根据合同约定收取监理费用，并有义务按照国家法律法规和行业标准，公正、独立地执行监理任务。
乙方应对监理过程中发现的问题及时提出并督促整改，确保工程质量符合要求。
五、合同价款及支付方式合同价款应根据工程复杂程度、规模大小以及监理服务的具体内容协商确定。
支付方式通常分为预付款、进度款和竣工款三个阶段，具体支付比例和时间应在合同中明确。
六、违约责任如一方未能履行合同约定的义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
违约责任的具体情形和赔偿标准应在合同中明确规定。
七、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项双方可根据工程实际情况，协商确定其他需要约定的事项，并以书面形式作为合同附件。
九、生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结清所有款项后终止。
十、附件本合同的附件包括工程设计图纸、技术规范、施工计划等，与本合同具有同等法律效力。
完整版)监理合同专用条款
完整版)监理合同专用条款施工承包人的进度报告。
d)监督施工现场的施工进度，及时发现和解决影响施工进度的问题。
B.质量控制监理内容：a)审查并监督施工承包人的施工质量控制计划和质量保证体系的建立和实施；b)对施工承包人进行质量检查，及时发现和纠正施工过程中的质量问题；c)监督施工承包人进行施工材料的检验和验收工作，确保施工材料符合设计要求和质量标准。
C.安全生产监理内容：a)监督施工承包人制定安全生产计划和安全施工方案，并审核批准；b)检查施工现场的安全生产状况，及时发现和纠正安全生产隐患；c)组织安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能。
D.合同管理监理内容：a)审查施工承包人的合同履行情况，及时发现和解决合同履行中的问题；b)审核施工承包人提出的变更、索赔、延期等要求，及时处理并报告委托人；c)协助委托人和施工承包人解决合同纠纷和争议。
E.信息管理监理内容：a)建立工程档案和施工记录，及时记录和报告施工过程中的重要事件和问题；b)审核和管理施工承包人提交的各种报告和资料，确保其真实、准确、完整；c)向委托人提供监理报告和建议，协助委托人进行决策和管理。
F.其他监理内容：根据工程实际情况，监理人还应承担其他相关监理工作，如环境保护、工程验收等。
总之，监理人在施工过程中扮演着重要的角色，其监理服务的质量和效果直接影响到工程的质量和进度。
因此，监理人应严格履行监理职责，确保工程质量、安全和合同履行，为委托人提供优质的监理服务。
审批施工承包人的工程变更申请，对变更后的造价进行评估和控制。
e)监督施工承包人的采购、施工、结算等各项费用，确保费用合理、合法。
f)定期对工程造价进行核算和分析，及时发现和解决问题。
g)报告委托人有关工程造价控制的情况，提出改进措施和建议。
D.安全生产监理内容：a)监督施工承包人遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定并执行安全生产方案。
b)检查施工现场的安全设施、安全措施和安全管理情况，及时发现和纠正安全隐患。
工程监理合同安全条款
工程监理合同安全条款一、安全管理责任甲方（建设单位）应确保施工现场的安全生产条件符合国家规定的标准，并负责对乙方（承包单位）及丙方（监理单位）进行安全生产的指导和管理。
乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，建立健全安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和操作规程。
丙方应依法履行安全生产监督管理职责，对乙方的安全生产工作进行监督检查。
二、安全教育培训乙方必须对从业人员进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识和技能。
特种作业人员必须持证上岗，未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。
三、安全防护措施乙方应根据工程特点和危险因素，制定具体的安全防护措施。
施工现场必须设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设施和个人防护用品。
对于高风险作业，乙方应制定专项安全施工方案，并经丙方审核同意后实施。
四、事故处理与报告在施工过程中发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方和丙方。
同时，乙方应在事故发生后24小时内向有关部门报告，并配合进行事故调查和处理。
五、安全检查与监督丙方应定期对施工现场进行安全检查，并对乙方的安全生产行为进行监督。
如发现安全隐患或违规操作，丙方有权要求乙方立即整改。
对于重大安全隐患，丙方应及时向甲方报告，并提出处理建议。
六、违约责任若乙方违反安全生产规定，导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
丙方如未能履行监督管理职责，导致安全事故的发生，也应承担相应的责任。
七、其他相关条款双方应根据工程的实际情况，协商确定其他必要的安全管理措施和要求，并将其纳入合同之中。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（监理单位）地址：法定代表人：联系方式：为明确监理双方之间的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息项目名称：所在地点：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务，具体内容包括但不限于：工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定，保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用，具体费用如下：监理报酬：人民币（大写）（小写）元整。
2. 支付方式：乙方每月向甲方开具监理费用明细清单，甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责，依法监督施工单位的施工行为，发现工程存在安全隐患或质量问题时，应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性，不得故意隐瞒或歪曲事实，不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料，配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用，否则视为违约，应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密，双方应当保密，不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下，不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当及时协商解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
监理合同专用条款
监理合同专用条件第一条本合同适用的法律及监理依据1、国家、省、市现行工程建设及监理法律、法规、办法及规定；2、国家、省、市现行施工标准、规范、规程及有关技术规定；3、政府主管部门批准的建设计划、规划、设计任务书、勘察设计合同、设计文件；4、委托人与施工承包人依法订立的工程施工承包合同；5、委托人与材料、设备供货单位签订的有关购货合同；6、委托人为工程建设与其他单位签订的合同。
第二条监理范围和监理工作内容：1、监理的范围：长沙产业中心一期工程施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期全过程的监理，包括工程安全、质量、工期、建设投资的控制，工程合同、信息（含资料）的管理，主持工程调度和建设单位、设计单位、施工单位等各相关参建单位的协调工作。
监理的施工项目：上述监理范围内的土石方、基坑支护、桩基、土建、人防工程、装饰工程、幕墙、钢结构、给排水、强弱电、消防、暖通、电梯、燃气、空调、高低压配电、室外道路、综合管网、园林绿化、太阳能、楼梯照明、环境景观及其它配套工程、附属工程和其它专业工程。
2、监理工作内容（包括但不限于）：2.1施工阶段监理：1、编制建设工程监理规划。
2、按工程建设进度，分专业编制建设工程监理细则。
3、按照建设工程监理细则实施监理。
4、出具书面建设工程监理评估报告及监理月报、监理工作总结。
5、按照规定的作业程序和形式进行监理。
.（1）、在开工前，协助委托人组织有关组织有关单位进行图纸会审和技术交底，使承包人对图纸的主要意图、技术要求、细部大样都完全清楚；对图纸中错误或施工中不具操作性问题或非最优化方案提出监理方面的整改意见，使图纸中存在问题消灭在施工前；会审完成后，协助委托人将会审意见整理成报告于3天内提交委托人及承包人各一份。
（2）、协助承包人和委托人办理开工手续，审核开工报告，并签发开工令。
（3）、依据委托人、承包人各项施工准备工作，发布开工通知。
(4)、对进行重大设计修改、变更的项目，提出监理意见。
监理合同(通用6篇)
监理合同(通用6篇)监理合同篇一甲方（聘用单位）：____________（以下简称甲方）乙方（受聘人）：______________（以下简称乙方）甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。
一条、合同期限、合同有效期：自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、乙方工作岗位及职责：1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有怀疑的试验结果，应进行证实试验，督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
7、须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬：甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、聘用合同的变更、终止和解除：1、聘用合同依法签订后，合同双方须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。
确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同。
双方未达成一致意见的，原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时，聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第五条、其它事项：1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。
工程监理合同范本(优秀模板4篇)(6)
工程监理合同范本（优秀模板4篇）(6)工程监理合同范本第1篇甲方:乙方：因甲方的业务发展和对人才的需要，现聘用一批高端技术人才担任公司的技术顾问。
本着平等自愿、诚信友好的原则，决定聘任乙方为甲方的专业高级工程师，为甲方提供专业能力范围内的技术顾问。
经协商一致，签定本协议，以便共同遵守。
具体条款如下：一、协议期限本协议期自年月日起，至年月日周年。
二、乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件)：1、职称证书(建筑专业高级工程师证)2、身份证复印件3、毕业证书复印件4、评审表、职称批准文件复印件，复印件部分需体现经有权出具证明的人事主管部门盖章;5、原聘用单位解聘证明;6、一寸彩照8张。
以上乙方提供的文件信息甲方应予以保密，不得用于履行本协议之外的其它用途，否则由此出现的任何责任均由甲方承担。
三、顾问费：甲方付给乙方的顾问费用共计人民币元 (大写：元整)付款方式：经建设主管部门确定乙方证书没有问题后的7个工作日内，甲方一次性支付聘用酬金给乙方。
四、合同期间，甲方有权使用乙方的专业高级职称证书用于办理企业资质申请注册、变更、升级，开展正常业务和资质年检审查使用。
五、甲方对乙方职称证书的具体要求：1、职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件应提供原件或者复印件(经有权出具证明的人事主管部门盖章)供甲方验证(资质审查部门验证)，职称证书留存甲方，身份证等相关原件在资质申请完毕后归还乙方。
公司在进行资质申请注册、2、乙方所提供的职称证书、身份证、毕业证书、评审表、职称批准文件等相关证件(含身份证)必须有效真实，且乙方职称证书必须确保未在其他单位使用(资质审查部门在资质管理系统中查询无多家企业重复使用)，后期如因为乙方证书多家挂靠影响甲方企业资质，一切后果由乙方承担，并负相应的法律责任。
六、甲方必须在本协议约定的范围内合法地使用乙方的职称证书(含身份证)，不得以乙方的名义进行本协议约定以外的其他非法活动，否则由此造成的后果，由甲方负相应的法律责任。
监理合同范本专用条款
监理合同范本专用条款
一、词语定义、适用范围和法规
（对相关词语进行具体定义，明确合同适用范围及遵循的法规等）
二、监理人义务
（详细列出监理人的职责、工作内容等）
三、委托人义务
（明确委托人应承担的责任和义务）
四、监理服务酬金
（确定酬金的计算方式、支付时间和方式等）
五、监理工作的期限
（规定监理工作的开始时间、结束时间等）
六、双方的权利和义务
（进一步阐述双方在合同履行过程中的具体权利和义务）
七、违约责任
（约定双方违约时应承担的责任和处理方式）
八、争议解决
（明确争议的解决方式，如协商、仲裁或诉讼等）
九、其他条款
（可根据实际需要添加其他相关条款）
你可以根据实际需求对上述内容进行修改和完善，或者提供更多具体信息，以便我能更好地为你更符合要求的合同。
监理合同专用条款内容
监理合同专用条款内容编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条监理服务内容a. 监理工作范围①乙方应根据甲方的要求，提供完整的监理服务。
② 监理服务包括但不限于项目施工现场的管理、监督和协调。
③ 乙方需确保施工质量、施工进度、施工安全及环境保护等方面符合国家和地方的相关规定。
④ 乙方在工作过程中，需及时向甲方报告工程进展情况，并对施工质量进行严格监督。
b. 监理工作目标① 乙方的工作目标是确保工程顺利进行，按时按质完成。
② 乙方需根据甲方的要求，提出合理化建议，优化施工方案。
③ 乙方需及时发现施工过程中的问题并采取有效措施进行解决。
④ 在施工过程中，乙方应确保施工现场符合安全和环保的相关要求。
c. 监理服务的质量标准① 乙方应按照行业标准和甲方要求进行监理服务。
② 监理报告应真实、准确，并且能够反映出项目实际进展情况。
③ 乙方应按照相关法律法规，确保施工过程中的各项要求得到充分落实。
④ 甲方有权对乙方的监理工作进行评估，乙方需接受甲方的合理监督和检查。
第二条双方责任与义务a. 甲方的责任① 甲方应及时提供乙方进行监理工作的必要资料和信息。
③ 甲方应按照合同约定支付监理费用。
④ 甲方有义务协助乙方解决施工过程中可能遇到的困难，保证施工顺利进行。
b. 乙方的责任① 乙方需按照合同约定的时间表，完成相应的监理工作。
② 乙方应对施工项目中的各类问题提出合理的解决方案，并进行跟踪。
③ 乙方需确保监理服务不受任何第三方的影响，保持独立性。
(完整版)监理合同专用条款
第三部分专用条件1. 定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条款执行。
2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：图纸所示所有民航专业工程及设备。
2.1.2监理工作内容还包括：监理人承担本项目监理范围内全部工程的监理服务（包括相应施工合同中的所有工程及今后的变更工程），对施工承包人的施工质量、进度、费用进行全方位、全过程控制，负责工程组织协调、合同管理、信息管理以及安全生产文明施工的监督管理。
具体如下：（1）施工准备阶段主要内容a)协助委托人组织施工招标。
b)编制监理实施细则和计划，包括提出计量支付、变更、索赔、延期、质量控制等各项工作程序，并制定各种监理用表；实施细则和计划应在第一次工地会议 7 天前报委托人；获得批准后发施工承包人执行。
c)熟悉设计文件，参与设计交底工作，审查施工承包人提交的设计图纸、测量成果和施工工艺图设计，组织并跟踪施工承包人进行设计文件和技术资料的复核，并审核施工承包人提交的复核报告。
d)审批施工承包人实施本工程的施工组织设计、施工方案及施工工艺。
e)审查施工承包人、分包人资质，审核施工承包人授权的常驻现场代表的资质，审核施工承包人派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。
f)协助委托人签订施工承包合同并监督实施。
g)组织工程量清单核查（根据施工图设计文件对合同工程量清单数量进行复核，并组织施工承包人和委托人共同审定）该项工作应在收到施工设计文件后的 28 天内完成。
h)根据本工程的具体情况编制完整的各施工合同段单位、分部和分项工程表。
i)督促和检查施工承包人建立质量保证体系。
j)密切配合施工承包人的复测工作，并对施工承包人的复测工作进行监督把关。
k)审查开工条件及报审资料，下达开工通知，批复分部分项工程开工报告。
l)监理人应在现场建立工地实验室，用于建立的平行试验检测和复检工资，该实验室应具备进行现场土工和材料一般常规实验监测的能力，并获得质量监督部门的认可。
合同专用条款(监理)
合同专用条款合同专用条款本合同专用条款是对合同通用条款的补充、修改和具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。
如果本合同专用条款与通用条款不一致时，以本合同专用条款的规定为准。
1．定义与解释1.1.1工程工程名称：重庆万州至湖北利川高速公路（重庆段）项目，以下简称“万利路”。
工程地点：万州监理合同段划分：注：本次招标范围（包括但不限于）为施工便道、施工用电、路基、路面、桥涵、隧道、路线交叉、防护及排水、预埋管线工程、绿化、房建、水保、环保、交通工程（机电和交安设施）等的施工监理及上述项目的抽检和缺陷修复工作。
在通用条款1.1.13款后增加1.1.14款：1.1.14缺岗：在未经批准的前提下，在施工现场（含工地办公室）4小时内或旁站时2小时内没有履行监理服务。
将通用条款1.2.3款修改为：1.2.3组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：1.2.3.1监理合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；1.2.3.2中标通知书；1.2.3.3投标书和投标书附录；1.2.3.4合同专用条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；1.2.3.5合同通用条款；1.2.3.6工程专用规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；1.2.3.7监理规范；1.2.3.8技术规范；1.2.3.9技术建议书；1.2.3.10财务建议书；1.2.3.11监理机构及人员资质；1.2.3.12构成本合同组成部分的其他文件。
对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。
2．监理人的义务2.1.1服务形式本项目设置一级监理机构，设置总监办（含工地试验室），总监办根据工程建设需要设置驻点。
由业主对总监办实行监管，总监办对业主负责，全面负责本标段的“四控、两管、一协调”及施工安全、环保等具体监理工作。
监理人应在工程现场组建总监理办公室（以下简称“总监办”），代表监理人负责工程项目的施工监理工作。
工程监理签合同
工程监理签合同甲方（业主）：________乙方（监理单位）：________鉴于甲方拟委托乙方对其工程项目进行监理工作，经双方友好协商，特订立本合同，以资信守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目监理过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利实施。
第二条监理范围乙方应按照国家有关法律法规和技术标准，对甲方的工程项目进行全面监理，包括但不限于工程质量、安全生产、工期控制、成本管理等方面。
第三条监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程项目竣工验收合格并交付使用之日止。
第四条监理费用监理费用根据工程规模、复杂程度及监理工作量等因素综合确定，具体金额为人民币____元整。
第五条付款方式甲方应按照以下付款方式向乙方支付监理费用：1. 首期款：合同签订后7个工作日内支付总费用的30%。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，每阶段完成后支付相应比例的费用。
3. 尾款：工程竣工验收合格后支付剩余费用。
第六条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的监理工作，要求乙方提供监理报告。
2. 乙方有义务按照合同约定提供专业的监理服务，保证工程质量和安全。
3. 甲方应按时支付监理费用，保障乙方的合法权益。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
第七条违约责任如一方违反本合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第八条争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
公路工程监理合同专用条款
公路工程监理合同专用条款本合同根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合监理工程实际，由甲乙双方平等协商，共同签订。
第一章总则第一条管辖本合同管辖范围为公路工程监理工作，适用于各类监理合同，具体监理工作内容及标的以监理合同为准。
第二条定义本合同的词语及用语定义如下：1.甲方：监理单位，指受监理人委托的，按照国家有关法律法规，在监理工程范围内具有监理资质的单位；2.乙方：建设单位或总承包单位，指具有公路工程建设资质的单位；3.监理单位：指完成监理工程任务的甲方或其指定的代表人；4.建造单位：指执行工程施工任务的施工方，包括总承包、专业承包或劳务分包等；5.监理工程师：指承担监理人工作职责的注册监理工程师或其他相关资质人员；6.工程代表：指担任监理单位与建造单位之间沟通联络、协调工程进度、现场管理和质量控制等工作的人员；7.住宿费、交通费：指监理工程师在工作期间的住宿和交通的费用。
第三条合同金额监理合同的价款由建设单位或总承包单位承担，支付方式由甲乙双方协商确定。
如因建造单位责任引起的增加费用，由建造单位承担。
第四条保证金1.甲方应当在监理合同签订之日起10日内，按照建设部门有关规定缴纳保证金，建设单位或总承包单位按合同规定提供对应的保函。
2.工程招标文件中有关保证金、质量保证金及提供的银行或保险公司授信证明及其他保证文件作为本合同的一部分。
在保证金的范围内，甲方有权利对建造单位提出索赔并从保证金中扣除相关费用。
3.在本合同有效期内，若乙方未按照有关规定及时履行合同义务而导致公路工程监理合同解除时，保证金不予退还。
第五条合同变更甲、乙双方如需变更合同内容或签订补充协议，应书面协商达成一致意见，经建设部门批准后生效。
第六条合同解除合同解除的原因包括但不限于以下情况：1.协议期间，任何一方未履行本合同规定的义务或者履行义务不到位的；2.由于不可抗力因素或者其他不可预见、不可避免的原因，导致监理工作无法继续进行的；3.甲方工程师或工程代表在工作中，存在严重违纪违法行为的。
有关工程监理合同范本5篇
有关工程监理合同范本.5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理单位）：____________________根据有关法律法规，为确保工程建设的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方对____________________工程（以下简称“本工程”）进行监理事宜，达成如下协议：一、定义与解释1. 工程监理：乙方根据本合同约定，对甲方委托的工程建设项目履行监督管理职责，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的监督。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________三、监理范围与内容1. 乙方负责对本工程的质量、进度、成本、安全及文明施工等进行全面监督与管理。
2. 乙方应协助甲方进行工程设计优化，提出合理建议，降低工程成本。
3. 乙方应参与工程施工过程中的技术变更、工程量变更的审查。
4. 乙方应制定工程监理计划，并严格按照计划执行。
四、监理期限1. 本工程监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
2. 若因甲方原因导致工程延期，乙方有权根据实际情况调整监理计划。
五、监理费用及支付方式1. 监理费用：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体费用明细详见附件。
2. 支付方式：甲方应按约定时间及时向乙方支付监理费用。
3. 甲方未能按时支付监理费用时，乙方有权暂停监理服务，由此造成的损失由甲方承担。
六、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）按时支付监理费用；（2）为乙方提供必要的办公条件；（3）协助乙方处理与第三方之间的关系；（4）尊重乙方的监理意见，不得擅自更改工程设计和施工方案。
2. 乙方职责与义务：（1）履行监理职责，确保工程顺利进行；（2）定期向甲方报告工程进度及质量情况；（3）发现重大安全隐患应及时报告甲方；（4）遵守职业道德，不得泄露甲方商业秘密。
工程监理合同专用条件范本
工程监理合同专用条件范本一、合同主体甲方（业主）：_______________乙方（监理单位）：_______________二、合同项目本合同所涉及的工程项目名称、地点、规模、投资额等基本信息应在此处详细描述，以确保双方对监理项目的基本情况有清晰的认识。
三、监理范围及内容1. 工程质量监理：确保工程质量符合国家及行业标准，监督施工单位的质量控制体系运行情况。
2. 工程进度监理：监控工程进度，确保按计划实施，及时提出调整建议。
3. 工程投资控制：监督成本使用，防止超预算现象发生。
4. 安全生产监督：确保施工现场安全，预防事故发生。
5. 环境保护监督：监督施工过程中的环境保护措施执行情况。
四、监理责任与权利1. 乙方应按照合同约定履行监理职责，对甲方负责。
2. 乙方有权获取必要的工程资料，对工程进行监督检查。
3. 乙方应客观公正地处理监理过程中的问题，不得与施工单位串通损害甲方利益。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况及存在的问题。
五、费用支付1. 监理费用的计算方式、支付时间及支付条件应在合同中明确约定。
2. 如遇特殊情况需调整监理费用，双方应协商一致后作出相应调整。
六、违约责任1. 如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体形式和赔偿标准应根据实际损失确定。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附件本合同的附件包括但不限于工程图纸、技术规范、监理细则等，均为合同不可分割的组成部分。
十、签字盖章甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三章合同专用条款主要部分一、本合同适用的法规及监理依据：1、《中华人民共和国建筑法》；2、本工程的监理合同、设计合同、施工承包合同；3、国家有关工程设计，施工规范质量验评标准；4、本工程的设计图纸；5、国家建设部，国家计委颁布的《工程建设监理规定》；6、安徽省、合肥市有关工程建设的地方法规；7、甲方向施工单位下达的年度、季度施工计划、验工计价等有关的办法和规定。
二、监理范围和监理工作内容：1、准备阶段（1）审查设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。
核实设计概算。
参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。
（2）在施工设计图纸发给施工单位之前，进行审查签证。
（3）检查开工前施工单位的复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。
（4）审查施工单位实施性施工组织设计，并对劳力、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向甲方和甲方委托的建设管理单位提出监理意见。
（5）对施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。
（6）审查施工单位提报的开工报告，经甲方批准后，下达开工令。
（7）审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内工程数量进行列表比照，建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。
2、施工阶段2.1控制工程质量：2.1.1关键工序和重要部位的监理（1）对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。
（2）对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。
2.1.2质量检查（1）对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。
对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。
（2）检查工程材料和设备：乙方应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。
（3）监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。
（4）对施工工艺、劳力组织、机电设备等提出监理意见，当发现实际操作与工艺要求不符，对乙方有权进行制止，并及时通知甲方。
（5）对施工单位完成的各类试件按规定进行检查和抽查，对试验结果做出评价。
（6）监督施工单位对单位工程、分项、分部工程质量评定工作资料是否齐全，并对质量评定工作做出综合评价。
（7）检查安全防护措施及文明施工。
（8）对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督，审核度量衡器的定期检查资料，保证度量资料的准确。
（9）施工中发现一般质量事故，应立即通知施工单位返工处理，并记入工程日志本，对发生大、重大质量事故，主持事故分析会，督促施工单位及时处理，有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见，责成重新研究处理方案，并报甲方。
（10）对工程的施工检查要保证不漏检，重点过程和技术复杂的过程适当增加检查次数。
（11）督促并配合设计、施工单位搞好工程创优工作。
（12）以现场监理为主成立工程质量监控小组，确保工程质量。
2.2工程进度监理：2.2.1监督施工单位严格按照《施工承发包合同》规定的工期和甲方下达的季、年度施工计划组织施工，每月向甲方报告施工计划的完成情况和存在的问题。
2.2.2掌握并准确了解工程进度，如发生延误及时分析原因提出相应措施，并报告甲方。
2.2.3及时处理施工单位提交的工程联系单，对工程联系单提出的问题，监理应给予明确的回复意见，并报甲方批准。
2.3控制工程造价2.3.1按甲方制订的有关办法和规定办理验工计价签证，保证验工签证的各项工程质量合格、数量准确（做到不超验、不漏验）。
2.3.2监理工程进度台帐，核对工程形象进度，审核施工单位报送的工程量，按月、季向甲方报告。
2.3.3建立验工计价台帐，每季向甲方报送一次，每年末与施工单位核对清算一次，核对清算后资料报甲方。
2.3.4对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。
2.3.5组织召开现场例会，重要协调事项应事先向甲方请示报告。
2.4变更设计和现场经济签证2.4.1负责对设计变更进行初审，核实变更设计增、减数量，提出初审意见，报甲方审定，审查施工单位根据设计变更通知书编制的预算书。
2.4.2根据施工现场情况及时办理现场经济签证，计量核价，报甲方审定。
3竣工验收阶段3.1督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出监理意见。
3.2审查施工单位的竣工报告，并提出工程质量评价报告，以作为验收的依据。
3.3参加甲方组织的初验工作，提出监理意见。
3.4工程决算的初步审核。
4、缺陷责任阶段4.1应定期对工程进行检查，发现问题及时组织处理。
4.2做到随唤随到，为甲方提供监理工作范围内的服务。
4.3整理完整的一套监理资料报甲方存档。
4.4协助甲方办完工程决算。
5、监理工程师应把热情服务作为自己义不容辞的职责，在实施监理的同时，充分发挥其专业技术特长和管理方面的知识，帮助施工单位提高技术业务和管理水平，为攻克技术难点献计献策。
三、甲、乙方的义务（一）甲方的义务：1、向乙方提供一套施工设计图纸，一套地质勘察报告，甲方与设计、施工单位签订的合同副本及有关文件一套。
2、监理合同签订后，负责将承担监理工作的单位及总监理工程师名单和监理合同副本分送设计单位、施工单位，以建立起正常的工作关系，协调有关事宜，互相配合，确保对工程施工实行有效的监督管理。
3、甲方向设计、施工承包方单位发出的有关要求及文件等也应通知乙方，以便开展工作。
4、统一安排解决监理单位在施工现场的办公用房。
5、按期办理监理费拨付手续，有权扣减乙方相应缺员费用。
（二）乙方的义务：1、受甲方委托，以监理合同为依据，对科研楼工程施工质量、工期、合同造价负监理管理责任。
并派为总监理工程师，代表乙方全面负责履行本合同条款。
在本合同执行期间总监理工程师和投标项目班子人员不能随意更换，特殊情况确需列换，需征得甲方同意。
2、监理单位必须配备足够的监理人员，其中离退休人员不得超过监理人员总数的25%，监理人员应按专业配备，统一执行国家、安徽省颁布的监理细则和统一报表等。
3、乙方必须满足监理业务不间断的需要，确定分年、分专业的现场监理人员数量。
招标时乙方上报的监理人员名单，未征得甲方同意，不能随意更换或缺员。
4、中标单位确定后，不得擅自变更总监理工程师，否则业主有权拒签工程委托监理合同。
总监理工程师必须坚持在施工现场管理，每月出勤不得少于22天，每天不得少于6小时，否则每天罚款500元。
5、遍报年度监理工作计划及监理细则，经甲方审批或实施。
6、按第四条向甲方提报各项报表及报告。
7、向施工单位提供一套统一的各类报表格式，做为范本。
8、工程竣工验收后，向甲方提交工程监理总结和一套完整的监理资料。
9、完成甲方委托的其他工程监理事宜。
四、监理工作报告制度1、工程情况报告：乙方每月5日将上月工程形象进度、主要实物工程量施工质量情况、安全情况、施工中的主要问题及建议书报送甲方。
2、验工报告：乙方在每月末办理验工计价后五日内，将投资完成情况、工程进度与甲方下达计划进行对照，制表并附分析说明报甲方。
3、隐蔽工程检查报告：乙方在每月末将隐蔽工程检查项数，监理工程师实际检查项数，施工中质量检查情况，各种的试验报告单，到达工地材料、成品、半成品、设备等质量问题的件数，验工计价后台帐副本报送甲方。
4、工地发生重大质量事故，工伤事故或其他紧急情况，乙方应及时通知甲方，并及时报送质量事故报告，包括事故情况的描述、原因分析、处理过程及结果。
5、变更设计月报：截止每月末批准的变更设计情况和实际完成情况抄送甲方。
五、监理费用及支付方式1、监理费用内容：本合同全部监理费用包括监理人员的工资、津贴、奖金、劳保、培训、差旅费、监理单位的检测设备和检测费用、交通、办公生活用品、住宿、通讯及管理费、税金等一切费用，以及为完成本合同各项监理任务所支出的全部费用，乙方做到办公独立、生活自理。
2、监理费用的支付方式：监理费用由甲方按工程进度向乙方支付。
支付至总价85%时停止支付，待工程竣工验收后付至总价95%，剩余5%在责任缺陷期满后付清（不计利息）。
如果甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向监理单位补偿支付酬金的利息，利息按规定支付期限最后一日银行贷款利息乘以拖欠酬金的时间计算。
六、奖惩办法：1、合理化建议奖：奖励单位提出合理化建议被业主采纳，业主按节约造价的5%奖励奖励单位。
2、工程质量奖：获得优良工程，给予监理单位适当奖励，奖励最到限额为5000元。
3、在工程建设中，因监理工作失误造成损失时，乙方应承担监理责任，甲方从监理费用中扣减实际损失的20%。
七、工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，业主与监理单位应及时协商解决。
协调不成时，双方愿意提请仲裁委员会根据其仲裁规则仲裁。
八、其它条款：1、乙方的现场监理机构作为乙方的执行机构，负责本合同的执行和日常管理。
2、本合同签订后，不再签订分期合同。
3、本合同正本两份，甲、乙双方各一份，副本8份，甲、乙双方分送有关单位。
4、本合同双方签字盖章后生效。
5、本合同在工程竣工验收、缺陷责任期结束清算监理费后终止。