房地产团购协议书范本
房产团购协议书(2篇)
房产团购协议书甲方（团购组织方）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：_____________乙方（房地产开发企业）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方组织团购乙方房产事宜，达成如下协议：一、团购房产1. 甲方同意组织团购乙方开发的房产。
2. 乙方应保证所提供的房产信息真实准确，并按照约定提供房产。
二、团购人数和期限1. 甲方应确保团购人数达到双方约定的最低人数要求。
2. 团购期限为：____________个月，自双方签订本协议之日起计算。
三、团购价格和优惠1. 乙方同意给予甲方团购群体特定的价格优惠。
2. 乙方应确保团购价格不低于乙方向非团购客户提供的最低成交价。
四、支付方式和时间1. 甲方同意按照双方约定的支付方式及时支付团购房产价款。
2. 支付方式为____________（现金、转账等）。
3. 甲方应在本协议签订之日起____________日内支付完毕。
五、房产交付1. 乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方交付团购房产。
2. 甲方应自交付之日起享有房产的所有权和使用权。
六、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
七、争议解决1. 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（团购组织方）：__________乙方（房地产开发企业）：__________签订日期：____________房产团购协议书（二）甲方（开发商）：________________乙方（团购组织者）：________________丙方（购房者）：________________鉴于甲方为房产开发商，拥有某房产项目开发权，乙方为团购组织者，丙方为参加团购的购房者，经甲乙双方协商，就房产团购事宜，达成如下协议：一、团购概述1. 团购项目：甲方开发的房产项目。
房地产内部团购协议书范本
房地产内部团购协议书范本甲方（开发商）：____________________乙方（团购组织方）：____________________鉴于甲方为一家依法注册成立的房地产开发企业，拥有位于___________________的房地产项目开发权，并有意通过内部团购的方式销售该项目的房产；乙方为一家专业的团购组织机构，拥有丰富的团购组织经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方组织内部团购甲方开发的房地产项目一事，达成如下协议：第一条团购项目1.1 甲方同意将位于___________________的房地产项目（以下简称“团购项目”）提供给乙方进行内部团购。
1.2 团购项目的具体位置、户型、面积、价格等信息由甲方提供，并以附件形式附于本协议之后。
第二条团购条件2.1 乙方负责组织内部员工或特定群体参与团购，并向甲方提供团购名单。
2.2 甲方同意在乙方组织的团购名单内的购房者享受团购优惠价格，该价格不得高于甲方对外公布的市场销售价格的___%。
2.3 团购优惠价格的有效期自本协议签订之日起至___年___月___日止。
第三条团购流程3.1 乙方应在___年___月___日前向甲方提交团购名单，并由甲方进行审核确认。
3.2 甲方审核确认后，应向乙方出具团购确认书，确认书应包含团购名单及团购优惠价格等信息。
3.3 乙方组织的购房者应在团购确认书出具后的___个工作日内与甲方签订正式的购房合同，并按照约定支付购房款项。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方应保证团购项目的合法性，提供真实、准确的项目信息。
4.1.2 甲方应按照本协议约定提供团购优惠，并在团购名单内的购房者签订购房合同后，及时办理相关手续。
4.1.3 甲方有权对乙方提供的团购名单进行审核，对于不符合团购条件的人员有权拒绝。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方应保证团购名单的真实性，不得提供虚假信息。
团购商品房合作协议书房地产与团购房合作协议范本(四篇)
团购商品房合作协议书房地产与团购房合作协议范本(四篇)推举团购商品房合作协议书(精)一乙方：_________经甲、乙双方友好协商，现就_________网网友团体团购_________事项达成如下协议：一、乙方义务与责任价格购置量变动及售后效劳。
1.团购产品全部售后效劳均视同零售;2.甲方购置后如发觉质量问题或非人为损坏乙方应赐予退货或换货;3.甲方安装后如有局部多余，在不损坏包装和产品前提下，乙方应赐予退货;4.乙方出具的单据或售后效劳保修单中所注明的条款如与本合同不全都，由甲方各购置人选择确定适用条款;参与团购网友须照实登记网名、姓名、电话、居住小区等相关信息，经登记前方可参与团购，享有合同权利，担当相应义务;二、甲方义务与责任甲方全部参与团体选购的成员均负有保守团购价格隐秘的义务，不得直接或间接向参与团购成员以外的人员透露团购价格和相关信息，如有违反，乙方有权取消其本次团购资格。
性质恶劣者，甲方组织者将公布并封闭该网友的网名，谢绝其参与任何_________网组织的团购活动;无事实依据，甲方不得随便在网上散布损害产品或经销商形象的言论。
本合同期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
三、合同期限和适用对象适用对象仅限于乙方和_________网参与团购的全部网友。
合同未尽事宜依法处理。
网友如对本协议内容有不同理解可单独与乙方协商，也可通过本合同网友代表与乙方协商;产品在使用中如有质量问题或其它纠纷，由各购置者与乙方直接联系解决，必要时可请网友代表介入协调。
四、例外处理五、网友代表承诺1.我作为广阔参与团购同学的代表，坚决以同学利益为重，努力争取好的折扣和优待，并供应良好的团购组织效劳.2.我决不收受经销商任何形式的回扣，如需参与团购，坚决以团购价格购置。
3.我情愿对同学和经销商负责，参加各种团购纠纷的协调，尽一切努力让双方达成协议。
房地产合作团购协议(不同场景版)
房地产合作团购协议名称：【甲方名称】地址：【甲方地址】名称：【乙方名称】地址：【乙方地址】鉴于：1. 甲方是一家专业从事房地产开发的企业，拥有一定的房地产开发经验和资源；2. 乙方是一家专业从事房地产团购的公司，拥有一定的客户资源和市场推广能力；3. 双方希望通过合作，共同开展房地产团购业务，实现资源共享、互利共赢。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就房地产团购合作事宜，达成如下协议：第一条合作目标1.1 甲乙双方共同开展房地产团购业务，以实现资源共享、互利共赢为目标。
1.2 双方将共同努力，提高团购项目的知名度和市场占有率，促进项目的销售。
第二条合作内容2.1 甲方负责提供团购项目的信息，包括但不限于项目名称、位置、户型、面积、价格等。
2.2 乙方负责组织客户参与团购活动，提供客户资源和市场推广服务。
2.3 双方共同商定团购活动的具体方案，包括团购时间、地点、优惠政策等。
第三条合作期限3.1 本协议的合作期限为【起始日期】至【结束日期】。
3.2 合作期限届满前，如双方同意继续合作，应签订书面续约协议。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照协议约定的时间、地点、优惠政策等开展团购活动；（2）甲方应按照协议约定提供团购项目的信息，并保证信息的真实性、准确性和合法性；（3）甲方应按照协议约定向乙方支付团购佣金。
4.2 乙方的权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照协议约定提供团购项目的信息；（2）乙方应按照协议约定组织客户参与团购活动，并保证客户资源的真实性、合法性和有效性；（3）乙方应按照协议约定向甲方支付团购佣金。
第五条佣金支付5.1 甲方应按照团购项目实际成交金额的一定比例向乙方支付团购佣金，具体比例由双方另行协商确定。
5.2 乙方应按照团购项目实际成交金额的一定比例向甲方支付团购佣金，具体比例由双方另行协商确定。
2024房地产团购协议书范本
2024房地产团购协议书范本合同编号：__________甲方（购房方）：乙方（开发商）：一、团购概述1.1 本项目位于__________（详细地址），由乙方负责开发建设。
1.2 甲方通过团购方式购买本项目房屋，团购内容包括但不限于房价、付款方式、交付时间等。
1.3 乙方在本协议签订后，按照团购约定为甲方提供购房优惠及服务。
二、团购房屋及价格2.1 甲方本次团购的房屋类型为__________（房屋类型），共计__________套，建筑面积为__________平方米。
2.2 甲乙双方确认，团购房屋的价格为每平方米__________元，总计__________元。
2.3 甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付房款。
三、付款方式及时间3.1 甲方支付房款的方式为__________（支付方式，如：一次性付款、按揭付款等）。
3.2 甲方应在本协议签订后__________日内，将房款支付至乙方指定的账户。
3.3 甲方未按照约定时间支付房款的，应当按照逾期付款部分计算违约金，违约金计算方式为__________。
四、交付及验收4.1 乙方应按照合同约定时间将团购房屋交付给甲方。
4.2 甲方对交付的房屋进行验收，如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后__________日内予以修复。
4.3 甲方未按照约定时间接收房屋的，乙方不承担延期交付的责任。
五、产权及登记5.1 团购房屋的产权归甲方所有，甲方应按照我国法律法规办理产权登记手续。
5.2 甲方办理产权登记所需的费用由甲方承担。
六、售后服务6.1 乙方应提供__________年的售后服务，包括__________（服务内容）。
6.2 甲方在售后服务期内如有问题，应及时向乙方提出，乙方应在接到通知后__________日内予以解决。
七、违约责任7.1 甲乙双方违反本协议的，应当承担相应的违约责任。
7.2 乙方未能按照约定时间交付房屋的，应当按照逾期交付部分计算违约金，违约金计算方式为__________。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：公司地址：联系电话：鉴于：甲方愿以团购形式购买乙方开发的商品房，并且经过协商一致，双方就商品房的价格、质量、付款方式等事宜达成一致意见，特订立本协议。
一、物业基本情况1.1 项目名称：__________1.2 项目地址：__________1.3 房屋建筑面积：______平方米1.4 房屋价格：______元/平方米1.5 总房款合计：__________元1.6 房屋类型：__________1.7 规划户型：__________1.8 预售许可证号：__________二、付款方式2.1 甲方需按照以下方式支付房款：（1）签订本协议后，支付商品房总价款的______%作为认购定金，金额为__________元；（2）甲方须于开发商通知的支付时间内，支付商品房总价款余款，金额为__________元；（3）按照合同约定的时间支付各项过户费用及其他相关费用。
2.2 乙方需在签订本协议后___个工作日内将商品房相关手续办理完毕，并保证商品房质量符合国家相关标准。
三、权利义务3.1 乙方保证提供符合国家相关标准的商品房，如发现存在问题，应及时处理；3.2 甲方应在规定时间内支付各项费用，如有违约行为，需承担相应的违约责任；3.3 双方应遵守本协议的约定，如有争议，应友好协商解决；3.4 本协议自双方签字之日起生效，至商品房过户完毕止。
四、其他4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议的签署地点为__________，签署日期为__________。
甲方（签字）：__________ 日期：__________乙方（签字）：__________ 日期：__________以上内容是甲方和乙方关于商品房团购的协议书，双方应严格遵守协议的约定，确保交易过程顺利进行。
房地产团购协议书
房地产团购协议书相关推荐房地产团购协议书范本（通⽤7篇） 在我们平凡的⽇常⾥，协议书与我们的⽣活息息相关，签订协议书可以保护当事⼈的合法权益。
想必许多⼈都在为如何写好协议书⽽烦恼吧，以下是⼩编收集整理的房地产团购协议书范本（通⽤7篇），欢迎阅读与收藏。
房地产团购协议书1 甲⽅： ⼄⽅： 欢迎您参加_______住宅1期团购活动，为了让您得到本项⽬住宅1期的优先选购权，请您先仔细阅读《_______住宅1期团购协议书》及现场团购公告，在平等、⾃愿、互惠的基础上，买卖双⽅特签署本认筹意向书。
l第⼀条：⼄⽅⾃愿参加甲⽅组织的VIP团购活动，⾃愿缴纳⼈民币_______万元整（￥_______元）以作为认购该项⽬住宅1期的团购诚意⾦。
第⼆条：⼄⽅⾃愿参与甲⽅开发的_______指定住宅1期产品的团购活动，相关优惠及权益如下： 认筹客户在签订《认购协议书》后，按照客户选取房源，享受对应房源⼀⼝价优惠。
第三条：每份认筹协议书仅限认购壹套住宅，认筹成功的客户在未签署正式《认购协议书》前不得⾃⾏办理转名⼿续或将本意向书的权益转让。
第四条：签订本意向书当⽇，甲⽅应对⼄⽅缴纳的团购诚意⾦开具收款凭证及本意向书壹份。
⼄⽅缴纳的团购诚意⾦在双⽅签订正式认购协议书后，将直接转为⼄⽅的认购⾦。
第五条：由于认筹客户⾃⾝原因，造成认购选房当⽇未能参加选房活动的，将视为⾃动放弃其所享有的相关优惠及权益。
第六条：开盘选房当⽇未成功选房的团购客户，我公司将于认购选房⽇起10天后全额退还团购客户所缴纳的诚意⾦。
第七条：本项⽬具体开盘时间，将以客户所提供的如电话等联系⽅式提前告知客户。
第⼋条：本意向书⼀式叁份，甲⽅贰份、⼄⽅壹份。
第九条：本次活动最终解释权归_______所有。
甲⽅： ⼄⽅： _______年_______⽉_______⽇ 房地产团购协议书2 委托⽅需购买___________地区房地产，因缺乏卖⽅信息，特委托___县信息服务社能提供与出售房地产⽅订约交易的机会，委托⽅必须保守居间⽅为其所提供的各处房地产出售⽅的信息秘密，不准披露或者允许他⼈使⽤其所掌握的信息秘密。
房地产团购协议合同范本
房地产团购协议合同范本《房地产团购协议合同范本》甲方（房地产开发公司）：乙方（团购组织者）：鉴于甲方愿意提供团购优惠，乙方愿意组织团购甲方开发的房地产项目，经双方友好协商，特订立本团购协议，以便共同遵守。
第一条团购概述1.1 团购项目：甲方开发的【项目名称】房地产项目。
1.2 团购日期：【团购日期】。
1.3 团购地点：【团购地点】。
第二条团购优惠2.1 甲方为乙方组织团购的购房者提供如下优惠：（1）房价优惠：【优惠金额或折扣】；（2）其他优惠：【其他优惠内容】，具体优惠政策以甲方公布的团购方案为准。
2.2 团购优惠仅限于乙方组织的团购参与者，未经甲方同意，乙方不得将团购优惠转让给其他人。
第三条团购购房流程3.1 乙方应在团购日期前向甲方提供团购参与者的名单及相关联系方式。
3.2 团购参与者按照甲方的购房流程进行购房，并享受团购优惠。
3.3 团购参与者应在团购日期前与甲方签订《商品房买卖合同》。
第四条团购费用4.1 乙方组织团购过程中产生的费用由乙方承担。
4.2 团购参与者购房过程中产生的费用按照甲方的相关规定执行。
第五条甲方义务5.1 甲方应按照本协议约定提供团购优惠，确保团购参与者享受优惠。
5.2 甲方应按照购房流程为团购参与者提供购房服务，并确保购房过程的顺利进行。
第六条乙方义务6.1 乙方应组织足够数量的团购参与者参与团购，确保团购活动的顺利进行。
6.2 乙方应按照甲方要求及时提供团购参与者的名单及相关联系方式。
第七条违约责任7.1 甲方未按照本协议约定提供团购优惠的，应向乙方支付违约金【违约金金额】。
7.2 乙方未按照本协议约定组织团购参与者的，应向甲方支付违约金【违约金金额】。
7.3 双方的其他违约行为按照甲方公布的团购方案和相关法律法规执行。
第八条争议解决8.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
房地产内部团购协议书模板
甲方：（房地产公司名称）乙方：（团购单位名称）鉴于甲方为推广其开发的房地产项目，提高市场占有率，特举办内部团购活动，乙方有意参加该团购活动，双方经友好协商，达成如下协议：一、团购项目及价格1. 团购项目：甲方开发的位于[具体地址]的[具体项目名称]。
2. 团购价格：乙方参加团购活动的房屋价格按甲方内部团购优惠价格执行，具体优惠幅度及计算方式如下：- 购房总价减去[具体优惠比例或金额]；- 额外赠送[具体赠送内容，如装修、家电等]。
二、团购人数及条件1. 团购人数：本次团购活动，乙方需组织[具体人数]人以上参加。
2. 团购条件：- 乙方参加团购的人员需为[具体条件，如公司员工、合作伙伴等]；- 乙方需在[具体时间]内完成团购报名及签约手续。
三、团购流程1. 报名阶段：乙方在[具体时间]前向甲方提交团购报名表，并支付团购保证金[具体金额]。
2. 签约阶段：乙方组织团购人员在[具体时间]内至甲方指定的签约地点进行签约。
3. 付款阶段：乙方按照购房合同约定的时间节点支付房款。
四、协议解除1. 若乙方未按时完成团购报名或签约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的团购保证金。
2. 若甲方因不可抗力因素导致团购活动无法正常进行，双方协商一致后可解除本协议，乙方已支付的团购保证金全额退还。
五、违约责任1. 乙方如未按时完成团购报名或签约，视为违约，甲方有权扣除乙方已支付的团购保证金。
2. 甲方如未按约定提供团购优惠或服务，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的团购保证金及相应损失。
六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：日期：年月日日期：年月日注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
商品房团购协议书(3篇)
商品房团购协议书（3篇）商品房团购协议书（通用3篇）商品房团购协议书篇1甲方：____________________省水利厅机关后勤服务中心(以下简称甲方)乙方：____________________房地产有限责任公司(以下简称乙方)海湖新区“____________________”项目G01地块，乙方目前已取得土地成交确认书并签订《国有建设用地使用权出让合同》，其它相关手续正在办理中。
目前该地块乙方已开工建设。
为协调组织好水利系统职工团购海湖新区“____________________”G01地块住宅商品房工作。
经甲乙双方协商一致，达成如下协议：第一条、甲方的义务：1、甲方自本协议签订之日起15日内，通知购房者按购房总价约百分之________的要求，向乙方支付履约保证金(即首付款)，履约保证金全额冲减购房款。
履约保证金支付标准为：小套(B、E户型)____________万元、中套(A、F、G户型)____________万元、大套(D户型)____________万元。
2、乙方G01地块高层板式住宅楼主体封顶并取得“五证”(《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》)后，甲方配合乙方通知购房者15日内与乙方依法签订《商品房买卖合同》，并一次性交清剩余购房款(或办理贷款手续)。
乙方承诺主体封顶和“五证”办全约束时间为____________年____________月____________日，最迟不超过____________年____________月____________日。
3、甲方有权代表水利系统购房职工监督乙方按时履约，并通知督促水利系统购房职工交纳履约保证金、购房余款及签订《商品房买卖合同》等。
第二条、乙方的义务：1、乙方承诺____________G01地块住宅小区商品房销售均价为____________元/㎡(其中不含有线电视、天然气初装费及办理房产、土地证等费用)，乙方不得以任何理由提高此售价。
商品房团购协议书7篇
商品房团购协议书7篇篇1甲方（组织方）：__________乙方（购房方）：__________鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购活动达成如下协议，以明确双方的权利与义务，保障双方的合法权益。
一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、互利的原则，通过本次商品房团购活动，使乙方获得优惠购房机会，甲方顺利销售商品房。
二、团购房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：____________________。
3. 房屋面积：____________________。
4. 房屋价格：____________________。
5. 交付标准：____________________。
三、团购条件及优惠1. 乙方需符合甲方规定的购房资格条件，方可参与本次团购活动。
2. 乙方在本次团购活动中享受房屋价格优惠。
3. 团购活动期限：自本协议签订之日起至______止。
四、购房流程1. 乙方选定房源，提交购房意向书。
2. 甲方审核购房意向书，确认购房资格。
3. 乙方签订商品房预售合同，并支付定金或首付款。
4. 乙方按照合同约定完成剩余房款支付，办理贷款等相关手续。
5. 甲方按照合同约定交付房屋，办理产权证书。
五、双方权利义务1. 甲方权利与义务：（1）甲方应确保所售房屋符合国家相关法律法规的要求，具备商品房预售条件。
（2）甲方应按时交付房屋，并办理产权证书。
（3）甲方应提供必要的咨询和服务，协助乙方办理购房相关手续。
（4）甲方应保守乙方的个人信息，不得外泄。
2. 乙方权利与义务：（1）乙方应遵守国家相关法律法规及本协议规定，诚信购房。
（2）乙方应按照合同约定支付房款，按时办理贷款等相关手续。
（3）乙方应配合甲方提供购房所需资料，办理产权证书。
（4）乙方应对所购房屋进行合理使用，不得擅自改变房屋结构和用途。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲乙双方任何一方违反本协议约定，均应承担相应的违约责任。
房地产团购协议书范本(2023版)
房地产团购协议书范本房地产团购协议书范本甲方：（团购方名称）法定代表人：地质：邮编：乙方：（开发商名称）法定代表人：地质：邮编：鉴于，甲方作为购房团队的组织者，希望与乙方签订团购协议，达成购房意向。
经双方协商，达成如下协议：第一章总则⑴协议目的本协议的目的是确立双方的权利义务，明确购房条件及相关事宜，以保证双方的合法权益和顺利购房。
⑵协议定义1）团购方：指甲方，即购房团队的组织者。
2）开发商：指乙方，即销售房屋的发起、建设和销售单位。
3）购房者：指甲方组织的购房团队内的实际购房人。
第二章团购流程⑴团购组织甲方将负责组织购房团队，向乙方递交购房团队名单，并代表购房团队与乙方进行协商和交涉。
⑵团购准备甲方将协助购房者提供相关购房资料，包括但不限于联系明、财产证明、资金证明等，并与乙方协商确定团购购房条件。
⑶团购签约购房者将按照乙方要求，在乙方指定的时间地点完成购房签约手续。
⑷团购资金购房者将按照乙方要求，在指定的时间内向乙方支付相应的购房款项。
第三章团购条件⑴房屋信息乙方应向甲方提供购房团队所需购买房屋的详细信息，包括但不限于房屋坐落、面积、户型、建筑质量等。
⑵价格优惠乙方应向甲方购房团队提供一定的价格优惠，具体优惠力度和方式在双方协商一致的基础上确定。
⑶预售许可证乙方应提供合法的预售许可证，确保购房团队所购房屋的合法性。
⑷团购奖励乙方可视团购人数和购房额度，为甲方购房团队提供相应的奖励政策，具体奖励方式双方需在协商过程中明确。
第四章违约责任⑴乙方违约若乙方未按照协议的约定提供符合要求的房屋，或未按时办理相关手续，甲方有权要求返还已支付的购房款项，并可要求乙方支付违约金。
⑵甲方违约若甲方未按照协议的约定组织购房团队，或未按时提供购房资料，乙方有权终止协议并要求甲方支付违约金。
第五章法律适用和争议解决⑴本协议的订立、生效、解释和履行均适用中华人民共和国现行法律。
⑵本协议履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
房地产团购完整协议书范本
房地产团购协议书范本一、协议背景本房地产团购协议（简称“协议”）由双方共同订立：甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方代表人姓名]，注册地质：[甲方注册地质]，联系方式：[甲方联系方式]。
乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方代表人姓名]，注册地质：[乙方注册地质]，联系方式：[乙方联系方式]。
甲、乙双方在平等、自愿、公正的基础上，根据《合同法》及相关法律、法规的规定，就房地产团购事项达成协议。
二、房地产项目信息1. 项目名称项目名称：[项目名称]。
2. 项目地点项目地点：[项目地质]。
3. 项目规划项目规划：[项目规划说明]。
4. 开发商信息开发商名称：[开发商名称]。
三、团购方案1. 房源信息1.1 房源选择乙方确认对甲方提供的[房源类别]感兴趣，并选择了房源：•房源名称：[房源名称]•户型：[户型]•面积：[面积]•销售单价：[销售单价]•总价：[总价]1.2 房源特点乙方确认对所选房源的朝向、装修标准、设施配置等信息已充分了解，并对相关特点表示认可。
2. 购房价格及支付方式2.1 团购价格乙方确认房源的团购价格为人民币[团购价格]，具体支付方式如下：•首付款：人民币[首付款金额]，须于签署本协议后[首付款支付期限]内支付给开发商。
•分期付款：人民币[分期付款金额]，根据开发商的分期付款计划执行，具体支付时间与金额安排详见附表。
2.2 付款方式乙方确认按方式支付房款，并同意签署相关付款确认文件。
3. 其他约定事项3.1 核心配套设施乙方确认核心配套设施包括但不限于：[核心配套设施列表]。
3.2 罚款条款若乙方在约定时间内未按时支付首付款或分期付款，乙方同意按照约定支付违约金。
3.3 房屋交付时间乙方同意在房屋竣工并通过验收后，按照开发商的通知办理房屋交付手续。
四、协议生效与解除1. 协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
2. 解除权利及条件2.1双方一致同意解除本协议的，应在书面形式下达成协议，并按照协议约定的方式处理相关事宜。
15商品房团购合同6篇
15.商品房团购合同6篇篇1甲方（组织方）：___________________乙方（购房方）：___________________鉴于甲乙双方就本次商品房团购活动达成一致意见，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，特订立本合同。
一、合同背景及目的1. 甲方作为组织方，拥有组织本次商品房团购活动的权利和资源。
2. 乙方作为购房方，积极参与本次团购活动，希望通过团购方式购买商品房，享受团购优惠。
3. 本合同的目的是明确双方的权利和义务，规范双方在团购活动中的行为，保护双方的合法权益。
二、团购房屋基本情况1. 房屋位置：___________________。
2. 房屋数量：共_____套。
3. 房屋面积：根据具体情况填写。
4. 房屋价格：团购价格及付款方式等详见附件。
三、团购条件及优惠1. 乙方需按照甲方要求的时间和地点完成购房手续，方可享受团购优惠。
2. 团购优惠的具体内容和标准详见附件。
3. 乙方在团购活动中履行相应的义务，如按时签订购房合同、按时支付房款等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利义务：（1）甲方有权组织本次团购活动，并制定相应的团购规则和条件。
（2）甲方应当向乙方提供真实的房屋信息和相关证明材料。
（3）甲方应当协助乙方办理购房手续，提供必要的帮助和支持。
（4）甲方应当维护团购活动的公平、公正和公开，防止任何形式的舞弊行为。
2. 乙方的权利义务：（1）乙方有权按照团购规则和条件参与团购活动，享受团购优惠。
篇2甲方（组织方）：____________________乙方（购房方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方组织乙方参加商品房团购事宜达成如下协议：一、团购商品房基本情况1. 团购商品房位于____________________（详细地址）。
2. 团购商品房的户型、面积、价格等信息详见附件。
商品房团购协议书8篇
商品房团购协议书8篇篇1甲方（开发商）：___________________公司乙方（购房人）：___________________先生/女士鉴于甲乙双方共同意愿，就本次商品房团购事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，在公平、公正、平等、自愿的原则下，就本次商品房团购活动签署本协议，明确双方的权利和义务。
二、团购房产基本情况1. 房产位置：位于___________________地区。
2. 房产类型：商品房。
3. 房产面积：具体面积根据乙方选择的房源而定。
4. 房产价格：按照甲方公布的团购价格执行。
三、团购条件1. 乙方须为符合甲方要求的团购对象，具备购房资格。
2. 乙方应在规定的时间内完成购房款的支付。
3. 乙方应按照甲方的要求签订《商品房买卖合同》。
4. 团购活动遵循“先到先得”原则，售完即止。
四、团购流程1. 乙方提交购房意向，并缴纳团购定金。
2. 甲方审核乙方购房资格。
3. 审核通过后，乙方选定房源，并签订《商品房买卖合同》。
4. 乙方按照合同约定支付购房款。
5. 甲方办理相关购房手续，并交付房产。
五、双方权利和义务1. 甲方有权根据市场情况调整团购政策，但应提前告知乙方。
2. 甲方应确保团购房产的合法性和质量。
3. 乙方应按照协议约定的时间和方式支付购房款。
4. 乙方有权要求甲方提供真实的房产信息。
5. 乙方应遵守甲方的团购规定和政策。
六、违约责任1. 若甲方未能按照协议履行其义务，应承担违约责任，并退还乙方支付的定金。
2. 若乙方未能按照协议履行其义务，视为违约，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
七、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
篇2甲方（开发商）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________营业执照号码：____________________乙方（购房人）：____________________地址：____________________________________联系方式：____________________身份证号码：____________________紧急联系人及联系方式：____________________鉴于甲、乙双方共同达成的共识和意愿，为明确双方在团购商品房过程中的权利和义务，达成如下协议，以兹信守。
房地产团购合作协议书(2024版)
房地产团购合作协议书(2024版)合同编号：__________房地产团购合作协议书（2024版）甲方（房地产开发企业）：__________乙方（团购组织者）：__________丙方（购房客户）：__________鉴于甲方为具备资质的房地产开发商，拥有房屋建设、销售等合法权利；乙方为团购组织者，具备组织团购活动的合法资格；丙方为有意向购买甲方房屋的客户，甲方、乙方、丙方经友好协商，就甲方房屋的团购事宜达成如下协议：一、合作背景1.1 甲方致力于打造高品质的房地产项目，为消费者提供舒适的居住环境。
1.2 乙方为扩大团购规模，为消费者提供更多优惠，拟组织团购活动。
1.3 丙方作为消费者，希望通过团购方式购买甲方房屋，以获得更优惠的价格和服务。
二、合作内容2.1 甲方同意为团购活动提供房屋销售优惠，包括但不限于价格优惠、装修优惠等。
2.2 乙方负责组织团购活动，推广甲方房屋，协助甲方完成销售目标。
2.3 丙方参与团购活动，按照团购协议购买甲方房屋。
三、合作期限3.1 本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
3.2 如双方同意续约，应提前____天书面通知对方。
四、合作条件4.1 甲方应确保所提供的房屋符合国家法律法规及行业标准，具备销售条件。
4.2 乙方应具备合法的团购组织资格，有能力组织并完成团购活动。
4.3 丙方应具备购房资格，并愿意按照团购协议购买甲方房屋。
五、权利义务5.1 甲方义务：（1）提供符合销售条件的房屋；（2）为团购活动提供优惠措施；（3）按照约定时间交付房屋；（4）提供售后服务。
5.2 乙方义务：（1）组织团购活动，推广甲方房屋；（2）协助甲方完成销售目标；（3）维护甲方合法权益；（4）按照约定时间支付团购款项。
5.3 丙方义务：（1）按照团购协议购买甲方房屋；（2）支付购房款项；（3）配合甲方完成房屋交付及售后服务。
房子团购优惠协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（团购组织方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（开发商）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于：1. 甲方为了满足广大购房者的需求，提高团购效率，降低购房成本，决定组织团购活动。
2. 乙方作为房地产开发企业，愿意参与甲方组织的团购活动，并提供相应的优惠政策。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条团购项目1. 乙方承诺，本次团购活动针对以下楼盘项目：楼盘名称：____________________楼盘地址：____________________项目简介：____________________第二条优惠政策1. 乙方针对本次团购活动，提供以下优惠政策：（1）团购优惠价格：在原价基础上，给予以下折扣：- 一次性付款折扣：____________________%- 按揭付款折扣：____________________%（2）团购额外赠送：____________________（3）团购专享服务：____________________2. 乙方承诺，上述优惠政策仅限于本次团购活动，且不与其他任何优惠活动同时享受。
第三条购房流程1. 甲方负责组织团购报名工作，收集购房者的相关信息，并通知乙方。
2. 乙方在收到甲方提供的购房者名单后，将在规定时间内与购房者签订购房合同。
3. 购房者按照购房合同约定的时间、地点进行付款，并办理相关手续。
第四条付款方式1. 购房者可以选择以下付款方式：（1）一次性付款：在签订购房合同后，一次性支付房款。
房地产团购协议书范本
房地产团购协议书范本房地产团购协议书范本1. 甲方与乙方甲方：(购房团体名称) （以下简称甲方）乙方：(开发商名称) （以下简称乙方）2. 缘由甲方有意购买乙方开发的房地产项目，双方达成以下协议。
3. 房地产项目信息名称：(项目名称)地质：(项目地质)开发商：(开发商名称)预售许可证号：(许可证号)4. 团购方案甲方成立购房团体，团体成员共同购买乙方开发的房地产项目。
具体购房方案如下：1. 购房团体成立时间：(日期)2. 购房团体成员名单见附件一。
3. 购房团体共需购买的住房数量：(数量)4. 团购价格：每套住房单价为(团购价格)元。
5. 购房款支付方式：(支付方式)。
5. 购房款支付方式和时间甲方购房款的支付方式如下：1. 首期款支付：购房款的(首期款比例)%（人民币大写）作为首期款，自签署本协议之日起(首期款支付期限)天内支付至乙方指定账户。
2. 分期款支付：购房款余款按照乙方的建设进度分期支付，具体支付时间和比例如下：第一期：(比例)%于(日期)前支付。
第二期：(比例)%于(日期)前支付。
其余款项：乙方根据项目进展情况确定支付时间和比例。
6. 房屋交付1. 乙方按照预售许可证要求的工期，保证按时交付房屋给甲方。
2. 甲方应按照乙方的通知，按时进行验收手续。
3. 如因乙方原因导致交付延迟，乙方应支付的违约金为每延迟一天按房价的(违约金比例)%计算。
4. 交付后，甲方应按时缴纳物业费，并履行相关住房产权、登记等手续。
7. 不可抗力条款若由于不可抗力因素导致本协议的全部或部分无法履行，双方不承担责任，但应及时通知对方，并努力协商解决办法。
8. 违约责任1. 若甲方单方解除协议，甲方已支付款项不予退还，乙方有权继续保留甲方相关住房。
2. 若乙方单方解除协议，乙方应按已支付的款项双倍返还给甲方。
9. 法律适用和争议解决本协议适用法律。
双方因本协议引起的争议应先友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
商品房团购协议书6篇
商品房团购协议书6篇篇1商品房团购协议书甲方（团购人）：_____________________________乙方（房地产开发商）：_____________________________鉴于乙方______正在开发________项目，且为促销该项目，甲方同意与乙方共同签订本协议，共同推动项目的开发和销售进程。
双方经友好协商一致，特签订如下协议：一、团购商品房信息1.1 项目名称：__________1.2 地址：__________1.3 房型：__________1.4 面积：__________1.5 价格：__________二、团购价格及优惠政策2.1 团购价格为______元/平方米。
2.2 团购人在签署本协议后，享有______折优惠。
2.3 团购人在售楼处认购时，需一次性支付______尾款。
三、合同签订及付款方式3.1 甲方签订本协议后__日内，需向乙方支付____%的定金（____元）。
3.2 项目开盘后，甲方在__日内需支付剩余尾款。
3.3 甲方支付定金时，应当提供真实有效的身份证明、联系方式等信息资料。
四、项目交付及验收4.1 乙方将项目交房前__日通知甲方，甲方应在___日内到售楼处签署购房合同并支付剩余尾款。
4.2 甲方在签署购房合同时，应当一并办理相关的产权过户手续，并按照相关规定缴纳过户税费。
4.3 甲方应在确保质量合格的前提下验收房屋，并及时报告乙方项目存在的质量问题。
五、违约责任5.1 如果甲方违约，乙方有权解除本协议并扣除定金。
5.2 如果乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相应的违约责任。
六、其他事项6.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议并附在本协议上。
甲方（团购人）：_____________________乙方（房地产开发商）：_____________________签订日期：_____________以上是有关商品房团购协议书的内容，希望双方能够共同遵守协议，促进项目顺利进行，谢谢！篇2商品房团购协议书甲方：(团购购房人姓名)证件号码：（团购购房人身份证号码）通讯地址：（团购购房人通讯地址）联系电话：（团购购房人联系电话）乙方：（商品房开发商名称）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）通讯地址：（开发商通讯地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就乙方开发的（商品房地址）处的商品房进行团购销售，甲乙双方达成如下协议：第一条商品房描述1.甲方同意以XXXX元的价格购买乙方开发的位于（商品房地址）的商品房，房屋总面积约为XXXX平方米。
商品房团购协议书5篇
商品房团购协议书5篇在不断进步的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家精心整理的商品房团购协议书5篇，希望对大家有所帮助，欢迎阅读与借鉴，感兴趣的朋友可以了解一下。
商品房团购协议书1编号：______________甲方(销售方)：______________ 法定代表人：______________地址：________________________ 电话：____________________乙方(认购方)：______________ 身份证号码：______________地址：________________________ 电话：____________________为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本情况1.乙方预定甲方建设开发的______项目，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号(户)房屋，户型为____________ .该房屋暂测建筑面积______平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。
2.房屋建筑面积每平方米/人民币______万______ 仟______佰______拾______元(￥____________元/平方米)，总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元(￥____________元)。
3.认购方共有人：____________ 身份证号码：____________ 电话：________________________ 身份证号码：____________ 电话：________________________ 身份证号码：____________ 电话：________________________ 身份证号码：____________ 电话：________________________ 身份证号码：____________ 电话：____________二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日(含15日)止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXX X 主宅1期团购协议书
No: 00001
甲方： ____________________________________ 地址： ___________________________________________ 乙方: _____________________________________ 住址： ___________________________________________ 身份证号： ________________________________ 联系电话： _____________________________________
欢迎您参加 __________ 住宅1期团购活动，为了让您得到本项目住宅 1期的优先选购权， 请您先仔细阅读《 __________ 住宅1期团购协议书》及现场团购公告，在平等、自愿、互惠的 基础上，买卖双方特签署本认筹意向书。
第一条：乙方自愿参加甲方组织的 ____________ VIP 团购活动，自愿缴纳人民币 ________ 万元整 （Y 元）以作为认购该项目住宅 1期的团购诚意金。
第二条：乙方自愿参与甲方开发的 ____________ 指定住宅1期产品的团购活动，相关优惠及 权益如下：
认筹客户在签订《认购协议书》后，按照客户选取房源，享受对应房源一口价优惠。
第三条：每份认筹协议书仅限认购壹套住宅，
认筹成功的客户在未签署正式 《认购协议
书》前不得自行办理转名手续或将本意向书的权益转让。
第四条：签订本意向书当日，甲方应对乙方缴纳的团购诚意金开具收款凭证及本意向书
壹份。
乙方缴纳的团购诚意金在双方签订正式认购协议书后，将直接转为乙方的认购金。
第五条：由于认筹客户自身原因， 造成认购选房当日未能参加选房活动的，
将视为自动 放弃其所享有的相关优惠及权益。
第六条：开盘选房当日未成功选房的团购客户，我公司将于认购选房日起 10天后全额 退还团购客户所缴纳的诚意金。
甲方：（签章） 第七条： 本项目具体开盘时间，将以客户所提供的如电话等联系方式提前告知客户。
第八条： 本意向书一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。
第九条：本次活动最终解释权归 XXXXXXXXXXXXXX 所有。
乙方（签章）
签约时间: 年月日
一联：存根（白）二联：客户（蓝）
签约时间:
三联：记帐（红）。