《商品房买卖合同》补充协议
商品房买卖合同补充协议书3篇
商品房买卖合同补充协议书3篇篇1商品房买卖合同补充协议书甲方:(出售方)身份证号:联系地址:电话:乙方:(购买方)身份证号:联系地址:电话:为了明确双方在商品房买卖合同中的权利和义务,我们在已签署的商品房买卖合同基础上,依据《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成以下协议:一、房屋基本信息1. 房产证号:房屋地址:2. 房屋总价:人民币(大写)3. 总面积:平方米户型:4. 产权情况:产权年限:5. 交房日期:交房标准:二、支付方式1. 乙方已支付首付款金额:人民币(大写)2. 乙方将于(日期)支付首期款:3. 乙方将于(日期)支付尾款:4. 乙方选择的支付方式:(一次性付清/按揭贷款等)三、协议约定1. 乙方购房履行完毕后,甲方应立即过户房产证到乙方名下并办理相关手续;2. 乙方购房如需按揭贷款,需提供相关贷款资料并配合甲方办理相关手续;3. 若乙方未在约定日期支付款项,甲方有权解除买卖合同,并扣除已支付的首付款;4. 买卖双方应遵守双方在商品房买卖合同中的约定,不得违约。
四、违约责任1. 任何一方违约造成对方损失的,应承担违约责任,并赔偿对方的损失;2. 若一方拒不履行本协议的约定,对方有权向法院起诉,并要求法院依法判决;3. 一方方违约造成损失的,应承担违约责任并赔偿对方的损失。
五、其他约定1. 本协议的任何变更或补充须经双方书面确认;2. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至商品房买卖合同履行完毕止;3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(签字):日期:乙方(签字):日期:此为商品房买卖合同补充协议书,经双方确认无误后生效。
以上为商品房买卖合同补充协议书内容,双方应在签署前仔细阅读并审慎考虑。
如有任何疑问或异议,请及时沟通解决,以确保双方权益。
【以上仅供参考,具体内容以实际签署的协议为准】。
篇2商品房买卖合同补充协议书甲方(卖方):_______________乙方(买方):_______________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,为明确双方在商品房买卖合同中的权利义务,特制定本补充协议书,共同遵守。
商品房合同补充协议6篇
商品房合同补充协议6篇篇1本协议作为对《商品房买卖合同》(以下简称“原合同”)的补充,旨在明确双方权益,细化原合同条款,经买卖双方友好协商,达成以下补充协议:一、项目基本情况1. 双方确认,所购商品房项目名称为__________,项目地址为__________。
2. 双方对原合同中有关商品房规划、建设标准等事项进行明确和细化。
具体细节详见本协议附录。
二、付款方式及调整1. 买方应按照原合同约定的付款方式进行付款。
如因特殊原因需要调整付款方式,双方应签订书面协议,明确调整细节。
2. 付款期限、逾期付款责任等按照原合同约定执行。
三、交付标准与验收1. 商品房交付标准按照原合同及本协议约定执行。
卖方在交付前应进行质量检查,确保房屋符合交付标准。
2. 买方在接收商品房前有权进行验收,确保房屋质量、配套设施等符合约定。
如验收过程中发现问题,应书面通知卖方,卖方应在约定时间内进行整改。
四、物业管理1. 物业管理事项由原合同约定的物业公司负责,买卖双方应遵守物业公司的管理规定。
2. 买方应按规定缴纳物业服务费、公共设施维护费等费用。
五、保修责任1. 卖方应按照原合同及国家有关规定承担商品房保修责任。
保修期限、保修范围等按照原合同约定执行。
2. 如发生保修问题,买方应及时书面通知卖方,卖方应在约定时间内进行免费维修。
六、违约责任1. 买卖双方应遵守原合同及本补充协议的约定,如一方违反约定,应承担违约责任。
2. 违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同约定执行。
七、其他事项1. 本补充协议为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜,由双方另行协商决定。
3. 本补充协议一式两份,买卖双方各执一份。
4. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
附录:一、商品房规划、建设标准等具体细节(略)【此处省略具体细节,根据实际情况进行详细约定】二、其他需要明确的事项(略)【根据实际情况添加需要明确的事项】三、相关图纸及文件(略)【可附加相关图纸及文件作为附件】篇2本协议作为对商品房合同的补充和修改,双方在平等、自愿、公平的原则下,经过充分协商,达成以下协议:一、协议前言1. 本协议是对双方签署的商品房合同的补充和修改,是双方共同意愿的结果。
商品房买卖合同补充协议7篇
商品房买卖合同补充协议7篇篇1本协议是根据买卖双方共同意愿,在平等协商的基础上,就XXXX 年XX月XX日签订的《商品房买卖合同》(以下简称原合同)未尽事宜达成如下补充协议:一、买卖双方信息甲方(卖方):_________________________乙方(买方):_________________________联系方式:_________________________身份证号码/营业执照号码:_________________________通讯地址:_________________________二、物业基本情况物业名称:_________________________物业地址:_________________________物业面积:_________________________平方米购房总价款:人民币__________元整(大写)。
交付日期:自签订本协议之日起______天内交付房屋。
三、买卖双方权利义务及要求1. 甲方权利和义务:(1)甲方应确保所售房屋具备法律规定的销售条件,无任何形式的产权纠纷或法律问题。
(2)甲方应按时交付房屋,并保证房屋质量符合合同约定。
(3)甲方应提供真实有效的房屋产权证明及相关文件。
2. 乙方权利和义务:(1)乙方应按照约定时间支付购房款项。
(2)乙方应按时接收房屋,并遵守物业管理规定。
(3)乙方应了解并遵守该房屋所在地的相关法律法规。
四、房屋交付及验收1. 房屋交付时,甲乙双方应共同进行验收,确保房屋质量符合合同约定。
如有异议,应在验收过程中提出并协商解决。
2. 乙方应在验收合格后办理房屋交接手续,并签署交接确认书。
五、违约责任及赔偿1. 甲乙双方如有一方未履行本协议规定的义务,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致房屋无法按时交付或产权纠纷等问题,甲方应支付违约金并赔偿乙方相应损失。
3. 如因乙方原因未按时支付购房款项或接收房屋,乙方应承担违约责任,并支付违约金。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1一、协议目的本协议旨在补充和细化双方关于商品房买卖的主合同条款,以确保双方权益得到充分保障。
本协议作为主合同的补充,与主合同具有同等法律效力。
二、买卖双方信息买方(以下简称“甲方”):___________________卖方(以下简称“乙方”):___________________三、物业基本情况物业地址:___________________物业类型:___________________建筑面积:___________________平方米套内面积:___________________平方米公摊面积:___________________平方米购房总价:___________________元四、付款方式及期限1. 付款方式和时间节点:甲方应按照主合同及本补充协议约定的时间和方式支付购房款。
具体为:首付款_________元,余款通过银行贷款方式支付。
2. 乙方应在收到甲方全款后开具购房发票,并按照约定办理房屋交付手续。
五、房屋交付与验收1. 房屋交付时间:乙方应于本协议签订后______个月内将房屋交付给甲方。
如遇不可抗力因素导致延期交付,乙方应提前通知甲方。
2. 房屋交付时,甲方有权对房屋进行验收。
如甲方认为房屋存在质量问题,可要求乙方进行修复。
乙方应在合理期限内完成修复。
3. 甲方在验收过程中,如发现与主合同及本协议不符的情况,有权要求乙方进行更正。
乙方应在合理期限内完成更正。
六、产权登记与权属证明1. 乙方应在房屋交付后______个月内办理房屋产权登记手续,并交付甲方相关权属证明文件。
2. 如因乙方原因导致产权登记延误,乙方应承担违约责任,并按照主合同及本协议约定支付违约金。
七、违约责任与赔偿1. 甲乙双方如因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失,违约方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
2. 违约金的具体金额和支付方式由双方协商确定,并在主合同及本协议中明确约定。
商品房买卖合同补充协议模板(付款方式变更)6篇
商品房买卖合同补充协议模板(付款方式变更)6篇篇1甲方(出卖人):XXX,身份证号码:XXXX,联系电话:XXXX,通讯地址:XXXX。
乙方(买受人):XXX,身份证号码:XXXX,联系电话:XXXX,通讯地址:XXXX。
鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订的《商品房买卖合同》(以下简称“原合同”),买受人欲变更付款方式,经双方友好协商,达成补充协议如下:一、付款方式变更1. 买受人原计划以一次性付款的方式购买商品房,现申请变更为按揭贷款方式支付。
2. 买受人需自行承担因付款方式变更而产生的额外费用,包括但不限于贷款服务费、评估费、抵押费等。
3. 买受人应按照银行的要求提供完整的贷款申请材料,并配合甲方的相关工作,确保贷款顺利获批。
二、付款时间及金额1. 买受人应在签订本补充协议之日起XX个工作日内,向甲方支付首付款,首付款金额为合同总价款的XX%。
2. 剩余合同总价款的XX%,买受人应通过按揭贷款方式支付,具体贷款金额、利率及还款期限等细节,由买受人自行与银行协商确定。
3. 买受人应按照银行批准的贷款合同约定,按时足额偿还贷款本息。
三、违约责任1. 若买受人未按照本补充协议约定的时间支付首付款或未按时足额偿还贷款本息,视为买受人违约,应承担相应的违约责任。
2. 因买受人违约给甲方造成损失的,买受人应赔偿甲方的实际损失,包括但不限于利息损失、诉讼费用等。
四、其他约定1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议未尽事宜,可由双方另行协商解决,并签订补充协议补充。
3. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(出卖人):XXX日期:XXXX年XX月XX日乙方(买受人):XXX日期:XXXX年XX月XX日注意事项:1. 在签订本补充协议前,买受人应仔细阅读原合同及本补充协议的所有条款,确保理解其含义和法律后果。
如有疑问或不确定之处,建议咨询专业律师或金融机构。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜已签订《商品房买卖合同》,现根据双方自愿、平等、互利的原则,经友好协商,达成以下补充协议,以明确双方权益,保障买卖双方的合法权益。
一、总则1. 双方一致同意,本补充协议是对《商品房买卖合同》的修改和补充,若存在冲突,以本补充协议为准。
二、物业交付1. 交付期限:甲方应当在合同约定的交付日期前将符合本合同约定的商品房交付给乙方。
如甲方遇特殊原因未能按期交付,须及时书面通知乙方,并说明原因。
2. 交付条件:商品房应当通过竣工验收并符合合同约定条件。
甲方应在交付前书面通知乙方验收的日期和地点。
乙方应在收到通知后的约定时间内对商品房进行验收。
三、付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付购房款项。
如乙方未按约定时间付款,甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方选择贷款方式支付购房款项,应自行办理贷款手续并承担相关费用。
如因乙方原因导致贷款未能及时到账,甲方有权顺延交付日期。
四、产权登记1. 甲方应在商品房交付后约定时间内办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误,甲方应承担违约责任。
2. 乙方应配合甲方办理产权登记手续,提供所需资料。
如因乙方原因导致产权登记延误,乙方应承担相应责任。
五、质量保证及保修1. 甲方应保证商品房的质量符合国家标准和合同约定。
如乙方发现商品房存在质量问题,应书面通知甲方,甲方应按照约定进行修复或调整。
2. 甲方应对商品房的保修期限和保修范围做出明确承诺,并在交付时向乙方提供《质量保证书》。
六、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同约定,应承担违约责任。
具体违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。
2. 如因甲方原因导致不能按时交付商品房或产权登记延误,甲方应按照约定支付违约金。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
商品房买卖合同补充协议书8篇
商品房买卖合同补充协议书8篇篇1本协议是根据买卖双方对于编号为XXXXXX的《商品房买卖合同》(以下简称原合同)中的未尽事宜或需要进一步明确的事项进行补充约定,确保双方的权益得到充分保障。
经买卖双方友好协商,达成如下补充协议:一、买卖双方信息甲方(卖方):XXXX房地产开发有限公司地址:XXXXXXXXX法定代表人:XXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXX乙方(买方):XXXXXXXXXX地址:XXXXXXXXX联系方式:XXXXXXXXXX身份证号码:XXXXXXXXXX二、商品房基本情况补充协议涉及的商品房位于XXXXX(具体地址),用途为住宅,具体房号及面积等内容以原合同为准。
三、付款方式及期限买方应按照以下方式支付购房款项:1. 首付款:签订本协议后X日内支付原合同总金额的XX%(首付金额),计人民币XXXX万元。
2. 银行贷款:剩余款项(贷款金额)由买方按照银行规定申请贷款支付。
买方需在签订本协议后X日内提交贷款申请所需资料。
若因买方原因导致贷款未能及时到账,视为买方违约。
卖方有权按照原合同约定追究违约责任。
四、交房期限及条件卖方应于本协议签订后XX个月内向买方交付商品房。
交付条件为商品房已通过竣工验收备案,并取得《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
如因卖方原因导致延期交房,卖方需按照原合同约定支付违约金。
五、违约责任及处理方式如买卖双方中任何一方违反本协议约定,均应承担违约责任。
具体处理方式如下:1. 若买方逾期付款,卖方有权解除原合同并追究买方违约责任;若卖方逾期交房,应按照原合同约定支付违约金。
若违约金不足以弥补买方损失,卖方还应承担赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素导致违约,双方应协商解决。
如遇政府政策调整导致延期交房或其他特殊情况,卖方应在事件发生之日起X日内通知买方,双方可协商调整相关条款。
六、产权登记及办证事宜卖方应在商品房交付后X个月内为买方办理产权登记手续。
产权登记所产生的税费由双方按照国家法律法规规定承担。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇商品房买卖合同补充协议(精选篇1)卖方:________(以下简称甲方)身份证号:______买方:________(以下简称乙方)身份证号:______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:第一条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施:1、甲方所售房屋所有权证号为 ______号,房屋土地使用权证号为 ______号;2、甲方所售房屋位于______区______路(街)______号,为______结构;3、甲方所售房屋建筑面积______平方米;4、甲方所售房屋附属设施为______。
第二条房屋价格及其他费用:1、甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总金额为(人民币)___拾___万___仟___佰元整(含附属设施费用);2、双方交易税费由乙方负担,但过户费用不能超过5万,超过部分由甲方负担。
第三条付款方式:1、双在办理完产权过户手续、土地使用权过户手续并交清应缴纳税费的税费后,乙方一次性付给甲方肆拾肆万零仟零佰元整(含原来乙方支付给佳和桂宇房产信息部的叁万元整定金,由甲方向佳和桂宇房产信息部索要);2、乙方拿到属于自己的房产证和土地证后第二天支付剩余伍万元给甲方;第四条房屋交付:甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续(缴纳税费)后___日内,甲方将房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,则房屋交付时间可据实予以延长。
第五条办理过户:1、签订本合同三日内,甲方协助乙方办理产权过户手续。
2、过户手续税费票据写乙方的名字,税费票据由乙方保管。
3、乙方只付办过户手续时的税费,如果办理过户前产生的税费用由甲方负责。
4、甲方应交清过户前两证(房产证、土地证)的税费,由于甲方过户前两证(房产证、土地证)的手续不合法或者欠交相关的税费由甲方负担。
商品房买卖合同补充协议范本6篇
商品房买卖合同补充协议范本6篇篇1甲方(卖方):__________________乙方(买方):__________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事项已经签订了主合同,现根据双方的共同意愿,就相关未尽事宜达成以下补充协议:一、协议目的本协议作为甲乙双方所签订的主合同的补充,旨在明确双方在商品房交易过程中的权利和义务,确保双方权益得到合法保护。
二、房屋基本情况1. 房屋地址:__________________。
2. 房屋面积:建筑面积为______平方米,套内面积为______平方米。
3. 房屋布局:详细布局图见本协议附件。
三、交易价格及支付方式1. 房屋总价:人民币______元(大写:______)。
2. 支付方式:乙方按以下方式支付房价款:(1)合同签订后______日内支付定金______元;(2)房屋交付前支付房价款余额______元。
四、交付期限及条件1. 甲方应当在______年______月______日前将房屋交付给乙方。
2. 交付条件:甲方应提供竣工验收备案表、房屋产权证书等相关文件。
五、违约责任1. 若甲方未按时交付房屋,应支付乙方违约金,违约金按房屋总价的日万分之______计算。
2. 若乙方未按时支付房价款,甲方有权解除协议,并要求乙方承担违约责任。
六、产权登记及税费1. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋产权登记手续。
2. 产权登记所需税费,由甲乙双方按照国家规定各自承担。
七、质量保证及保修1. 甲方应确保房屋质量符合国家标准,否则应承担相应责任。
2. 甲方自房屋交付之日起,对房屋实行保修责任,保修期限为______年。
八、其他约定事项1. 甲乙双方同意,本协议未尽事宜由双方另行协商补充。
2. 本协议作为主合同的组成部分,与主合同具有同等法律效力。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
九、争议解决方式如甲乙双方在本补充协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2024年商品房买卖合同补充协议范本8篇
2024年商品房买卖合同补充协议范本8篇篇1一、协议前言鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于XXXX小区的商品房买卖合同,现经双方友好协商,本着平等、自愿的原则,对原合同中的部分条款进行补充和说明,特订立本补充协议。
二、协议目的本补充协议旨在明确买卖双方的权益,对商品房买卖过程中的一些未尽事宜进行细化与规范,确保双方交易的安全、透明与公正。
三、协议内容(一)物业交付1. 交付时间:甲方应于XXXX年XX月XX日前将符合合同约定的商品房交付乙方使用。
2. 交付条件:商品房应经过竣工验收合格,并具备居住使用条件。
具体的交付标准参照合同附件《物业交付标准》。
(二)付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间支付房款。
具体支付方式分为首付款和按揭贷款两部分。
2. 若乙方选择按揭贷款方式支付房款,应确保贷款手续及时办理完毕,并保证贷款机构按时将贷款发放至甲方账户。
如因乙方原因导致贷款无法及时到账,乙方需承担违约责任。
(三)违约责任1. 若甲乙双方中任何一方未能按照合同约定履行义务,均应承担违约责任。
具体违约责任及赔偿方式参照合同相关条款。
2. 若因不可抗力因素导致违约,双方应及时沟通协商,根据实际情况减轻或免除相关责任。
(四)产权登记及物业权属证明办理1. 甲方应在房屋交付后约定时间内协助乙方办理商品房的产权登记手续。
2. 甲方应确保所提供的物业权属证明真实有效,如因甲方原因造成乙方产权登记受阻,甲方应承担相应责任。
(五)房屋质量保证及维修1. 甲方应提供一定期限的房屋质量保证,自房屋交付之日起计算。
2. 如乙方在居住过程中发现房屋质量问题,应及时通知甲方,甲方应按合同约定进行维修或给予相应补偿。
(六)其他约定事项1. 甲乙双方同意,本补充协议内容与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同内容存在冲突,以本补充协议为准。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
商品房买卖补充协议书5篇
商品房买卖补充协议书5篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜已签订《商品房买卖合同》,现就有关未尽事宜,经友好协商,达成以下补充协议:一、协议背景及目的鉴于双方对商品房买卖合同的履行过程中,存在一些具体事项需要进一步明确和细化,为明确双方权益,保障交易顺利进行,特签订本协议。
二、房屋基本情况1. 甲方所售房屋位于____________________(地址),具体房型、面积等以政府相关部门颁发的房产证为准。
2. 乙方已对房屋进行实地查看,对房屋现状、周边环境等予以确认并充分了解。
三、交易价格及支付方式1. 双方同意,房屋总价为人民币________元(大写:____________________元整)。
2. 乙方应按照以下方式支付房款:(1)合同签订后X日内支付定金人民币________元;(2)房屋过户手续办理完毕后X日内支付剩余房款人民币________元。
四、房屋交付及产权办理1. 甲方应于本协议签订后XX日内将房屋交付给乙方,并完成相关物业交割手续。
2. 房屋产权办理相关费用由乙方承担。
甲方应协助乙方办理产权登记手续,确保乙方顺利取得房屋产权证书。
五、违约责任1. 若甲方未按照本协议约定时间交付房屋,应自逾期之日起每日向乙方支付总房款XX%的违约金。
2. 若乙方未按照本协议约定时间支付房款,应自逾期之日起每日向甲方支付应付未付房款XX%的违约金。
3. 若因甲方原因导致无法办理产权登记手续,甲方应退还乙方已支付的房款,并支付总房款XX%的违约金。
六、其他约定事项1. 甲方保证所售房屋无任何纠纷,无法律瑕疵。
若因甲方原因导致本协议无法履行,甲方应赔偿乙方因此造成的损失。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
经双方协商一致,达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
3. 若因本协议发生争议,双方应友好协商解决。
商品房买卖合同补充协议书5篇
商品房买卖合同补充协议书5篇篇1甲方(出卖人):____________________乙方(买受人):____________________鉴于甲乙双方就购买商品房签订了相应的买卖合同,为明确双方权利义务,经友好协商,特制定本协议作为买卖合同的补充。
一、协议目的本协议旨在补充和完善甲乙双方所签署的商品房买卖合同中的未尽事宜,以明确双方的权利和义务,确保双方权益得到合法保护。
二、物业基本情况1. 物业地址:____________________。
2. 物业类型:____________________。
3. 建筑面积:____________________。
4. 房屋布局及装修标准:按照买卖合同的约定执行。
三、买卖条件1. 房价款及支付方式:按照买卖合同的约定执行。
2. 房屋交付时间:按照买卖合同的约定执行。
如因不可抗力因素导致交付时间延迟,甲方应在合理期限内通知乙方。
3. 产权登记:甲方应在房屋交付后约定时间内办理产权登记手续,确保乙方取得房屋产权证书。
四、违约责任1. 若甲方未按照本协议及买卖合同的约定履行义务,视为违约,需支付违约金并赔偿乙方的实际损失。
2. 若乙方未按照协议及买卖合同的约定履行义务,亦视为违约,需支付违约金并承担因此产生的后果。
五、物业保修及维修责任1. 甲方应按照国家相关规定及买卖合同的约定承担物业保修责任。
2. 物业保修期满后,甲乙双方应按照公平、合理的原则共同承担物业维修责任。
具体维修责任划分及维修费用承担方式另行约定。
六、物业管理及社区管理1. 物业管理方式:按照相关法律法规及物业公司的规定执行。
2. 社区管理规定:乙方应遵守社区管理规章制度,共同维护社区秩序和居住环境。
七、其他约定事项1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,具有与买卖合同同等法律效力。
2. 本协议中的未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
3. 本协议在履行过程中如发生争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
商品房买卖合同补充协议范本7篇
商品房买卖合同补充协议范本7篇第1篇示例:商品房买卖合同补充协议范本甲方(卖方):证件类型:______________证件号码:______________联系地址:_____________________________________电话:____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方就乙方购买甲方名下位于______________的商品房(以下简称“房屋”),经过友好协商,就相关事宜达成如下补充协议:一、房屋交付时间:1.1 甲方保证在______________前将房屋交付给乙方,乙方应在该交付日期前支付全部房款。
1.2 若甲方无法在约定时间内交付房屋,应当提前______天以书面形式通知乙方,并重新协商确定新的交付时间。
1.3 若因不可抗力等原因导致交付时间延迟,一方应当书面通知对方,并提供相应的证明文件。
2.1 甲方应当按照买卖合同的约定,将房屋的产权证、房屋钥匙、相关配套设施等交付给乙方。
2.2 乙方在接收房屋之前有权对房屋进行检验,如发现房屋有明显质量问题,乙方有权拒绝接收并要求解决。
三、房款支付方式:3.2 房款支付方式为:__________。
3.3 如因乙方未能按时支付房款而影响到房屋交付时间的,甲方有权要求乙方支付违约金。
四、其他补充约定:4.1 房屋的装修和装饰工程由乙方负责完成,甲方应当协助乙方办理相关手续。
4.2 房屋过户的相关费用由乙方承担。
4.3 本补充协议一经签署即生效,具有同等效力。
本补充协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________附:商品房买卖合同原件一份第2篇示例:商品房买卖合同补充协议范本甲方:(出卖人)鉴于甲乙双方就甲方拟出售的商品房的买卖事宜,于(日期)签订了《商品房买卖合同》,现双方经友好协商一致同意对原合同进行补充,并达成如下补充协议:一、交房时间1.1 原合同约定的交房时间为(日期),现甲方承诺,将尽最大努力确保商品房于(日期)前交付乙方。
商品房买卖合同补充协议书5篇
商品房买卖合同补充协议书5篇篇1商品房买卖合同补充协议书甲方(卖方):______________乙方(买方):______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就《商品房买卖合同》(以下简称“原合同”)做出如下补充协议:一、交易房屋的基本情况:1. 交易房屋坐落地址:2. 房屋面积:3. 交易房屋的房号/门牌号:4. 交易房屋现状:商品房/二手房5. 交易价款:______________元(大写:______________)。
二、协议约定:1. 除原合同约定的相关事项外,买卖双方还特此协议:2. 买卖双方确认,该房屋系属独立产权房,无限制性转让、出租等情形。
3. 买卖双方确认,该房屋无产权纠纷,不在司法查封、冻结、轮候或其他限制之列。
4. 本协议系对原合同的具体补充,具有与原合同同等的法律效力。
5. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自签字盖章之日起生效。
三、其他约定:1. 本补充协议签订后,不影响原合同项下其他权利、义务的履行。
2. 如因合同履行过程中发生争议,买卖双方应友好协商解决,协商不成的,提交___仲裁。
3. 本协议未尽事宜,按照有关法律法规及双方当事人的约定处理。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________日期:____ 年___ 月___ 日以上为商品房买卖合同补充协议书,特此协议签署生效。
希望双方能够遵守协议的约定,顺利完成交易。
如有任何争议,将按照本协议及有关法律法规处理。
感谢您的合作。
篇2商品房买卖合同补充协议书甲方(出售方):(甲方姓名)身份证号码:**************乙方(买受方):(乙方姓名)身份证号码:**************根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定,乙方欲购买甲方位于(具体地址)的商品房,甲、乙双方经友好协商,就商品房买卖合同及相关事宜达成如下补充协议:一、商品房信息1. 商品房地址:(具体地址)2. 商品房面积:(面积)平方米3. 商品房产权证号:(证号)4. 商品房价格:(金额)元整二、支付方式1. 乙方支付房款的方式为:(方式及时限)三、房屋过户1. 房屋过户由买方承担所有费用,并按规定办理相关手续。
商品房合同补充协议7篇
商品房合同补充协议7篇篇1本补充协议是对《商品房买卖合同》的补充和修改,经充分协商,双方在平等、自愿的基础上订立本补充协议,以明确双方的权利义务,保障购房者的合法权益。
一、协议背景及目的本协议作为《商品房买卖合同》的附件,旨在补充和细化合同中未详尽阐述的内容,明确双方的权利和义务,以保障买卖双方的合法权益。
二、买卖双方信息卖方(以下简称甲方):____________________(公司名称)买方(以下简称乙方):____________________(客户姓名)三、商品房基本情况(在此详细描述商品房的位置、面积、户型、建筑结构等基本情况)四、房屋价款及支付方式1. 房屋总价款:人民币________________元整。
乙方按照合同规定支付购房款项。
2. 支付方式:(详细说明购房款的支付方式,如一次性付款、按揭付款等)。
五、房屋交付与验收1. 交付时间:甲方应于本合同签订之日起______天内将房屋交付乙方使用。
2. 交付条件:甲方交付的房屋应当符合相关法规及合同约定的条件。
3. 验收:乙方应在房屋交付时按照约定进行验收,如发现房屋存在质量问题,应当在______天内以书面形式通知甲方。
六、违约责任及处理方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同的约定,如一方违反合同约定,应承担违约责任。
2. 违约金的计算方式及支付方式应在出现违约情况时按照合同约定处理。
七、物业管理和服务(详细说明物业管理的相关内容,包括物业服务内容、费用、期限等)八、保修责任及售后服务1. 甲方对销售的商品房承担质量保修责任。
2. 保修期限及保修范围内的具体事项按照相关规定和合同约定执行。
3. 售后服务:甲方为乙方提供售后服务,包括房屋维修、咨询等。
九、产权登记与办证1. 甲方应在房屋交付后的一定时间内协助乙方办理产权登记手续。
2. 乙方应按照相关规定缴纳办理产权证书所需的相关税费。
十、其他约定事项1. 本合同的修改和解除必须经甲乙双方协商一致,并以书面形式确定。
商品房买卖合同补充协议书3篇
商品房买卖合同补充协议书3篇篇1鉴于甲乙双方就位于_______(地点)的商品房达成了买卖协议,为进一步明确双方权益及交易细节,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,在平等自愿的基础上,经友好协商,甲乙双方一致同意订立如下补充协议:一、背景说明甲乙双方已签署《商品房买卖合同》,现经友好协商,为保障各自权益及交易顺利进行,特订立本补充协议。
本协议作为买卖合同的补充,与买卖合同具有同等法律效力。
二、双方基本信息甲方(卖方):______________乙方(买方):______________三、补充协议内容1. 房屋交付与验收(1)甲方应当在合同约定的时间内交付房屋。
如因特殊情况需延迟交付,甲方需提前通知乙方,并说明原因。
(2)乙方在接收房屋时,应按照合同约定进行验收。
如发现房屋存在质量问题或不符合合同约定,应当在验收现场提出,并与甲方协商解决。
2. 付款方式及期限(1)乙方应按照合同约定支付购房款项。
如因特殊原因需调整付款期限,应提前与甲方协商,并达成书面协议。
(2)甲方在收到全款后,应向乙方出具正规发票。
3. 违约责任(1)如甲方未按照合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
(2)如乙方未按照合同约定履行义务,亦应承担违约责任。
4. 产权登记与办证(1)甲方应在房屋交付后约定时间内协助乙方办理产权登记手续。
(2)如因甲方原因致使乙方无法办理产权登记,甲方应承担相应责任。
5. 物业管理与服务(1)房屋的物业管理由______公司负责。
(2)乙方应遵守物业管理规定,按时缴纳物业管理费用。
6. 保修责任(1)甲方对房屋的质量问题承担保修责任。
保修期内,因质量问题产生的维修费用由甲方承担。
(2)保修期过后,房屋维修责任由乙方承担。
7. 其他约定事项(请根据具体情况添加其他需要约定的内容)四、争议解决方式如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1本补充协议(以下简称“协议”)是对双方所签署的《商品房买卖合同》(以下简称“主合同”)的进一步补充和修改。
在签署本协议之前,买卖双方已经充分了解并阅读了主合同的所有内容,现就有关事宜达成如下补充协议:一、买卖双方信息1. 买方信息:____________________姓名:____________________联系方式:____________________身份证号码:____________________2. 卖方信息:____________________公司名称:____________________联系方式:____________________营业执照号码:____________________二、物业基本情况对所购物业的描述,包括但不限于物业的地址、类型、建筑面积、户型、配套设施等,均已在主合同中详细描述。
买卖双方确认,已充分了解并同意主合同及本补充协议中的所有物业描述。
三、物业交付1. 交付日期:卖方应在_____年___月___日前将物业交付给买方。
2. 交付条件:物业交付时,应满足以下条件:(此处详细列举交付条件)。
3. 延迟交付:如卖方不能按期交付,应提前___天通知买方,并承担违约责任。
四、付款方式及期限买方应按照以下方式支付购房款项:(此处详细描述付款方式、比例、时间等)。
如买方未能按时付款,应支付滞纳金。
五、产权登记及办证1. 产权登记:卖方应在物业交付后___个月内办理产权登记。
2. 产权证办理:产权证由卖方负责办理,买方需提供相关证件。
3. 产权风险:如因卖方原因导致产权无法登记或产生纠纷,卖方应承担全部责任。
六、质量保证及保修1. 卖方保证所售物业的质量符合相关规定。
2. 物业保修期及保修责任按照相关规定执行。
3. 在保修期内,卖方应负责修复物业的缺陷和损坏。
七、违约责任1. 如买卖双方任一方违反本协议的规定,应承担违约责任。
商品房买卖合同补充协议3篇
商品房买卖合同补充协议3篇篇1本协议是根据买卖双方意愿,作为对《商品房买卖合同》(以下简称“主合同”)的补充和修改,以确保双方权益得到合理保障。
在签署本协议之前,买卖双方已经充分阅读并理解了主合同的内容,并在平等、公正、自愿的基础上,就有关事宜达成如下补充协议:一、买卖双方信息1. 买方信息:姓名:___________________身份证号:___________________联系方式:___________________2. 卖方信息:公司名称:___________________营业执照号:___________________联系方式:___________________二、物业基本情况1. 物业地址:_____________________________________。
2. 房屋面积:详见附件《房屋面积确认表》。
3. 房屋权属:明确房屋所有权归属及产权情况。
三、交易条款1. 房价款:买卖双方商定房价款为人民币________元整(大写:_________________________)。
2. 付款方式:按照主合同及本补充协议约定的时间和方式进行付款。
3. 交付期限:卖方应当在________年____月____日前将符合交付条件的商品房交付买方。
如遇到特殊情况,卖方应当在约定交付日前书面通知买方。
四、违约责任1. 若卖方未按照本协议约定的时间交付房屋,应当向买方支付违约金,具体金额按照主合同及本补充协议的约定执行。
2. 若买方未按照本协议约定的时间支付房价款,卖方有权解除主合同并追究买方违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致无法履行本协议,双方均不承担违约责任。
但应在合理期限内及时通知对方,并提供相关证明文件。
五、物业保修及维修责任1. 卖方应当对所售物业的质量负责,并按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 物业交付后,因买方使用不当或自然损耗导致的损坏,由买方自行承担维修责任。
解析商品房买卖合同补充协议文本8篇
解析商品房买卖合同补充协议文本8篇篇1甲方(出卖人):[甲方公司名称]乙方(买受人):[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确甲乙双方在商品房买卖过程中的权利义务,经双方协商一致,特订立本补充协议,以补充、修正和完善甲乙双方签订的《商品房买卖合同》(以下简称“原合同”):一、付款方式及期限1. 乙方选择按揭付款方式,需在签订本协议之日起七日内向甲方支付首付款,首付款金额为房屋总价的XX%。
甲方应在收到首付款后立即向乙方出具首付款发票。
2. 乙方应在支付首付款后七日内,按照银行要求提供完整的按揭贷款资料,并协助甲方办理银行按揭贷款手续。
3. 甲方应在收到银行按揭贷款后立即向乙方出具剩余房款发票。
二、交付期限及违约责任1. 甲方承诺在XXXX年XX月XX日前,将竣工验收合格的房屋交付给乙方。
如因不可抗力因素导致延期交付,甲方应提前告知乙方,并协商确定新的交付日期。
2. 若甲方未按约定时间交付房屋,自逾期之日起,甲方应按日向乙方支付已付房款万分之五的违约金。
3. 若乙方未按约定时间支付房款,自逾期之日起,乙方应按日向甲方支付未付房款万分之五的违约金。
三、房屋质量及保修责任1. 甲方交付的房屋应符合国家相关质量标准,并确保房屋结构安全、设施完备。
若房屋存在质量问题,甲方应负责维修并承担相关费用。
2. 甲方提供的房屋保修期限为XX年,保修期内因房屋质量问题导致的维修费用由甲方承担。
保修期满后,维修费用由乙方自行承担。
四、产权登记及税费1. 甲方应在房屋交付后XX日内,协助乙方办理房屋产权登记手续。
产权登记费用由乙方自行承担。
2. 房屋买卖过程中涉及的契税、印花税等税费,由乙方自行承担。
五、其他事项1. 本补充协议未尽事宜,可由双方协商解决。
协商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
3. 本补充协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
商品房买卖合同》补充协议
卖方(下称甲方)及买方(下称乙方)经友好协商,并在乙方清楚了解《商品房销售管理办法》和《城市商品房预售管理办法》后,签署了《商品房买卖合同》。
现双方就《商品房买卖合同》订立补充协议,条款如下:
一、《商品房买卖合同》约定的房价款未包含物业维修资金,物业维修资金由乙方缴付。
除房价款外,乙方还须按双方签订的《广州雅居乐花园各项收费标准》付清有关费用。
二、乙方选择银行按揭付款方式的,按以下约定履行:
1、签订《商品房买卖合同》五日内,乙方须办妥银行按揭签约手续(包括提供申请按揭所须的一切资料),否则每逾期一日,乙方按申请贷款总额的万分之五向甲方支付违约金,如乙方逾期30 日仍未办妥银行按揭签约手续,甲方有权解除合同,甲方解除合同的,乙方须按商品房总价款30%向甲方支付违约金。
2、乙方申请银行按揭贷款的年限、金额以银行最终批复为准。
如因乙方自身原因(包括但不限于提供资料不符合申请贷款银行的要求或有不良信用记录或有逾期供款记录等)造成银行批准的贷款金额低于乙方申请贷款金额的或不获银行批准贷款的,按以下方式处理:(1)银行批准的贷款金额低于乙方申请贷款金额的,乙方在接获甲方通知后十五日内前来办妥相关手续,同时付清差额部份金额之购房款,逾期按本补充协议第二条第1 款的约定履行。
(2)乙方贷款申请不获银行批准的,乙方应在接获甲方通知后,分四期向甲方支付房价款:①接甲方书面通知十五日内付贷款申请额的20%;②于三个月内付贷款申请额的50% :③于五个月内付贷款申请额的20%;④于六个月内付贷款申请额的10% 。
逾期按本补充协议第六条之约定作逾期付款处理。
3、乙方未能向贷款银行履行其应尽的义务(包括但不限于拖欠银行的月供款)导致甲方作为担保人承担了担保责任的,甲方有权解除《商品房买卖合同》,甲方解除合同的,乙方须按总房价款的30%向甲方支付违约金。
三、甲乙双方同意对主合同第四条补充约定:业主委员会重新选聘物业管理公司之前,乙方同意甲方委托中山市雅居乐物业管理服务有限公司番禺分公司负责本小区内的前期物业
管理工作,并在办理收楼手续时签订《广州雅居乐花园物业管理服务协议》、《广州雅居乐花园管理规约》、《广州雅居乐花园服务手册》并承诺遵守以上规约。
《广州雅居乐花
园物业管理服务协议》、《广州雅居乐花园管理规约》、《广州雅居乐花园服务手册》的
内容已在售楼部公示。
四、对《商品房买卖合同》第五条第 4 点层高,双方同意约定为:是指楼面至楼面之间的垂直距离。
主合同项下的商品房(商铺、首层及顶层洋房除外)层高达到2.8 米时,视为甲方就层高方面已按约定全面履行了义务。
如房屋是商铺、首层或顶层洋房等特殊单元时,层高以实际交付为准,乙方不就层高问题追究甲方的责任。
五、甲乙双方同意对《商品房买卖合同》第六条增加补充约定:乙方委托甲方将房款支付
至监控账号,乙方同意在主合同签订当日将房款付给甲方即视为委托生效,并同意甲方在
收到房款之日起10 个工作日内将房款支付至房管部门指定的监控账号,于收到房款之日起
30 天内持《商品房买卖合同》向广州市房地产登记机构申请办理网上备案确认手续。
六、双方同意《商品房买卖合同》第八条补充约定:如乙方未能按照主合同第六条约定的支付期限将各期房款支付给甲方或支付至监控账号,甲方有权要求乙方每日按房价款总额的0.1 %。
的标准支付违约金,并有权解除合同。
若甲方解除合同的,乙方按总房价款的5%
向甲方支付违约金。
对按揭款支付到监控帐号的时间约定为:甲方代理乙方办理按揭手续,甲方应在登记机构发出《抵押备案证明书》之日起60 个工作日支付至主合同约定的监控账户。
如因甲方的原因未能在60 个工作日内将银行按揭款支付至上述监控账户,乙方有权要求甲方每日按未入监控账户按揭款金额的0.1 %的标准支付违约金,直至甲方将全部按揭款项支付至上述监控账户。
七、对《商品房买卖合同》第十条交房期限的补充:1、乙方选择非银行按揭付款方式的,
须付清全部房价款(包括违约金)及《广州雅居乐花园各项收费标准》中相关费用,方可要求甲方交付该商品房;乙方选择银行按揭付款方式的,须于银行贷款放款后且乙方付清到期房款(包括违约金)及《广州雅居乐花园各项收费标准》中相关费用后方可要求甲方
交付该商品房,否则双方约定的交付使用时间相应顺延。
2、如遇不可抗力原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方在发生不可抗力事件之日起90 日内告知乙方的,甲方可以据实予以延期。
“不可抗力”包括但不限于不可避免或者克服的异常天气、异常地
质状况、政府行为及公用事业部门所引起的原因。
八、乙方应在收到甲方发出收楼通知书于规定的期限内到甲方指定的收楼地点办理有关手续,在此期限内,如乙方未办理收楼手续,视作乙方已对该商品房进行了验收、接管,甲方不再另行催告。
因此,乙方应从该期限之次日起向物业管理公司缴交物业管理费,该商品房
损毁等风险亦转移予乙方。
同时,甲方委托的物业管理公司有权追讨乙方欠交的物业管理费和相关公摊费用以及滞纳金。
在该商品房符合《商品房买卖合同》第十一条约定的前提下,乙方在按照甲方通知收楼的时间进行收楼时,如发现该商品房有未完善之瑕疵,有权要求甲方进行修缮,乙方应在收楼的当天填写好《收楼验收表》交回管理处,甲方则应按实际情况在合理时间内负责修缮。
修缮期间,乙方同意不向甲方作任何追偿。
九、《商品房买卖合同》及补充协议中所称的“该商品房项目”指《商品房买卖合同》第三条合同标的物基本情况中所约定的该商品房。
因政府部门变更该商品房项目的规划、设计的,不适用《商品房买卖合同》第十六条之约定。
如变更后的规划、设计影响了乙方对该商品房的使用,乙方可以在知道或应当知道该更变后30 日内要求终止《商品房买卖合同》,否则视为乙方选择不终止《商品房买卖合同》。
乙方要求退房的,甲方按同期国家银行定期存款利率计付利息。
十、办理房地产权证之约定:甲方应在乙方交齐房价款且办理收楼手续后730天内办妥房地产权证,但乙方须在甲方发出的《办证通知书》指定期限内将办理房地产权证的所有资料及面积差价款(详见《商品房买卖合同》第十五条)交付给甲方并委托甲方统一申办房地产权证的有关手续,否则办理房地产权证的期限相应顺延。
乙方履行完前述义务后,如因甲方的责任不能在上述期限内办妥房地产权证的,从逾期之日起,甲方按乙方已支付房价款的日万分之一向乙方支付违约金,至房地产权证出证之日止;如乙方未按约定交付办证资料的,则办证期限相应顺延。
如甲方逾期一年仍未办妥房地产权证的,乙方可退房,甲方在接乙方提出退房要求之日起90 日内退回乙方已支付房价款,并按已付房价款的5%支付违约金。
(乙方选择银行按揭付款方式的,办理房产证的起算日期为满足前述条件且按揭银行将办理房地产权证等相关资料移交甲方之日起算)。
十一、甲乙双方同意按《商品房买卖合同》第二十条的约定,并增加补充条款:乙方不得以甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准达不到约定的标准为由拒绝接收该商品房。
十二、甲方按《住宅质量保证书》承诺的内容承担保修责任的,乙方应对甲方的保修行为提供必要的便利,如因乙方拒绝甲方入场维修等原因导致甲方无法履行保修责任的,由此产生的责任由乙方承担。
十三、如《商品房买卖合同》第二十六条约定的房屋用途为商铺或商业用房时,双方同意该房屋不作饮食用途。
十四、对《商品房买卖合同》第二十七条双方同意约定为:《商品房买卖合同》约定要求甲方告知乙方相关事项的通知和信函(包括但不限于收楼通知书、办证通知书、取证通知书、催、缴款通知书),均以甲方寄出之日起生效(以寄出邮戳为准)。
十五、如乙方所购商品房附带有花园/露台,乙方在使用该花园/露台时不得搭建任何建筑物、不得堆放易燃易爆或有毒、散发异味的物品,对其绿化或装修工程应报物业管理公司审批,并应遵守物业管理公司的相关管理规定。
十六、如因乙方违约导致《商品房买卖合同》及本补充协议解除的,乙方已经使用了该商品房的,必须于接获甲方通知后三十日内将该商品房完好交回甲方,该商品房的一切附墙、附天花板、附地板等固定装修归甲方所有,如有任何损坏,乙方负责修复或承担修复费用,且乙方已支付的包括但不限于该商品房相关设备的初装费、税费等不予退回。
十七、甲、乙双方确认《商品房买卖合同》中记载的地址均是可正常通信之地址,如遇地址变更均应以书面方式及时通知对方,否则由此引致的通知不能等责任,由过错方自行承担。
十八、甲、乙双方同意《商品房买卖合同》及本补充协议未约定的事项均按我国相关法律、法规之约定执行。
本补充协议如与《商品房买卖合同》不一致,以本补充协议为准。