工程质量保修责任书范文
工程质量保修书范文
尊敬的业主：
感谢您选择我们公司在您的项目中负责工程建设，我们在工程质量方面一直秉承着严格控制质量的原则，以确保我们提供的工程质量能够满足您的要求。
我们公司承诺，我们提供的工程质量保修书是真实和完整的。
在您的项目中，我们将尽力确保满足所有合同要求，超出您对工程质量的期望，并根据以下协议提供保修：
1.保修期：我们公司提供的工程质量保修期为三年。
从竣工时间起至三年后有效。
2.保修内容：我们公司保修在竣工验收之后出现的防水、墙体开裂、地面变形等不符合设计或者相关标准以及建设质量和安全要求的质量问题。
若业主在签订竣工验收书或保修书时发现本工程质量的缺陷，则公司不承担保修责任。
3.保修方式：对于出现的维修，我们将在接到业主的保修通知后，在48小时内派专业技术人员进行现场检查和评估。
评估后我们将提供修理计划和费用预算，并与业主商量确认后进行修理。
若属于保修范围内，我们将免费提供材料和人工。
4.保修退休：如果我们按承诺的期限内未能满足并修复缺陷，业主有权要求我们返还工程保修金，但不得超过项目总价的5%，如业主未及时提出保修要求，视为业主已放弃保修责任和权利。
我们公司的目标是通过建设质量保证来确保业主的需求得到满足，同时建立长期的客户关系。
我们将严格遵守以上协议及相应的质量标准，为您提供最优质的服务，也希望您能放心地委托我们完成您的项目。
谢谢！。
工程质量责任书模版(三篇)
工程质量责任书模版尊敬的业主：您好！感谢您选择我们公司作为您的工程承包商。
为了确保工程质量和您的权益，我公司郑重在此向您提出以下责任书：一、质量方针本公司始终以“质量第一、诚信至上”为质量方针，并恪守“安全第一、预防为主”的原则。
我们将通过严格的工程管理、科学的施工技术和高质量的材料，确保工程质量达到国家标准和您的要求。
二、人员质量管理1. 本公司将选派具备相关资质和经验的专业技术人员担任工程项目负责人，负责组织和管理施工全过程，并与业主保持及时的沟通和协作。
2. 本公司将确保施工人员的资质合格，并严格遵守国家和地方的相关法规和标准，保证施工人员的安全意识，提供必要的劳动保护设施和培训，确保施工现场的安全和环保。
三、质量管理体系1. 本公司将建立健全质量管理体系，包括质量控制制度、质量检验制度、质量追溯制度等，以确保工程质量可以可追溯、可控制。
2. 本公司将按照合同约定的质量要求，进行全过程的质量管理，包括质量的计划、监控、检验和整改等环节，确保工程的每个细节符合要求。
四、材料管理1. 本公司将根据设计标准和具体要求，选用符合国家标准和行业规范的优质材料，并严格控制材料的采购、验收和使用环节。
2. 本公司将定期对所采购的材料进行检测和追溯，并对不合格材料进行退换和整改，以确保工程质量和您的权益。
五、质量控制措施1. 本公司将按照相关规范和施工技术标准，制定详细的施工方案和操作规程，并加强施工现场的管理和监督，以确保施工过程的质量可控。
2. 本公司将建立健全质量检测和评估体系，对施工过程和施工质量进行全面、多角度的检测和评估，及时发现和整改问题，确保工程质量达到预期水平。
六、售后服务1. 本公司将按照合同约定，对工程项目进行质保，并在质保期内提供免费的维修和保养服务，及时解决因质量问题引起的纠纷和争议。
2. 本公司将及时向业主提供工程验收报告和相关资料，并根据业主的要求提供技术指导和咨询服务，以确保业主对工程的满意度。
关于工程质量保修承诺书
关于工程质量保修承诺书•相关推荐关于工程质量保修承诺书（通用14篇）在现在社会，承诺书的使用频率越来越高，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。
来参考自己需要的承诺书吧！以下是小编整理的关于工程质量保修承诺书，仅供参考，希望能够帮助到大家。
关于工程质量保修承诺书篇1我公司xxx为保证xxx在施工完成后达到建设单位对本工程的质量、工程回访、保修等方面的要求，最大限度的满足建设单位的要求，我公司就本工程质量保修向建设单位做出如下承诺：1、保修期内的售后服务1.1保修服务范围1)保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。
2)对于工程承包范围内的施工项目，自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。
在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏，我公司将无条件进行保修。
3)由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷，或已超出工程质量保修期限的问题，我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
4)因不可抗力，包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏，与业主协商后确定修复办法，并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
1.2保修期限1、根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定，确定工程质量保修期限，并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。
1)地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用50年。
2)屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。
3)电气系统，给排水管道，设备安装为2年。
4)装修工程为2年。
2、工程保修及服务承诺1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。
2)严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周到，随叫随到。
工程质量责任书范本（2篇）
工程质量责任书范本尊敬的各位工程成员：为了更好地提高工程质量，确保项目按时按质完成，我们特制定本工程质量责任书，以明确各个工程参与方的责任和义务。
以下是责任书的内容：一、项目经理责任：1. 项目经理是工程项目的组织者和执行者，应当对工程质量负主要责任。
他应当确保工程设计符合国家相关标准和规定，并与设计人员密切合作，对设计方案进行审核和确保工程施工的可行性。
2. 项目经理应当组织并参与工程质量管理活动，包括但不限于：建立和实施工程质量管理制度，编制和审批施工组织设计、施工图纸及施工方案等。
3. 项目经理应当认真履行工程施工过程中的职责，包括但不限于：进行现场巡查与检查，确保施工现场符合安全和环保要求；组织施工过程中的质量把关，对施工过程中出现的质量问题及时进行处理和整改。
4. 项目经理应当及时向甲方报告工程质量状况，并与甲方保持密切沟通和协调，在工程进度和质量上取得双方的一致意见。
二、设计单位责任：1. 设计单位应当按照国家相关规定，对工程设计方案进行论证和审核，确保设计方案的可行性和合理性。
2. 设计单位应当组织专业技术人员编制施工图纸，明确各项施工要求和验收标准。
3. 设计单位应当与项目经理进行紧密配合，就工程设计和构造方案进行沟通和完善。
同时，对工程施工过程中出现的设计问题，应当及时提供技术支持和解决方案。
三、施工单位责任：1. 施工单位应当按照设计要求和标准进行施工，严格控制施工工艺和质量，确保工程质量达到国家相关标准和规定。
2. 施工单位应当建立和实施一套科学的施工管理制度，对施工现场进行合理组织和监督，并确保施工设备和工具的安全可靠。
3. 施工单位应当加强职工技能培训，提高职工的技术水平和安全意识，严禁使用劣质和滞后的施工材料，以保证工程质量。
四、监理单位责任：1. 监理单位应当依法履行监理职责，对工程施工过程进行全面监督和检查，发现施工过程中的违规行为及时提出整改意见并跟踪整改情况。
工程质量责任书范本(3篇)
工程质量责任书范本甲方：____乙方：____经甲乙双方协商，甲方将____承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此施工责任书，双方共同遵守。
一、承包方式：本工程采取大包干做法（发放乙方工程量由甲方安排为准）。
以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，二、工期从____年____月____日--____年____月____日，共计____天。
三、甲方责任：派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：项目负责：____联系电话：____业务负责：____联系电话：____施工负责：____联系电话：____四、乙方责任：1、派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：项目负责：____联系电话：____业务负责：____联系电话：____施工负责：____联系电话：____2、服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作;3、对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任;4、遵守法纪，文明施工;5、负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;6、负责乙方施工用水电的水电费;7、负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;8、负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;9、道路起点接____公司路口便道，终点在一号中。
10、路面结构采用0-5mm碎石面层（15cm厚），级配开山石基层（50cm厚），路面宽____米。
11、临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。
12、路面的密实度达到____%。
13、临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。
14、负责（____）年的工程质量保证维护。
乙方承担工程完工后（____）年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后____小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。
工程质量保修承诺书十二篇
工程质量保修承诺书十二篇工程质量保修篇1，你好！我单位在项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量创优良有如下承诺：1、在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。
2、在此工程施工中，同监理单位密切合作，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。
3、调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保优良工程目标的实现。
4、我方保证在工程竣工后，负责有关验收部门对我方施工工程的验收工作，并保证我方所施工工程的验收合格，同时提供有关验收部门的验收报告，使质量达到合格标准。
5、工程竣工后，我方将负负责2年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。
以上是我单位对该工程的质量承诺，若在施工中我方达不到发包人要求或我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方在直接责任时，我方愿受罚工程造价的%。
严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。
承诺单位：（公章）法定代表人或授权代理人（签字）：日期：年月日工程质量保修承诺书篇2为确保本次项目组织施工安全，本单位西安市53中家属楼楼面防水工程，施工负责人：尹文军，郑重承诺，将依照对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下：一、承诺在施工期间，严格按公司或市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）和市场《施工许可证》及公司《装修许可证》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或市场相关部门的日常管理和检查。
二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。
服从市场和公司监管。
三、办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交市场备案，按规定办理“临时施工出入证”。
并接受公司或市场监督检查，凭证出入施工现场。
工程质量责任书
工程质量责任书尊敬的各位领导：根据我公司与贵单位签订的《工程合同》，我公司作为总包方，承担了该合同项下的工程建设项目。
为了确保工程质量的稳定和可靠，维护双方的合作关系，我们自愿并愿意承担以下工程质量责任：一、工程设计责任1. 我公司将根据国家相关标准和贵单位的要求，委托专业设计机构进行工程设计，并确保设计方案的合理性和可行性；2. 我公司将加强对设计方案的审查，确保设计文件的准确性和合规性；3. 如因设计方案的问题导致工程质量事故或纠纷，我公司愿意承担相应的法律责任和赔偿责任。
二、工程施工责任1. 我公司将按照国家相关法律法规和贵单位的要求进行工程施工，确保施工过程中的安全性、规范性和质量可控性；2. 我公司将严格遵守施工图纸，合理安排施工工序和施工期限，控制工程质量风险；3. 我公司将配备专业的施工人员和现代化的施工设备，确保施工工艺的标准化和专业化；4. 我公司将定期组织工程质量检查，及时发现和处理施工中的质量问题，确保工程质量的稳定和可靠性；5. 如因施工质量问题引发的工程事故或纠纷，我公司愿意承担相应的法律责任和赔偿责任。
三、工程验收责任1. 我公司将按照《建设工程质量管理条例》的要求，积极配合贵单位进行工程验收工作；2. 我公司将提供完整和准确的工程验收材料，确保工程质量的可信度和可追溯性；3. 如因工程验收中发现存在质量问题，我公司将立即采取相应措施进行整改，确保工程质量达到贵单位的要求和标准。
四、工程保修责任1. 我公司将按照国家相关法律法规和贵单位的要求，对工程所涉及的设备和材料提供相应的质保期；2. 在质保期内，如因设备故障、材料质量问题等导致工程无法正常运行，我公司将迅速响应并提供维修和替换服务；3. 如因工程保修期内发生的工程质量问题造成贵单位经济损失或其他损害，我公司愿意承担相应的法律责任和赔偿责任。
五、工程质量监督责任1. 我公司将配备专业的工程质量监督人员，严格按照国家相关法律法规和贵单位的要求进行工程质量监督；2. 在工程施工过程中，我公司将与贵单位保持密切沟通，及时反馈工程质量监督的情况，并提出相应的改进措施；3. 如因工程质量监督不力导致工程质量问题，我公司愿意承担相应的法律责任和赔偿责任。
工程质量保修的承诺书范文(7篇)
工程质量保修的承诺书范文（7篇）工程质量保修的承诺书范文（精选7篇）在社会一步步向前进展的今日，承诺书在我们的视野里消失的频率越来越高，承诺书在写作上具有肯定的格式要求。
大家知道承诺书的格式吗？以下是小编为大家整理的工程质量保修的承诺书范文（精选7篇），仅供参考，欢送大家阅读。
工程质量保修的承诺书1发包人(全称)：承包人(全称)：为保证XX景观工程在合同使用期限内正常使用，发包人、承包人协商全都签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内根据有关规定及双方商定担当工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容绿化局部养护范围：xx园区内苗木养护内容：包括苗木浇水、修剪、病虫害防治、除草、准时清理枯枝、坏桩、断桩等;土建工程内容：地基根底工程、主体工程、景墙垒砌、园路铺设等;钢构造等。
二、质量保修期绿地养护保修期从竣工验收之日起养护期1年。
土建工程为1年，钢构造工程1年。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的工程，承包人应在接到修理通知7天内派人修理。
承包人不在商定期限内派人修理，发包人可托付其他人修理，保修费用从质量保证金内扣除。
2、发生需紧急抢修事故(如：管道跑水、漏电等)，承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基根底工程和主体构造工程的质量。
因承包人缘由致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人因担当损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程商定的工程质量保修金为施工合同价款的3%。
养护期满后，甲方付清余额。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章)：承包人(公章)：法定代理人(签字)：法定代理人(签字)：日期：日期：工程质量保修的承诺书2为保证×××××××工程在合理使用年限内正常使用，×××××××建筑公司向工程业主××××××××有限公司，在工程质量保修期内作以下承诺：一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括房屋建筑的地基根底工程，主体构造工程，屋面防水工程，外墙面的防渗漏，以及电气管线，给排水管道。
工程质量保修责任书
工程质量保修责任书工程质量保修责任书1一、工程质量保修范围和内容具体质量保修范围和内容双方约定如下：主合同载明的工程范围和内容，即为乙方保修范围和内容，因乙方原因造成的质量责任，由乙方负责保修。
二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程验收合格分别计算质量保修期。
双方根据国家有关建筑工程质量管理规定及《建设工程质量管理条例》中第39、40、41、42条的规定，结合具体工程约定质量保修期为年。
其它约定：三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的工程，乙方应在接到修理通知后24小时内派人维修。
乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员维修，保修费用从质量保证金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
假设因乙方施工质量引起的事故，抢修费用由乙方承当。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程的质量。
因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方承当全部损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付工程质量保证金一般不超过施工合同价款的10%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款5%，甲方从乙方结算中扣押，不计利息。
五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后60天内，将剩余保修金返还乙方。
六、其他本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同遵守。
建筑工程完工之后对于工程质量保修责任涉及哪些问题小编在上面给大家简单的找了几个涉及法律方面的相关问题供大家参考，记得在涉及到工程建筑质量问题上在保修期内如果出现质量不符合的情况或者是与合同标准质量不一致时，施工方是有责任的，要重新进行修复。
五、关于分项工程施工分包平安管理的暂行规定第一条为贯彻“平安第一，预防为主〞的方针，根据建设部和省市政府的有关指示精神，总包单位和分项施工分包都必须为平安生产负责，加强对分项工程的平安管理，特制定本规定。
第二条总包单位监督分包单位对国家有关平安生产方针、政策、法规、制度的贯彻落实，各分包单位必须服从总包单位的平安生产管理，因分包单位不服从管理导致平安事故发生的，由分包单位承当主要责任〔不低于80%〕。
工程质量保修协议书7篇
工程质量保修协议书最新7篇工程质量保修协议书篇一建设单位（以下简称甲方）_________________地址：____________________________________邮码：_______________电话：_______________法定代表人：____________职务：____________拆迁户（以下简称乙方）____________________地址：____________________________________邮码：_______________电话：_______________法定代表人：____________职务：____________根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本协议，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）____平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
工程质量保修协议书8篇
工程质量保修协议书8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲乙双方就________________（工程名称）的承包事宜已经达成合同协议，为了明确工程质量的保修责任及双方权益，在平等、公正、诚实的基础上，经双方充分协商，特订立本工程质量保修协议书。
一、协议目的本协议书旨在明确工程质量的保修范围、保修期限、保修责任及双方其他相关约定，确保工程质量的持久性和稳定性，维护甲乙双方的合法权益。
二、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程内容：________________（具体工程内容）工程质量保修范围：本工程的全部内容（具体以施工图及变更文件为准）。
三、保修期限本工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的工程质量缺陷进行无偿维修。
四、保修责任1. 乙方在工程竣工验收合格后，应向甲方提供工程保修服务。
对于因设计、材料、施工等原因造成的工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行响应，并在约定时间内完成维修工作。
2. 乙方应保证使用的维修材料质量符合国家相关标准，并承担维修费用。
对于因维修造成的新质量问题，乙方应承担相应责任。
3. 若因乙方原因造成工程质量问题未能及时维修，甲方有权委托第三方进行维修，相关费用由乙方承担。
4. 保修期内，乙方应定期回访工程，发现问题及时处理。
对于重大质量问题，乙方应采取紧急措施，确保安全。
5. 保修期满后，如甲方提出续签保修协议或延长保修期限，双方应友好协商并签订补充协议。
五、双方约定1. 甲方应按时支付工程款，确保工程进度款按时到账。
2. 甲方在工程竣工验收时，应按照相关规定和标准严格把关，确保工程质量符合要求。
3. 乙方应严格遵守国家有关工程质量保修的法律法规和规定，履行保修责任。
工程保修协议书模板5篇
工程保修协议书模板5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方经过友好协商，就本工程的保修事宜达成一致意见，为明确双方权责，保障工程质量和维修服务，特签订本协议。
一、协议目的本协议旨在明确工程保修范围、保修期限、保修责任、保修款项及其他相关事宜，确保工程在保修期内得到及时、有效的维修服务，保障工程质量和安全使用。
二、工程概况工程名称：__________工程地点：__________承包范围：__________工程内容：__________三、保修范围1. 乙方在保修期内负责对工程进行保修，包括主体结构、装饰装修、电气、给排水、暖通、消防等部分。
2. 乙方需对甲方提出的维修要求进行响应，及时完成维修工作。
3. 如因乙方施工质量原因导致的工程问题，乙方应负责无偿维修。
4. 非乙方施工质量原因造成的工程问题，双方可协商解决维修事宜。
四、保修期限本工程保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
五、保修责任1. 乙方应设立专门的保修服务机构，制定完善的保修服务制度，保障保修工作的及时性和质量。
2. 乙方在保修期内，应定期对工程进行巡检，发现问题及时处理。
3. 乙方在接到甲方维修通知后，应在规定时间内响应并到达现场进行维修。
4. 乙方应保证维修质量，如因乙方维修不及时或维修质量不达标，造成的损失由乙方承担。
5. 甲方应提供必要的维修条件，如场地、电源等。
六、保修款项1. 保修款项为____元（大写：____），支付方式及期限为______。
2. 保修款项支付前，乙方需提供相应的发票和验收合格证明。
3. 如因乙方原因导致维修工作无法按时完成，甲方有权扣除相应款项。
七、违约责任1. 若乙方未按照本协议履行保修责任，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因乙方违约给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
八、其他事宜1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
工程质量保修承诺书范文
工程质量保修承诺书范文
根据贵公司提出的合同要求，我们郑重承诺，在完成工程质量后提供以下保修服务：
一、服务内容：
1. 我方对工程质量承担全面保修责任，确保工程质量符合国家标准及贵公司的要求；
2. 在保修期内，如出现因我方施工或材料质量问题所引起的质量问题，我方将承担相应的保修责任；
3. 我方将保障工程的安全、可靠运行，确保工程设施正常使用；
4. 对于保修期内出现的质量问题，我方将尽快响应，并提供有效的解决方案，保证工程的持续运行。
二、保修期限：
1. 保修期为工程竣工验收之日起，持续时间为一年；
2. 在保修期内，我方将对工程质量进行全程跟踪维护，并在保修期过后提供长期的维护服务；
3. 若发现工程质量问题，贵公司可随时与我方联系，我方将立即进行处理并解决问题。
三、保修责任：
1. 对于工程质量引起的问题，我方将承担相应的赔偿责任，包括修
复工程质量问题及贵公司因此产生的损失；
2. 我方将对工程质量进行定期检查和维护，保证工程设施长期稳定
运行；
3. 凡我方责任范围内的问题，我方将无条件承担相应的责任，并对
贵公司做出合理的赔偿。
四、其他约定：
1. 贵公司对我方提供的保修服务表示认可，并对我方的服务满意；
2. 在合同期间，贵公司如有任何疑问或建议，可随时与我方沟通，
我方将积极回应并改进服务品质；
3. 一旦合同签订生效，双方将严格按照合同约定履行各自责任，维
护双方的合法权益。
综上所述，我方将全力保障工程质量，提供优质的保修服务，确保
贵公司工程设施的安全和稳定运行。
感谢贵公司对我方的信任与支持，期待双方合作愉快！。
工程质量责任书(13篇)
工程质量责任书(13篇)第1篇建设工程质量责任书第2篇水电工程质量的责任书第3篇建设工程质量责任书范本第4篇按岗位工程质量责任书第5篇安居工程质量目标责任书第6篇按岗位工程质量责任书的模板第7篇资料员工程质量责任书范本第8篇预应力张拉班工程质量责任书范文第9篇工程质量责任书模板第10篇资料员工程质量责任书第11篇水电工程质量责任书第12篇工程质量责任书精选范本第13篇工程质量责任书范文【第1篇】建设工程质量责任书为保证工程质量，依据《中华人民共和国建筑法》与《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应当建立质量责任制。
现将本项目部(项目经理)质量责任明确如下：本工程项目经理为：、技术负责人为：、施工管理负责人为：。
项目部必须严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改设计、不得偷工减料。
在施工时发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
项目部必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑配件、设备和商品进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或检验不合格的，不得使用。
必须严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。
建立、建全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
工程竣工后，其工程质量必须满足合同要求，在保修范围和保修期内发生质量问题的，项目部应当代表公司履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
公司：项目部：总经理：项目经理：年月日年月日【第2篇】水电工程质量的责任书水电工程质量责任书责任书编号：nsbd-xxpt-sg-工程名称：河南省南水北调受水区新乡供水配套工程30号输水线路第一施工标建管单位：新乡市南水北调配套工程建设管理局施工单位：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司为了加强新乡市南水北调配套工程的工程质量管理，落实质量责任终身制，确保工程质量，保护人民生命和财产安全，根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》及南水北调工程质量管理办法等有关规定，签订本责任书。
工程质量保修书(7篇)
工程质量保修书（7篇）工程质量保修书篇一甲方：________________乙方：________________甲方将______委托乙方施工。
为将乙方的技术质量管理工作纳入正常管理渠道，确保本合同工程的各项技术质量指标满足业主要求，质量最终目标为国家合格工程。
经双方协商，特签订协议如下，供双方共同遵守执行。
(一)、乙方质量责任：1、乙方的现场项目经理是质量管理责任人。
乙方必须精心组织、精细施工，确保所承担的本合同工程的质量等级。
2、乙方必须建立健全质量保证体系和完善各种考核制度。
施工现场必须配有足够的施工技术人员，并持有相应的上岗证。
3、乙方施工期间，必须按照国家现行有关技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底要求进行施工，不得擅自变更其内容，否则，由此产生的一切后果均由乙方承担。
4、乙方在施工期间，必须无条件地接受甲方、监理管理人员的现场检查与督促，对甲方、监理所提出的有关质量技术问题必须及时按要求进行整改。
5、乙方在施工期间，必须按甲方、监理技术质量管理工作考核标准要求，建立质量管理资料记录，如自检、交接检、专检、养护记录等，记录应符合甲方、监理要求。
6、乙方施工期间，必须严格执行有关试验、计量等方面要求，不得擅自变更。
7、乙方在施工期间，对技术规范、工程质量验收标准和设计图纸及甲方的交底有不详之处，有权提请甲方作详细说明。
8、乙方在施工期间，对测量标高、放线以及对工程施工方案等认为有不妥之处，有权提请甲方重新布置。
9、乙方必须承担工程保修期间的保修义务。
乙方要努力提高职工质量意识和技术业务水平。
(二)、甲方质量责任：1、甲方现场质量控制管理机构为_____________。
2、甲方必须于各工序开工前，及时组织对乙方就关于规范、验收标准、设计图纸以及施工方案等做详细交底。
3、甲方在施工期间应通知乙方参加各种质量例会，并及时向乙方传达甲方的各项规章制度，以及明确考核准则。
4、甲方在施工期间，委托监理对乙方实施质量监督和检查，签发质量检查整改通知单，并责令乙方限期整改，以及有权按照甲方所制定的规章制度进行处罚。
质量责任书范文
质量责任书范文（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!质量责任书范文质量责任书范文十四篇质量责任书范文篇1甲方：______乙方：______为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，保障安全施工和各项工作的顺利进行，明确施工双方各级领导、管理人员和各职能部门的安全施工责任，保障施工双方的财产及人员的安全，保证本工程顺利完成，特制定责任状如下：一、乙方要严格按照施工现场安全的规定，全面贯彻执行档案;认真完成安全施工各项任务。
工程质量保修责任书(质量保修责任书 范本)
工程质量保修责任书(质量保修责任书范本) 【标题】工程质量保修责任书
甲、乙、丙、丁四方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就工程质量保修事宜达成协议，具体内容如下：
一、项目名称
甲方委托乙方进行的【项目名称】工程。
二、工程质量保修期
1. 工程质量保修期为【具体时间】。
2. 工程质量保修期内，如发现工程质量存在问题，乙方负责及
时协调丁方进行维修，确保工程质量符合相应规范和要求。
三、工程质量保修责任
（1）乙方承担对工程质量提供的保修服务，包括但不限于维修、更换等。
（2）丁方承担施工方质量问题的修补责任，确保问题得到解决。
2. 工程质量保修期过后，如因为乙方和丁方质量问题导致工程
质量存在争议或纠纷，乙方和丁方应承担相应的法律责任。
四、其他条款
1. 双方对本协议的解释、履行以及争议的解决将通过友好协商、和解或仲裁的方式进行，如协商不成，则提交【仲裁委员会名称】
进行仲裁。
2. 本协议自签字后生效。
【甲方】
签字：年月日
【乙方】
签字：年月日
【丙方】
签字：年月日【丁方】
签字：年月日。
工程质量质保协议书范本(3篇)
第1篇甲方： _______（建设单位名称）乙方： _______（施工单位名称）鉴于：甲方拟在_________（工程地点）建设_________（工程名称）项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。
双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，就工程质量保证事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________（工程名称）2. 工程地点：_________（工程地点）3. 工程规模：_________（工程规模）4. 工程类别：_________（工程类别）5. 工程合同总价：人民币_________元整（大写：_______元整）二、质保范围1. 本协议适用于甲方委托乙方施工的上述工程范围内的一切质量保证事宜。
2. 质保范围包括但不限于：施工图纸、设计文件、施工方案、施工质量标准、施工过程中的技术交底、材料采购、施工工艺、施工质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收等。
三、质保期限1. 本协议的质保期限自竣工验收合格之日起计算，期限为_________年。
2. 在质保期限内，乙方对工程出现的质量问题负有全面责任，并按照国家有关法律法规和本协议的约定，承担相应的维修、整改和赔偿责任。
四、质保责任1. 乙方应严格按照国家现行施工规范、质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到设计文件规定的质量等级。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，配备必要的技术人员和检测设备，对施工过程进行全过程质量控制。
3. 乙方应按照国家有关法律法规和本协议的约定，对施工过程中出现的质量问题进行及时整改，确保工程质量和安全。
4. 乙方应定期对工程进行自检，并将自检结果报告甲方。
5. 乙方应接受甲方和监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。
五、质保措施1. 乙方应选用合格的建筑材料、构配件和设备，并确保其质量符合国家有关标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保施工工艺和质量。
3. 乙方应建立健全材料检验制度，对进场的材料进行严格检验，不合格的材料不得使用。
工程质量保修责任书范文
工程质量保修责任书范文发包人：（全称）承包人：（全称）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。
具体质量保修范围，双方约定如下：（1）（2）（3）2 质量保修期2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。
单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年；（3）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：年；（4）供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期；（5）装饰装修工程为年；（6）其他项目年。
3 质量保修责任3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。
凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程质量保修责任书范文
发包人:(全称)
承包人:(全称)
为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人与承包人根据《中华人民共与国建筑法》、《建设工程质量管理条例》与《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其她项目。
具体质量保修范围,双方约定如下:
(1)
(2)
(3)
2 质量保修期
2、1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。
单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期如下:
(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间与外墙面的防渗漏工程为: 年;
(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为: 年;
(4)供热、供冷系统工程为: 个采暖期、供冷期;
(5)装饰装修工程为年;
(6)其她项目年。
3 质量保修责任
3、1 属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修,发包人可自行或指派第三方保修。
3、2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。
3、3 在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程与主体结构的安全与质量。
凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,承包人应立即实施保修。
3、4 质量保修完成后,由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。
6 其它
6、1 双方约定的其它工程质量保修事项:
6、2 本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人 (公章): 承包人 (公章):
法定代表人 (签字): 法定代表人 (签字):
工程质量保修责任书
为保证工程在合理使用期限内正常使用,甲乙双方协商一致签订工程质量保修责任书。
乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围与内容
具体质量保修范围与内容双方约定如下:主合同载明的工程范围与内容,即为乙方负责保修。
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程,按单项工程验收合格分别计算质量保修期。
双方根据国家有关建筑工程质量管理规定及《建设工程质量管理条例》中的相关规定,结合具体工程约定质量保修期为10年。
其它约定:屋面树脂瓦保修期为20年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围与内容的项目,乙方应在接到修理通知后24小时内派人维修。
乙方不在约定期限内派人修理,甲方可委托其她人员维修,保修费用从质量保证金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故,乙方在接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。
若因乙方施工质量引起的事故,抢修费用由乙方承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保工程的质量。
4、因钢架垮塌、屋面垮塌造成的人身伤害与财产损害的,乙方承担全部经济责任及法律责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保证金一般不超过施工合同价款的10%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款5%,甲方从乙方结算中扣押,不计利息。
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后60天内,将剩余保修金返还乙方。
六、其她
本工程质量保修书作施工合同附件,由施工合同的甲乙双方共同遵守。