FIDIC合同主要条款解读(完整版)
FIDIC合同主要条款解读(完整版)
FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定1.1定义解读:很多人对合同的名词性定义不重视,“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗?”天天见到的事物,未必认识的透彻,把握的精确。
定义,其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延,特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围(也即其外延)及与其他相关名词之间的边界,才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的,而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误,搞不清楚这个边界的精确位置,则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款(非FIDIC定义)定义,很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项,是一笔费用,一笔钱,所以在处理工程款相关事项时,就按款项事件来处理。
实际上呢?这个款项有着严格的限定,它是与工程直接相关的,只有对应于款项的工程相关事项成立,才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系,只说费用,导致超付等事件发生,就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第1.1.1.1条合同解读:本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同,FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起,包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同,只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同,到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时,合同组件包含哪些具体文件,应该反复核查,确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本,那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延,应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件,那么这个文件就是合同的一个部分,这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分,那它就不是合同。
它的内容,也就不是合同范围。
合同文件能否成为合同组件,还有个法定生效的问题。
在法律意义上,这个规定是很严格的。
fidic合同条款
fidic合同条款FIDIC(国际工程承包商协会)合同是国际上广泛使用的工程承包合同之一,下面将对FIDIC合同条款进行详细解读,介绍其主要内容和条款。
1. 预备性条款:预备性条款主要包括引言、执行日期、合同当事方的定义、合同文件的关系等内容。
这些条款为合同的执行奠定了基础。
其中还包括了法律适用、诠释、定义和解释等内容。
2. 执行期:执行期是合同中非常重要的一个条款,它规定了工程的开始日期、工程的完成日期和相关的延期条款。
这些条款包括了若干的起始日期、时间延迟和完成期限的条款。
3. 价款支付:合同对于价款支付的条款进行了详细规定。
包括价款的支付方式、金额、时间和条件等。
此外,还特别规定了索赔和索赔处理的办法。
4. 供货和设备:供货和设备是工程项目中非常重要的一环,合同对于供货和设备的规定进行了详细阐述,包括供货的验收标准、设备的保修期和维护等内容。
5. 工程设计:工程设计是工程项目中的核心环节,合同对于工程设计的规定包括了设计文件的提交、设计目标的达成等内容。
6. 变更和指示:在工程项目的执行过程中,难免会发生一些变更。
合同对于变更和指示的规范进行了详细阐述,包括变更的程序、法定时期、变更的费用等。
7. 索赔和解决争议:在合同履行过程中,可能会发生一些争议和纠纷。
合同对于索赔和解决争议的规定进行了详细阐述,包括争议解决的程序、方式和时间限制等。
8. 测试和验收:测试和验收是工程项目的最后一步,合同对于测试和验收的规定包括了验收标准、验收程序、保修期等内容。
9. 保险和责任:工程项目中保险和责任是重要的条款之一,合同对于保险和责任的规定进行了详细阐述,包括保险的种类、范围和责任的限制等。
10. 结束和终止:合同对于合同的结束和终止进行了规定,包括合同的终止条件、终止程序和终止后的责任等。
总体而言,FIDIC合同条款对于国际工程项目的执行提供了详细的规定和指导,保障了各方的权益,并规定了各方的义务和责任。
FIDIC合同条款解读
FIDIC合同条款解读第15条业主提出终止——承包商违约,给业主造成极大损害重点内容:1、承包商哪些违约情况导致业主有权终止合同;2、业主终止合同的程序;3、终止后如何对承包商已经完成的工作进行估价和支付;4、业主处于自身原因终止合同的权利。
通知纠正终止后果不利:1)业主:A、与贷款银行更新贷款协议、申请补充贷款并另行支付承诺费; B、剩余工作重新招标的费用,以及重新招标后合同价格的可能增加; C、工程拖期造成的间接损失等等;D、承包商的索赔及法律抗争。
2)承包商:A、工程获利的计划落空;B、履约保函被索赔;C、为工程提供的物资以及承包商的文件被收缴;D、施工接卸及临时设施可能被业主出售。
本款:发出一警告,要求其限期改正。
1、工程师没有签发通知的义务,则不能认为,没有通知就表明承包商机器人员在履行自己的义务,或表明工程符合合同要求——不是“必须通知”。
2、工程师的通知包括:A、承包商违约的性质;B、承包商不久其违约的合理期限;C、通知是根据本条所发出的。
业主提出终止本款给出完整清晰的规定,即:在何种情况下业主有权终止合同,通知业主还享有哪些权利、 1、终止的原因分2类:1)承包商在工程上表现出违约的情况; 2)承包商整个公司出现破产。
a. “履约保证”:想业主提交履约保证并保持有效,若未能履行——拒绝支付第一笔预付款;或终止合同。
b. 承包商放弃可能两种情况:故意不履行;或虽有意履行但缺乏履行能力。
一般认为构成放弃的表现为:至少承包商赞同工程,并且同时有明显的不再施工的倾向。
放弃工程属于实际违约行为——现实的违反合同义务;“明显表现出不再继续履行其合同义务的意向”属于预期违约——将来不履行合同义务。
所谓预期违约,是指合同履行期限来到之前,方式人在无正当理的情况下明确标志或一自己的行为表示不履行合同的行为。
预期违约与一般意义上的实际违约存在一定的区别:预期违约是在合同履行期带来之前的违约的现实危险,二实际违约是在履行期限带来之后的违约。
FIDIC合同条件概述+合同范本+通用条款解释
FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会(法文FEDERATION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS)的缩写。
FIDIC条件的标准文本由英语写成。
FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布,1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。
目前使用的国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计-建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用(标准)条件和专用特殊条件等三大部分。
(一)FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件(白皮书)FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件(第一部分)、特殊应用条件(第二部分)等组成,计44条。
并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。
业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分(计44条)、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。
(二)FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件(橘皮书)FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件包括:第一部分——通用条件:(1)合同;(2)雇主;(3)雇主代表;(4)承包商;(5)设计;(6)职员与劳工;(7)工程设备、材料和工艺;(8)开工、延误和暂停;(9)竣工检验;(10)雇主的接收;(11)竣工后的检验;(12)缺陷责任;(13)合同价格与支付;(14)变更;(15)承包商的违约;(16)雇主的违约;(17)风险和责任;(18)保险;(19)不可抗力;(20)索赔、争端与仲裁。
FIDIC合同协议书主要条款解读完整版
F I D I C合同协议书主要条款解读完整版文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定定义解读:很多人对合同的名词性定义不重视,“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗”天天见到的事物,未必认识的透彻,把握的精确。
定义,其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延,特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围(也即其外延)及与其他相关名词之间的边界,才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的,而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误,搞不清楚这个边界的精确位置,则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款(非FIDIC定义)定义,很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项,是一笔费用,一笔钱,所以在处理工程款相关事项时,就按款项事件来处理。
实际上呢这个款项有着严格的限定,它是与工程直接相关的,只有对应于款项的工程相关事项成立,才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系,只说费用,导致超付等事件发生,就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第条合同解读:本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同,FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起,包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同,只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同,到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时,合同组件包含哪些具体文件,应该反复核查,确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本,那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延,应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件,那么这个文件就是合同的一个部分,这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分,那它就不是合同。
它的内容,也就不是合同范围。
FIDIC合同主要条款的解读(二)
FIDIC合同主要条款的解读(二)本文针对FIDIC合同条款第1条中比较关键的几项内容进行分析。
开工日期一般习惯于在中标函里直接定义开工日期,如果不具备规定开工日期的条件,也注明“接甲方书面通知后××天内进场”。
尽量在中标通知书中安排好进场相关事宜。
按FIDIC的规定,中标函或其他文件没有说明时,开工日期以收到中标通知书后42天起计算。
但在实际中,如果一个工程的开工日期被简单默认为42天,估计国内大部分的合约经理要“丢饭碗”了。
竣工时间竣工时间以工程通过工程师验收为标准,这与雇主接收时间有一定区别。
按笔者的经验,FIDIC合同在竣工验收与雇主接收之间,使工程师有时很难处理,因为任何项目都不是工程师接收,有时甚至不是雇主来接收。
比如住宅工程实际是最终用户物业公司与小业主来接收。
现在有一种趋势,雇主会直接安排这种实质接收人参与进接收组里,这意味着承包商要直接面对最终用户。
由于我们国家的验收规范与最终用户验收之间有一些标准适用上的差别,容易出现工程通过工程师验收,雇主却以质量缺陷为理由迟迟不接收的情况。
如何处理此类情况呢?笔者认为工程师应该面对市场的必然需求,尽量在合同中设置小业主与物业公司以“雇主接收人员”参与、由工程师主持的竣工验收,并以这些雇主接收人员的签字确认作为竣工验收通过的先决条件之一。
这样承包商就可以在合同框架下做许多工作,对工程物权移交有利。
这种操作方式当然超越了国家验收规范的要求,但作为招标要求向投标人提出正式要求,应该不会成为合约问题,所以可操作性仍然很强。
某种程度上说,由工程师主持竣工验收后安排雇主接收,类似于工程师向雇主交工程。
所以工程师应该早安排,在早期的工程节点验收中引入雇主接收人员参与验收,最终验收工作将更加顺利。
雇主人员未必愿意在早期介入,这就需要工程师与雇主协商一个“接收”的方法,并在合同中予以明确。
竣工试验国内规范对具体竣工试验项目有详细的规定。
fidic 条款
fidic 条款摘要:1.FIDIC 条款的概述2.FIDIC 条款的主要内容3.FIDIC 条款在我国的应用4.FIDIC 条款的优势与不足5.总结正文:FIDIC 条款,全称为“国际咨询工程师联合会条款”,是由国际咨询工程师联合会(FIDIC)制定的一系列工程合同条款。
它是国际上广泛使用的工程合同文本,旨在为全球范围内的工程项目提供统一的合同管理标准。
FIDIC 条款主要包括以下四个部分:(1)合同的一般条款:这部分主要规定了合同的各方当事人、合同的组成文件、合同的签署和生效等内容。
(2)工程设计与施工条款:这部分主要规定了工程的设计和施工要求,包括工程的范围、进度、质量、成本等方面的要求。
(3)付款条款:这部分主要规定了工程款的支付方式和支付条件,包括预付款、进度付款、竣工付款等内容。
(4)争议解决条款:这部分主要规定了合同争议的解决方式,包括调解、仲裁、诉讼等内容。
FIDIC 条款在我国的应用非常广泛。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》就是以FIDIC 条款为蓝本制定的。
此外,许多国际工程项目以及涉及国际合作的国内工程项目,也都采用了FIDIC 条款。
FIDIC 条款的优势主要体现在以下几个方面:(1)公平性:FIDIC 条款充分考虑了合同各方的利益,力求实现合同各方的公平待遇。
(2)统一性:FIDIC 条款为全球范围内的工程项目提供了统一的合同管理标准,有利于提高合同管理的效率。
(3)明确性:FIDIC 条款的内容非常明确具体,有利于合同各方准确理解合同的各项要求。
当然,FIDIC 条款也存在一些不足之处。
例如,它的某些规定可能过于复杂,不太适应一些简单工程项目的需要。
此外,由于FIDIC 条款起源于西方国家,因此它在某些方面可能不太适应我国的实际情况。
总的来说,FIDIC 条款是一个非常重要的工程合同文本,它在全球范围内都得到了广泛的应用。
FIDIC合同的主要条款解析
1.Conditions of Contract for Construction (Harmonized Editions) For multi-development bank 该范本是在1999年新红皮书的基础上修改的,增加了银行的内容, 强调了“HSE”的工作。
1. 土木工程施工合同条件 (1957, 1965, 1977, 1987, 1992(DAB)) 2. 土木工程施工分包合同条件 (1994) 3. 机电设备安装合同条件(1963, 1980, 1987) 4. 设计—建造与交钥匙合同条件 (1995) 5. 业主与咨询工程师标准服务协议书 (1979, 1990, 1998)
FIDIC合同的主要条款解析
1. FIDIC合同条件类型与演变 2. FIDIC各合同范本适用条件 3. FIDIC合同条件分析与案例
1.FIDIC合同条件的演变与特点
FIDIC是什么 ?
总部位于瑞士日内瓦的“国际咨询工程师联合会”,成 立于1913,其目标 推动成员之间就国际工程咨询与承包 进行研究. 其主要工作就是举办国际会议、专业讲习班以及编制用 于国际工程领域的文件。 FIDIC因其编制高质量的国际合同文件范本而享誉全球。
讲座目录
1. FIDIC合同条件类型与演变 2. FIDIC各合同范本适用条件 3. FIDIC合同条件分析与案例 4. 与工程承包相关的其他合同
3.FIDIC 核心合同条款分析
新版合同条件共用多少条款?
• 新红皮书、新黄皮书、银皮书采用统一格式,都包 括20条,且大多数条款都一样
• 绿皮书更加简明,共包括15条 • 总体条件编制方法更“项目管理化”。
误期损害赔偿费。承包商因误期而承担的唯一责任。 不包括其他后果损失。自相应的竣工时间起至接收证 书注明的日期止的每日支付。但全部应付款额不应超 过投标函附录中规定的误期损失的最高限额。
FIDIC合同主要条款注解
FIDIC合同主要条款注解前言FIDIC(国际工程承包商联合会)是一家由工程承包商、工程师、建筑师及律师组成的非营利性组织,它制定了工程建设领域中广泛使用的国际合同标准。
FIDIC合同是国际工程项目中最常见的合同形式之一,因此了解FIDIC合同条款对各方(包括业主、承包商、工程师等)非常重要。
主要条款注解1. 合同的各方合同中定义了业主、承包商、工程师和“合同中的其他人”,并在条款中明确了各方的责任和权利。
合同中的“合同中的其他人”是指工程建设中除业主、承包商和工程师以外的人员或实体,如监理单位或政府部门。
2. 合同价款合同价款通常由若干部分组成,如工程的固定价格、变更工程的价格、索赔金额等。
承包商必须向业主提交开支报告,并承担由于支出不当而产生的后果。
3. 承包商的责任和义务承包商必须完成合同规定的工程,并符合设计要求、质量标准和安全规定。
此外,承包商还需保证工程设备和材料的合格性,承担工程雇员的工资支付责任,以及履行其他法律和法规要求的义务。
4. 业主的责任和义务业主必须向承包商提供必要的施工条件,并按合同规定支付价款。
此外,业主还需履行其他法律和法规要求的义务。
5. 工程师的职责工程师负责管理工程建设过程,包括合同管理、技术指导、质量控制、进度管理、变更管理等。
工程师还需要协调各方的工作,解决问题并进行结算。
6. 变更管理通过变更管理机制,合同各方可以协商处理由于变更产生的争议,包括价格、进度和其他影响。
变更必须经过书面确认并得到合同各方的同意。
7. 索赔管理合同各方在工程建设过程中可能会产生索赔,如因为合同外事项产生的额外费用。
索赔需要遵循合同规定的程序,并由工程师进行评估和审批。
总结FIDIC合同是工程建设中广泛使用的合同形式,合同条款中规定了各方的责任、义务和权利。
了解FIDIC合同条款对于合同各方非常重要,可以最大限度地保障各方的利益。
变更管理和索赔管理机制是FIDIC合同的两个重要组成部分,需要合同各方共同遵守。
FIDIC合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC(国际工程顾问与承包商联合会)合同是国际工程项目中最常用的合同之一。
本文将对FIDIC合同的十个关键条款进行解析,以帮助读者更好地理解和应用这些条款。
2. 合同范围和定义在FIDIC合同中,合同范围和定义是非常重要的条款。
它们明确了合同的适用范围、参与方的定义以及相关术语的解释。
合同范围和定义条款的明确性和准确性对于避免合同纠纷和误解至关重要。
3. 工程设计和规格FIDIC合同中的工程设计和规格条款规定了工程的设计要求和技术规范。
这些条款详细描述了工程的设计、质量标准和验收程序等内容。
合同双方必须遵守这些条款,以确保工程的设计和施工符合合同要求。
4. 合同价款和支付方式合同价款和支付方式是FIDIC合同中的另一个关键条款。
它规定了合同价款的计算方法、支付方式以及支付的时间表。
这些条款对于确保合同款项的及时支付和合同双方的财务安全至关重要。
5. 变更指令和索赔变更指令和索赔是FIDIC合同中的重要条款,用于处理合同变更和索赔事项。
变更指令条款规定了合同变更的程序和要求,而索赔条款则规定了索赔的程序、索赔金额的计算方法以及索赔的时限等内容。
6. 工期和延期工期和延期是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了工程的起止时间、工期的计算方法以及延期的程序和要求。
合同双方必须遵守这些条款,以确保工程按时完成并避免因延期而导致的合同纠纷。
7. 保证金和保险保证金和保险是FIDIC合同中的重要条款,用于保障合同双方的利益。
保证金条款规定了保证金的支付方式和金额,而保险条款则规定了合同双方在工程期间应购买的保险类型和金额。
8. 合同终止和争议解决合同终止和争议解决是FIDIC合同中的关键条款之一。
它规定了合同终止的条件和程序,以及争议解决的方式和程序。
这些条款对于处理合同纠纷和争议非常重要,可以帮助合同双方避免长期的法律纠纷。
9. 不可抗力和风险分担不可抗力和风险分担是FIDIC合同中的重要条款之一。
FIDIC条款部分解释
业主作为工程的投资人或所有者,在我国法律和国际通行法条中没有直接规定其在安全生产方面的职责,但是,依据合同相关条款业主还是应该在环境和场地等方面的安全工作予以支持和配合。
(1)国际咨询工程师协会菲迪克(FIDIC)2.1 进入现场的权利雇主应在投标函附录中注明的时间(或各时间段)内给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。
此类进入和占用权可不为承包商独享。
如果合同要求雇主赋予(承包商)对基础、结构、永久设备或通行手段的占用权,则雇主应在规范注明的时间内按照规范中规定的方式履行该职责。
但是在收到履约保证之前,雇主可以不给予任何此类权利或占用。
如果投标函附录中未注明时间,则雇主应在一合理的时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利,此时间应能使承包商可以按照第8.3款【进度计划】提交的进度计划顺利开始施工。
如果由于雇主一方未能在规定时间内给予承包商进入现场和占用现场的权利,致使承包商延误了工期和(或)增加了费用,承包商应向工程师发出通知,并依据第20.1款【承包商的索赔】有权:(a)如果竣工已经或将被延误,根据第8.4款【竣工时间的延长】的规定,对所有此类延误获得延长的工期,;以及(b)获得任何有关费用加上合理利润的支付,并将之加入合同价格。
在收到此通知后,工程师应按照第3.5款【决定】对此事作出商定或决定。
然而,如果雇主的过失(并且在一定程度上)是由于承包商的某些错误或延误造成的,包括承包商的文件中的错误或提交的延误,则承包商无权要求获得此类延长的工期、费用或利润。
2.2 许可、执照和批准雇主应根据承包商的请求,为以下事宜向承包商提供合理的协助(如果他的地位能够做到),以帮助承包商:(a)获得与合同有关的但不易取得的工程所在国的法律的副本,以及(b)申请法律所要求的许可、执照或批准,包括(ⅰ)依据第1.13款【遵守法律】要求承包商必须获得的,(ⅱ)为了货物的运送,包括清关所需的,以及(ⅲ)当承包商的设备运离现场而出口时所需的。
(完整版)FIDIC合同通用条款
FIDIC合同通用条款一、定义和解释(1)业主:指本项目的合同专用条款中指名的执行本建设项目投资计划的单位,或其指定的负责管理本建设项目的代表机构,以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
(2)承包人:指其投标已为业主所接受,并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人(单位),以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人(单位)。
(3)分包人:指承包人报经理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人(单位),或合同中指名作为分包本合同工程一部分的当事人(单位),以及取得该当事人单位资格的合法继承人(单位)。
(4)理工程师:指业主为本合同目的委托的或指定的承担本合同工程理工作的单位或个人。
并在合同专用条款中指名。
(5) 项目经理:指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。
(6)项目技术负责人:指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
(7)合同:指合同条款(通用和专用)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。
(8)图纸:指理工程师按本合同规定向承包人提供的全部设计图纸、和可能附有的计算书和有关技术资料,以及由理工程师签署的变更设计图纸,或由承包人提交并经理工程师批准的施工工艺图、计算书和其他有关技术资料。
(9)工程量清单:指投标书中已标价的工程量清单。
(10)投标书附录:指直接附在投标书(函)之后并构成投标书组成部分的附录。
(11)开工期:指投标书附录中规定的开工期限。
(12)交工日期:指实质上完成本合同工程或某单项工程施工并合格的通过交工验收后,在发给的交工证书上写明的日期。
(13)工期:指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间,均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。
(14)合同价格:指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价格总额。
2023fidic标准合同条款
FIDIC合同条款1. 引言FIDIC(国际工程咨询师联合会)合同是一种常见于国际工程项目的标准合同,被广泛采用于建筑、基础设施和工程领域。
FIDIC合同条款为各方在工程项目中的权益和责任提供了明确的规定和保障。
本文将对FIDIC合同的一些重要条款进行介绍和解释。
2. 主要条款2.1 合同类型FIDIC合同有多种类型可供选择,包括设计施工合同(红本)、工程及设计施工合同(黄本)和设计施工及运营合同(银本)等。
根据具体项目需求,选择合适的合同类型对于各方之间的权益保护至关重要。
2.2 总承包商的义务根据FIDIC合同的规定,总承包商有责任按时完成工程,并保证施工质量符合合同要求。
总承包商还必须提供必要的人力、设备和材料,并负责组织协调子承包商的工作。
同时,总承包商还必须购买相应的保险,以覆盖工程期间可能发生的意外损失。
2.3 业主的义务作为合同的业主,其主要责任是支付工程款项。
业主必须根据合同的支付条款及时支付工程款项,并按合同规定的方式支付。
在支付工程款项之前,业主有权要求总承包商提供相应的工程进展报告和财务报告。
2.4 变更和索赔在项目实施过程中,可能会出现一些变更和索赔的情况。
根据FID IC合同,任何一方都有权提出变更请求,但只有在被另一方确认后才能进行变更。
一旦发生变更,变更后的费用和工期也将得到调整。
另外,如果任何一方认为自己遭受了损失,可以提出索赔请求,但必须在合同规定的时间内提出。
2.5 争议解决如果各方之间发生争议,FIDIC合同提供了争议解决的机制。
首先,各方应该通过友好协商的方式解决争议。
如果协商不能解决,可以选择仲裁或诉讼的方式来处理争议。
FIDIC合同还规定了仲裁的程序和规则,以确保争议能够公正、公平地解决。
3. 总结FIDIC合同是国际工程项目中常用的合同形式之一,它为各方在工程项目中的权益和责任提供了明确的规定和保障。
合同类型的选择、总承包商和业主的义务、变更和索赔以及争议解决等是FIDIC合同中的重要条款。
通用范文(正式版)FIDIC合同十大关键条款解析
FIDIC合同十大关键条款解析1. 引言FIDIC(国际工程承包商联合会)合同是国际上广泛使用的工程建设合同,适用于各种规模的项目。
本文将对FIDIC合同中的十个关键条款进行解析,以帮助工程项目的相关方更好地理解和运用这些条款。
2. 合同形成FIDIC合同要求以书面形式订立,双方需签署正式合同文件。
这样可以确保双方对合同的内容有明确的理解和认可,避免后续争议的发生。
3. 质量控制FIDIC合同中规定了工程项目的质量控制要求,包括设计、材料和施工的质量控制。
承包商需要按照合同规定的标准进行质量控制,并提供相关的质量控制文件给业主方进行审核。
4. 工期和延期FIDIC合同对工程项目的工期进行了明确规定,并提供了延期的规定。
当出现不可抗力或其他合同规定的延期原因时,合同双方可以协商延长工期。
如果延期超出合同规定的期限,则可能会产生违约责任。
5. 支付条款FIDIC合同明确了工程项目的支付方式和时间。
根据合同约定,业主方需按照工程进展情况进行分期支付,以确保承包商能够按时获得工程款项。
6. 变更和索赔FIDIC合同中的变更和索赔条款为工程项目的变更和索赔提供了明确的规定。
当发生设计变更或工程变更时,承包商可以提出变更要求,并要求相应的变更费用和工期调整。
双方需在合同规定的时限内协商解决。
7. 解决争议FIDIC合同规定了争议解决的方式,包括谈判、仲裁和法院诉讼等多种方式。
合同双方需按照约定的程序解决争议,以减少纠纷可能的损失。
8. 担保和保险FIDIC合同中重要的条款之一是担保和保险。
承包商需要向业主方提供适当的担保,以确保工程项目的完成质量和工期。
同时,业主方需购买适当的保险,以减少承包商在工程过程中可能发生的意外风险。
9. 终止合同FIDIC合同中提供了终止合同的条件和程序。
当出现无法解决的争议或其他严重违约行为时,合同双方可以协商终止合同,并按照约定的程序进行结算。
10. 不可抗力FIDIC合同中明确了不可抗力的定义和影响。
FIDIC合同条件概述+合同范本+通用条款解释
FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会(法文FEDERATION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS)的缩写。
FIDIC条件的标准文本由英语写成。
FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布,1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。
目前使用的国际咨询工程师联合会(FIDIC)编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计-建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用(标准)条件和专用特殊条件等三大部分。
(一)FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件(白皮书)FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件(第一部分)、特殊应用条件(第二部分)等组成,计44条。
并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。
业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分(计44条)、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。
(二)FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件(橘皮书)FIDIC设计-建造与交钥匙工程合同条件包括:第一部分——通用条件:(1)合同;(2)雇主;(3)雇主代表;(4)承包商;(5)设计;(6)职员与劳工;(7)工程设备、材料和工艺;(8)开工、延误和暂停;(9)竣工检验;(10)雇主的接收;(11)竣工后的检验;(12)缺陷责任;(13)合同价格与支付;(14)变更;(15)承包商的违约;(16)雇主的违约;(17)风险和责任;(18)保险;(19)不可抗力;(20)索赔、争端与仲裁。
fidic 条款
fidic 条款(实用版)目录1.FIDIC 条款的概述2.FIDIC 条款的主要内容3.FIDIC 条款在国际工程中的应用4.FIDIC 条款的优势与局限性正文【概述】FIDIC 条款,全称为“国际咨询工程师联合会条款”,是国际上广泛使用的工程项目合同条款。
它为工程项目的实施和管理提供了一套完善的规则,旨在保护各方利益,确保项目顺利进行。
本文将对 FIDIC 条款的概述、主要内容、在国际工程中的应用以及优势与局限性进行详细解析。
【主要内容】FIDIC 条款主要包括以下四个部分:1.合同的一般条款:这部分包括合同的定义、合同的组成文件、语言、法律等基本内容,为后续具体条款的执行奠定基础。
2.工程设计与实施:这部分规定了工程设计的要求、设计文件的提交、设计修改等内容,以及施工阶段的相关责任和义务。
3.付款与支付:这部分详细规定了工程款项的支付方式、支付条件、支付时间等,确保双方在财务方面的权益得到保障。
4.合同的终止、完成与缺陷责任:这部分主要涉及合同在特定情况下的终止、工程完成后的验收、缺陷责任承担等事项。
【在国际工程中的应用】FIDIC 条款在国际工程项目中具有广泛的应用,尤其在涉及跨国合作、大型项目及基础设施建设等领域。
通过使用 FIDIC 条款,各方可以明确各自的权利和义务,降低合同纠纷的风险,提高项目执行的效率。
【优势与局限性】FIDIC 条款的优势主要体现在以下几个方面:1.国际通用性:FIDIC 条款是国际上广泛认可的工程项目合同条款,具有较强的通用性,适用于各种类型的工程项目。
2.公平性:FIDIC 条款力求在保护各方利益的前提下,实现合同各方的公平对待。
3.规范性:FIDIC 条款对工程项目的各个环节进行了详细规定,有利于提高项目执行的规范性。
然而,FIDIC 条款也存在一定的局限性:1.适用性:虽然 FIDIC 条款具有较强的通用性,但在某些特定情况下,可能无法满足特定国家或地区的法律法规、行业惯例等要求。
FIDIC合同主要条款的解读(1)
FIDIC合同主要条款的解读(1)第1条一般规定主要有如下几种情形:违反有效要约和要约邀请,违反初步协议,未尽保护、照顾、通知、保密等附随义务,违反强制缔约义务。
泄露或不正当使用商业秘密。
1.1定义解读:很多人对合同的名词性定义不重视,“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗?”天天见到的事物,未必认识的透彻,把握的精确。
在本合同有效期内,如国家调整利率,从调整之日起,乙方即按调整后的贷款利率计(结)算贷款利息,同时书面通知甲方和担保单位。
定义,其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延,特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围(也即其外延)及与其他相关名词之间的边界,才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的,而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误,搞不清楚这个边界的精确位置,则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款(非FIDIC定义)定义,很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项,是一笔费用,一笔钱,所以在处理工程款相关事项时,就按款项事件来处理。
实际上呢?这个款项有着严格的限定,它是与工程直接相关的,只有对应于款项的工程相关事项成立,才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系,只说费用,导致超付等事件发生,就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第1.1.1.1条合同解读:本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同,FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起,包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同,只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同,到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时,合同组件包含哪些具体文件,应该反复核查,确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本,那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延,应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件,那么这个文件就是合同的一个部分,这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
FIDIC合同主要条款解读
FIDIC合同主要条款解读(12)作者:郝林第5 指定的分包商解读:指定分包商在国内情况比较复杂,带政府指令性的甲方指定、专业性甲方指定、纯分包性甲方指定、甲指乙定等。
政府指令性分包主要是配套公司,供电、供水、供气、电话等等配套公司都是要自己施工相关小配套工程的。
按各地惯例不同,一些单体内的专项工程也是要强制分包,所以这一块工程雇主必定要指定给各配套工程公司来做。
这种指定分包雇主与承包商双方都没有办法,只能分包出去,并配合他们施工。
由于这个原因,雇主与承包商双方一般都能在合同操作中同心同德,相互协作,处理好与这些分包的相关工作,以保证工程顺利实施。
专业分包,主要是一些专业工程比如幕墙、钢构、智能化等。
这些专业工程一般都是细化设计与工程施工由一家公司来完成,工程实施都基本是在总包进场后很长时间后才进行,将这些专业工程再交给总包,将直接导致工程造价不可控。
所以雇主一般都会把这些专业工程以甲方指定分包的形式单独发包,FIDIC合同情况下也是如此。
这是工程施工自身的规律决定的。
总包一般对这种工程规律性的必然分包接受度也比较好,毕竟他自己做不了。
与前面的配套工程公司不同,此类指定分包由于与主体工程贴得紧,所以需要总包相当大的配合、协调与管理。
一般来说,总承包商完成这块配合、协调与管理工作都是做得不错的。
工程总归是要多个承包商来共同配合协调完成,这一点总包还是有清楚认识。
与国内工程不同,FIDIC合同下总包对指定分包承担的责任要多得多。
其中重要的一点认识是总包对任何分包承担一切责任。
这个是依据FIDIC合同第4.1款第三段“承包商应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任”,以及第4.4款“承包商应对任何分包商、其代理人或雇员的行为或违约,如同承包商自己的行为或违约一样地负责”得出的结论。
这就牵涉到清单中一项重要费用的合同义务对应,就是总包照管费。
总包照管费我在操作招投标时经常这样解释“就是我们常见的总包配合费”。
FIDIC 菲迪克合同(全部条款)
CONTENTS目录1General Provisions一般规定 (9)1.1Definitions定义 (9)1.2Interpretation解释 (19)1.3Communications通信交流 (20)1.4Law and Language法律和语言 (21)1.5Priority of Document文件优先次序 (21)1.6Contract Agreement合同协议书 (22)1.7Assignment权益转让 (22)1.8Care and Supply of Document文件的照管和提供 (23)1.9Confidentiality保密性 (24)1.10Employer’s Use of Contractor’s Documents雇主使用承包商文件 (24)1.11Contractor’s Use of Employer’s Documents承包商使用雇主文件 (25)1.12Confidential Details保密事项 (26)1.13Compliance with Laws遵守法律 (26)1.14Joint and Several Liability共同的和各自的责任 (27)2The Employer雇主 (29)2.1Right of Access to the Site现场进入权 (29)2.2Permits, Licences or Approves许可、执照或批准 (30)2.3Employer’s personnel雇主人员 (31)2.4Employer’s Financial Arrangements雇主的资金安排 (32)2.5Employer’s Claims雇主的索赔 (32)3The Employer’s Administration雇主的管理 (35)3.1The Employer’s Representative雇主代表 (35)3.2The Employer’s personnel其他雇主人员 (36)3.3Delegated Persons受托人员 (36)3.4Instructions指示 (37)3.5Determinations确定 (38)4The Contractor承包商 (40)4.1The Contractor’s General Obligations承包商的一般义务 (40)4.2Performance security履约担保 (41)4.3Contractor’s Representative承包商代表 (43)4.4Subcontractors分包商 (45)4.5Nominated Subcontractors指定的分包商 (46)4.6Co-operation合作 (46)4.7Setting out放线 (48)4.8Safety procedures安全程序 (48)4.9Quality Assurance质量保证 (49)4.10Site Data现场数据 (50)4.11Sufficiency of the Contract Price合同价格 (50)4.12Unforeseeable Difficulties不可预见的困难 (51)4.13Rights of way and Facilities道路通行权于设施 (52)4.14Avoidance of Interference避免干扰 (52)4.15Access Route进场通路 (53)4.16Transport of Goods货物运输 (54)4.17Contractor’s Equipment承包商设备 (55)4.18Protection of the Environment环境保护 (55)4.19Electricity, Water and Gas电、水和燃气 (55)4.20Employer’s Equipment and Free-Issue Material雇主设备和免费供应的材料 (56)4.21Progress Reports进度报告 (58)4.22Security of the Site现场保安 (60)4.23Contractor’s Operations on Site承包商的现场作业 (61)4.24Fossils化石 (62)5Design设计 (64)5.1General Design Obligations设计义务一般要求 (64)5.2Contractor’s Documents承包商文件 (65)5.3Contractor’s Undertakin g承包商的承诺 (68)5.4Technical Standards and Regulations技术标准和法规 (68)5.5Training培训 (69)5.6As-Built Documents竣工文件 (70)5.7Operation and Maintenance Manuals操作和维修手册 (71)5.8Design Error设计错误 (71)6Staff and Labour员工 (72)6.1Engagement of Staff and Labour员工的雇用 (72)6.2Rates of Wages and Conditions of Labour工资标准和劳动条件 (72)6.3Persons in the Service of Employer为雇主服务的人员 (72)6.4Labour Laws劳动法 (73)6.5Working Hours工作时间 (73)6.6Facilities for Staff and Labour为员工提供设施 (74)6.7Health and Safety健康和安全 (74)6.8Contractor’s Superintendence承包商的监督 (75)6.9Contractor’s Personnel承包商人员 (76)6.10Records of contractor’s Personnel and Equipment承包商人员和设备的记录 (77)6.11Disorderly Conduct无序行为 (77)7Plant, Materials and Workmanship生产设备、材料和工艺 (79)7.1Manner of Execution实施方法 (79)7.2Samples样品 (79)7.3Inspection检验 (80)7.4Testing试验 (81)7.5Rejection拒收 (83)7.6Remedial Work修补工作 (84)7.7Ownership of Plant and Materials生产设备和材料的所有权 (85)7.8Royalties土地(矿区)使用费 (85)8Commencement,Delays and Suspension开工、延误和暂停 (87)8.1Commencement of Works工程的开工 (87)8.2Time for Completion竣工时间 (87)8.3Programme进度计划 (88)8.4Extension of Time for Completion竣工时间延长 (90)8.5Delays Caused by Authorities当局造成的延误 (91)8.6Rate of Progress工程进度 (92)8.7Delay Damages误期损害赔偿费 (93)8.8Suspension of Work暂时停工 (94)8.9Consequences of Suspension暂停的后果 (94)8.10Payment for Plant and Materials in Event of Suspension暂停时对生产设备和材料的付款 (95)8.11Prolonged Suspension托长的暂停 (96)8.12Resumption of Work复工 (96)9Tests on Completion竣工试验 (97)9.1Contractor’s Obligations承包商的义务 (97)9.2Delayed Tests延误的试验 (99)9.3Retesting重新试验 (100)9.4Failure to Pass Tests on Completion未能通过竣工试验 (100)10Employer’s Taking Over雇主的接收 (102)10.1Taking Over of the Works and Sections工程和分项工程的接收 (102)10.2Taking Over of Parts of the Works部分工程的接收 (103)10.3Interference with Tests on Completion对竣工试验的干扰 (104)11Defects Liability缺陷责任 (105)11.1Completion of Outstanding Work and Remedying Defects完成扫尾工作和修补缺陷 (105)11.2Cost of Remedying Defects修补缺陷的费用 (106)11.3Extension of Defects Notification Period缺陷通知期的延长 (107)11.4Failure to Remedy Defects未能修补的缺陷 (107)11.5Removal of Defective Work移出有缺陷的工程 (109)11.6Further Tests进一步试验 (109)11.7Right of Access进入权 (110)11.8Contractor to Search承包商调查 (110)11.9Performance Certificate履约证书 (111)11.10Unfulfilled Obligations未履行的义务 (112)11.11Clearance of Site现场清理 (112)12Tests after Completion竣工后试验 (114)12.1Procedure for Tests after Completion竣工后试验的程序 (114)12.2Delayed Tests延误的试验 (115)12.3Retesting重新试验 (116)12.4Failure to Pass Tests after Completion未能通过的竣工后试验 (117)13Variations and Adjustments变更和调整 (119)13.1Right to Vary变更权 (119)13.2Value Engineering价值工程 (119)13.3Variation Procedure变更程序 (120)13.4Payment in Applicable Currencies以适用货币支付 (121)13.5Provisional Sums暂列金额 (122)13.6Daywork计日工作 (123)13.7Adjustments for Changes in Legislation因法律改变的调整 (124)13.8Adjustments for Changes in Cost因成本改变的调整 (126)14Contract price and Payment合同价格和支付 (127)14.1The Contract Price合同价格 (127)14.2Advance payment预付款 (127)14.3Application for Interim Payments期中付款的申请 (130)14.4Schedule of Payments付款价格表 (131)14.5Plant and Materials intended for the Works拟用于工程的生产设备和材料 (133)14.6Interim Payments期中付款 (133)14.7Timing of Payments付款的时间安排 (135)14.8Delayed Payment延误的付款 (136)14.9Payment of Retention Money保留金支付 (136)14.10Statement at Completion施工报表 (137)14.11Application for Final Payment最终付款的申请 (138)14.12Discharge结清证明 (140)14.13Final Payment最终付款 (140)14.14Cessation of Employer’s Liability雇主责任的中止 (141)14.15Currencies of Payment支付的货币 (141)15Termination by Employer由雇主终止 (144)15.1Notice to Correct通知改正 (144)15.2Termination by Employer由雇主终止 (145)15.3Valuation at Date of Termination终止日期时的估价 (148)15.4Payment after Termination终止后的付款 (148)15.5Employer’s Entitlement to Termination雇主终止的权利 (149)16Suspension and termination by Contractor由承包商暂停和终止 (151)16.1Contractor’s Entitlement to Suspend Work承包商暂停工作的权利 (151)16.2Termination by Contractor由承包商终止 (153)16.3Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment停止工作和承包商设备的撤离 (154)16.4Payment on Termination终止时的付款 (155)17Risk and Responsibility风险和职责 (156)17.1Indemnities保障 (156)17.2Contractor’s Care of the Works承包商对工程的照管 (158)17.3Employer’s Risks雇主的风险 (159)17.4Consequence of Employer’s Risks雇主风险的后果 (160)17.5Intellectual and Industrial Property Rights知识产权和工业产权 (161)17.6Limitation of Liability责任限度 (163)18Insurance保险 (165)18.1General Requirements for Insurances有关保险的一般要求 (165)18.2Insurance for Works and Contractor’s Equipment工程和承包商设备的保险 (168)18.3Insurance against Injury to Persons and Damage to Property人身伤害和财产损害险 (172)18.4Insurance for Contractor’s Personnel承包商人员的保险 (174)19Force Majeure不可抗力 (176)19.1Definition of Force Majeure不可抗力的定义 (176)19.2Notice of Force Majeure不可抗力的通知 (177)19.3Duty to Minimise Delay将延误减至最小的义务 (178)19.4Consequences of Force Majeure不可抗力的后果 (179)19.5Force Majeure Affecting Subcontractor不可抗力影响分包商 (180)19.6Optional Termination, Payment and Release自主选择终止、支付和解除 (180)19.7Release from Performance under the Law根据法律解除履约 (181)20Claims, Disputes and Arbitration索赔、争端和仲裁 (183)20.1Contractor’s Claims承包商的索赔 (183)20.2Appointment of the Dispute Adjudication Board争端裁决委员会的任命 (186)20.3Failure to Agreement Dispute Adjudication Board对争端裁决委员会未能取得一致时 (188)20.4Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision取得争端裁决委员会的决定 (190)20.5Amicable Settlement友好解决 (192)20.6Arbitration仲裁 (193)20.7Failure to Comply with Dispute Adjudication Board’s Decision未能遵守争端裁决委员会的决定 (194)20.8Expiry of Dispute Adjudication Board’s Appointment争端裁决委员会任命期满 (195)1General Provisions一般规定1.1Definitions定义In the Conditions of Contract (“these Conditions”), which include Particular Conditions and these General Conditions, the following words and expressions shall have the meaning stated. Words indicating persons or parties include corporation and other legal entities, except where the context requires otherwise.在合同条件(“本条件”),包括专用条件和通用条件中,下列词语和措辞应具有以下所述的含义.除上下文另有要求外,文中人员或当事各方等词语包括公司和其他合法实体.1.1.1The Contract合同1.1.1.1“Contract”means the Contract Agreement, these Conditions,the Employer’s Requirement, the Tender, and further document (if any) which are listed in the Contract Agreement.“合同”系指合同协议书、本条件、雇主要求、投标书和合同协议书列出的其他文件(如果有).1.1.1.2“Contract Agreement” means the contract agreement referredto in Sub-Clause 1.6 [Contract Agreement], including any annexed memoranda.“合同协议书”系指第1.6款[合同协议书]中所述的合同协议书及所附各项备忘录.1.1.1.3“Employer’s requirements”means the document entitledemployer’s requirements, as included in the Contract, and any additions and modifications to such document in accordance with the Contract. Such document specifies the purpose, scope, and/or design and/or other technical criteria, for the Works.“雇主要求”系指合同中包括的,题为雇主要求的文件,其中列明工程的目标、范围、和(或)设计和(或)其他技术标准,以及按合同对此项文件所作的任何补充和修改.1.1.1.4“Tender” means the Contractor’s signed offer for the Works andall other documents which the Contractor submitted therewith (other than these Conditions and Employer’s Requirements, if so submitted), as included in the Contract.“投标书”系指包含在合同中的由承包商提交的为完成工程签署的报价,以及随同提交的所有其他文件(本条件和雇主要求除外,如同时提交).1.1.1.5“Performance Guarantees” and “Schedule of payments” meanthe documents so named (if any), as included in the Contract.“履约保证”和“付款计划表”系指合同中包括的具有上述名称的文件(如果有).1.1.2Parties and Persons各方和人员1.1.2.1“Party”means the Employer or the Contractor, as the contextrequires.“当事方(或一方)”根据上下文需要,或指雇主,或指承包商。
fidic工程施工合同
fidic工程施工合同FIDIC(国际大坝和水电机械师联合会)是国际上公认的工程施工领域标准合同的组织之一。
FIDIC工程施工合同(简称FIDIC合同)被广泛应用于各类工程项目,包括建筑、道路、桥梁、隧道等。
本文将详细介绍FIDIC工程施工合同的内容、条款以及其在实际应用中的重要性。
一、FIDIC工程施工合同的基本概念FIDIC工程施工合同是由各方签署的正式文件,用于规定工程施工过程中各方的权利、义务和责任。
合同内容一般包括项目的描述、价格与支付方式、质量要求、工期控制、安全要求等。
FIDIC工程施工合同强调公平、公正和平衡,确保工程各方在合同执行过程中得到公正对待。
二、FIDIC工程施工合同的主要条款1. 合同范围与定义FIDIC工程施工合同明确定义参与方、项目范围、工程标准和规范等,以确保各方对工程的理解一致。
2. 价格与支付方式合同规定项目价格的计算方式,包括工程数量的测量与计价方法、支付的时间表和方式等。
3. 工期控制FIDIC工程施工合同对工期进行明确规定,并设定罚款制度以确保工期的履行。
4. 变更与索赔合同明确规定变更和索赔的程序和条件,确保各方在工程实施过程中的权益受到保护。
5. 质量要求FIDIC工程施工合同明确规定了工程的质量要求和验收标准,以确保工程达到合同约定的质量要求。
6. 安全要求合同规定了工程的安全要求,包括施工过程中的安全措施和风险管理等。
7. 保险与责任FIDIC工程施工合同明确规定了保险责任的范围和责任分配的原则,以确保工程各方在意外情况下获得适当的保障与赔偿。
三、FIDIC工程施工合同的重要性1. 规范合同关系FIDIC工程施工合同作为一种国际通用的合同模板,统一了各方之间的合同关系,规避了合同条款的模糊和不确定性,减少了纠纷的出现。
2. 提高工程效率FIDIC工程施工合同对工期和质量的要求明确,使各方在合同执行中能够更好地协调,提高工程的施工效率和质量。
3. 保护各方权益合同明确规定了各方的权益和责任,在合同履行中提供了有效的保护机制,确保各方的合法权益得到维护。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
FIDIC合同主要条款的解读第1条一般规定1.1定义解读:很多人对合同的名词性定义不重视,“不就是我们天天见到的一些项目上的事物吗?”天天见到的事物,未必认识的透彻,把握的精确。
定义,其目的是要清楚地规范事物的内涵与外延,特别是要规范其外延。
只有清楚地说明了名词的涵盖范围(也即其外延)及与其他相关名词之间的边界,才能够清楚说明哪些事情是与本事物关联的,而哪些事情又是与这本事物无关的。
对名词外延范围及外延边界理解有误,搞不清楚这个边界的精确位置,则必然导致合同理解的错误。
比如国内合同工程款(非FIDIC定义)定义,很多人第一感觉就是把它当作一种合同款项,是一笔费用,一笔钱,所以在处理工程款相关事项时,就按款项事件来处理。
实际上呢?这个款项有着严格的限定,它是与工程直接相关的,只有对应于款项的工程相关事项成立,才会有工程款这笔费用成立。
忘记工程事项与工程款的对应关系,只说费用,导致超付等事件发生,就是没有清楚理解合同名词定义所致。
第1.1.1.1条合同解读:本条主要讲明合同组件。
与国内合同不同,FIDIC合同要求最好是把合同组件都装订在一起,包括投标人的中标投标书。
这个装订过的合同有时会有数千页之厚。
这样装订的好处是无论何时要查合同,只需要拿出一本东西就可以了。
不象国内合同,到结算时搜集一个个合同组件有时都会成为一种麻烦。
在合同装订准备正式签订时,合同组件包含哪些具体文件,应该反复核查,确保准确无误。
如果发生本应该是合同组件的文件最终没能进入合同文本,那这个失误就太低级了。
关于“合同”这个名词定义的外延,应该以其组件涵盖范围来理解。
合同规定哪些文件算做合同组件,那么这个文件就是合同的一个部分,这个文件涵盖的范围也就是合同涵盖的范围。
如果可以有依据地推断出某个文件不是合同组件一个部分,那它就不是合同。
它的内容,也就不是合同范围。
合同文件能否成为合同组件,还有个法定生效的问题。
在法律意义上,这个规定是很严格的。
比如某个文件,图章完备齐全,但文件没有完成送达程序,就仍然不能算是有效合同文件。
完成文件送达程序需要法定证据,比如传真记录、签收证明、邮政收据等。
一般的快递公司的收件证明是不能作为送达证明的。
只有拿到这样的快递公司送达对方的签收复印件,才算法定送达证明。
这种名词定义外延边界上的细节把握,才真正体现了对合同名词理解的准确度。
一点点的理解出入,都是“差之毫厘,谬以千里”。
合约工程师千万不要忽略这种细节的研究与把握,包括定义与程序,否则很容易犯错误。
机械工业出版社出版的《FIDIC施工合同条件》在本条款中有一个词的翻译我觉得不太好,“schedule”翻译成“资料表”虽然涵盖面足够了,但资料表这个说法容易引起岐义。
在中国人的感觉中,资料一般都只是做参考用的,通常不认为资料也会具有法定意义而成为合同依据。
虽然“schedule”涵盖范围有明确定义,什么样的“资料”才能算得合同“资料表”不大会理解的错误,但毕竟在感觉上有点不理想。
“schedule”一般是指先期提供,后期用来执行的表式,所以不如直接翻译成“图表”,或者“工作表”取工作用表之意。
这样翻译虽然与图纸定义有重叠,但涵盖面与理解上,感觉要好一些。
第1.1.1.2条合同协议书解读:合同协议书,简单了理解就是给合同当事人一个签字的地方。
设计这样一个文件,将合同主架构搭起来:当事人、标的物、工期、合同价款、合同组件及其解释程序等,然后列明签字人及证明人,让大家来签字。
既然这个文件是签字用的,那出现在它上面的一些参数就显得特别重要。
“合同主架构搭起来”意味着一部极大简化的合同,同时这个简化的合同又象目录一样,指向着对应的细节性合同组件。
所以这个构架一定要搭得准确:当事人、标的物、工期、合同价款、合同组件及其解释程序,以及其他的特定承诺项目,这些文件的对应指向,一定要写得明白无误,并注意与合同其他部份有无冲突关系。
协议书不要太长。
太长,就不是签字的地方,而成了另一份“合同条款”了。
那就失去它的作用。
条款合同协议书的推荐格式,FIDIC施工合同条件的附录里有。
不一定要全盘照搬它的格式,但研究一下它的措辞以及构架一个“合同主架”的方法,也是不错的选择。
第1.1.1.3条中标函解读:中标函,国内叫中标通知书。
国内很多法律文件就定义为中标通知书,所以国内使用FIDIC合同就有必要在本条内加一个中标通知书的定义。
可以措辞为“中标函即中标通知书……”。
中标函在很多人的理解就是一页纸,似乎就是雇主通知承包商“你可以进场了”那么简单,实际上中标函的法律意义是很重大的。
我们国家的工程合同是要约承诺制。
投标函是要约,中标函是承诺。
中标函发出,即意味着要约承诺的法律过程生效,也即合同已经生效。
不论合同协议书有没有签订都不影响中标函承诺已经兑现的法律效力。
所以中标函的承诺效应,才是它最重大的功能体现。
中标函承诺功能的准确体现,就体现在与之对应的投标函上。
一定要将中标函与投标函之间的关联关系做到严密:“我方接受贵方在xx年xx月xx日提供的投标函及xx年xx月xx日投标澄清函所列条件。
我方荣幸地通知贵方,依据上述承诺,你已被接纳为本项目中标人”。
在招投标过程中,有时会操作4~5次甚至更多次的投标澄清,其中的某个过程甚至会极大地改变招标标的物以及招标要求,如果中标函不能明确说明是指向哪个“投标承诺”,不能将这种对应关系列的很准确的话,那就要犯大错误了。
中标函是“那个投标函”的中标函。
这就是中标函的外延范围,其他次数的“投标函”,就不一定属于中标函范畴了。
第1.1.1.4条投标函解读:投标函一般按招标要求都需要密封送达,所以其外延范围比较容易确定,可以简单理解不在“密封文件”内的一般都不能算投标函内容。
对于招标澄清进行投标响应的澄清回复文件也是投标函的一种形式。
按规定这种响应文件也得是密封回复,包括双方可能产生的各种洽商纪要,都应该以“密封回复”的方式进行。
当然有时也会便宜从事。
所以上述以“密封回复”来说明投标函的外延范围虽然有点机械,但一般不会搞错。
实际操作中,双方有时会文件来往很多次,紧急情况下传真及快递方式都会使用。
文件只有签署与盖章后,方为有效。
而快递只有邮政快递才有送达效应。
白文尽量不要以法定文件的方式操作,至少也要有签字。
否则会有很多问题。
有时操作者喜欢用“盖章的人不在”“领导出去了”等理由来为这样的文件争取回旋余地,千万不要上当。
第1.1.1.5条规范要求解读:这一条主要是指雇主提供设计中的“工料规范”,前面说过了,这个是设计文件。
国内使用FIDIC合同,就要增加“法定规范”的定义了。
我们国家的“法定规范”使用范围较广也较细,很多工程的实施与验收过程都得按相应的法定规范进行,带有很大的强制性。
所以理清国家强制性规范与合同限定相互之间的关系,有时也很重要。
特别是现在很多住宅工程雇主会强制要求承包商接受小业主的收房验收,这就直接超越了“验收规范”规定的范畴。
如何良好地运作这一块,需合同当事人双方仔细权衡。
第1.1.1.6条图纸解读:按FIDIC的定义,图纸由雇主提供。
这与图纸是由设计院完成的显然矛盾。
为什么要这样定义呢?这是为了斩断承包商与设计院之间的关联关系。
对于由设计院完成设计交由“雇主提供设计给承包商”这种合同运作形式,设计院与承包商对项目的真实投资都不承担相关责任,所以一旦设计院与承包商联接起来,就极难避免两者串通以变更增加投资来变相牟取私利的可能。
国内以前这种现象很严重,现在很多开发商已经严令设计院与施工单位直接沟通,施工单位如果直接拿到设计院的变更,不但不能算做有效合同文件,还有可能被追究违约责任。
对于承包商来说,图纸由雇主提供,则图纸合法性由雇主承担责任。
雇主则很容易通过设计合同把这块责任明确给设计院。
承包商要求变更,就必须拿出“设计图纸不合理”的依据。
有了这样的依据,雇主就可以追究设计院的设计责任。
这样设计院与承包商之间串通变更的可能性就没有了。
不象以前,由于变更过程形成不了明确责任的文件,业主几乎拿设计院的变更没有办法。
设计院也就可以与承包商串通搞“变相变更”。
“由雇主提供设计”,就可以很自然地形成设计合同与施工合同之间的相互制约,大大减小了以前被联合操纵的可能。
图纸方面还要说明一点的是,国内设计规范没有提供“工料规范”的要求。
比如材料,只有“黄色大理石”或者“白色防水涂料”等定义。
工艺做法方面也有很多模糊的地方,比如“991”防水涂料2度。
“黄色大理石”是米黄还是木纹黄?“白色防水涂料”是弹性还是只具防水功能就行?991防水涂料2度是多厚?作为造价工程师,是极难按图纸的这些规定来为材料定价的。
这就直接造成了国内合同在签订合同时必须留下“施工期材料价格审核”的巨大活口。
现在很多房产开发商已经感觉到承包商在这块活口上的要求不正常性地增大,有种越来越难操作的感觉。
这个很正常,既然是有意留下的合同活口,承包商当然要利用,不利用他不是傻了吗?前面说过了,这种“施工期材料价格审核”的巨大合同活口对于单价合同来说有着太大的风险。
这个问题的最终解决,还是得落实到“工料规范”上。
必须在招投标时,在图纸与招标要求上明确规定各种材料各种可定价的细部要求及做法,直接让承包商包干这个材料。
实施过程中的变更,可以用投标材料价与变更材料价价差来解决单价变更,这样清单单价的调整就比较容易,合同单价超的风险就相对小。
就是超了,也比较容易说清楚超的原因。
这对于合同操作好处多多。
工料规范的主体是设计文件,希望国家能够调整设计规范,把“工料规范”明确为设计深度要求的一个部分。
这对于整个国家的工程建设管理,都有好处。
第1.1.1.7条资料表解读:“资料表”的英文原词是“schedule”。
资料表这个定义是99版FIDIC新增的定义。
由“schedule”的字面意思,容易想到这是把“进度计划”的重要性提高了。
这与大多数项目开发者更关心项目何时投入使用的事实相符合。
按FIDIC合同,schedule所涵盖的内容要广。
条款里有详细定义,这里不展开了。
第1.1.1.8条投标书解读:投标书的外延范围是招投标过程定义的,这里不展开来讲。
只是说一下,作为文件形式的投标书也是一个签字的地方,而且一般都是招标方提供的自定义格式,里面会有许多的要求投标方直接承诺的事项。
这份“格式投标书”与后面所有投标文件的关联关系及其承诺的事项一定要吃得透,才能去投标。
FIDIC合同条件下最好是少存侥幸心理。
如果有能力在FIDIC合同条件下完成索赔,那一定有能力吃得透招标文件要求;如果没能力吃透招标文件要求,千万不要想着靠“索赔”来实现合同利润。
否则一“索”一个跟头。
第1.1.1.9条投标书附录解读:一份合同,特别是格式合同,在招投标阶段大家真正想要去沟通的事项并不多,而且范围相对都比较明确,比如开竣工时间、付款条件、材差调整方式、保函条件等等。