10kV施工电源工程合同
10kv临时用电工程施工合同8篇
10kv临时用电工程施工合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]签订日期：XXXX年XX月XX日签订地点：[具体地点]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的临时用电工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条工程概况与承包范围1. 工程名称：XX单位临时用电工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 承包范围和内容：乙方负责完成甲方的10kv临时用电工程的安装施工任务，包括但不限于电缆铺设、配电设备安装、安全防护措施等。
不包括已明确由甲方自行完成的附属工作。
具体工作内容以甲方提供的施工图纸及变更说明为准。
第二条工程期限本工程自合同签订之日起开工，合同工期XX天。
如遇不可抗力因素，工期相应顺延。
第三条工程价款及支付方式一、工程价款：合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
合同价款包含但不限于材料费、人工费、税金等完成本工程所需的一切费用。
如施工中存在设计变更或新增项目，按实际发生的工程量结算。
二、支付方式：甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方工程款的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的XX%；剩余XX%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次付清。
甲方所有款项支付前，乙方需开具相应正规发票。
三、本工程使用的材料由乙方自行采购供应，材料应符合相关质量标准且具备出厂合格证等证明文件。
甲方有权对材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换并承担相应损失。
四、本工程的费用标准按双方约定内容采用固定总价包干方式结算。
除合同另有约定外，不因成本变动而调整合同总价款。
五、本合同工程总价已包含完成工程所需的各项费用（包括但不限于人工费、材料费、税金等），甲方无需再支付其他任何费用给乙方。
若发生合同约定以外的内容时，经双方协商一致后另行签订补充协议确定费用。
10kv临时用电工程施工合同3篇
10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议，自愿签订本合同。
一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间，在______地点进行临时用电工程施工。
2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。
二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息，保证施工现场安全；1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合；1.3 按照约定支付费用，并按时支付乙方的报酬；1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管；1.5 对乙方的施工工程进行监督，并有权进行验收。
2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务，确保施工安全、质量；2.2 根据甲方的要求，保质保量完成施工工程；2.3 对施工设备和材料进行维护和保养；2.4 遵守国家相关规定，确保施工安全；2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。
三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。
2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。
四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更，需经双方协商一致，签署书面变更协议。
2. 若出现以下情况，乙方有权解除本合同：2.1 甲方未按约定支付费用；2.2 甲方的施工现场不符合安全要求；2.3 其他影响施工的情况。
五、争议解决本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规及双方另行约定。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，共同完成施工任务，保证工程质量和安全，达到预期的效果。
10k配电施工合同
10k配电施工合同1. 引言甲方：地质：联系人：方式：乙方：地质：联系人：方式：2. 工程概况2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3 工程内容： 2.4 工程规模：2.5 工期要求：3. 乙方责任3.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和要求执行施工任务。
3.2乙方应按照相关法律法规、标准和规范要求进行施工，保证施工质量合格。
3.3 乙方应配备足够的施工人员和所需的工具设备，确保工程顺利进行。
3.4 乙方应按照工期要求完成工程，并确保工程交付甲方使用。
4. 甲方责任4.1 甲方应按照约定支付工程款项。
4.2 甲方应提供完整的设计图纸和工程要求给乙方。
4.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续，如施工许可证等。
4.4 甲方应提供工程所需的场地和相关配套设施。
5. 工程款项支付5.1 甲方应在工程开工前支付工程款项的30%作为预付款。
5.2工程款项的支付方式为：甲方根据乙方提供的发票结算，乙方提供发票后，甲方应在收到发票后的10个工作日内支付相应款项。
6. 违约责任6.1 若乙方未按照约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并可按照合同约定的方式对乙方进行相应责任追究。
6.2 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并可暂停工程的进行直至甲方支付相应款项。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和技术机密，双方应互相保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
7.2 本条款的保密期限为合同终止后的五年。
8. 合同解除与终止9. 争议解决9.1 对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
9.2 若协商未果，则提交至双方签署合同所在地的仲裁委员会进行仲裁。
9.3 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
10. 其他10.1 本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。
10.2 本合同未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。
10.3 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
10KV电力工程施工合同范本
10KV电力工程施工合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将10KV电力工程发包给乙方施工，乙方按合同约定的标准、质量、进度完成施工，甲乙双方共同协商达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：10KV电力工程1.2 工程内容：包括但不限于线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设等。
1.3 工程地点：____________1.4 设计单位：____________1.5 工期：本工程计划自____年__月__日开始，至____年__月__日竣工交付。
1.6 质量标准：符合国家电力行业施工质量验收规范及设计要求。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的__%；（4）剩余__%作为质量保证金，质保期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期满未发生质量问题，甲方支付乙方质量保证金。
第三条合同履行3.1 甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（3）按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（4）组织工程竣工验收。
3.2 乙方责任：（1）严格按照国家电力行业施工标准进行施工；（2）按合同约定的工期完成施工；（3）确保工程质量，承担质量问题的修复及整改责任；（4）按合同约定支付税金、规费等；（5）负责施工过程中的安全事故处理。
第四条违约责任4.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（2）未按合同约定提供施工场地及基础设施；（3）其他违反合同约定的行为。
10kv电力施工合同范本
10kv电力施工合同范本
甲方：____________（委托方）
乙方：____________（承包方）
根据双方自愿，经友好协商，就甲方委托乙方进行10kV电力施工项目，达成如下合同：
一、项目内容：
甲方委托乙方进行10kV电力施工项目，包括但不限于电缆铺设、设备安装、线路调试等工作。
二、工作期限：
本合同自双方签署之日起生效，工作期限为______（具体时间），双方可协商延长或缩短工作期限。
三、工作标准：
乙方应按照相关标准和规范进行施工工作，确保施工质量符合甲方要求。
四、施工报酬：
甲方应根据乙方完成的工程量支付相应的施工报酬，具体报酬标准为______。
五、保修期：
乙方承诺施工项目交付后提供一定期限的免费保修服务，具体保修期为______。
六、违约责任：
任何一方未履行合同义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失等。
七、解决争议：
合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交______仲裁解决。
以上内容经双方充分协商一致，以本合同正本作为有效证据，签字盖章即生效。
甲方（盖章）：____________
乙方（盖章）：____________
签订日期：____________
备注：本合同一式两份，双方各持一份。
10kv配电工程施工合同范本
合同编号：__________签订日期：____年__月__日甲方（供电方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行10kv配电工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____年__月__日以后甲方所有的10kv配电工程（以下简称“工程”）。
1.2 工程地点：甲方指定的地点。
1.3 工程内容：包括但不限于设备安装、线路铺设、土建施工、调试及验收等。
二、合同金额2.1 双方确认，本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的10%作为预付款。
2.3 剩余款项在工程验收合格后一次性支付。
三、工程期限3.1 双方确认，本工程的工期为____年__月__日至____年__月__日。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延期天数。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.2 乙方应承担施工期间的所有安全责任，包括但不限于人员伤亡、设备损坏等。
5.3 乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定支付合同款项。
6.2 甲方应提供施工所需的相关手续和资料，包括但不限于土地、规划、施工许可等。
6.3 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程的顺利进行。
七、违约责任7.1 乙方如未按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同金额的1%。
7.2 甲方如未按照合同约定支付合同款项，应支付违约金，违约金为未支付款项的1%。
10kv用电施工工程合同
10kv用电施工工程合同甲方（业主）：________________乙方（承包商）：______________鉴于甲乙双方就10kV用电施工工程项目达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容乙方负责甲方指定的10kV用电施工工程，包括但不限于电缆敷设、配电设备安装、调试及验收等相关工作。
二、工程标准乙方必须按照国家有关电力工程施工规范和标准执行，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
三、施工期限本工程自合同签订之日起计算，施工周期不得超过______天。
如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应协商确定延期事宜。
四、工程造价工程总造价为人民币______元，具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付总造价的______%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方按约定比例支付相应款项。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、质量保证乙方保证工程质量符合国家标准和行业规范，对存在缺陷的部分负责无偿修复直至合格。
六、安全生产乙方必须遵守国家有关安全生产的规定，采取有效措施保障施工现场安全，防止事故发生。
七、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
10kv专用电力工程合同样本
10kv专用电力工程合同样本
内容：
电力工程合同样本范本
甲方（发包方）：XXXXXXXX公司
乙方（承包方）：XXXXXXXX公司
鉴于甲乙双方在平等、自愿的基础上，就10kV专用电力工程项目达成以下合作协议：
第一条项目概述
1.1 工程名称：10kV专用电力工程。
1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXX。
1.3 工程内容：包括但不限于线路敷设、变压器安装、配电设备采购与安装等。
1.4 工程规模：总长度约为XX公里，包含XX个变电站和XX个配电室。
第二条合作条款
2.1 工期要求：自合同签订之日起XX个月内完成全部工程任务。
2.2 质量标准：按照国家相关标准及行业规范执行，确保工程质量达到优良等级。
2.3 安全责任：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中无安全事故。
第三条价格与支付方式
3.1 合同总价：人民币XXXX万元整（￥XXXXXXXXXX）。
3.2 付款方式：分期支付，具体如下：
- 预付款：合同签订后XX个工作日内支付合同总额的XX%作为预付款；
- 进度款：根据工程进度按月支付，每月不超过合同总额的XX%；
- 竣工款：工程竣工验收合格后XX个工作日内支付剩余款项。
第四条违约责任
4.1 如乙方未能按时完成工程任务或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
4.2 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金并承担相应违约责任。
第五条争议解决。
10KV电力改造工程施工合同范本
10KV电力改造工程施工合同范本甲方（供电方）：___________乙方（施工方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方10KV电力改造工程的施工事宜，经双方友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况工程名称：10KV电力改造工程工程地点：___________工程内容：对现有10KV电力系统进行改造，包括线路铺设、设备更换、系统调试等。
第二条合同价款本工程合同总价为人民币___________元整（大写：_______________________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为___________%。
2. 乙方完成合同约定的工程内容并经验收合格后，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同总价的一定比例作为进度款，进度款比例为___________%。
3. 剩余的合同总价比例将在工程验收合格并满足合同约定的质保期后，由甲方一次性支付给乙方。
第四条工程进度1. 计划开工日期：____年__月__日。
2. 计划竣工日期：____年__月__日。
3. 计划总工期：_____天。
第五条工程质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期的长短由双方在合同中约定。
第六条违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。
3. 因不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10kv工程合同范本
10kv工程合同范本甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________（工程名称）达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，经双方协商一致，订立以下合同：一、工程概述本工程为10kV输电线路建设，包括线路敷设、杆塔搭建、电缆铺设及相关配套设施安装。
工程地点位于_______________，总长度约为____公里。
二、技术规范和标准2.1 本工程应严格按照国家电网公司发布的《电力工程施工及验收规范》执行。
2.2 所有设备和材料必须符合国家标准G/T _________的要求。
2.3 施工过程中需遵守《电力安全工作规程》等相关安全规定。
三、施工周期与进度3.1 工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 乙方应按合同约定的时间完成各个施工阶段，并及时向甲方报告进度情况。
四、费用及支付方式4.1 工程总造价为人民币____万元整（￥_________）。
4.2 付款方式为：预付款30%，进度款根据实际完成的工作量按月支付，尾款在工程验收合格后支付。
五、质量保证与验收5.1 乙方须保证工程质量达到合同要求，并对所承担的工作负责。
5.2 工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可结算尾款。
六、违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应按照未完成部分的造价支付违约金。
6.2 如因甲方原因导致工程延期，甲方应赔偿乙方相应的损失。
七、争议解决若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件本合同的附件包括工程技术图纸、设备清单、施工方案等，作为合同不可分割的一部分。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
10kv临时用电工程施工合同6篇
10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就10kv临时用电工程的施工达成以下协议，以保障双方的合法权益，共同遵守以下约定：一、工程名称及地址：10kv临时用电工程，地址为__________。
二、工程内容：按照设计要求和技术规范，完成10kv临时用电工程的施工任务，包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期：本工程工期为__________天/月，具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格：本工程总造价为__________元，具体金额由双方协商确定。
五、付款方式：工程款项支付方式为__________，具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证：乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工，保证工程质量符合相关规定，并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产：双方承诺保证施工过程中的安全生产，遵守相关法律法规，确保工程安全顺利进行。
八、保密条款：双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方，遵守保密协议。
九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商决定，具有同等法律效力。
十一、生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成。
甲方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容，双方应遵守合同条款，共同完成工程任务，保障双方的权益。
10kv的变配电工程施工合同
10kv的变配电工程施工合同乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就10kV变配电工程施工事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 工程名称：10kV变配电工程。
1.2 工程地点：____________________。
1.3 工程范围：包括但不限于10kV变压器、高压开关柜、低压开关柜、电缆桥架、接地系统等设备的安装、调试及验收工作。
二、工程质量标准及要求2.1 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方的要求。
2.2 乙方应对施工过程中的质量问题负责，如发现质量问题应及时整改，确保工程质量达到验收标准。
三、工期及进度安排3.1 本工程自合同签订之日起计算，工期为____天。
3.2 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并按时完成各个阶段的施工任务。
四、工程造价及支付方式4.1 本工程总造价为人民币____元整（大写：____________________元整）。
4.2 甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款，预付款金额为总造价的____%。
4.3 甲方应在乙方完成各阶段施工任务并经甲方验收合格后，按照约定的比例支付相应的工程款。
五、安全生产及环保要求5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环保的法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工过程的安全和环境保护。
5.2 乙方应对施工过程中发生的安全事故负责，并承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 若乙方未按照合同约定的时间、质量完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
违约金的数额为总造价的____%。
6.2 若甲方未按照合同约定的时间支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
违约金的数额为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10KV电力线工程施工承包合同
甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围1. 工程名称：10KV电力线工程2. 工程地点：3. 承包范围：包括但不限于10KV电力线的设计、材料采购、施工、验收、移交和保修等所有工作内容。
第二条工期1. 本工程工期总天数为：天。
即从年月日至年月日。
第三条甲方应承担的工作与责任1. 甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2. 甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
3. 甲方应负责办理并取得施工现场所需的各项许可和批准，确保乙方能够顺利施工。
第四条乙方应承担的工作与责任1. 乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管线通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。
查找，收集管线资料，借助管线仪查找。
将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。
用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于第五条质量标准1. 本工程的质量标准应符合国家电力行业标准和规范，并满足设计要求。
第六条合同价款1. 合同价款为人民币元（大写：元整），乙方应按照合同约定的工程量和质量要求完成施工。
2. 合同价款支付方式为：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的%。
工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。
第七条违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应支付乙方违约金，违约金为应付款额的%。
2. 乙方未按约定时间完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的%。
第八条争议解决1. 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
10kv的变配电工程施工合同
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX项目10kV变配电工程1.2 工程地点：XXXX项目施工现场1.3 工程规模：本工程包括10kV变压器2台，高压柜4台，低压柜8台，电缆敷设约XX公里，以及其他相关配套设施。
1.4 工程质量：符合国家现行电力行业标准和规定，达到优良工程标准。
1.5 工程期限：自合同签订之日起XX日内完成。
二、合同双方2.1 甲方（发包方）：2.2 乙方（承包方）：三、合同内容3.1 乙方承担本工程的施工任务，包括设备安装、电缆敷设、接线调试等全部工作。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。
3.4 乙方应保证施工安全，遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格按照安全生产操作规程进行施工。
3.5 乙方应承担工程的一切税费、保险和其他相关费用。
3.6 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
四、合同价格4.1 双方按照附件一《工程量清单》和附件二《价格清单》确定工程总价款为XX元整（大写：人民币XX元整）。
4.2 甲方支付工程款项的方式如下：五、合同履行5.1 双方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成工程。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提供工程进度报告和质量验收报告。
5.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款项。
5.4 双方应遵守合同约定的保密条款，不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。
6.2 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或者赔偿相应的损失。
6.3 甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。
10kv配电站施工(合同)
10kV配电站施工合同1. 合同双方本合同由双方共同订立：甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]2. 背景根据双方的协商和达成的一致意见，甲方拟在指定地点建设一座10kV配电站，为乙方提供稳定的电力供应。
本合同描述了双方在配电站施工中的权利和义务。
3. 合同条款3.1 工程内容根据甲方的要求，乙方将负责工作：•设计、采购、安装和调试10kV配电站所需的电气设备和仪表；•进行土地平整、基础建设和建筑工作；•安装和调试配电站内的变压器、开关设备、电缆、保护装置等；3.2 工期双方约定，乙方应在合同签订后的X天内完成配电站施工，并交付给甲方。
具体工程进度以工程进展计划为准，乙方有义务按时完成工程。
3.3 质量要求乙方应确保配电站的施工符合相关规范和标准，并保证所使用的材料和设备符合国家标准。
甲方有权随时进行现场检查和监督，对发现的问题乙方应立即整改。
3.4 防护措施为确保施工安全，乙方应采取必要的防护措施，包括但不限于：•提供并确保施工人员佩戴合适的安全防护装备；•制定和实施针对施工现场的安全管理措施；•监控施工过程中的潜在危险，及时采取措施予以消除；3.5 交付与验收乙方完成配电站施工后，甲方有权进行验收。
甲方将根据合同约定对配电站的工程质量、安全运行以及合同条款的履行情况进行评估。
合格后，甲方将接受配电站并给予乙方相应支付。
3.6 付款条款双方同意按方式进行付款：•乙方在签订合同时，支付工程总造价10%的保证金给甲方；•工程进展到一定阶段，乙方可按阶段完成情况向甲方申请支付相应的工程款；•工程完成验收合格后，甲方将支付尾款给乙方。
3.7 法律责任如因乙方的原因导致配电站施工出现质量问题或延期交付的，乙方应承担相应赔偿责任。
同时，双方应协商解决争议，并可依法向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
4. 其他条款4.1 保密协议4.2 变更和解除未经双方协商一致同意，任何一方不得单方面变更或解除本合同。
如需变更或解除，应通过书面形式提前通知对方，并经过双方协商达成一致意见。
10kv临时用电工程施工合同
10kv临时用电工程施工合同甲方（发包方）：姓名：[甲方姓名]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方（承包方）：姓名：[乙方姓名]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]一、工程概况。
这可是10kv的临时用电工程呢，可重要啦。
工程地点就在[具体地点]。
这个工程的范围包括从电源接入点开始，到甲方指定的用电设备的所有临时用电设施的安装、调试等相关工作。
比如说那些电线电缆的铺设呀，配电箱的安装呀，就都得乙方来搞定哦。
二、合同工期。
1. 开工日期。
咱就定在[具体开工日期]开始干这个活儿。
这日子可都商量好了的，乙方可得按时来开工呢。
2. 竣工日期。
那竣工日期就是[具体竣工日期]。
这个时间可不能拖拖拉拉的，毕竟甲方这边也等着用电呢。
要是因为乙方的原因拖延了工期，那可不好啦。
不过呢，如果遇到一些不可抗力的因素，像什么刮大风下大雨特别厉害，或者是一些不可预见的政府部门的管制之类的，工期可以适当顺延。
但乙方得及时通知甲方，还得拿出证据来哦，可不能随便就说要顺延工期。
三、工程质量。
1. 标准要求。
这个工程质量必须得符合国家现行的关于10kv临时用电工程的相关标准和规范。
这可不是闹着玩的，电的事儿可关系到安全呢。
乙方得把这个工程当成自己家用电一样重视，每一个细节都不能放过。
2. 质量保证。
乙方得保证这个工程在竣工后的[质保时长]内不出问题。
如果在质保期内出现了因为乙方施工原因造成的故障或者问题，乙方得免费来维修或者整改。
甲方要是发现了问题通知乙方，乙方得赶紧来处理，不能磨磨蹭蹭的。
四、合同价款与支付。
1. 合同价款。
这个工程总共的价钱是[具体金额]元。
这个价钱可是双方都认可的，包含了乙方完成这个工程所需要的一切费用，像什么人工呀，材料呀，设备的使用呀，还有各种税费之类的。
2. 支付方式。
甲方会分阶段给乙方付钱哦。
第一阶段，在合同签订后的[具体天数]天内，甲方会付给乙方合同价款的[预付款比例]%，也就是[预付款金额]元。
10kv配电工程施工合同
b)配电设备的采购、安装、调试；
c)工程质量保证、售后服务；
d)工程所需材料的采购、运输、保管；
e)施工过程中的安全防护、环保措施；
f)与工程相关的其他各项工作。
2.2合同不包括以下内容：
a)土地征用、青苗补偿、拆迁赔偿等政策性费用；
b)工程建设期间因不可抗Байду номын сангаас因素导致的费用；
4.3隐蔽工程验收应在隐蔽前进行，由甲方组织，乙方配合。
4.4阶段验收应在工程进度达到约定比例时进行，由甲方组织，乙方配合。
4.5竣工验收应在工程全部完成后进行，由甲方组织，乙方配合。
五、合同价款及支付
5.1本工程合同总价款为人民币XX元（大写：XX元整）。
5.2乙方在合同签订后xx天内，向甲方提交合同总价款xx%的履约保证金。
5.3工程进度达到约定比例时，甲方支付乙方合同总价款xx%的进度款。
5.4竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款xx%的结算款。
5.5质保金为合同总价款的xx%，质保期满后，无质量问题，甲方支付乙方质保金。
六、违约责任
6.1甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。
6.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方采取补救措施。
6.3任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的质保期满为止。
10kv配电施工合同
一、工程概况
根据本合同规定，甲方（以下简称“甲方”）委托乙方（以下简称“乙方”）承担10kv配电施工工程（以下简称“本工程”）。本工程位于XX地区，主要包括10kv配电线路、配电室及相关设备的安装、调试等。
二、工程范围
1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.乙方负责提供本工程所需的设备、材料，并确保设备、材料的质量符合国家标准。
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签名）：_________________乙方代表（签名）：_________________
3.乙证、验收手续等。
4.乙方负责本工程的安全生产，确保工程质量和进度。
三、合同工期
1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程的施工、安装、调试等工作。
3.如遇不可抗力因素，影响工程进度，双方协商一致后，可适当延长合同工期。
六、安全生产
1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保本工程安全生产。
2.乙方负责本工程的安全生产管理，配备必要的安全生产设备和设施。
3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患，立即整改。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本工程总价款的5%。
2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的5%。
10KV线路及变台安装工程施工合同
10KV线路及变台安装工程施工合同合同编号：XXXXX甲方：XXX供电公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX一、工程概况本工程是10KV线路及变台安装工程，由甲方委托乙方进行施工。
本工程的目的是确保电力供应的可靠性和安全性，提高供电质量，满足用户需求。
二、工程范围1. 10KV线路安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责10KV 线路的安装工作。
具体包括线路杆塔的安装、导线的敷设、绝缘子的安装等。
2. 变台安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责变台的安装工作。
具体包括变台设备的安装、接线、调试等。
三、工期要求1. 本工程的总工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并在工期内按计划完成各项工程。
四、质量要求1. 施工过程中，乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家和行业标准。
2. 施工完成后，乙方应进行必要的检测和测试，确保线路和变台的正常运行。
五、安全要求1. 施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工人员和周围环境的安全。
2. 乙方应对施工人员进行必要的安全培训，提高他们的安全意识和技能。
六、支付方式1. 甲方将按照工程进度和质量验收情况，及时支付相应的工程款项。
2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件，以便甲方进行验收和结算。
七、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应的损失。
八、保修期1. 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，保修期内负责修理和维护工程中出现的问题。
2. 保修期为XX个月，自工程竣工之日起计算。
九、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院进行裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
息黔高速4标段10kV施工电源工程总承包合同合同编号：工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程建设单位：贵州路桥集团有限公司总承包单位：贵州天凌电力工程有限公司签订时间：年月日息黔高速4标段10kV施工电源工程工程总承包合同发包方：某某项目部（以下简称甲方）承包方：贵州天凌电力工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程。
2、工程地点：贵州省毕节地区。
3、工程规模：主干线长度约14.76km，支线部分合计约3.85km。
第二条：工程承包范围及内容工程的承包范围：从勘察设计、采购、施工、建设期维护至质保期（指按建设期完成之日起计算满两年）内的勘察设计、采购、施工、维护一体化总承包。
包括本工程关于电力设施勘察设计、审批、电力设施施工（安装）、调试、验收、搭火、建设期线路维护及询价人使用期线路维护等从设计、采购、施工至最终交付使用、使用期线路管理维护及缺陷修复的全部工作内容。
包括施工（安装）的材料费、机械设备、配（变）电设备采购、征地、青苗赔偿、林木赔偿、地方单位或个人要求的赔偿、电力设施验收、搭火、停电损失、整定值计算、工程相关的线路及环境保护，同时还包括合同明示或暗示的所有责任、义务。
（1）乙方承担的设计范围：总承包范围内的所有设计工作。
（2）设备、材料供货范围：总承包范围内的所有设备及材料供货（含公路施工用支线变压器、公路用变压器及安装）。
（3）乙方负责提供工程各个阶段全部的有关图纸、技术资料（含必要的电子文件版本，以下简称乙方技术文件）的详细内容。
（4）乙方负责的施工范围：总承包范围内的全部工程施工及安装施工（含工程各阶段发生或涉及到的林木砍伐、青苗杆基坑、拉线坑等建设场地赔偿，及公路施工用变压器、公路运营用变压器及安装）。
工程承包内容：息黔高速4标段10kV施工电源工程的勘察、设计；架设10kV 施工电源主干线及相应的公路施工用电支线变压器、公路用变压器及安装、工程涉及到的林木砍伐、青苗、杆基坑、拉线坑等建设场地赔偿；线路保护和其它所有附属工程：主要包括：1、10kV主干线电力线路长度（暂定）14.76km，导线采用JL/G1A-150/25。
单回路架设分支线3.85km，导线采用JL/G1A-50/8；安装配变11个台区,供电总容量须达到4500kW。
2、主要配变设备3、基础工程见《息黔高速4标段施工用电10kV支线及配变新建工程量表》4、杆塔工程见《息黔高速4标段施工用电10kV支线及配变新建工程量表》第三条：工程合同价款1、本工程采用综合单价包干的方式承包，合同暂定总价为人民币：元294.9685万元（大写：贰佰玖拾肆万玖仟陆佰捌拾伍元）。
1)主线线路长度（暂定）14.76km，单价：109753.17元/ km，支线（含配电）3.85km （暂定），单价345383.94元/km，折合人民币大写：贰佰玖拾肆万玖仟陆佰捌拾伍元（￥ :294.9685万元整）。
工程完工后按实际施工长度结算，在架空导线型号不变的前提下，单价按109753.17元/ km不变。
2)分支线3.85 km及配变11个台区，合计人民币大写：壹佰叁拾贰万玖仟柒佰贰拾捌元整（￥ :132.9728万元整）。
3）如甲方提供自有变压器等设备，且设备的合格证等资料齐全，并经供电部门同意可以用于本工程，则相应费用可以在合同价内按相同型号的设备价格予以扣除；4）甲方提供自有设备，如合格证等资料不齐全，原则上不用于本项目；如确需用于本项目的，经调试单位对设备进行调试并出具合格证明，并经供电部门同意可以用于本工程，设备费用按相同型号的设备价格经过年折旧计算后的残值在合同价内予以扣除。
乙方可协助甲方联系调试单位对旧设备进行调试，调试费用不在合同价范围。
2、甲方原因之设计变更引起工程量的增减按实际发生计算，本合同中已有适用于变更工程的单价；本合同中有类似变更工程单价的，参照本合同已有的单价变更合同价款；本合同中没有适用于/类似变更工程的价格，按照双方协商确认的单价计价。
3、发生增加工程时，甲方需作书面通知，乙方报价经甲方确认后，乙方必须在所工程量完工后20天内如实、严谨地向甲方报送工程签证，否则甲方有权拒收并视此增加工程不涉及到合同价款的增加。
第四条：承包方式1、本工程采用综合单价总承包的方式承包，即：包设计、施工安装（包工、包料）、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料价格上涨和政府性调整、包税金、包保修、包报建验收、包通电运行、包运行维护等所有内容。
2、本工程严禁分包或转包。
如有分包或转包，甲方有权解除合同，并追究由此一起的一切损失。
第五条：合同文件的组成1、本合同2、工程招标文件3、施工图纸/施工优化图纸（以供电部门审批确认为准）4、乙方投标提交的投标书。
5、中标通知书第六条：工程工期1、本工程工期定为60 个日历天。
2、计划开工日期：年月日，正式开工日期待甲方具备开工条件后，书面通知乙方为准。
3、工程竣工：工程范围的安装调试完成并正式通电为工程竣工日。
第七条：质量合格要求工程质量达到国家及电力行业质量检验评定标准的合格等级。
第八条：工程价款的支付与结算1、本合同签订后7天内，乙方获得该项目的供电批文后，施工图纸通过供电部门认可，甲方向乙方支付合同总价的20 %作为预付款。
2、主材及设备(电杆、导地线及金具、变压器、配电设备等)到达施工现场，经验收合格并开始安装后7天内付合同总价的20 %。
3、在工程安装完毕后7天内，支付合同总价的30 %。
4、技术资料移交后，正常供电并取得竣工验收合格证后，甲乙双方办理结算，结算完毕后14天内付合同价款的15 %。
5、10%作为运行维护费用，按运行维护期内（竣工投运后2年），每季度支付1.25%6、剩余5 %工程款作为质保金，待保修期（竣工后2年）满后28天内付清。
7、每期付款前，乙方须提供当期同等金额的有效发票。
乙方最终提供的发票金额数须等于结算总额。
第九条：材料、设备供应1、本工程所需的材料、设备等物资的供应均由乙方根据图纸、投标报价方案要求负责采购。
2、乙方所供材料、设备须符合国家标准及规范，并经工程监理或甲方现场工程师检验合格后方能进场施工，否则甲方有权不予以验收，直至乙方安装的设备、材料符合要求为止。
3、进场的材料、设备必须要达到国家及行业合格标准，并向甲方提供厂家批号、出厂试验报告、合格证、当年报验的质量检验书等资料证明。
第十条：设计变更及工程结算1、乙方交付的设计图纸、说明、均为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。
2、施工设计修改变更单必须经甲方代表签字同意后才生效，乙方才能予以实施，修改图纸需发给项目相关方各一份，作为以后结算的依据。
其它任何未经甲方代表签字的变更，甲方均不予以认可。
3、乙方的投标书作为双方确定变更合同价款的依据，因变更造成的工程量增加或减少，双方据实调整，单价根据乙方投标书中相应单价按本合同第三条执行。
4、工程竣工验收报告经甲方书面认可后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
第十二条：双方责任与义务一、甲方责任及义务1、甲方向乙方提供该工程有关批准文件。
2、根据双方商定的要求向乙方提供开展设计、施工工作所需的有关甲方现场已有的基础资料及技术文件，并对提供的时间、进度和资料的真实性负责。
3 甲方有权对乙方提交的技术文件进行审核。
甲方可向乙方发出通知，指出其不符合合同规定的部分，除非乙方能证明不符合合同之处能更好地满足工程需要。
乙方收到通知后应按合同要求及时进行修改并交甲方复审。
4负责协调设计、施工过程中与甲方有关单位和现有生产体系的配合问题。
5 甲方应严格按照本合同第八条所规定的支付条款，向乙方支付合同款项。
6 按行业要求组织工程竣工验收。
7甲方授予甲方代表和监理工程师如下权利：代表甲方履行合同中甲方的权利和义务，甲方代表可指派、托付助手一定的任务和权利，从事甲方在合同中约定的工作。
甲方代表可对不合格的（有材料证明他不能正确履行合同的）乙方代表提出撤换请求，乙方应据此做出调整，以保证工程顺利进行。
8 甲方未能及时履行上述的任何一项义务，导致工期延误和费用增加，经双方确认后协商解决。
9、委派某某为现场管理代表，监理工程师代表王玉琛，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜。
二、乙方责任及义务1 乙方应被视为已仔细审查了甲方在本项目中提供的所有委托文件或其他所有技术文件。
乙方应对本项目所负责的全部设计（包括设计标准和计算）的正确性负责。
并对所使用技术的合法性负全部法律责任。
2 当甲方在审核乙方提交的技术文件中，发现并指出乙方其不符合合同规定部分，该文件应由乙方承担修改费用，并按合同规定修正，重新上报审核。
除非乙方能证明不符合合同之处能更好地满足工程需要。
如果因此给工程施工带来实际损失，亦应由乙方负责赔偿。
3 乙方承诺其设计以及全部设计文件、工程的实施和竣工的工程达到国家或电力行业质量合格标准并符合我国所有适用法律以及符合构成合同的各项文件（包括修改和变更文件）。
乙方提供的全部工程设计文件，必须满足甲方生产的需要。
4 按照国家、电力行业及南方电网现行的标准、规程、规范和有关条例进行设计、材料采购、安装、调试、运行工作，并在本合同规定的时间内完成全部工程内容，确保工艺水平、工程质量和施工安全。
已竣工工程在工期范围内未交付（质保期满后交付）甲方之前，乙方应负责已完工程的保护工作，在此期间发生损坏，乙方自费予以修复（不可抗力因素造成的除外）。
5 乙方应保证提供本工程设计、采购、施工、运行、维护所需的所有工作合格。
6 乙方任命负责现场的乙方代表，并授予他根据合同履行所需要的全部权利。
7乙方按规定向甲方交付四套施工图纸及相关技术文件（附电子文本）。
8 乙方应选派有实践经验的技术人员及生产操作人员参加本工程的建设、调试工作。
9乙方接受监理工程师对本工程进行的全过程监理。
监理工程师不受任何外界因素的影响，严格按照电力工程相关法规执行对工程建设的监督。
10乙方在开工前二周提供一份工程总施工组织设计和开工后的每个月的25日提供本月实施报告及下个月的详细的实施计划或在合同约定的总工期范围内调整的总计划（如果有必要）。
计划或报告应持续到投产正常运行达标之日。
11、乙方应及时、足额支付从事本工程和施工及管理人员的工资及购买工程期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，甲方可从应向乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。