2017建设工程法规及相关知识真题及答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺试卷B卷含答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考前冲刺试卷B卷含答案单选题（共30题）1、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是( )。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】 A2、某2万平方米的建筑工程，总承包单位应当配备的专职安全生产管理人员应当不少于（）。
A.1人B.2人C.3人D.5人【答案】 B3、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。
A.原企业的资质等级确定B.降低一级原企业的资质等级确定C.最低资质等级核定D.实际达到的资质条件核定【答案】 D4、以下不属于法的形式的是（）。
A.法律规范的外部表现形式B.法律规范的效力等级C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】 C5、工程建设国家标准可分为()和推荐性标准。
A.强制性标准B.一般性标准C.特殊性标准D.建议性标准【答案】 A6、对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位和施工单位分别处以罚款，对施工单位的罚款额度为()。
A.5万元以下B.4万元以下C.3万元以下D.2万元以下【答案】 C7、（2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担( )。
A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】 B8、根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付（）的工资。
A.4倍B.3倍C.2倍D.1倍【答案】 C9、预制混凝土板，构件跨度为5米，整体现浇混凝土底模板拆模时所需混凝土强度应达到设计的立方体混凝土抗压强度的（）。
工程建筑知识竞赛试题库
工程建筑知识竞赛试题库2017年工程建筑知识竞赛试题库古今来许多世家，无非积德。
天地间第一人品，还是读书。
以下是店铺为大家搜索整理的2017年工程建筑知识竞赛试题库，希望能给大家带来帮助!第一章法律法规知识第一节判断题1. 《中华人民共和国建筑法》整部法律内容是以建筑工程质量和安全管理为中心;以建筑市场管理为重点;以建筑活动监督管理为主线形成的。
( ) 答案：(×)2. 建设工程竣工验收监督是指监督机构通过对监理单位组织的工程竣工验收程序等进行监督情况的活动。
( ) 答案：(×)3. 建设工程质量责任主体和有关机构质量行为的不良记录是指建设单位、施工等单位及有关机构在建设活动中违反法律、法规、规章所规定的质量责任和义务的行为以及勘察、设计文件和工程实体质量不符合工程建设强制性标准的记录。
( ) 答案：(√)4. 依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规，我国对建设工程质量管理实行建筑工程监理制度。
( ) 答案：(×)5. 工程监理企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员和工程监理业绩等申请资质，其资质等级分为三个等级。
( ) 答案：(√)6. 实施监理前，建设单位应当将委托的监理单位、监理的内容及权限，书面通知工程质量监督机构。
( ) 答案：(×)7. 根据《工程监理企业资质管理规定》，乙级工程监理企业可以在本地区、本部门监理经核定的工程类别中的二、三等工程。
( ) 答案：(×)8. 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，应当监督检查的项目不检查或者不按规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
( ) 答案：(√)9. 工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。
( ) 答案：(√)10. 监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动称为平行检验;由监理人员现场监督某工序过程完成情况的活动称为旁站。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识练习题(二)及答案单选题（共30题）1、（2019年真题）施工企业必须为职工办理的保险是（）。
A.意外伤害险B.工伤保险C.职业资助险D.财产险【答案】 B2、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。
A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】 C3、甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。
工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。
现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。
A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。
B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人C.丙某可以向甲公司主张500万元D.丙某可以向甲公司主张600万元【答案】 C4、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。
该工程竣工后，建设单位应当( )。
A.向住房和城乡建设主管部门申请消防验收?B.在验收后报公安机关消防机构备案?C.向公安机关消防机构申请消防认可文件?D.提请公安机关消防机构进行消防抽查【答案】 A5、场景(八）A.甲B.乙C.丙D. 丁【答案】 C6、下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（）。
A.质量监测站B.项目咨询单位C.建设单位D.建设行政主管部门【答案】 C7、关于建设工程分包的说法，正确的是()。
A.分包单位没有资质要求B.分包单位由总包单位自由确定C.分包单位不得再次分包D.分包的工作内容没有限制【答案】 C8、下列证据中，属于民事证据中书证的是（）。
A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范【答案】 C9、关于刑事责任的说法，错误的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案单选题（共40题）1、关于评标的说法,正确的是（）A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.评标委员会可以视情况将招标文件没有规定的评标标准和方法作为评标依据C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会应当否决其投标D.评标委员会无权要求投标人就投标文件中的明显计算错误作出澄清或者说明【答案】 C2、物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。
下列不属于物权的是（）。
A.占有权B.使用权C.商标专用权D.建设用地使用权【答案】 C3、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()A.50%B.60%C.80%D.90%4、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。
A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展与改革委员会C.省级环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门【答案】 D5、关于项目经理部的说法，正确的是（）A.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部C.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】 D6、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。
如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）万元。
A.50B.80C.90D.1007、（2020年真题）关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是( )。
A.各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证B.施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定C.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费【答案】 D8、某建筑公司于2013年4月2日提出申请，于2013年4月12日获得工商行政管理部门核准营业执照，于10月5日提出申请，于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。
二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案单选题（共60题）1、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（）。
A.继续履行并解除合同B.支付违约金和双倍返还定金C.解除合同并赔偿损失D.确认合同无效并支付违约金【答案】 C2、（2016年真题）下列招标人的行为中合法的是（）。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖励作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】 C3、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于（）。
A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】 B4、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）约定的工期。
A.定额B.标准C.法定D.合同【答案】 D5、当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副本。
其中仲裁申请书应当载明的事项不包括( ) 。
A.当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所B.仲裁请求和所依据的事实、理由C.证据和证据来源、证人姓名和住所D.仲裁协议或者合同仲裁条款【答案】 D6、未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。
A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位与建设单位共同承担D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任【答案】 D7、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
对于保修费用，则由（）承担。
A.质量缺陷的责任方B.施工单位C.建设单位D.修理方【答案】 A8、（）不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。
1Z304010一建《法规及相关知识》建设工程合同制度70道(带答案解析)
一建法规及相关知识第 1题：多选题(本题2分)．施工企业与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的说法，正确的有（ ）。
A、建设工程没有交付的，为提交验收报告之日B、建设工程已实际交付的，为交付之日C、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日E、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【正确答案】：BCE第 2题：单选题(本题1分)．施工企业与建设单位签订施工合同，约定施工企业垫资20%，但没有约定垫资利息。
后施工企业向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。
对施工企业的请求，人民法院予以支持的是（ ）。
A、尽管未约定利息，施工企业要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B、由于垫资行为违法，施工企业要求返还垫资，不予支持C、尽管未约定利息，施工企业要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持D、由于未约定利息，施工企业要求支付垫资利息，不予支持【正确答案】：D第 3题：多选题(本题2分)《建设工程施工合同》示范文本主要由（ ）等组成。
A、合同协议书B、招标、投标文件C、施工图纸与工程量清单D、通用合同条款E、专用合同条款【正确答案】：ADE第 4题：单选题(本题1分)2016 年9 月15 日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30 万元债权。
同年9 月25 日，乙接到甲关于转让债权的通知。
关于该债权转让的说法，正确的是（ ）。
A、甲与丙之间的债权转让合同9 月25 日生效B、丙于9 月15 日可以向乙主张30 万元债权C、甲与丙之间的债权转让行为于9 月25 日对乙生效D、乙拒绝清偿30 万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任【正确答案】：C第 5题：单选题(本题1分)2017 年3 月1 日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共40题）1、根据《民用建筑节能条例》，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停业执业（），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。
A. 3个月以上6个月以下B. 3个月以上1年以下C. 6个月以上2年以下D. 1年以上3年以下【答案】 B2、（2019年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是( )。
A.检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构B.检测机构不得与建设单位有隶属关系C.检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构D.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字【答案】 D3、关于无效合同的说法，不正确的有（）。
A.无效合同自始无效，但部分条款有效B.合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还C.超越资质等级或借用他人资质承揽工程签订的合同无效D.违反法律、法规订立的合同无效4、道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内,事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.5B.6C.7D.8【答案】 C5、建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是( )。
A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】 B6、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是( )。
A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理7、在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是（）A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标【答案】 A8、建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关按规定可以给予的行政处罚正确的是( )。
房地产估价师之基本制度法规政策含相关知识检测卷提供答案解析
房地产估价师之基本制度法规政策含相关知识检测卷提供答案解析单选题（共20题）1. 消费者对某种房地产未来价格的预期与其对该种房地产现时需求的影响关系是（）。
A.若预期房地产价格上涨，则会增加其现时需求B.若预期房地产价格下降，则会增加其现时需求C.若预期房地产价格上涨，则会减少其现时需求D.若预期房地产价格不变，则会减少其现时需求【答案】 A2. （2017年真题）2015年5月1日，秦某与甲房地产开发公司（以下称甲公司）签订合同，以抵押贷款方式购买了建筑面积88m2、售价15000元/m2的首套普通商品住房，合同中未约定面积误差的处理方式。
当地契税征收标准为3%。
2016年7月1日，房屋竣工后，经房产测绘机构测量，该房屋建筑面积为94.6m2。
房屋支付后，秦某在装修时，发现卫生间渗水。
A.所有权预告登记B.抵押权预告登记C.转移登记D.抵押登记【答案】 A3. 根据《住房置业担保管理试行办法》，下列关于住房置业担保机构的表述中，正确的是（）。
A.有不少于1000万元人民币的注册资本B.有一定数量的周转住房C.是非银行性金融机构D.可要求贷款人提供抵押反担保【答案】 B4. （2014年真题）李某购房，取得该房屋所有权的时间是（）时。
A.签订房屋买卖合同B.付清房价款C.记载于房屋登记簿D.取得房屋所有权证书【答案】 C5. 下列有关丘的表述中，不正确的是（）。
A.一个地块属于一个产权单元时称为独立丘B.房地产权属档案中，房地产卡片一般按丘的顺序填制C.组合丘一定大于独立丘D.房屋权属证书中应注明丘号【答案】 C6. 甲企业于2014年3月竞得一宗100 000㎡的国有土地使用权，规划容积率为3.0，其中20%为保障房，其余为商品房。
甲企业实行保障房和商品房分区管理，商品房实际容积率为2.8，规划区内建筑密度为50%。
经过测算，该项目需要投资12亿元，预期经济利润2亿元，该项目所在城市类似项目正常利润为6亿元。
二建建设工程法规及相关知识代替教材的高频考点(十三)
二建建设工程法规及相关知识代替教材的高频考点（十三）目录1.设计单位的质量责任和义务（六项义务） (2)2.设计依据和设计深度 (2)3.设计对建筑材料等的选用 (2)1. 监理的回避 (3)2. 监理工作的依据 (4)3.工程监理的职责和权限 (4)1.竣工验收主体及流程 (5)2.竣工验收应当具备的法定条件（四有一完成） (6)3.竣工工程质量争议处理的一般规定 (6)4. 由发包人承担质量缺陷过错责任的情形 (6)1.最低质量保修期限的规定 (8)2.保修期的其它规定 (9)2Z208000 解决建设工程纠纷法律制度 (11)【2014年真题】监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。
A．费用由施工企业承担B．工期不予顺延C．视为建设单位违约D．施工企业可主张合理利润【答案】D【解析】本题考查的是施工质量检验和返修的规定。
在题干描述的情况下，此部分费用应当为业主方承担，对施工企业可主张合理利润。
【高频考点：设计单位的质量义务】1.设计单位的质量责任和义务（六项义务）●依法承揽工程●勘察、设计必须执行强制性标准●设计依据和设计深度●依法规范设计对建筑材料等的选用●依法对设计文件进行技术交底●依法参与建设工程质量事故分析（并提出技术处理方案）2.设计依据和设计深度●设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，质量必须符合国家规定的标准●除有特殊要求的，设计单位不得指定生产厂、供应商【2017年真题】关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。
A．颁发施工许可证B．工程竣工验收合格C．工程缺陷责任期届满D．工程法定最低保修期届满【答案】B【解析】本题考查工程合理使用年限的规定。
指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。
【2016年真题】根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力检测试卷A卷附答案
2024年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识能力检测试卷A卷附答案单选题（共45题）1、关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。
A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书【答案】 C2、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】 A3、行政机关做出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。
A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财物等行政处罚决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】 A4、关于招标公告的说法，正确的是()。
A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】 B5、（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是( )。
A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期【答案】 A6、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间最长不得超过（）小时。
往年二建建设工程法规及相关知识复习题及答案
二建建设工程法规及相关知识复习题一、单项选择题（每小题2 分，共 60分）1、下列各项条款中，属于发包人的主要义务的是()。
A、按照合同约定的时间、金额和支付条件支付工程价款B、按照合同约定的时间、质量要求完成工程项目C、自行完成建设工程主体结构施工D、交付竣工验收合格的建设工程2、引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是()。
A、合同B、侵权C、不当得利D、无因管理3、根据《劳动合同法》，下列选项中属于劳动合同必备条款的是（）。
A、试用期B、培训事项C、福利待遇D、社会保险4、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在（）提出。
A、中标候选人公示期间B、中标结果公布后3日内C、中标通知书下达前D、正式合同签订前5、下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）A、当有两个以上仲裁机构时，仲裁委员会由当事人自主选定B、仲裁委员会是人民法院的下属事业单位C、仲裁审理以公开审理为原则D、对生效的仲裁裁决书可请求上级仲裁委员会予以撤销6、甲委托某车行修理汽车。
取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将刚买2天的iPhone5S手机留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有()。
A、处分权B、抵押权C、质押权D、留置权7、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。
下列表述正确的是( )。
A、甲施工企业没有过错，无须返还B、产生侵权之债，甲施工企业应当返还C、产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D、产生无因管理之债，甲施工企业应当返还8、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是()。
A、要约B、要约邀请C、反要约D、承诺9、下列关于劳务派遣的说法中正确的是()。
A、劳务派遣单位应当取得相应的行政许可B、所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬C、劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D、用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担10、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自测提分题库加精品答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识自测提分题库加精品答案单选题（共50题）1、（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是( )。
A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】 D2、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。
下列说法中，正确的是（）。
A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】 C3、下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。
A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内有有偿修理【答案】 A4、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（）。
A.《北京市建筑市场管理条例》与《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决B.《招标投标法实施条例》的效力高于《招标公告发布暂行办法》C.部门规章的效力高于地方政府规章D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决【答案】 B5、根据《仲裁法》,关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。
A.当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定B.采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭C.首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定D.当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员【答案】 A6、事故调查组应当自事故发生之日起（）日内提交事故调查报告。
A.15B.30C.45D.60【答案】 D7、两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是（）。
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分题库附精品答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识高分题库附精品答案单选题（共30题）1、（2017年真题）关于节能技术进步的说法，正确的是（）。
A.国家采取强制措施研发施工节能技术B.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布C.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持【答案】 D2、（2021年第1批真题）关于危险废物污染环境防治的说法正确的是( )。
A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】 B3、关于工程质量检测机构的说法，正确的是（）。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检检测机构法定代表人签署C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】 A4、（2017年真题）某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。
关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是( )。
A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D.甲和乙承担按份赔偿责任【答案】 A5、《招标投标法》规定，对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，构成犯罪的，可以（）。
A.处以罚金B.给予行政拘留C.没收违法所得D.依法追究刑事责任【答案】 D6、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。
A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【答案】 B7、关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是()。
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库与答案
2022年-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库与答案单选题（共40题）1、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为()。
A.监理单位B.银行C.建设单位D.施工企业【答案】 B2、（2014年真题）施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重，尚不构成犯罪的，可处以( )罚款。
A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【答案】 B3、以下制裁方式中，行政处罚和行政处分都包括的是（）。
A.警告B.罚款C.没收非法所得D.记过4、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。
该施工许可证()。
A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】 A5、下列招标人的行为中合法的是（）。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】 C6、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。
A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担7、关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）。
(2017)A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】 A8、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库(考点梳理)
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库(考点梳理)单选题（共30题）1、场景(四）A.通常标准B.符合合同目的的特定标准C.国家标准D.地方标准【答案】 C2、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形不包括（）。
A.提供的设计有缺陷B.向承包人推荐分包人分包专业工程C.提供的建筑材料不符合强制性标准D.指定购买的设备不符合强制性标准【答案】 B3、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。
A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】 D4、不视为工伤的情形（）。
A.在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的D.工作期间因为工作问题跳楼自杀【答案】 D5、关于施工中节能措施的说法，正确的是()。
A.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面B.应当制定严格的施工能耗指标C.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具D.施工现场统一设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标【答案】 A6、某招标人于2013年3月10日发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法，错误的是（）。
A.如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2013年3月28日B.如果该项目属于关系公众安全的项目，施工合同价为500万元，则投标文件提交的日期不可在2013年3月30日前截止C.投标人提交投标文件的日期只能截止于2013年3月30日D.投标人提交投标文件的日期可以截止于2013年4月1日【答案】 C7、关于安装工程一切险保险期限的说法中，正确的是（）。
A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担其维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】 D8、下列情形中，建设工程代理行为终止的是（）。
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识通关提分题库及完整答案单选题（共30题）1、（2016年真题）建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于( )。
A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理【答案】 C2、二级注册建造师注册证书有效期为（）年。
A.1B.2C.3D.4【答案】 C3、关于标底说法正确的是（）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询4、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。
A.涉及人体健康、人身财产安全的标准，应当制定强制性标准，并免费向社会公开标准文本B.工程建设地方标准属于强制性标准欣欣助考C.工程质量监督机构应当对工程建设勘察、设计、施工和监理阶段强制性标准执行情况进行监督检查D.团体标准是政府主导制定的标准【答案】 A5、不属于物权的是（）。
A.所有权B.用益物权C.担保物权D.署名权【答案】 D6、（2016、2020年真题）某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应（）作出裁决。
A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见7、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。
但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。
关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。
A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同【答案】 A8、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。
A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.施工企业D.项目经理本人【答案】 C9、施工企业在施工中偷工减料，造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，且情节严重。
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二
2022-2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识精选试题及答案二单选题（共50题）1、关于评标的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】 A2、（2017年真题）关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是( )。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】 A3、（2021年第2批真题）当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，租赁合同( )。
A.有效B.效力不受影响C.无效D.效力特定【答案】 B4、下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是（）。
A.仲裁管辖B.级别管辖C.地域管辖D.移送管辖【答案】 A5、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。
A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地【答案】 D6、（）有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
A.抵押权人B.质权人C.债权人D.已登记的担保物权人【答案】 C7、资质许可机关应当注销建筑企业资质的情形是（）。
A.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的B.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的C.施工企业被责令停产整顿的D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】 A8、下列选项中，关于保险的表述不正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
■单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（答案:B同。
参见教材p1692. 适用《产品质量法》调整的是（答案：C解析：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建 筑材料，建筑构配件和设备。
教材 p993. 仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
这种做法 更多的体现了仲裁的（答案：C解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治, 事人协商确定和选择。
教材P200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。
公权性、强制性、程序 性。
答案：AA.代理人超越代理权订立的合同B.因重大误解而订立的合同C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同D.以合法形式掩盖非法目的合同解析：由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同, 可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合A.建筑工程B.设备安装工程C.销售用预制件D.装修工程A.快捷性B.经济性C.灵活性D.独立性仲裁中许多具体程序都可以由当 4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（ ）承担A.行政机关B.当事人C.受益人D.行业协会解析：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。
当事人不承担行政机关组织听证的费用。
由此可以判断费用为行政机关承担。
教材p1465.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（A .拒绝要约的通知到达要约人 B.承诺期满，受要约人未作出承诺C.受要约人对要约内容作出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人答案：D解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人, 属于要约撤销的情形。
要求撤销是要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为。
教材p1576.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程答案：B解析：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；子公司p347.既有居住建筑的建筑节能改造费用，由（）负担。
和母公司是两个不同的实体，子公司不可以使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程。
教材A.政府全部B.房屋公共维修基金C.建筑所有权人自行D.政府与建筑所有权人共同解析：当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。
教材 p171答案：D8. 用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（息发布答案：D解析：不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定； 行政机关对民事纠纷做 的调解或其他处理。
P22510. 甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。
乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。
乙公司拒绝收货的合法 理由应当是（答案：A解析：因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人。
所以其要约丧失法律效 力。
教材p15711. 当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（答案：C）之日起建立。
A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工答案：B解析：用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立, 教材 p1239. 下列事项中，能够申请行政复议的是（ A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已失效D.甲方未承诺A.视为条件已成就B.合同失效C.条件不成就D.合同生效12.当事人不得在合同中协议选择由（ ）的人民法院管辖。
16.下列法律中，属于行政法的是（ ）答案：A解析：合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
P17415. 关于合同成立地点的说法，正确的是（ A. 当事人不得约定合同成立地点 B. 要约发出地点为合同成立地点C. 数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点D. 承诺生效地点为合同成立地点答案：D解析：合同成立地点：承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件 人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其 约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。
参见教材 P164.答案：A解析：通常实行的是“原告就被告”原则。
即以被告住所地作为确定管辖的标准。
参见教 13. 不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（答案：B解析：债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。
参见 P18314.某建设工程施工合同约定价款为 1亿元。
施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为 0.95亿元。
按建设主管部门发布的造价信息计算为 1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格,A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在p208A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。
A.1 B0.9 C.0.95D.1.1同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
参见教材p24答案：D解析:行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。
参见教材 P5.17. 关于执行申请期间的说法，正确的是（ A.申请执行的期间为6个月 B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算后一日起算答案：D解析：申请执行的期间为2年。
申请的期限起算：从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期 履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生 效之日起计算。
参见教材 P217.18. 下列情形中，构成委托代理终止的是（D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭答案：A 解析：委托代理终止的情形19. 当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有 约定外（答案：D解析：当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合A.《公司法》 B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》C .法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算D.自法律文书规定的履行期间最A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人死亡 A.合同不生效 B.合同无效 C.合同终止D.不影响合同效力A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换20. 根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形A. 建设项目审批部门B.原环评文件审批部门C.建设单位D.建设行政主管部门答案：B解析：项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况， 应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。
参见教材21. 根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是（答案：C解析：构成缔约过失的条件:1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销（与违约 责任的区别）2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务3、受害方的信赖利益遭受损失 参见教材p162 22. 下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（答案：A答案：C 时，应由（）组织环境影响的后评价。
p105A.被依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同A. 客体.内容均变更B.主体.客体均变更C. 主体.内容均变更D.形式.主体均变更解析：狭义的合同变更不包括主体变更。
教材 p186 23.某建筑工程因故中止施工已满一年, 在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当A.拒绝B.指定C.认可D.考察解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
教材 p3024. 根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在（小时内作出裁定。
答案：B解析：根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在 小时内作出裁定。
P 21125. 禁止投标人低于成本竞价，其中“成本”是指（答案：C26. 人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告,答案：B解析：如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决B. 建设工程项目的安全施工C. 本单位安全生产所需资金D.危险性较大的专项施工方案确定 答案：B解析：施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。
A.6B.48C.12D.2448A.直接费B.项目施工成本C.企业个别成本D.社会平均成本解析：投标人不得以低于成本的报价竞争，这里的“成本” 应指投标人的个别成本。
P46当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是 2月（ ）日A.1B.26C.5D.10就发生法律效力。
对判决不服的，提起上诉的时间为15天。
教材p21427施工企业的项目负责人应当对（）负责。
A.本单位的安全生产P7628.建设单位不得（ ）具有相应资质等级的分包单位答案：C解析：裁定经送达当事人，即发生法律效力，当事人不服的，可以申请复议一次。
教材 30. 根据《招标投标法》，招标项目属于建设施工的，投标文件应当（ A. 包括拟用于完成招标项目的机械设备 B.由投标人自行编制答案：A解析：投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理、 业绩和拟用与完成招标项目 的机械设备等。
教材p4331. 根据《劳动合同法》，劳动者不能胜工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用A.其同住的近亲属B.发布决定C.额外支付劳动者一个月工资D.赔偿损失答案：C解析：劳动者不能胜任工作，经过培训仍不能胜任工作的，用人单位应提前 30日内以书面形式 通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。
32. 预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金 50万元，预制件厂不履行合A. 50B.100C.70D.150答案：C解析：最高20万，应该是50+20=70答案：B解析：建设单位不得指定具有相应资质等级的分包单位。
教材 p3729. 当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的，可以（ A.提出上诉B.提起再审C.申请复议一次D.不予执行p212C.完全响应招标文件各项目要求D.包括投标担保人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。