电力埋管工程施工合同书
电力埋管安装工程施工方案
本工程为电力埋管安装工程，主要包括电缆沟开挖、电缆敷设、电缆保护、电缆接头、电缆接地等施工内容。
工程地点位于XX市XX区，工程总长度约为XX公里。
工程工期为XX个月。
二、施工准备1.施工图纸及技术资料：认真审查施工图纸，熟悉工程结构、施工要求、施工工艺及质量标准。
2.人员组织：成立电力埋管安装工程领导小组，明确各岗位职责，组织施工人员进行技术培训。
3.施工材料：根据施工图纸要求，准备电缆、电缆保护管、电缆接头、接地材料等。
4.施工机具：准备挖掘机、推土机、电缆敷设车、电缆牵引机、电缆接头机、接地电阻测试仪等施工机具。
5.施工环境：确保施工现场安全、整洁，符合施工要求。
三、施工工艺1.电缆沟开挖（1）按照施工图纸要求，确定电缆沟走向、深度、宽度。
（2）使用挖掘机、推土机等机械进行开挖，确保沟底平整。
（3）根据施工要求，预留足够的安全距离，防止电缆损伤。
2.电缆敷设（1）按照施工图纸要求，确定电缆敷设顺序、间距。
（2）使用电缆敷设车将电缆运至施工现场。
（3）采用电缆牵引机将电缆敷设至指定位置。
3.电缆保护（1）将电缆保护管敷设于电缆沟内，确保电缆不受外界损伤。
（2）在电缆保护管两端安装电缆接头，保证电缆连接牢固。
4.电缆接头（1）按照施工图纸要求，确定电缆接头位置。
（2）使用电缆接头机进行电缆接头，确保接头质量。
5.电缆接地（1）根据施工图纸要求，确定电缆接地位置。
（2）使用接地电阻测试仪检测接地电阻，确保接地质量。
四、质量控制1.严格按照施工图纸和规范要求进行施工，确保工程质量。
2.对施工过程中的关键工序进行检验，如电缆敷设、电缆接头、电缆接地等。
3.对施工材料、施工机具进行检查，确保符合要求。
4.对施工人员进行技术培训，提高施工技能。
五、安全措施1.施工现场设置安全警示标志，确保施工人员安全。
2.施工过程中，严格执行安全操作规程，防止事故发生。
3.施工人员佩戴安全帽、安全带等防护用品。
4.加强施工现场的消防管理，确保消防安全。
电力管道施工合同模板
电力管道施工合同模板
甲方：（委托方）
乙方：（承包方）
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的相关规定，甲乙双方经友好协商，就电力管道施工事宜达成如下协议，以兹共同遵守。
具体协议如下：
一、项目内容
1. 甲方委托乙方进行电力管道施工工程，具体包括：（详细的施工内容）
二、合同价款
1. 甲方应向乙方支付的工程合同价款为：（具体金额）
2. 工程合同价款支付方式：（详细说明支付方式及时间节点）
三、施工期限
1. 乙方承诺按照工程进度计划，于约定时间内完成电力管道施工工程。
四、施工质量
1. 乙方应按照相关法律法规及标准要求，保证电力管道施工工
程的质量。
五、保证金及赔偿责任
1. 乙方应按照约定支付保证金，并在合同约定的时间内返还保证金。
2. 如果由于乙方过错导致工程质量不达标或者延误施工期限，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、违约责任
1. 若因乙方原因导致工程质量不达标或者延误施工期限，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失等。
七、其他事项
1. 本合同未规定的其他事项，由甲乙双方协商确定并签订补充协议。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日签订日期：年月日。
电力线路改造施工合同
电力线路改造施工合同电力线路改造施工合同（精选6篇）电力线路改造施工合同1甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）年月日电力线路改造施工合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电管道类施工合同模板
电管道施工合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电管道施工的相关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________电管道施工工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，乙方负责电管道的施工、安装、调试及验收等全部工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 乙方报价应包含所有工程材料、设备、人工、工具、运输、施工临时设施、税费等一切费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为________天。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前________天提交施工进度计划，并按照计划进行施工。
3.3 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担因此产生的一切后果。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收标准：工程完成后，需经甲方、设计院和相关部门验收，合格后方能投入使用。
五、付款方式5.1 合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的50%作为预付款。
5.2 工程进度达到合同约定的进度节点后，甲方支付乙方相应进度款的50%。
5.3 工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额×0.5%×逾期天数。
6.2 乙方如未按照约定质量完成工程，应承担返工、维修等费用，并承担相应法律责任。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
关于电力工程施工合同
关于电力工程施工合同关于电力工程施工合同。
随着法律在人们心中的地位越来越重要，我们已经无法再无视合同的重要性了。
签订合同可以很大程度的保护双方的合法权益。
可是优秀的合同范文都是怎样的呢？以下为合同范本网的编辑为你搜集整理的电力工程施工合同，，希望你可以喜欢并分享！电力工程施工合同【篇1】甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，____省电力供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 ( )万元人民币，工程开工后以工程开工决算为准，甲方需要增加的工程局部以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三适应标准、标准：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一甲方工程负责人：二乙方工程负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。
二负责组织____省电力供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进展开工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三根据乙方申报的开开工报告，确定开开工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进展施工前会审，设计交底。
第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和平安合同，并承受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监视。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进展工程施工。
工程开工后，向甲方提出开工申请，配合甲方做好工程开工验收工作。
电力管道安装合同模板
电力管道安装合同模板甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟安装电力管道，为了确保安装质量，双方经友好协商，达成如下协议：一、管道安装内容1. 乙方应根据甲方要求，按照相关电力管道安装标准和设计要求，进行电力管道的安装工作。
2. 乙方应保证安装质量，保证管道安装工程的安全、稳定、可靠，符合相关标准要求。
二、安装时间及地点1. 安装时间：双方约定安装开始时间为____年____月____日，完成时间为____年____月____日。
2. 安装地点：安装地点为甲方指定的地点。
三、费用支付及结算1. 甲方应按照合同要求支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：甲方应在工程开始前支付50%的合同款项，工程结束后结算出尾款。
3. 工程完工后，乙方应在15个工作日内提供工程验收资料，乙方提交验收合格证明后，甲方方可支付尾款。
四、质量保证1. 安装工程完工后，乙方提供一年的质量保证期，保证管道安装工程的质量问题由乙方负责维修和整改。
2. 在质量保证期内，若发现管道安装质量问题，甲方有权要求乙方无条件维修并承担所有费用。
五、违约责任1. 任何一方违反合同规定，需向对方支付违约金。
2. 若由于乙方原因，导致工程质量问题或延期交付，乙方需向甲方支付违约金。
六、争议解决1. 双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，由双方共同协商决定解决方式。
2. 若诉讼解决，以甲方所在地法院为管辖法院。
七、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签约日期：年月日以上为电力管道安装合同，双方如有异议，可在协商解决后签字确认。
电网施工合同模板
电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。
2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。
第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。
3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。
第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。
4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。
5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。
5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。
第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。
6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电力施工安装协议书
电力施工安装协议书甲方：（单位全称）住所：（地址）统一社会信用代码：（编码）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）乙方：（单位全称）住所：（地址）统一社会信用代码：（编码）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）鉴于甲乙双方就（施工项目的名称）的施工安装事宜达成一致意见，为保障双方的合法权益并明确双方权利义务，特订立本协议。
第一条合同内容甲方在本协议项下，委托乙方负责电力施工安装工作，具体工程规模和工作内容详见附件一《电力施工安装工程合同》，该附件为本协议的组成部分。
第二条施工期限本工程的竣工日期为（具体日期）。
如由于甲方或其他因素导致工程延期，乙方可以提前书面通知甲方，延长交付日期。
工程竣工的方式以乙方提交施工图纸及验收报告，并经甲方认可后乙方完成该部分的施工标志着工程的竣工。
第三条施工价格及支付方式1.本工程施工总价为（具体金额），乙方须按工程进度分期结算，具体的结算方式见附件一《电力施工安装工程合同》。
2.甲方应按合同约定与实际进度支付工程款项，按照施工进度支付工程款项比例为：（比例及相应金额的说明）。
3.工程款项支付方式：甲方应当按该款项支付的次数和金额分期支付，分期支付的款项应于乙方提交申请结算报告后的7个工作日内支付。
第四条工程质量保证乙方应当按本协议约定负责施工工作，并确保施工质量达到国家相关标准和甲方的要求。
在工程验收合格后，甲方认可工程质量后方可支付最后一笔尾款。
第五条工程变更1.如需对工程内容进行任何变更，必须由甲乙双方经书面协商一致确认，并在附件一《电力施工安装工程合同》中进行修改。
2.施工合同变更后，变更的内容将同时成为施工合同的组成部分。
第六条违约责任1.如一方违反本协议约定的，守约方有权要求违约方继续履行或采取其他补救措施。
2.违约方需承担因违约导致的损失，守约方有权要求违约方赔偿相应经济损失，包括但不限于违约金、索赔费等。
第七条争议解决本协议的履行和解释受中华人民共和国法律的管辖。
电力埋管工程施工方案
电力埋管工程施工方案一、工程背景及概述电力埋管工程是指将电缆进行铺设和埋设的工程，主要包括电缆的敷设、管沟的开挖和填埋、电缆的连接、绝缘和保护等工作。
本施工方案主要围绕电缆埋设和管沟施工进行详细阐述。
二、施工组织与管理1.成立施工组织和管理团队，负责施工方案制定、进度控制和质量监督。
2.安排专业人员操控施工机械设备，如挖掘机、铲运机等。
3.确定材料供应商和质检人员，保证施工材料的质量。
三、施工准备1.制定详细的施工计划及施工图纸。
2.组织现场勘测，并确定电缆线路起止点和埋深。
3.进行地下管线勘查，确保施工地点无地下管线冲突。
4.采购所需材料，如电缆、保护套管等。
四、管沟开挖1.根据设计要求和实际情况，采用机械挖掘的方式进行管沟开挖。
2.根据电缆规格和埋深要求，控制管沟的宽度和深度。
3.管沟两侧露天和底部必须平整，以方便电缆的敷设。
4.如果遇到软土或水下施工，需要采取临时支护措施，确保施工安全。
五、电缆敷设1.根据施工图纸和设计要求，将电缆逐段切割成合适长度。
2.用绳索或专用托架将电缆依次放入管沟内。
3.避免电缆的过度拉伸和弯曲，以避免影响电缆的导电和绝缘性能。
4.电缆与管道的交叉口处，应采取专用设备进行保护，以防止电缆被外界物体损坏。
六、电缆连接和绝缘1.根据设计要求，对电缆进行连接和绝缘处理。
2.采用专用的电缆连接器进行电缆的连接，确保连接牢固可靠。
3.使用合适的绝缘材料对电缆连接处进行包扎和封密处理，防止水分和外界环境对电缆的影响。
七、管沟填埋和修复1.将管沟中的多余土方进行清理，确保管道和电缆露出地面的部分干净整齐。
2.使用砂土和石子进行管道底部和两侧的填埋，以增强管道的保护性能。
3.使用标志杆和警示牌对施工区域进行标示，确保人员和车辆安全通行。
八、安全措施1.施工现场设置警示标志，确保人员和车辆安全。
2.对机械设备和工具进行日常检查和维护，确保设备运行正常。
3.施工人员必须熟悉工程施工计划和施工安全规范，确保施工过程安全可控。
供电工程施工合同通用8篇
供电工程施工合同通用8篇供电工程施工合同通用 (1) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)甲方将XX小区道路、管网工程委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书：一、工程内容：X相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。
二、承包方式：包工包料三、工程造价：以最终结算为准四、合同工期：五、质量标准工程质量标准：合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。
六、材料控制：工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前，乙方必须提前一周提供样品、价格、和厂家，经甲方确认合格方可使用，未经甲方认可，擅自使用，发现一次罚款1000元，并对所施工部位无条件返工，所发生的费用和工期延误均有乙方承担，并赔偿给甲方造成的损失，工程中严禁使用不合格材料。
七、进度控制：工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划，应有进度滞后的改进措施，非甲方原因造成的工期延误，乙方应支付违约金，违约金每天按结算值的0.01%计算。
八、工程质量、安全控制工程开工前7日内，应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计，并经甲方和监理认可，在施工过程中认真贯彻落实。
乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序，采取合理有效的防护措施，施工过程中实行“谁破坏”“谁修复”的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽，若未经验收私自隐蔽一次罚款1000元。
管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点，因违反上述规定造成的损失由乙方自负，施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。
九、工程结算及付款方式：9.1工程结算办法：9.1.1 工程按实结算，结算依据：执行20xx《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》及相关补充定额、《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》，三期、四期执行《山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20xx年)》。
地埋电线施工合同
地埋电线施工合同合同编号：_______甲方（供电方）：____________乙方（施工方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地埋电线施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________地埋电线工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于电线采购、埋设、连接、调试等。
二、工程费用2.1 乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款项。
2.3 工程款的支付：（1）甲方支付给乙方的预付款为工程报价的30%，即人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元；（2）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付给乙方的进度款为工程报价的50%，即人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付给乙方的尾款为工程报价的20%，即人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2.4 乙方应按照合同约定的工程进度及时完成工程，确保工程质量。
三、施工期限3.1 乙方应在本合同签订后的____个工作日内开工，工程预计施工时间为____个工作日。
3.2 乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前____个工作日向甲方提出延期申请，经甲方同意后方可延期。
3.3 乙方如未按约定时间完工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程报价×0.05%×逾期天数。
四、工程质量4.1 乙方应按照电力行业标准和规范进行施工，确保工程质量。
电力施工合同（4篇）
电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。
金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
小区电力安装施工合同范本(6篇)
小区电力安装施工合同范本发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道____号____红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装____KVA箱变一台、____KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、____KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。
(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：(____)包干。
二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、____KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
电力工程mpp管埋管施工方案
电力工程 MPP 管埋管施工方案背景在电力工程中，地下电缆是不可或缺的部分，而为了保护地下电缆，就需要进行埋管施工，以提供可靠且持久的维护保护。
然而，由于电缆的数量、种类和规格的不同，使得埋管施工也变得复杂多样。
本文将介绍一种通用的电力工程 MPP 管埋管施工方案，以满足不同需求的电力工程。
选择 MPP 管的原因MPP 管是指多层聚合物管，采用多层共挤技术制造，其外层为耐磨、耐候、耐老化的聚乙烯材料，内层采用高密度聚乙烯材料。
MPP 管的优点如下：•抗弯曲性能好，易于弯曲和安装；•耐腐蚀性好，在各种腐蚀性环境下，不易受到破坏；•管壁光滑，摩擦系数低，降低了电缆的损耗；•绝缘性能好，避免了路面钢筋、地铁、地下管网等建筑物对电缆的干扰。
因此，MPP 管是一种较为适合作为电力工程中地下电缆的保护管道的选择。
施工方案1. 前期准备首先，要对施工区域进行勘测，确定电缆敷设的位置、长度、深度等参数。
然后进行地质勘探，了解地下结构及地质条件，以便设计出合理的电缆敷设方案。
在勘测结束后，还需准备以下材料和工具：•MPP 管道及弯头、三通、法兰等附件；•电缆敷设工具及配件，如绳索、割刀、卡具、接头等；•打桩机、挖掘机、电锤等机械设备；•工人安全装备等。
2. 进行施工A. 开挖在开挖前，应确定好要敷设的管道形态和管道规格，保证挖掘深度符合设计规范，并保证管道与电缆的水平距离和垂直距离符合安装规范。
B. 敷设 MPP 管敷设 MPP 管时，应先将管道张开，然后沿着管道方向进行自由展开或轧制安装。
当弯曲要求较大时，应使用专用的管道弯头、三通等附件。
此外，还需注意：•进行MPP 管道的连接时，应采用专用的法兰或者热熔方法进行连接；•维护管道垂直方向，以达到水平敷设电缆的要求。
C. 填埋 MPP 管MPP 管填埋时，应严格按照设计图纸进行施工，并严格控制填料的深度，防止填料对管道产生压力、移位等影响。
当填充完毕后，还需进行回填，保证地面兴建时不会影响到电缆线路。
电力施工合同协议书(推荐3篇)
电力施工合同协议书（推荐3篇）【电力施工合同协议书第1篇】合同编号：甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》G和《建筑装饰装修工程质量验收规范》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。
埋电缆工程合同
埋电缆工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方需要进行电缆敷设工程，乙方具备相关的资质和能力进行此类工程的施工，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概述甲方委托乙方进行位于_____________地点的埋电缆工程。
该工程包括电缆沟的挖掘、电缆的铺设、回填土方以及必要的路面修复等。
第二条工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求及合同约定。
2. 施工过程中，如发现设计与实际情况不符，应及时通知甲方，由甲方决定是否修改设计。
第三条工程期限1. 本工程计划开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定新的工期。
第四条合同价款1. 本工程总价款为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 价款支付方式：_______%预付款，余款在工程验收合格后支付。
第五条违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程任务，应向甲方支付违约金，金额不超过合同总价的10%。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，每日按未付款项的千分之五计算。
第六条保险与安全1. 乙方应为其员工提供必要的劳动保护和安全培训，并负责施工现场的安全。
2. 乙方应为工程投保相应的保险，包括但不限于第三方责任保险、施工设备保险等。
第七条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
埋电缆线合同模板
埋电缆线合同模板甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，双方经友好协商，就乙方承揽甲方下列埋设电缆线工程事项达成如下协议：一、工程名称：甲方委托乙方进行XXX地区电缆线埋设工程。
二、任务范围：1. 乙方负责完成所有与电缆线埋设工程相关的设计、施工、材料采购、质量控制、安全保障等工作；2. 乙方应按照甲方的要求，设计制定相关方案，并在方案中明确工程地点、工程量、施工方法、质量要求等内容；3. 乙方应按照甲方的要求，在规定时间内完成电缆线埋设工程，并做好工程的验收工作；4. 乙方应按照甲方的要求，提供工程报告、资料等相关文件；5. 乙方应按照甲方的要求，配合相关单位进行工程验收。
三、工程期限：1. 本合同自双方签署之日起生效，至乙方完成电缆线埋设工程，经甲方验收合格之日止；2. 若因不可抗力因素，导致工程延期，双方应协商处理。
四、工程造价：1. 甲方应按照双方签署的费用协议，按期支付工程款项；2. 如构造费用变动，双方应重新商议确定。
五、资质要求：1. 乙方必须具备相关的电缆线埋设工程承接能力和经验；2. 乙方必须具备相关的资质证书和人员证书；3. 乙方必须具备相关的安全生产许可证。
六、施工要求：1. 乙方应按照设计方案，制定施工方案，并向甲方报备；2. 乙方应保证施工现场的安全防范措施；3. 乙方应保证施工过程中的环境保护；4. 乙方应做好施工现场的卫生整理工作；5. 乙方应按照质量要求完成电缆线埋设工程。
七、质量保证：1. 乙方承诺所提供的材料、设备均合乎国家标准和甲方要求；2. 乙方承诺在承接的全部电缆线埋设工程中，按照相关法规和标准进行施工；3. 乙方承诺在工程完工后，对工程实施一年内，出现质量问题，乙方应无偿修复。
八、违约责任：1. 若乙方未按照本合同约定完成工程，应按照合同规定承担违约责任；2. 如甲方未按照本合同约定支付工程款项，应按照合同规定承担违约责任。
小区高低压电力工程
小区高低压电力工程施工协议工程名称：小区高低压电力工程施工协议依据《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称：二、施工内容及范围：地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等。
三、合同价款：本合同工程总造价为元〔大写：元〕〔包含本工程施工所需的全部费用〕。
四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期：必须在2016-xx-xx日前完成施工任务。
六、使用材料、规格：本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：工程款分三次支付7.1合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；7.2所有工程完工，甲方支付乙方合同价款的40%；乙方出示相关证明资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付工程价款的25%，剩余5%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。
八、质量要求：乙方严格按照设计要求和国家施工及验收标准要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。
如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。
九、工程质保期：该工程自竣工之日起〔以甲乙双方书面形式确认时间为准〕质保期为两年。
十、双方权利和责任甲方：要求乙方按照约定工期完成施工任务；及时支付工程款。
乙方：1、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要求；2、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述原因造成的一切损失由乙方承担；3、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调；十一、事故处理及安全防护：乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用，无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故；而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任，甲方不承担其任何费用和法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力管安装工程施工合同书
发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为明确双方职责，确保其工程的顺利进行，根据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经双方共同协商，特签订本合同，作为办理工程施工、验收及结算的依据。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程主要内容：道路电力管安装(横向、纵向)。
（强、弱电）
具体内容：电力管卸车、放线、垫层、安装、包封回填夯实。
四、竣工时间及工程质量：
（一）竣工时间
第一条本工程计划开工日期为年月日，具体开工日期以甲方通知为准。
电力埋管工程需在内完成，因甲方原因和不可抗拒的自然因素影响施工，则工期顺延。
（二）工程质量
第一条乙方应按设计标准，施工规范要求以及合同约定条款技术规范进行施工，并接受甲方不定期的检查。
第二条经检查和检验不合格的设施，乙方无条件更换和纠
正，并承担相关损失。
第三条按国家有关设计和规定的施工规范及质量验收标准进行设计和施工，工程质量必须符合电力设计施工和质量验收规范标准，满足甲方的使用要求。
第四条因乙方原因造成工程质量未达到合格标准，按有关质量标准规定办理。
所造成的一切损失由乙方负责。
五、工程款支付、承包方式及结算依据：
第一条电力管安装按每米元计价，电力管井按元/块砖计价（包内外粉），横过道PE管按元/米计价、钢管按元/米计价、包验收，以上单价均含%的增值税专用发票。
第二条结算依据为：以现场实际工程量为结算依据。
第三条工程款支付
完成一半工程量结算一次，付完成工程量款项的%，施工全部完成后结算一次，余款待甲方及监理方验收合格三个月后全部付清。
六、双方责任：
第一条甲方责任
1、甲方在开工前向乙方提供施工图纸（1 套）、说明书和其他施工技术资料，作为施工依据。
2、甲方应负责组织图纸会审、技术交底、竣工验收及移交工作。
3、甲方在开工前以书面形式向乙方提供导线点、水准点。
4、甲方应负责做好工程所在地邻近单位及村民关系协调。
5、因施工需要的障碍物拆迁及手续办理事宜由甲方负责，并为乙方提供良好的施工环境。
6、甲方提供水电接口接入点。
施工过程中用水、用电费用由乙方承担。
7、甲方应协调其他各专业部门与乙方配合施工。
第二条乙方责任
1、负责施工现场的平整，临时设施。
2、及时向甲方提供施工进度计划表。
3、乙方应按照国家有关规定做好安全文明施工措施，使施工现场的治安管理应符合环保和公安部门的要求。
由于乙方原因造成的一切安全和损毁事故，其责任及因此而发生的费用由乙方承担。
4、确保工程质量按合同规定的时间竣工和交付。
七、违约责任：
乙方逾期完工，或影响道路建设进度，每逾期或影响一日按2000元人民币向甲方支付违约金。
如非乙方原因影响进度，则工期顺延并按本合同相关条款执行。
八、其他：
1、为保证工程的顺利进行，双方必须做好场地使用的协调工作，使施工场地具备施工条件，保证工作顺利进行。
2、乙方施工人员在施工期间，必须遵守行业有关制度，制定安全生产方案，严禁违章作业，并切实搞好安全生产。
因自身安
全不力造成事故，由乙方承担全部责任和费用。
3、本合同未尽事宜，双方共同协商，按补充条款办理。
4、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签证盖章后生效并具备法律效力。
如有违约，一切经济损失由违约方承担。
合同双方必须共同遵守。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人或法定代表人或
委托代表人签字：委托代表人签字：
电话：电话：
签订日期：年月日
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考。