东财20秋《工程合同管理》单元作业二_79960【标准答案】
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案卷2
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共10题)1.建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定,也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点,则交货地点应为()。
A.供货人订立合同时的营业地B.合同订立地C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地2.发包人有时也称:()。
A、发包单位B、建设单位C、业主D、项目法人3.下面关于安装工程一切险的哪一项是正确的?()A.维修期从实际完工验收或投入使用之日算起B.保险期限可以延长C.被保险人包括安装工程的信贷机构D.当风险较大时,第三者责任险的赔偿限额只规定每次事故偿限额,不分项,也无累积限额4.不经承包人同意,雇主不得更换工程师。
()A.错误B.正确5.招标采购合同规划的内容包括:①初步合同规划; ②合同订立顺序的确定; ③合同要素计划与分配; ④总体合同结构分解; ⑤建构招标采购合同体系,其正确的排列顺序为()。
A.①②⑤④③B.①④⑤③②C.①③②④⑤D.①②③⑤④6.招标人采用邀请招标方式,应当向几个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书?()A、3B、5C、7D、97.《合同法》规定的合同变更条件包括()。
A.有效的合同B.协商一致C.合同当事人一方确有变更理由和依据D.须经合同管理机关批准E.变更内容明确8.合同不当履行的处理包括()。
A.因债权人致使债务履行困难的处理B.提前或部分履行的处理C.合同不当履行中的保全措施D.部分合同失效的处理E.合同部分撤销的处理9.发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。
()A、错误B、正确10.在施工合同的履行中,如果建设单位拖欠工程款,经催告后在合理的期限内仍未支付,则施工企业可以主张(),然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同,无需通知对方B.撤销合同,但应当通知对方C.解除合同,无需通知对方D.解除合同,但应当通知对方第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案:A2.参考答案:ABCD3.参考答案:ABC4.参考答案:B5.参考答案:B6.参考答案:A7.参考答案:ABE8.参考答案:ABC9.参考答案:A10.参考答案:D。
东财20秋《工程合同管理》单元作业一【标准答案】
(单选题)1: 下面行为中,没有违反《招标投标法》的是
A: 评标委员会按照报价的大小排序,将报价最小的投标人确定为排名第一的中标候选人
B: 中标通知书发出后,中标人发觉自己投标报价计算有误,拒绝与招标人签订合同
C: 招标人在确定中标人第11天后,向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告
D: 招标人仅仅向中标人发出中标通知书,而没有将中标结果通知所有未中标的投标人
正确答案: C
(单选题)2: 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少-----日前,以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A: 10
B: 15
C: 20
D: 30
正确答案: B
(单选题)3: 含安装工程项目的建筑工程一切险的保险单,通常要规定试车期,一般为:
A: 1个月
B: 1个半月
C: 2个月
D: 2个半月
正确答案: A
(单选题)4: 审查机构在收到一般项目的审查材料后,应在-------个工作日内完成审查工作,并提出工作报告。
A: 10
B: 20
C: 30
D: 40
正确答案: B
(单选题)5: 按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于:
A: 国家
B: 承包人
C: 挖掘人
D: 雇主
正确答案: D
(单选题)6: 下列说法正确的有:
A: 《监理工程师资格证书》终身有效
B: 《监理工程师岗位证书》终身有效
C: 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务
D: 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册
正确答案: D。
东财《工程项目管理》在线作业二满分答案
东财《工程项目管理》在线作业二一、单选题(共 10 道试题,共 40 分。
)1. 招标人向中标人发出书面“中标通知书”称为()。
A. 评标B. 决标C. 开标D. 授标-----------------选择:D2. 大中型项目和特殊项目需要的特殊勘察工作是:A. 自然条件观测B. 资源探测C. 环境评价D. 岩土工程勘察E. 模型试验和科研项目-----------------选择:E3. 工程担保最早起源于()A. 美国B. 英国C. 法国D. 日本-----------------选择:A4. 当确认所绘制的网络图正确后,即可用____编号A. 数字B. 节点C. 直线D. 折线-----------------选择:B5. 工程建设监理所进行的()是指在实现工程项目总目标的过程中,为使工程建设的实际进度符合项目进度计划的要求,是项目按计划要求的时间开始和完成个人的有关监督管理活动A. 投资控制B. 进度控制C. 质量控制D. 施工控制-----------------选择:B6. ()是工业项目设计的核心和关键,它决定了项目的生产技术水平是否先进,生产是否安全可靠。
A. 产品生产工艺设计B. 初步设计C. 土木建筑设计D. 施工图设计-----------------选择:A7. 网络图中严禁出现从一个节点出发,沿____方向又回到原出发点的循环回路A. 箭尾B. 箭头C. 箭码D. 箭线-----------------选择:D8. ____代表监理公司与业主沟通有关方面的问题A. 总监理师B. 各子目监理师C. 监理员D. 其他人员-----------------选择:A9. 项目设计后按什么关系报批A. 隶属关系B. 利益关系C. 重要性关系D. 地域关系E. 组织关系-----------------选择:A10. 《招投标法规定》招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启。
投标人少于()的招标人应当重新招标A. 2个B. 3个C. 4个D. 5个-----------------选择:B东财《工程项目管理》在线作业二单选题多选题二、多选题(共 15 道试题,共 60 分。
奥鹏6月-9月东财《工程合同管理》单元作业二_10.doc
1.请选择下列对承包商不利的条款A.用银行保函代替发包人扣留保证金B.没有价格调整条款C.由承包人解决施工占地问题D.推迟开工期【参考答案】: B2.审查机构在收到一般项目的审查材料后,应在-------个工作日内完成审查工作,并提出工作报告。
A.10B.20C.30D.40【参考答案】: B3.根据FIDIC条件,在承包人的索赔意向书通知发出——天内,承包人应向工程师递交索赔报告。
A.7B.14C.21D.28【参考答案】: D4.对招标文件或者资格预审文件:A.不得收费B.不得以营利为目的收费C.可任意收取费用D.以营利为目的收费【参考答案】: B5.下列承包人不承担风险的是:A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.总承包合同【参考答案】: B6.承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至()止所经过的日历天数。
A.合同约定的竣工日B.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C.办理竣工结算之日D.工程保修期满之日【参考答案】: B7.当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。
当通知发出---日内没有收到答复,可在通知发出后--日内发出终止委托监理合同的通知。
A.11、30B.30、60C.21、35D.20、30【参考答案】: C8.需要对施工图设计进行修改时,应经()批准。
A.监理工程师和业主B.监理工程师和初步设计原批准单位C.监理工程师和上级主管部门D.监理工程师和原设计单位【参考答案】: D9.甲向乙发出一个要约,表明了想要购买乙生产的材料的意向,乙发出的承诺由于外界原因到达甲时已经超过了要约中确定的期限,则下面说法正确的是()。
A.该承诺是否有效由甲决定B.该承诺是否有效由乙决定C.该承诺无效 D.该承诺是否有效由甲乙双方协商决定【参考答案】: A10.提交投标文件的投标人少于--人时,依法应重新招标。
A.3B.5C.7D.10【参考答案】: A11.工程建设保险的作用体现在:A.预防风险B.规避风险C.补偿风险损失D.减少风险损失【参考答案】: AC12.工程担保的种类有很多种,承包商在投标和履行合同过程中一般要提交哪些工程担保:A.投标保证担保B.履约担保C.预付款担保D.质量责任担保【参考答案】: ABC13.勘查、设计合同的基本条款包括:A.提交有关基础和文件的期限B.质量要求C.费用以及其他协作条件 D.工程造价【参考答案】: ABC14.开标时,以下投标文件无效的是:A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的C.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的D.组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的【参考答案】: ABCD15.风险分配原则有:A.防止两种倾向B.从工程整体效益的角度出发,最大限度的发挥双方的积极性C.公平合理D.责权利平衡【参考答案】: ABCD16.工程建设保险的种类包括:A.意外伤害险B.建筑工程一切险及安装工程一切险C.职业责任险D.信用保险【参考答案】: ABCD17.建设工程中常见的风险有:A.工程的技术、经济、法律等方面的风险B.发包人资信的风险C.外界环境的风险D.合同风险【参考答案】: ABCD18.建设工程合同属于()。
工程合同管理练习二答案
工程合同管理练习二答案第一章绪论一、单项选择题:1、A 是工程项目管理中的重点A质量控制 B 成本控制 C 工期控制D各方保持良好关系二、多项选择题:1、承包商与其他主体之间也会产生复杂的合同关系,包括ABCDA 设计合同B保险合同 C 运输合同D借(贷)款合同2、合同管理应遵循的基本原则有ABCDEA 合同权威性原则B合同自由性原则 C 合同合法性原则D诚实信用原则3、监理工程师的职责包括ABCDA进度控制B质量控制C投资控制D协调业主与承包商的关系4..湖南大学函授招生网的网址是多少()。
A B C D E 三、简答题:1、工程合同的作用有哪些?答:工程合同具有以下几项功能:1、确立了工程实施和管理的主要目标合同确定的工程目标主要有三个方面:(1)工程质量及工程规模、功能等基本属性的要求。
这些要求应是十分详细、具体,便于直接实施的,(2)工程价格。
包括工程总价格、各分项工程的单价和总价等。
(3)工期要求,包括工程开始、工程结束以及一些主要工序的实施日期。
2、明确了双方的权利义务关系合同一经签定,合同双方结成了一定的经济关系,由此顺带引发了一系列的权利与义务的分配,3、制定了双方行为的法律准则工程建设过程中的一切活动都在合同中进行了详细的规定,工程建设的过程就是各方履行合同义务的过程。
合同一经签订,只要合同合法,双方必须全面地完成合同规定的义务。
4、协调工程建设各方主体的关系科学的合同管理可以协调和处理各方面的关系,使相关的各合同和合同规定的各工程活动之间不相矛盾,在内容上、技术上、组织上、时间上协调一致,形成一个完整的、周密的、有序的体系,以保证工程有秩序、按计划地实施。
5、提供了双方解决争端的依据由于双方经济利益不一致,在工程建设过程中发生冲突是普遍的。
而合同条文中规定的双方权利义务及合同争端的解决方式的约定即可成为争端解决途径选择和各自应承担什么责任判定的依据。
2、简述工程合同签订和一般的合同签订有什么不同?答:在一般的买卖合同或服务合同中,只要交易双方就权利义务达成一致,合同便即成立。
《建筑工程合同管理》2020年秋学期在线作业(二)
《建筑工程合同管理》2020年秋学期在线作业(二)委托监理合同的通用条件是()。
A:标准条件B:修改条件C:专用条件D:补充条件答案:A监理合同在履行过程中,由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务,则监理责任期应理解为( )。
A:合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B:从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C:从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D:从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止答案:C以下文件均成为施工合同文件的组成部分,但从文件的解释顺序来看,( )是错的。
A:合同协议书、中标通知书B:施工合同通用条件、施工合同专用条件C:标准及有关技术文件、图纸D:投标书、工程量清单答案:B合同履行的前提和依据是()。
A:有效的合同B:合同法C:诚实信用原则D:合同生效答案:A下列说法错误的是()。
A:承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的42天内开工B:工程师应至少提前7天通知承包商开工日期C:承包商收到开工通知后的28天内提交施工进度计划D:承包商提交施工计划28天内,工程师未提出需修改计划的通知,即认为该计划已被工程师认可答案:D双方恶意串通,订立的损害国家或第三人利益的合同,其法律后果是( )。
A:返还财产B:追缴财产C:赔偿损失D:继续履行答案:B施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
A:避免风险B:克服风险C:转移风险D:控制风险答案:C承包商对工程师变更工程的估价不满意,将此争议提交争端裁决委员会。
争端裁决委员会作出处理决定后,承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定,承包商( )。
A:必须接受裁决委员会的决定B:可以将争议提交业主做决定C:可以提交仲裁机构做决定D:可以再次提交工程师做决定答案:C当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时,应以( )为准。
工程合同管理试卷二答案
工程合同管理考试试卷(二)参考答案一、单项选择题(本大题共30小题,每小题1分,共30分)在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.D2. B3. B4.B5. C6. C7. B8.D9. C 10.A 11.C 12. B 13.C 14.A 15.C 16.C 17.B 18. D 19.C 20.C 21.B 22.C 23.A 24.B 25.B 26.C 27.C 28.D 29.D 30.A二、多项选择题(本大题共5题,每小题2分,共20分。
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
31.ABCDE 32ACE 33ABCDE 34ABC 35ABCD 36 ABCDE 37 ADE 38 ABCD 39 ABCD 40 BC三、(本大题共5题,每小题4分,共20分。
)41.分包合同:承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商,明确分包工程中各自的权利义务的合同。
42缺陷责任期:一般也叫保修期,指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期(一般为竣工验收的日期)后一段时期(一般为一年或更长)。
43联营承包 , 是指两家或两家以上的承包商(最常见的是设计承包商、设备供应商、工程施工承包商)联合投标,共同承接工程。
44工程担保:建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同,根据法律、行政法规定的规定或双方约定,经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
45固定单价:合同合同单价时固定的,不因物价变动而调整。
承包商承担物价上涨风险。
四、简答题(本大题共6题,每小题5分,共30分。
)46.建设工程合同实施分为:合同分析;合同控制;合同变更管理;合同信息管理47.承发包模式的策划;合同种类和合同条件的选择;合同主要条款和管理模式的策划;工程项目相关的各个合同在内容、时间、组织、技术上的协调。
东财《工程合同管理》在线作业二答卷
东财《工程合同管理》在线作业二-0013试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)1.投资额在------万元以上的公用事业工程项目必须实行监理。
A.1000B.2000C.3000D.4000答案:C2.请选择下列对承包商不利的条款A.用银行保函代替发包人扣留保证金B.没有价格调整条款C.由承包人解决施工占地问题D.推迟开工期答案:B3.下面对FIDIC表述正确有:A.FIDIC合同是单价合同B.根据实际施工进度按季度付款C.合同价格就是工程价款D.付款的工程量按照合同工程量表中列出的数量确定答案:A4.对于《协议书》工期的填写不正确的是:A.开工日期:2003年4月24日B.开工日期:签订合同后第45日C.合同工期:三个月D.竣工日期:签订合同后第365日答案:C5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下面说法正确的是A.如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标B.所有设备、材料等货物的采购,只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标C.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标D.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定答案:C6.较适用于工厂建设之类的开发项目的FIDIC条文是:A.新红皮书B.新黄皮书C.银皮书D.简明合同格式答案:C7.《招标投标法》对必须进行招标的项目不招标,可以处项目合同金额()的罚款。
A.5%-10%B.5‰-10‰C.1%-5%D.1‰-5‰答案:B8.甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约,要约中表示以3300元/吨的价格卖给乙公司某种型号钢材100吨,甲公司随即又发了一封快件给乙公司,表示员要约中的价格作废,现改为3500元/吨,其他条件不变。
普通信件于2月8日到达,快件于2月7日到达,乙公司均已收到两封信,但秘书忘记把第二封信交给董事长,乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。
东财《工程合同管理》在线作业二答卷
东财《工程合同管理》在线作业二答卷
东财《工程合同管理》在线作业二-0012
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1.国际工程实施阶段的中心是:
A.质量管理
B.计划管理
C.成本管理
D.合同管理
答案:B
2.工程建设合同签订以后,业主给承包人一定比例的预付款,一般为合同金额的多少:
A.40%
B.30%
C.20%
D.10%
答案:D
3.AIA合同条件主要用于
A.道桥工程
B.私营房屋建筑工程
C.电力工程
D.水利工程
答案:B
4.在建筑材料采购验收中发现数量不符时,需方可凭有关合法证明,在货到后---日内将详细情况和处理意见通知供方,否则即被视为数量验收合格
A.5
B.20
C.15
D.10
答案:D
5.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于:
A.雇主
B.挖掘人
C.承包人
D.国家
答案:A
6.关于开标程序的说法正确的是:
A.投标文件可以由投标人委托的公证机构检查并公证
B.开标的时间应在提交投标文件截止时间后3天内公开进行
C.开标由招标人主持
D.开标时,由招标人检查投标文件的密封情况
答案:C
7.含安装工程项目的建筑工程一切险的保险单,通常要规定试车期,一般为:。
东财工程合同管理考试
东财工程合同管理考试
一、选择题(每题2分,共40分)
1. 工程合同管理的基本职能包括以下哪项?
A. 计划 . 组织 C. 指导 D. 控制
2. 根据《中华人民共和国民法典》,下列哪项不是构成合同的必要条件?
A. 要约 . 承诺 C. 合法目的 D. 合同文本
3. 在工程合同中,变更指令通常由谁发出?
A. 业主 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位
4. 以下哪个选项不属于工程合同风险的类型?
A. 法律风险 . 市场风险 C. 操作风险 D. 技术风险
二、判断题(每题1分,共10分)
1. 工程合同的违约责任仅限于经济赔偿。
(错)
2. 工程合同的履行过程中,双方当事人可以随时变更合同内容。
(错)
3. 在工程施工过程中,如果发生不可抗力事件,可以免除相应的履约责任。
(对)
三、简答题(每题10分,共30分)
1. 请简述工程合同管理的重要性。
2. 描述工程合同中的风险管理流程。
3. 解释什么是“不可抗力”条款,并说明其在工程合同中的作用。
四、案例分析题(每题20分,共40分)
1. 某建筑工程项目在施工过程中,由于设计变更导致工期延长和成本增加。
请分析业主和承包商应如何通过合同管理来处理此类问题。
2. 在一个大型基础设施项目中,承包商因遭遇不可预见的地质条件而导致工程进度严重滞后。
请分析在此情况下,合同双方应采取哪些措施来维护各自的权益。
五、论述题(每题30分,共30分)
1. 论述工程合同管理在项目管理中的地位及其对项目成功的影响。
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案2
东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.下列哪些权利可以质押?()A、公民王某持有的两年期储蓄存单B、A公司董事李某持有的本公司股票C、乡(镇)企业的厂房占用的土地使用权D、公路桥梁的收益权E、B公司的办公楼2.根据《建筑法》的规定,对于分包工程发生的质量问题以及违约责任,建设单位只可以向总包单位请求赔偿全部损失。
()A.正确B.错误3.在施工合同履行中,甲方由于资金不到位,使乙方多次催要工程进度都没有得到支付,为此乙方提出提前解除合同,甲方最终同意。
此时合同虽然终止,但是合同中约定的()条款仍然有效。
A、质量B、结算C、仲裁D、标的E、担保4.在资格预审合格的投标申请人过多时,可以由招标人从中选择不少于()家资格预审合格的投标申请人。
A.3B.5C.7D.95.FIDIC招标程序文件分为()个主要程序,()阶段。
A.三、八B.三、十二C.四、八D.四、十二6.下列属于投标人的法律禁止性规定有()。
A.串通招标B.贿赂招标人C.低于成本报价D.骗取中标7.招标投标法规定的招标方式包括()。
A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标8.延展工期是否成立的条件是:()。
A、工程延误责任不在承包商B、工程延误责任不在发包商C、工程延误发生在关键线路上或对关键线路造成影响D、因每年的梅雨季节延误9.下面行为中,没有违反《招标投标法》的是()。
A.评标委员会按照报价的大小排序,将报价最小的投标人确定为排名第一的中标候选人B.中标通知书发出后,中标人发觉自己投标报价计算有误,拒绝与招标人签订合同C.招标人在确定中标人第11天后,向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告D.招标人仅仅向中标人发出中标通知书,而没有将中标结果通知所有未中标的投标人10.根据《建设工程质量管理条例》规定未经监理工程师签字,下面哪些不可进行?()A、建筑材料、建筑构配件和设备在工程上的使用或安装B、下一道工序的施工C、拨付工程款D、竣工验收11.成片开发建设的住宅小区工程,其建筑面积在()万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。
东财《工程合同管理》在线作业二答案
东财《工程合同管理》在线作业二
单选题多选题判断题
一、单选题(共10 道试题,共40 分。
)
1. 审查机构在收到一般项目的审查材料后,应在-------个工作日内完成审查工作,并提出工作报告。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
-----------------选择:B
2. 根据《通用条例》,组成合同的文件及优先解释顺序正确的是:①本合同协议书②本合同通用条款③本合同专用条款④图纸⑤中标通知书⑥工程量清单
A. ①②③⑤④⑥
B. ①③②⑥⑤④
C. ①③②⑤⑥④
D. ①⑤③②④⑥
-----------------选择:D
3. 如果安装费用高于工程造价的---应投保安装工程一切险。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
-----------------选择:C
4. 初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为()。
A. 单价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 成本加奖惩合同
-----------------选择:B
5. 《招标投标法》对必须进行招标的项目不招标,可以处项目合同金额()的罚款。
A. 5%-10%
B. 5‰-10‰
C. 1%-5%
D. 1‰-5‰
-----------------选择:B
6. FIDIC合同的合同类型为:
A. 固定总价合同
B. 单价合同
C. 成本加酬金合同
D. 百分比合同。
工程合同管理考试答案
工程合同管理考试答案第一部分:单项选择题1. 工程项目合同的类型不包括以下哪项?A. 固定价格合同. 成本加酬金合同C. 时间与材料合同D. 风险共享合同答案:D解析:工程项目合同通常包括固定价格合同、成本加酬金合同和时间与材料合同等类型,而风险共享合同不属于常见的工程项目合同类型。
第二部分:多项选择题2. 在工程合同管理中,以下哪些是合同变更的主要原因?A. 设计变更. 施工条件变化C. 法律法规变动D. 客户要求变更答案:ACD解析:所有选项都是可能导致工程合同变更的原因。
设计变更、施工条件的变化、法律法规的更新以及客户要求的变更都可能影响原有的合同条款,需要进行相应的合同管理调整。
第三部分:判断题3. 合同争议解决的首选方法是通过法院诉讼。
答案:错误解析:虽然法院诉讼是解决合同争议的一种方法,但通常不是首选方法。
首选方法通常是通过协商或者仲裁来解决争议,因为这些方式更为高效且成本较低。
第四部分:简答题4. 请简述工程合同管理的主要内容。
答案:工程合同管理的主要内容包括合同的签订、履行、变更、结算和争议解决等。
在签订合同时,需要明确双方的权利和义务,合理分配风险。
在合同履行过程中,要监督合同执行情况,确保工程质量和进度符合要求。
合同变更管理要及时响应项目实际情况的变化,合理调整合同内容。
结算管理要确保工程款项的及时支付和准确核算。
争议解决则要通过有效的沟通和适当的法律途径来处理可能出现的问题。
第五部分:案例分析题5. 某建筑公司与甲方签订了一份固定价格合同,但在施工过程中遇到了不可预见的地质条件,导致成本大幅增加。
请问该公司应如何处理这种情况?答案:建筑公司应及时与甲方沟通,说明遇到的不可预见地质条件及其对项目成本的影响。
根据合同条款中关于不可抗力或不可预见条件的规定,提出合同变更申请,请求调整合同价格。
同时,应提供详细的成本分析报告和相关证据,以支持变更请求。
双方应通过协商或仲裁等方式,达成新的合同协议,以确保项目的顺利进行。
东财《工程合同管理》单元作业二【20春答案48939】
单选题 1.请选择下列对承包商不利的条款 A.用银行保函代替发包人扣留保证金 B.没有价格调整条款 C.由承包人解决施工占地问题 D.推迟开工期
2.审查机构在收到一般项目的审查材料后,应在-------个工作日内完成审查工作,并提出工作报告。 A.10 B.20 C.30 D.40
3.根据FIDIC条件,在承包人的索赔意向书通知发出——天内,承包人应向工程师递交索赔报告。 A.7 B.14 C.21 D.28
4.对招标文件或者资格预审文件: A.不得收费 B.不得以营利为目的收费 C.可任意收取费用 D.以营利为目的收费
5.下列承包人不承担风险的是: A.固定总价合同 B.成本加酬金合同 C.单价合同 D.总承包合同
10.提交投标文件的投标人少于--人时,依法应重新招标。 A.3 B.5 C.7 D.10
多选题 1.工程建设保险的作用体现在: A.预防风险 B.规避风险 C.补偿风险损失 D.减少风险损失
2.工程担保的种类有很多种,承包商在投标和履行合同过程中一般要提交哪些工程担保: A.投标保证担保 B.履约担保 C.预付款担保 D.质量责任担保
8.建设工程合同属于()。 A.书面合同 B.单务合同 C.实践合同 D.有偿合同 E.不要式合同
9.谈判《专用条款》内各条款应注意的事项: A.贯彻平等原则 B.诚实信用 C.执行法律和行政法规的全面性 D.严密、具体、逻辑性强
10.建筑工程一切险的被保险人可以包括: A.业主 B.总承包商 C.分包商 D.业主聘用的监理工程师
8.需要对施工图设计进行修改时,应经()批准。 A.监理工程师和业主
B.监理工程师和初步设计原批准单位 C.监理工程师和上级主管部门 D.监理工程师和原设计单位
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(单选题)1: 某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标,根据《招标投标法》,这个规定违反了____原则
A: 公开
B: 公平
C: 公正
D: 诚实信用
正确答案: B
(单选题)2: 甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约,要约中表示以3300元/吨的价格卖给乙公司某种型号钢材100吨,甲公司随即又发了一封快件给乙公司,表示员要约中的价格作废,现改为3500元/吨,其他条件不变。
普通信件于2月8日到达,快件于2月7日到达,乙公司均已收到两封信,但秘书忘记把第二封信交给董事长,乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。
请问,甲乙公司之间的合同是否成立,为什么?()
A: 合同未成立,原要约被撤销
B: 合同未成立,原要约被新要约撤回
C: 合同成立,快件的意思表示未生效
D: 合同成立,要约与承诺取得了一致
正确答案: B
(单选题)3: 关于标底的说法正确的是:
A: 每个招标项目都必须编制一个标底
B: 每个招标项目都应该编制两个标底
C: 招标项目可以不必编制标底
D: 标底必须要经过审查
正确答案: C
(单选题)4: 我国《仲裁法》第59条规定,当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起多长时间提出。
A: 3个月内
B: 4个月内
C: 6个月内
D: 5个月内
正确答案: C
(单选题)5: 依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止,最短不得少于-----日。
A: 10
B: 15
C: 20
D: 30
正确答案: C
(单选题)6: 下列不属于工程的技术、经济、法律方面的风险的是:
A: 承包人资金供应不足。