建设工程施工三通一平合同(1)

合集下载

建设工程三通一平施工合同

建设工程三通一平施工合同

建设工程三通一平施工合同一、背景建设工程三通一平是指水、电、气和道路的拓建和平整工作。

合同是建设工程施工过程中非常重要的法律文件,明确了各方的权利和义务,保障了工程的顺利进行。

二、合同的目的和范围本合同的目的是明确承包商和业主在建设工程三通一平工作中的责任和义务,确保工程按时、按质、按量完成。

本合同适用于建设工程的三通一平施工,包括但不限于:水管道的安装和铺设电线电缆的敷设和维修燃气管道的布置和维护道路的平整和硬化三、合同的主要内容1. 工程范围和要求•承包商应根据实际情况,按照设计图纸和规范要求进行施工。

•承包商应确保施工过程中不影响周边环境和其他建设工程。

•完工后的三通一平工程应符合相关标准和验收要求。

2. 工期安排和提前完成•双方应在合同签订后确定工期,合理安排施工进度。

•承包商应采取相关措施,确保工程提前完成,以减少对业主的影响。

3. 材料和设备•承包商应根据工程需求提供符合质量要求的材料和设备。

•材料和设备的采购和使用应符合相关法律法规的要求。

4. 施工过程和质量控制•施工过程中应对施工人员进行安全教育和培训。

•施工质量应满足相关标准和规范要求。

•定期进行质量检测,确保施工质量。

5. 风险和责任•承包商应对施工过程中的风险和责任负责,并采取必要措施进行防护。

•如因承包商的原因导致工程质量问题或延误,承包商应承担相应的责任和赔偿。

6. 付款和结算•业主应按照合同约定的进度和质量要求进行付款。

•承包商应提供符合法律要求的相关发票和结算单据。

7. 违约和争议解决•如一方违反了合同的约定,另一方有权采取相应的补救措施。

•引起争议的事项,双方应通过友好协商解决。

若协商不成,可通过仲裁或法律途径解决。

四、合同的生效和变更本合同经各方签字盖章后生效,变更时应经双方协商一致,并以书面形式确认。

五、其他事项•本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

•本合同未约定事项,可由双方另行协商确定。

六、附件1.相关图纸和设计文件2.施工计划和进度安排3.工程验收标准和规范参考。

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同1. 合同概述2. 合同内容2.1 工程建设总体要求合同详细描述工程建设的总体要求,包括工程的性质、规模、施工地点等基本信息。

同时要求施工方按照相关法律法规和建设工程质量标准进行施工,确保工程质量。

2.2 工程图纸和技术要求合同明确规定施工方需对工程图纸和技术要求进行详细的交底和沟通,确保施工方对工程图纸和技术要求的理解与落实。

同时要求施工方按照工程图纸和技术要求进行施工,确保工程质量和施工进度。

2.3 施工方的权利和责任合同中规定施工方享有工程施工的权利和承担相应的责任。

施工方有权组织施工作业,配合业主方和监理方的工作,并按照合同约定完成工程施工任务。

施工方还承担工程质量、工期和安全的责任。

2.4 交底和沟通合同要求施工方需要对工程图纸、技术要求以及设备使用等方面进行交底和沟通,确保双方对工程要求的统一和落实。

交底和沟通是保证工程质量和工期的重要环节。

2.5 工程质量和安全合同详细规定了工程质量和安全要求,要求施工方按照相关标准和规范进行施工,确保工程的质量和安全。

同时要求施工方配备专职安全员,并有效组织施工现场的安全管理。

2.6 合同履行和违约责任合同明确约定双方在合同履行过程中的权利和义务,以及违约责任。

合同要求双方要密切配合、互相配合,确保工程的顺利进行。

对于未按照合同约定履行或违约的行为,将承担相应的法律责任。

3. 合同签订流程建设工程施工三通一平合同的签订流程一般如下:3.1 合同准备阶段施工方根据项目需要,准备合同草案以及相关的附件材料,包括技术标准、资质证件等。

3.2 协商和讨论施工方与业主方进行协商和讨论,就合同的具体内容进行交流和商议,并根据双方的意见进行修改和调整。

3.3 合同正式签订经过多次反复协商和讨论后,施工方与业主方正式签订合同,并共同承担合同的义务和责任。

4. 合同履行与管理建设工程施工三通一平合同的履行与管理是保证工程顺利进行的重要环节。

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同第一条引言根据国家有关法律法规和有关建设工程施工合同的规定,为明确双方权利和义务,规范施工行为,保障工程质量和安全,特制定本合同。

第二条甲方和乙方甲方:(详细信息)乙方:(详细信息)第三条工程内容1. 工程名称:(详细信息)2. 工程地点:(详细信息)3. 工程范围:(详细信息)4. 工程工期:(详细信息)第四条合同价款和支付方式1. 合同价款总额:(详细信息)2. 支付方式:(详细信息)3. 阶段支付计划:(详细信息)第五条施工方案1. 施工方案编制:(详细信息)2. 施工方案评审:(详细信息)3. 施工方案修改:(详细信息)第六条施工单位1. 施工单位资质:(详细信息)2. 施工单位安全生产措施:(详细信息)3. 施工单位责任:(详细信息)第七条项目管理1. 项目经理任命:(详细信息)2. 项目监理:(详细信息)3. 项目变更管理:(详细信息)第八条质量和安全控制1. 施工质量要求:(详细信息)2. 质量控制措施:(详细信息)3. 安全控制措施:(详细信息)第九条资料归档和交接1. 施工图纸归档:(详细信息)2. 施工记录归档:(详细信息)3. 施工资料交接:(详细信息)第十条违约责任1. 甲方违约责任:(详细信息)2. 乙方违约责任:(详细信息)第十一条争议解决1. 争议解决方式:(详细信息)2. 争议解决期限:(详细信息)第十二条合同生效和变更1. 合同生效方式:(详细信息)2. 合同变更方式:(详细信息)第十三条其他条款(根据实际情况自行添加其他条款)第十四条合同解除1. 合同解除条件:(详细信息)2. 合同解除程序:(详细信息)第十五条合同终止1. 合同终止条件:(详细信息)2. 合同终止程序:(详细信息)第十六条附则(根据实际情况自行添加附则)以上为建设工程施工三通一平合同的主要内容及条款,甲方和乙方应严格按照本合同的规定履行各自的义务,确保工程质量和安全,并及时解决合同履行过程中的争议和问题。

建设工程施工三通一平合同范本

建设工程施工三通一平合同范本

建设工程施工三通一平合同范本甲方(委托方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工三通一平(以下简称为“三通一平”)事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程规模:________________4. 工程内容:三通一平工程,包括但不限于以下内容:a) 通水:供水管道敷设、泵房建设、阀门井、消防设施等;b) 通电:供电线路敷设、变电所建设、配电室、电缆井等;c) 通路:道路施工、桥梁建设、交通设施等;d) 场地平整:土方开挖、回填、压实、绿化等。

二、合同价款1. 本工程合同价款为人民币(大写):________________元整(小写):________________元。

2. 上述合同价款已包括三通一平工程所需的材料、设备、劳务、管理、利润、税金等一切费用。

3. 乙方应按照甲方的要求和本合同约定完成三通一平工程,并确保工程质量符合国家相关标准和规定。

三、工程期限1. 本工程期限为____个月,自合同签订之日起计算。

2. 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划,合理组织施工,确保按期完成工程。

四、支付方式1. 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款:a) 合同签订后____个工作日内,支付合同价款的____%;b) 工程进度达到____%时,支付合同价款的____%;c) 工程完工验收合格后____个工作日内,支付合同价款的____%;d) 工程保修期满且无质量问题后____个工作日内,支付合同价款的____%。

2. 上述支付款项均为税前金额,乙方应依法开具增值税发票。

五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规定,确保三通一平工程的质量。

最新建设工程施工三通一平合同

最新建设工程施工三通一平合同

最新建设工程施工三通一平合同合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方为进行(工程名称)的建设,需要进行施工三通一平工作,乙方具备相关施工资质和能力,甲乙双方经协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

一、工程概述:1.1 工程名称:(工程全称)1.2 工程地点:(工程具体位置)1.3 工程规模:(工程规模描述)1.4 工程内容:包括但不限于施工临时道路、临时供水、临时供电、临时排水及土地平整等工作。

二、合同金额:2.1 本合同施工三通一平工作的总价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。

2.2 乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班、管理、税费等一切费用。

三、合同履行:3.1 乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量、工程质量和工程进度要求,完成施工三通一平工作。

3.2 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准进行施工,确保工程质量、安全。

3.3 乙方应遵守施工现场的管理规定,确保施工场地清洁、有序。

3.4 甲方应按照本合同约定,向乙方支付施工三通一平工作的价款。

3.5 甲方应提供乙方施工所需的现场条件,包括但不限于临时设施搭建、现场交通疏导等。

四、工程质量:4.1 乙方应保证施工质量符合国家及地方相关法律法规、规范标准要求。

4.2 乙方应接受甲方、监理单位及政府相关部门的检查、监督和验收。

4.3 工程质量问题修复:如乙方施工质量不符合约定,乙方应负责修复,并承担由此产生的一切费用。

五、合同价款及支付:5.1 本合同施工三通一平工作的总价款为固定总价,不再因任何因素调整。

5.2 甲方应在本合同签订后的____个工作日内,向乙方支付合同总价款的____%。

5.3 剩余合同价款,甲方应在乙方完成施工三通一平工作,并经甲方、监理单位验收合格后的____个工作日内支付。

5.4 乙方应按照甲方、监理单位的要求,提供相关工程进度、质量、安全等方面的资料和报告。

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工“三通一平”合同甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行建设工程施工“三通一平”工程的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____建设工程施工“三通一平”工程1.2 工程地点:____1.3 工程内容:包括但不限于通水工程、通电工程、通路工程、平整场地等施工内容。

具体工程量及施工要求详见施工图纸及工程量清单。

二、合同价格2.1 本工程合同价格为人民币____元(大写:____元整),包括但不限于人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。

2.2 合同价格内乙方已充分考虑各种环境及技术因素,如因设计变更、工程量增减等导致合同价格变动,双方应按照实际情况进行调整,并签订补充协议。

三、合同的履行3.1 乙方应按照施工图纸、工程量清单及甲方要求进行施工,保证工程质量符合国家及行业标准。

3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。

如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

3.3 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章进行施工,确保工程施工安全。

3.4 乙方应按照甲方要求提供工程进度报告、工程质量报告等相关资料。

四、合同价款的支付4.1 工程完工后,经甲方初验合格,甲方应支付合同总价款的95%。

4.2 剩余的5%作为质保金,质保期为1年。

质保期结束后,如工程无质量问题,甲方将质保金无息退还乙方。

4.3 甲方支付价款时,应支付到本合同约定的对公账户。

乙方要求付款时,应按照甲方的要求提供合法的正式发票。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2 若乙方施工过程中出现质量问题,乙方应负责修复并承担由此产生的费用。

若因乙方原因导致工程安全事故,乙方应承担全部责任。

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同第一条合同双方甲方(全称):_________(以下简称“甲方”)乙方(全称):_________(以下简称“乙方”)依据平等、自愿、诚实信用的原则,双方就“三通一平”项目施工事宜签订本合同,以明确各自的权利和义务。

第二条合同标的本合同的标的为“三通一平”工程,包括但不限于:1. 通水:为施工现场提供必要的水源。

2. 通电:确保施工现场的电力供应。

3. 通讯:提供施工现场的通讯设施。

4. 平整:对施工区域进行平整处理,为后续施工做准备。

第三条工作/服务范围乙方将为甲方提供以下服务:1. 施工现场的水、电、通讯设施的安装与调试。

2. 施工区域的平整,包括土方开挖、填筑、压实等作业。

3. 乙方需保证所有设施安装符合国家及行业标准,并按约定的时间节点完成工作。

第四条合同期限合同自____年____月____日起生效,至____年____月____日终止。

合同期满后,若双方无异议,可续签合同或另行签订补充协议。

第五条工作/产品质量1. 乙方所提供的服务应符合国家相关标准及行业规范。

2. 若乙方交付的工作不符合质量标准,乙方应自费进行整改或重做,确保达到要求。

3. 甲方有权对乙方的工作进行监督与验收,若发现问题,应及时通知乙方整改。

第六条付款方式1. 本合同总金额为_________元(大写:_________元整)。

2. 付款方式:甲方应在以下期限内向乙方支付款项:- 合同签订后支付总金额的30%。

- 工程完成70%后支付总金额的50%。

- 工程验收合格后支付剩余的20%。

3. 乙方应在收到款项后提供相应的收据或发票。

第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务:- 按合同约定及时付款。

- 提供施工所需的相关资料与支持。

- 监督工程进度,确保施工质量。

2. 乙方的权利与义务:- 按合同要求提供符合标准的服务。

- 及时向甲方报告工程进展情况。

- 维护施工现场的安全,确保施工人员的安全。

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同一、合同背景本合同为建设工程施工三通一平合同,是指在建设工程施工过程中,对工程监理、施工单位及施工方之间的责任进行规范和约束的一种合同。

二、合同目的本合同的目的是明确工程监理、施工单位和施工方在建设工程施工过程中的权责,促进工程施工的顺利进行,确保施工质量和进度,并保护各方的利益。

三、合同内容3.1 三通三通是指:质量通、进度通和安全通。

3.1.1 质量通双方应共同保证施工质量符合法律法规及工程设计、施工规范和验收标准的要求。

工程监理应对施工方的施工过程进行监督和检查,提出合理的质量要求和建议,施工方必须积极落实。

3.1.2 进度通双方应共同努力确保工程施工按照工程进度计划进行,尽量避免施工延误。

工程监理应及时提供工程进度信息,施工方应合理调配资源,加快施工进度,保证按时完成工程。

3.1.3 安全通施工方应依法做好施工安全工作,严格遵守相关安全规定,采取必要的安全措施,确保施工现场的安全。

工程监理应对施工方的安全工作进行监督,并提供必要的安全指导和帮助。

3.2 一平一平是指:工程款平、责任平和纠纷平。

3.2.1 工程款平双方应按照约定的工程款支付方式进行支付,工程监理应核实工程进度和完成情况,及时提供支付证明和相关文件,施工方应按时申请支付款项。

双方应确保工程款按照约定时间和金额支付。

3.2.2 责任平双方应根据法律法规和合同约定,明确各自的责任和义务,发生工程质量问题或纠纷时,应积极协商解决,共同承担相应责任。

3.2.3 纠纷平双方发生纠纷时,应首先通过友好协商解决。

如协商不成,可根据合同约定采取仲裁或诉讼等方式解决。

四、合同履行4.1 合同签订本合同自双方在合同上签字并盖章之日起生效,具有法律约束力。

4.2 合同变更对于本合同的任何变更,双方应通过书面协议进行,变更的内容必须经过双方协商一致,并在合同上签字并盖章。

4.3 合同解除本合同的解除需要经过双方协商一致,并采取书面形式,解除原因必须符合法律法规的要求。

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同---《建设工程施工三通一合同》甲方(业主):______________乙方(施工单位):______________鉴于甲方拟进行___________项目的建设,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就该项目的三通一工作达成如下协议:第一条工程内容及要求1. 乙方负责本项目的通路、通电、通水和场地平整工作。

2. 所有工作应符合国家相关标准和规范,确保工程质量。

3. 乙方应在合同签订后_____天内完成所有三通一工作。

第二条工程费用及支付方式1. 双方同意本项目的三通一工作总费用为人民币____元。

2. 甲方应在合同签订后____天内支付预付款人民币____元。

3. 余款在三通一工作验收合格后一次性支付清。

第三条工程进度及验收1. 乙方应按照约定的时间表完成各项工作,并保证工程质量。

2. 甲方有权对三通一工作进行监督和检查,并提出整改意见。

3. 工程完成后,由甲方组织验收,验收合格后方可进入下一阶段施工。

第四条违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工作,每逾期一天,应向甲方支付违约金人民币____元。

2. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责无偿修复,直至达到约定标准。

第五条争议解决如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第六条其他1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):______________ 日期:______年____月____日乙方(盖章):______________ 日期:______年____月____日---。

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同第一章总则第一条合同目的第二条合同订立和生效第三条合同的执行第四条合同的修改和解除第五条合同的争议解决第六条合同的附属文件第二章施工方案第一节总体要求第二节施工图纸编制第三节材料选取和采购第四节施工进度计划第五节安全措施第六节质量控制第三章工程报建审批第一节工程规模和性质第二节施工许可证办理第三节相关审批文件第四章工程施工第一节施工质量第二节施工标准第三节现场安全第四节设备租赁和管理第五节人员管理第六节施工进度第七节工程改变和变更第五章工程验收第一节工程验收标准第二节竣工图纸和资料第三节清欠和质保金第四节交付和竣工报告第五节完工验收第六章合同费用第一节工程价款和支付方式第二节预付和中期付款第三节人工费用和材料费用第四节变更和索赔费用第五节税费和其他费用第七章合同履行期间的监督和检查第一节监督和检查职责第二节违约责任和处罚第三节索赔和争议解决第八章合同解除和赔偿第一节合同解除条件第二节赔偿方式和金额第三节争议解决和仲裁第九章合同附属文件附件一:工程图纸和设计文件附件二:施工进度计划表附件三:安全措施方案附件四:资料交付清单附件五:其他相关附件本文档涉及附件:附件一:工程图纸和设计文件附件二:施工进度计划表附件三:安全措施方案附件四:资料交付清单附件五:其他相关附件本文所涉及的法律名词及注释:1.工程规模和性质:指工程项目的规模和性质,包括工程项目的类别、工程量、用途等。

2.施工许可证办理:指申请工程施工许可证,经相关部门审批后取得施工许可证。

3.相关审批文件:包括工程项目的规划许可证、国土规划许可证等相关审批文件。

4.施工质量:指施工过程中的施工质量要求,包括工程项目的材料、工艺等。

5.施工标准:指施工过程中的施工标准要求,包括工程项目的技术规范、施工规范等。

6.现场安全:指施工现场的安全措施和安全管理要求。

7.设备租赁和管理:指工程项目中所需的设备租赁和设备管理的相关要求。

三通一平的工程合同范本

三通一平的工程合同范本

三通一平的工程合同范本第一条工程内容及范围1. 供水:乙方负责将水源引至施工现场,并保证水质、水量满足施工需求。

2. 供电:乙方需确保施工现场有稳定的电力供应,包括临时用电设施的搭建和安全使用。

3. 通路:乙方负责修建连接主要道路至施工现场的道路,确保材料、设备运输畅通无阻。

4. 场地平整:乙方需对施工现场进行必要的平整工作,以满足施工设备的布置和操作。

第二条工程质量标准所有三通一平工作必须符合国家及地方相关法规和行业标准,确保工程质量达到设计要求。

第三条工程进度要求1. 乙方须在合同签订后XX天内完成三通一平工作。

2. 如遇不可抗力因素导致延误,乙方应及时通知甲方,双方协商解决。

第四条合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币XXXX元,包含所有三通一平工作的费用。

2. 甲方在合同签订后XX天内支付预付款XX%,即XXXXX元。

3. 剩余款项在三通一平工作完成并经甲方验收合格后XX天内支付。

第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量,并提出合理建议。

2. 乙方必须按照合同约定的时间、质量完成工程,并对所承担的工作负责。

3. 双方应遵守国家法律法规,不得损害对方利益。

第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定完成工作,需支付违约金给甲方,并承担由此造成的损失。

2. 如甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付滞纳金,并承担由此造成的损失。

第七条争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁机构或法院解决。

第八条其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

第九条生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效,至三通一平工程验收合格且双方结清所有款项后终止。

建设工程三通一平施工合同

建设工程三通一平施工合同

建设工程三通一平施工合同1. 引言2. 合同主体•甲方:为建设工程业主,拥有建设工程的权益。

•乙方:为承包商,负责根据甲方的要求及相关规定进行工程施工。

•丙方:为监理机构,负责对工程施工过程进行监督和检查。

•其他相关方:根据实际需要,可能包括设计单位、项目管理方等。

3. 合同内容3.1 工程范围详细描述建设工程的范围和规模,包括工程名称、位置、用途、建筑面积、高度等基本参数。

同时,应明确工程的设计标准、技术要求和质量要求。

3.2 工期要求规定工程的开始和结束时间,以及各个施工阶段的时间安排。

同时,应明确交工时间和竣工时间的要求。

3.3 工程价格明确工程的总价款及支付方式,包括分期付款的方式和时间节点。

同时,应规定变更工程范围和增减工程量的价格调整方式。

3.4 施工组织说明工程的施工组织和管理机制,包括施工图纸的审查和修改、材料和设备的采购、施工人员的组织培训等。

3.5 质量控制明确工程的质量控制要求和验收标准,包括材料和设备的质量要求、施工工艺的规范要求等。

同时,应规定质量问题的整改和返工要求。

3.6 安全管理规定工程的安全管理要求,包括现场安全保护措施、施工人员的安全培训和防护措施、施工期间的安全检查等。

同时,应明确安全事故的处理和赔偿责任。

3.7 环境保护明确工程的环境保护要求,包括对施工过程中产生的废弃物的处理和处置、环境污染的控制等。

同时,应规定环境违法行为的处罚和赔偿责任。

3.8 合同变更和解除规定合同变更的程序和要求,包括双方决定变更的原因、范围和方式等。

同时,应明确合同解除的条件和程序,以及解除后各方的权益和责任。

4. 其他条款•保密条款:明确双方对于工程相关的技术和商业秘密的保密义务。

•争议解决:规定双方在合同履行过程中产生的争议应当通过协商解决,若无法达成一致,则提交仲裁委员会进行仲裁。

•违约责任:明确各方因违反合同规定而产生的违约责任和赔偿方式。

5. 合同生效和变更本合同自各方签字盖章后生效,变更需经各方协商一致,以书面形式作出修改。

三通一平建设工程合同

三通一平建设工程合同

三通一平建设工程合同甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行三通一平建设工程的相关事宜,达成如下协议:第一条工程内容1.1 本工程指的是三通一平建设工程,包括通水工程、通电工程、通路工程和平整场地。

1.2 通水工程:包括但不限于潜水泵(5寸18米扬程)一台、输水管m等。

1.3 通电工程:包括但不限于架设线路 m,包括(型号)变压器一台。

1.4 通路工程:包括但不限于新修道路 m包括修整路基、夯实路面和整修道路 m包括修整填补旧路基、夯实路面。

1.5 平整场地:包括但不限于修整路面,铺筑填充料,整平夯实,厚度为。

第二条承包方式2.1 合同价款承包方式:固定单价承包,含人工、材料、机械、安全、措施、赶工、深化设计等所有的费用。

2.2 合同总价暂定人民币(大写)(元)。

第三条合同工期及进度3.1 开工日期:自年月日起至年月日止。

3.2 合同工期历时天数:天。

3.3 乙方应按照约定的工期和进度完成工程建设。

第四条质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工,保证工程质量。

4.2 工程完工后,经甲方初验合格付95%,剩余部分1年质保期后无息退还。

第五条合同价款及支付方式5.1 合同总价包括工程款、税费等所有费用。

5.2 甲方根据工程进度和质量情况,按照约定的支付比例和时间向乙方支付合同价款。

5.3 甲方将上述款项支付到本合同约定的对公账户。

第六条违约责任6.1 甲方未按照约定支付合同价款的,应支付违约金,并承担乙方因此造成的损失。

6.2 乙方未按照约定工期和质量标准完成工程的,应支付违约金,并承担甲方因此造成的损失。

第七条争议解决7.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。

7.2 若协商不成,任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。

建设工程前期三通一平合同

建设工程前期三通一平合同

建设工程前期“三通一平”合同甲方:____________乙方:____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方建设项目的前期“三通一平”工程达成如下协议:一、工程内容1. 水通工程:乙方负责将水源接入施工现场,满足施工用水需求。

2. 电通工程:乙方负责将电源接入施工现场,满足施工用电需求。

3. 路通工程:乙方负责将场外道路铺设至施工现场入口处,满足车辆出入条件。

4. 场地平整工程:乙方负责对施工现场进行平整,使地面达到基本平整状态,无需机械平整,人工简单平整即可进入施工状态。

二、工程质量标准1. 水通工程:水质应符合国家相关标准,供水压力和流量满足施工需求。

2. 电通工程:供电电压稳定,线路安全可靠,满足施工用电负荷需求。

3. 路通工程:道路宽度、平整度、转弯半径等满足车辆通行需求,路面结构符合设计要求。

4. 场地平整工程:施工现场地面高差不应超过±50mm,地面坚实、平整、无障碍物。

三、工程进度乙方应按照甲方提供的施工进度计划,确保“三通一平”工程按时完成。

具体工程进度安排由甲乙双方协商确定。

四、工程费用1. 工程总价:人民币(大写)(元)。

2. 费用支付方式:双方协商确定。

五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×日违约金比率。

日违约金比率由双方协商确定。

2. 甲方未按照约定时间支付工程款项,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金计算方式为:滞纳金=应付款项×日滞纳金比率。

日滞纳金比率由双方协商确定。

六、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同的生效、变更和解除1. 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 合同的变更和解除应经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。

三通一平建筑工程合同

三通一平建筑工程合同

三通一平建筑工程合同在建筑工程中,"三通一平"是指水、电、路通和场地平整。

这是工程建设前必须完成的基础工作,对整个工程的顺利进行至关重要。

下面,我们将提供一个关于三通一平建筑工程的合同范本,以供参考。

---甲方(发包方): ___________________乙方(承包方): ___________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就乙方为甲方提供三通一平工程服务事宜,经友好协商,达成如下协议:1. 工程内容:乙方负责为甲方完成三通一平工程,具体包括水电通路、道路通路和场地平整等工作。

2. 工程质量:乙方应保证工程质量符合国家相关规定和标准,确保工程的安全、稳定和持久性。

3. 工程时间:乙方应在签订本合同后的____天内开始施工,并在____天内完成全部工程。

如因不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方并协商解决。

4. 工程费用:乙方完成的三通一平工程总费用为人民币____元。

甲方应在工程完成后的____天内支付全部费用。

5. 违约责任:如果一方违反本合同的任何条款,违约方应对守约方承担违约责任,并赔偿其因此遭受的所有损失。

6. 争议解决:对于因执行本合同而引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。

如果协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。

7. 其他:本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商确定。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):_________ 日期:_________乙方(盖章):_________ 日期:_________---。

建设工程施工三通一平合同(1)

建设工程施工三通一平合同(1)

建设工程施工三通一平合同一、合同背景建设工程施工三通一平合同,是指在建设工程施工过程中,由施工方与业主方签署的合同。

合同的主要目的是明确双方责任和权益,确保施工项目的顺利进行,保证工程质量和进度,并规定了施工过程中的各项管理规范和要求。

二、合同内容1. 项目基本信息合同首先要明确项目的基本信息,例如项目名称、位置、规模和用途等。

这些信息将直接影响到合同的实施范围和处理方式。

2. 合同的主要条款2.1 甲方与乙方的权利义务合同需要明确甲方(即业主方)和乙方(即承包方)的权利和义务。

其中甲方的权利包括项目管理、施工进度把控、质量监督等;乙方的权利包括合理施工、提供施工人力与材料、保证工期等。

2.2 工程质量要求合同需要明确工程质量的要求,并规定检测与验收标准。

双方应通过勘测、设计、施工和验收等各个阶段的合作,确保工程质量达到合同约定的要求。

2.3 工程进度管理合同需要明确工程的起止时间、进度计划和里程碑节点。

双方应共同制定施工进度计划,并通过定期报告和检查来监督工程进度的实施。

2.4 工程款项支付合同需要明确工程款项的支付方式和时间。

通常按照工程进度和完成状况来支付工程款项,双方可约定合适的支付方式,例如按阶段支付或按完成百分比支付。

2.5 变更与索赔处理合同需要明确变更和索赔的处理方式。

当工程出现变更需求或发生索赔情况时,双方应及时进行协商,并记录下变更和索赔的具体内容和处理方式。

2.6 安全与保险合同需要明确工程的安全要求和保险责任。

双方应共同制定安全管理措施,确保施工过程中的安全,同时购买适当的保险,以规避工程风险。

2.7 合同变更与解除合同需要明确变更和解除的条件和程序。

当发生不可抗力或其他特殊情况时,双方应按照合同规定的程序申请变更或解除合同。

三、合同履行与管理1. 合同履行双方应按照合同约定的要求和期限履行合同,并遵守相关法律法规和技术标准。

2. 合同管理合同管理应包括合同的签订、存档、执行和归档等环节。

建设工程施工三通一平合同简洁范本

建设工程施工三通一平合同简洁范本

建设工程施工三通一平合同建设工程施工三通一平合同1. 合同目的和理解本合同是由甲方(建设单位)与乙方(施工单位)订立的建设工程施工合同,双方约定以下条款,以确保工程的顺利进行和双方合法权益的保护。

2. 合同范围和内容2.1 工程范围本合同所涉及的工程范围包括但不限于:基础设施建设建筑物结构施工安装调试2.2 工程内容本合同中,三通一平指的是:建筑物三通:给水、排水、燃气管道的施工和接入;室内一平:室内地面的平整工程。

3. 乙方责任和义务3.1 施工责任乙方应按照合同约定的工程范围和内容,按照相关标准和规范进行施工,并保证施工质量符合国家法律法规的要求。

3.2 安全生产乙方应制定详细的施工方案和安全措施,并严格执行,确保安全生产,防止事故发生。

如因乙方的违约行为造成人员伤亡或财产损失,乙方将承担相应的法律责任。

3.3 工期和成本控制乙方应按照合同约定的工期完成工程,并严格控制项目成本,确保不超出合同金额范围内的支出。

4. 甲方责任和义务4.1 项目资金支持甲方应按照合同约定的方式和时间,向乙方提供工程资金支持,保证工程的顺利进行。

4.2 施工场地和条件甲方应按照合同约定,提供合适的施工场地和所需的工作条件,保证施工的进行顺利。

4.3 工程变更和支付如因甲方原因导致工程范围或内容发生变更,甲方应及时与乙方协商,并按照协商结果支付相应的费用。

5. 合同履行和保证5.1 合同履行双方应按照合同约定保证合同的履行,不得擅自变更合同内容或中断履行义务。

5.2 保证和处罚如果甲方或乙方存在违约行为,对方有权依法要求履行合同,如不能履行,则应承担相应的违约责任和法律处罚。

6. 合同变更和解除6.1 变更合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。

6.2 解除合同解除需经双方协商一致,并以书面形式签订解除协议,对于解除后可能造成的损失,双方应按照约定进行协商解决。

7. 争议解决任何因合同履行而发生的争议,双方应通过友好协商解决。

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同

建设工程施工三通一平合同建设工程施工三通一平合同第一章总则第一条合同目的和基本内容本合同的目的是明确建设工程施工中的三通一平责任及相关义务,确保施工过程中各方的权益得到平等保障。

本合同内容包括合同目的、合同主体、合同履行地点、合同履行期限、合同违约责任等。

第二条合同主体本合同主体为承包方(以下简称“甲方”)和发包方(以下简称“乙方”)。

第三条合同履行地点本合同的履行地点为建设工程现场。

第四条合同履行期限本合同的履行期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

第五条合同价格本合同的合同价格为合同签订时双方协商确定的金额。

第二章合同权责第六条甲方的权责1. 甲方应按照本合同要求出具具备法律效力的三通一平清单。

2. 甲方应按照合同规定的时间节点执行三通一平工作,并保证质量合格。

3. 甲方应按照乙方的要求提供相应的施工方案、技术指导等。

第七条乙方的权责1. 乙方应向甲方提供施工所需的相关资料和技术支持。

2. 乙方应按照甲方提供的三通一平清单进行相应的验收。

3. 乙方应及时支付工程款项。

第三章合同变更和解除第八条合同变更1. 合同生效后,任何一方如需变更合同内容,应经过双方协商一致,并经书面确认。

2. 合同变更应符合法律法规的要求,不得损害对方利益。

第九条合同解除1. 合同生效后,任何一方如需解除合同,应提前30日书面通知对方,并经双方协商一致。

2. 发生不可抗力等无法预见、无法避免的情况,一方有权解除合同,但应提前书面通知对方。

第四章合同违约责任第十条合同违约1. 本合同任何一方未履行或违反本合同约定的义务,被视为违约。

2. 一方违约时,对方有权要求其承担相应的违约责任。

第十一条违约责任1. 违约方应承担相应的违约责任,并赔偿给对方造成的损失。

2. 如果违约方未履行的义务对工程形成重大影响,对方有权解除本合同。

第五章其他条款第十二条合同争议解决本合同如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有关法院提起诉讼。

建设工程施工三通一平合同(1范本)

建设工程施工三通一平合同(1范本)

建设工程施工三通一平合同1. 引言建设工程施工三通一平合同是指在建筑施工项目中,为确保工程质量、进度和安全,合理分配责任和权益,提供的一种合同形式。

本合同主要规定了建设工程施工中的三通一平要求,即三通:材料供应链通畅、信息沟通通畅、现场工作协调通畅;一平:质量管理平稳。

本文档将详细说明建设工程施工三通一平合同的主要内容。

2. 合同背景2.1 合同目的本合同的目的是为了确保建设工程施工过程中的三通一平,保证工程的质量、进度和安全,促进合同双方的合作和沟通。

2.2 合同适用范围本合同适用于各类建设工程施工项目,包括但不限于住宅建筑、商业建筑、公共设施等。

2.3 合同参与方本合同的参与方包括发包人(建设单位)和承包人(施工单位)。

2.4 法律依据本合同的签署、履行和解决争议均依据国家相关法律法规进行。

3. 三通一平内容3.1 材料供应链通畅1.承包人应按照合同约定的材料规格和数量,按时、按质供应建设工程所需要的材料。

2.发包人应提供真实、准确的材料需求信息,并按时支付货款。

3.2 信息沟通通畅1.发包人和承包人应建立有效的沟通渠道,确保信息的及时传递。

2.发包人提供施工图纸、技术规范等相关文件,承包人应仔细阅读并明确要求,及时提出疑问和建议。

3.发包人应及时回复承包人的问题和请求,确保施工过程中的问题得到及时解决。

3.3 现场工作协调通畅1.发包人应组织现场会议,及时协调施工各方的利益和要求。

2.承包人应按照发包人的要求,安排并协调现场工作,确保施工进度和质量的要求。

3.4 质量管理平稳1.发包人应制定合理的质量管理计划,并按照计划进行质量检查和验收。

2.承包人应按照发包人的质量管理要求进行施工,并保证工程质量符合相关标准和规范。

4. 合同履行与违约责任4.1 合同履行1.发包人和承包人应按照合同约定的要求履行各自的责任和义务。

2.发包人负责提供所需材料和信息,并支付货款。

3.承包人负责按时、按质完成施工任务。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工合同
合同编号:(号)
甲方:
乙方:
签订时间:年月日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条:工程项目概况
一、工程名称:施工现场三通一平工程
二、工程承包范围和内容:
1、范围:居住小区规划图纸中A、B、C地块(详见规划图纸)。

2、施工内容:原有旧厂房基础及设备基础清理;用地红线范围内的土石方平整、
挖土方、弃土外运;碎石路面平整、回填及压实;地表排水等。

乙方负责包工、材料、机械,保质量、保安全、保工期、文明施工、保证通过业主的验收并附报验资料。

3、其他:
、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品,自备各种机具。

、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料交业主备案。

三、合同价款:
工程总造价为:(大写)、(小写)¥元,总造价组成:详见合同价格清单。

四、结算方式:
按合同价包干结算,除按双方另行约定的价差调整外,其他任何情况下不做调整。

第二条:双方权利和义务
一、甲方权利义务:
1、甲方负责乙方进场施工所需要的施工条件。

2、甲方按合同支付乙方工程进度款。

二、乙方权利义务:
1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场,做好人员各项培训工作。

2、认真执行工程建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定。

3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工。

4、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。

5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

第三条:工程期限
一、根据本工程的工期和使用需要,工期为年月日至年
月日。

二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出现下列情况之一的,
工期相应顺延:
1、甲方未按施工准备规定,不具备乙方施工条件影响进场施工的;
2、在施工中发生连续雨天不能施工、非乙方原因造成的停水、停电8小时以上,影响正常施工的;
3、人力不可抗拒的因素而延误工期的。

第四条:工程质量及安全、文明施工管理
一、乙方按相应的工程建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。

二、工程质量等级:符合设计图纸及相关规范要求。

三、工程竣工验收
以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,达到工程质量检验及评定的合格条件。

并接受甲方的现场监督与检查。

四、工程安全、文明施工
1、甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的施工场所,承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务。

2、乙方要严格执行工程建设中的有关规定,明确组织、协调、监督责任,认真采取安全措施严防事故发生,做到安全施工、文明施工。

并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。

3、乙方在施工中发生事故,应立即报告甲方派驻代表,并须承担一切责任。

第五条:设备、材料的供应验收
1、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备,提供产品质量合格证书,满足有关技术规范要求。

2、由乙方采购的设备、材料与设计和规范要求不符,不满足业主有关技术规范要求,乙方重新采购符合要求的物资,承担由此发生的费用,工期不能顺延。

3、甲方供应的或乙方自行采购的材料、设备必须附有产品的合格证,任何一方认为对方用于工程的材料、设备需要复验的,应允许复验,经复验符合质量要求的方可用于本工程,其复验费由要求复验方承担,不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料方负责。

第六条:工程价款的支付
一、工程款支付:1、甲方在竣工验收合格、结算完成后,十天内将工程合同款一次性付给乙方,即甲方支付给乙方人民币(大写)【(小写)¥元】;
2.支付方式:甲方在收到乙方提供的等额正式税务发票后,5个工作日内甲方以银行转帐方式支付至本合同约定乙方指定帐户。

第七条:违约责任
一、双方责任:
1、甲方未能按合同约定履行自己的责任,造成工程延期的,除工期得以延期相应天数外,还应赔偿乙方由此造成的损失。

2、由于甲方原因工程中途停建、缓建超过半年造成返工的,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运人员和机械设备调迁、材料和设备因市场单价变化的差价损失。

3、甲方未能按时提供施工场地等其他不按合同履行义务即构成违约,甲方应承担相应违约责任,并赔偿由此给乙方造成的机械、人员待工经济损失。

4、如因乙方原因造成工期拖延,乙方按1000元/天支付违约金,甲方有权从支付给乙方的工程款中直接扣除。

5、工程施工质量或乙方采购的设备、材料不符合设计施工约定的,乙方负责无偿修理或返工。

6、如遇不可抗拒力所造成的损失,按合同的有关约定由双方协商处理。

第八条:纠纷解决的方法
合同执行中出现任何问题,双方应本着友好协商的原则进行解决。

任何一方违反合同约定,经双方协商不成,按以下两种方式解决:
1、向合同签订地仲裁委员会申请仲裁;
2、向合同签订地人民法院起诉。

第九条:合同生效及终止
1、本合同经双方代表签字、加盖双方公章或合同专章之日起生效。

2、本合同签订之日起,如需要修改的,经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议必须加盖有双方公章或合同专章方能生效,作为本合同的补充合同。

3、双方有关本工程的洽商、变更等加盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件视为本合同的组成部分,双方均予以认可。

没有加盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件或口头协议,双方均不予以认可。

第十条:附则
1、本合同一式肆份,双方各持两份。

2、本合同未尽事宜,甲乙双方酌情商定;
甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人或法定代表人或委托代理人:委托代理人:户名:户名:开户银行:开户银行:帐号:帐号:地址:地址:
电话:电话:
日期:日期:。

相关文档
最新文档