法律职业资格考试案例分析习题一.doc
法律职业资格考试主观题试题及解答参考
法律职业资格考试主观题自测试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲公司是一家从事进出口贸易的企业。
乙公司是一家从事建筑材料生产的企业。
甲公司为了拓展业务，决定与乙公司签订一份长期供货合同。
双方经过多次协商，最终签订了一份合同，约定以下内容：1.甲公司向乙公司订购一批建筑材料，总价值为人民币1000万元；2.乙公司应在合同签订后30日内完成供货；3.乙公司应保证所供建筑材料的质量符合国家标准；4.甲公司应在收到货物后10日内支付货款；5.若任何一方违约，应向对方支付相当于违约金总额的10%的违约金。
合同签订后，乙公司按约定完成了供货。
但在验收过程中，甲公司发现乙公司所供建筑材料存在质量问题，不符合国家标准。
甲公司遂要求乙公司承担违约责任，但乙公司拒绝，认为合同中约定的违约金过高，要求降低违约金数额。
请回答以下问题：1.甲公司是否有权要求乙公司承担违约责任？2.乙公司能否要求降低违约金数额？3.如果乙公司拒绝承担违约责任，甲公司可以采取哪些法律手段维护自身权益？案例一：甲公司因与乙公司之间存在合同纠纷，甲公司向法院提起诉讼。
在诉讼过程中，甲公司发现乙公司有转移财产的迹象，担心判决生效后无法执行。
甲公司遂向法院申请财产保全。
法院审查后认为甲公司的申请符合法律规定，裁定冻结了乙公司价值50万元的存款。
【问题】1.甲公司申请财产保全时，应当向哪个法院提出申请？2.法院在审查甲公司的财产保全申请时，应重点审查哪些内容？3.如果乙公司对财产保全裁定不服，可以向哪个机构提出复议？三、案例分析题（36分）【案例】甲公司是一家大型制造企业，乙公司是一家原材料供应商。
由于市场波动，乙公司原材料价格上涨，导致甲公司产品成本增加。
甲公司为了维持产品价格竞争力，决定与乙公司协商调低原材料采购价格。
（1）甲公司认为，根据《合同法》的相关规定，双方签订的长期供货合同中未明确约定价格调整机制，因此乙公司无权要求调高价格。
主观题法律职业资格考试试卷及答案指导(2025年)
2025年法律职业资格考试主观题模拟试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲公司是一家大型制造企业，近期因生产过程中出现严重污染环境的问题被当地环保部门责令整改。
甲公司负责人乙认为，环保部门的要求过于苛刻，遂指示公司法务部丙策划一项规避环保整改的措施。
丙在乙的授意下，联系了当地一家环保科技公司丁，丁公司承诺可以提供一种可以绕过环保检测的技术方案。
甲公司按照丁公司的方案进行了调整，但并未达到预期的效果。
环保部门在后续的检查中发现了甲公司的违法行为，并对其进行了罚款。
甲公司不服，向人民法院提起行政诉讼，要求撤销环保部门的行政处罚决定。
问题：1.甲公司是否可以提起行政诉讼？2.法院在审理本案时，应当如何认定甲公司的诉讼请求？3.如果法院认定甲公司的行为违法，应当如何处理？二、案例分析题（36分）案情简介：甲市某科技公司（以下简称“甲公司”）因经营不善，导致大量员工失业。
为了解决这一社会问题，甲公司决定将其一项名为“智慧家居系统”的专利权进行转让。
乙市某家居用品有限公司（以下简称“乙公司”）有意购买该专利权。
双方在甲公司所在地进行洽谈，并签订了《专利权转让合同》。
合同约定，乙公司支付给甲公司专利权转让费100万元，甲公司将“智慧家居系统”的专利权全部转让给乙公司，并保证该专利权的合法性和有效性。
合同签订后，乙公司按照约定支付了100万元转让费。
但在合同履行过程中，甲公司发现乙公司在转让过程中存在以下问题：1.乙公司未向甲公司提供乙公司真实有效的营业执照；2.乙公司未向甲公司提供乙公司法定代表人身份证明；3.乙公司在转让过程中存在欺诈行为，未告知甲公司“智慧家居系统”存在部分技术缺陷。
甲公司认为乙公司的行为违反了《专利权转让合同》的约定，要求乙公司承担违约责任。
乙公司则认为，甲公司未按照合同约定履行交付专利权的义务，因此乙公司无需承担违约责任。
问题：1.甲公司是否可以要求乙公司承担违约责任？为什么？2.如果甲公司要求乙公司承担违约责任，乙公司应承担何种责任？三、案例分析题（36分）案例：某市A区居民张三因与邻居李四的土地使用权纠纷，向A区人民法院提起诉讼。
法律职业资格案例分析(3篇)
第1篇一、案例背景某市甲与乙因合同纠纷一案，甲不服市中级人民法院的一审判决，向省高级人民法院提起上诉。
省高级人民法院在审理过程中，发现原审法院审判人员丙不具备法律职业资格，遂依法改判，并将该案发回重审。
二、案情简介甲与乙于2018年6月签订了一份合作协议，约定甲将其名下的一处房产出售给乙，总价款为200万元。
合同签订后，甲将房产过户至乙名下。
乙支付了部分房款，但剩余房款一直未支付。
甲多次催要无果，遂将乙诉至市中级人民法院。
市中级人民法院依法组成合议庭，由审判员丙担任审判长，对本案进行审理。
在审理过程中，甲与乙对案件事实和证据没有异议，但对丙不具备法律职业资格一事提出质疑。
经查，丙于2017年通过司法考试，但未取得法律职业资格证书。
三、争议焦点本案争议焦点在于：原审法院审判人员丙不具备法律职业资格，是否构成程序违法，是否应依法改判。
四、案例分析（一）法律职业资格制度概述我国《法官法》规定，担任法官必须具备法律职业资格。
法律职业资格是指具备法律专业知识，通过国家司法考试，取得法律职业资格证书的人员。
法律职业资格制度是保障司法公正、提高司法效率的重要措施。
（二）法律职业资格对司法公正的影响1. 保障司法公正。
具备法律职业资格的人员，具有扎实的法律功底和丰富的法律实践经验，能够准确把握案件事实和证据，确保司法公正。
2. 提高司法效率。
具备法律职业资格的人员，熟悉法律程序，能够熟练运用法律武器维护当事人合法权益，提高司法效率。
3. 保障司法权威。
具备法律职业资格的人员，具有较高的职业道德和职业素养，能够维护司法权威。
（三）原审法院审判人员丙不具备法律职业资格的法律后果1. 程序违法。
根据《法官法》规定，不具备法律职业资格的人员不得担任法官。
原审法院审判人员丙不具备法律职业资格，依法不能担任本案审判人员，构成程序违法。
2. 依法改判。
根据《民事诉讼法》第一百七十九条的规定，人民法院审理案件，应当依法组成合议庭。
主观题法律职业资格考试试卷及答案指导(2024年)
2024年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）题目背景材料：某市一家科技公司（以下简称“A公司”）与一家软件开发公司（以下简称“B公司”）签订了一份软件定制合同，约定由B公司为A公司开发一套用于内部管理的ERP系统。
合同规定了项目完成的时间、付款方式及违约责任等内容。
在合同履行过程中，由于市场环境变化和技术更新较快，B公司认为原定的技术方案已不再适用，建议对项目进行调整，并提出增加项目费用的要求。
但是，A公司不同意增加费用，并认为B公司应当按照合同约定完成项目，否则将视为违约。
问题：1.若B公司在未经A公司同意的情况下擅自调整技术方案并延长了交付时间，A公司是否有权要求B公司承担违约责任？2.若双方就合同变更未达成一致意见，B公司是否可以单方面终止合同？二、案例分析题（36分）某市发生一起重大环境污染事件，一家化工厂未经过批准，违法排放有毒有害物质，导致附近居民的健康受到严重影响。
事件发生后，环保部门依法对化工厂进行了调查，并收集到了以下证据：1.化工厂的环评报告显示，该工厂的污染物排放量远超过国家规定的标准。
2.当地居民提供了化工厂排放污染物时的照片和视频资料。
3.医疗机构出具的报告显示，部分居民因吸入污染物导致身体出现不良反应。
4.化工厂的负责人承认，由于企业内部管理不善，导致了此次环境污染事件。
请根据以上情况，回答以下问题：（1）根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，环保部门应当如何处理此案？（2）化工厂的负责人是否应当承担刑事责任？为什么？（3）如果化工厂被责令停业整顿，居民的健康损失如何获得赔偿？三、案例分析题（36分）案例分析题1 【案情简介】李华与张强均为某市居民。
2021年3月，李华因急需资金周转而向张强借款人民币50万元，并约定于一年后归还本金及按年利率8%支付利息。
双方签订了书面借款合同并进行了公证。
至2022年3月还款期限届满时，李华未能按时偿还债务。
法律职业道德案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景甲，某市某公司员工，因涉嫌贪污罪被检察机关提起公诉。
乙，甲的同事，了解甲的犯罪过程，愿意出庭作证。
丙，甲的辩护律师，某律师事务所合伙人。
丁，某市著名律师，甲的辩护律师同行。
甲被起诉后，丙作为甲的辩护律师，积极为其进行辩护。
在案件审理过程中，丙与乙取得联系，希望乙能在庭上为甲作证。
乙考虑到与甲的同事关系，以及甲的母亲恳求，同意出庭作证。
然而，丁在得知此事后，认为丙的行为违反了律师职业道德。
丁认为，丙利用职务之便，为甲谋取不正当利益，损害了司法公正。
丁在业界广泛传播此事，引起了社会广泛关注。
二、争议焦点1. 丙是否违反了律师职业道德？2. 乙是否应该为甲作证？3. 丁的行为是否正当？三、案例分析1. 丙是否违反了律师职业道德？根据《律师法》和《律师职业道德规范》的相关规定，律师在执业活动中应当遵守以下职业道德规范：（1）忠诚于法律，维护当事人的合法权益；（2）恪守律师职业秘密，保守当事人的隐私；（3）公正、公平地处理案件，维护司法公正；（4）诚实守信，遵守法律法规，维护律师职业形象。
在本案中，丙作为甲的辩护律师，与乙取得联系，希望乙能在庭上为甲作证。
从表面上看，丙的行为似乎是为了维护甲的合法权益，符合律师职业道德规范。
然而，丙在未征得乙同意的情况下，私自联系乙，可能侵犯了乙的隐私权。
此外，丙在未充分了解乙的证言真实性的情况下，就要求乙为甲作证，可能导致证言失实，损害司法公正。
因此，丙的行为在一定程度上违反了律师职业道德规范。
但考虑到丙的初衷是为了维护甲的合法权益，且未造成严重后果，可以从轻处理。
2. 乙是否应该为甲作证？乙作为甲的同事，了解甲的犯罪过程，具有作证资格。
然而，乙是否应该为甲作证，需要综合考虑以下因素：（1）乙的证言是否真实、客观；（2）乙的证言是否有利于甲的辩护；（3）乙的证言是否可能对他人造成损害。
在本案中，乙的证言可能有利于甲的辩护，但其真实性和客观性无法保证。
因此，乙是否为甲作证，需要根据具体情况进行判断。
法律职业资格考试主观题试卷及解答参考(2024年)
2024年法律职业资格考试主观题模拟试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲公司与乙公司签订了一份合同，约定甲公司向乙公司供应一批原材料，总价款为100万元。
合同中约定，如甲公司未能按时交付原材料，应向乙公司支付违约金5万元。
合同签订后，甲公司未按约定时间交付原材料，乙公司要求甲公司支付违约金。
甲公司以原材料价格上涨为由，拒绝支付违约金，并提出双方应协商解决。
乙公司遂向法院提起诉讼，要求甲公司支付违约金。
在庭审过程中，甲公司提交了以下证据：1.一份与原材料供应商丙公司的合同，证明原材料价格上涨；2.一份与乙公司签订的补充协议，约定如原材料价格上涨，双方可以协商调整价格。
问题：1.请问法院是否应支持乙公司的诉讼请求？2.如果不支持，乙公司可以采取哪些法律措施？二、案例分析题（36分）【案例一】案情简介：甲公司是一家从事房地产开发的企业，乙公司是一家从事建筑工程的企业。
甲公司与乙公司签订了一份建筑工程施工合同，约定由乙公司负责甲公司新开发住宅区的全部建筑工程。
合同约定工程款为1000万元，付款方式为工程验收合格后支付90%，余款10%作为保修金。
合同还约定，如因乙公司原因导致工程延期，每延迟一天，乙公司应向甲公司支付违约金5万元。
在工程进行过程中，乙公司因施工质量问题导致工程进度严重滞后。
甲公司多次催促乙公司加快施工进度，但乙公司始终未能按时完成工程。
最终，工程延期超过了合同约定的期限。
问题：1.甲公司是否有权要求乙公司支付违约金？2.若甲公司要求乙公司支付违约金，乙公司应支付多少违约金？3.若甲公司决定解除合同，乙公司应承担何种法律责任？三、案例分析题（36分）案例背景：某市一家知名制药公司（以下简称“制药公司”）在研发一款新药的过程中，发现了一种可能引起严重副作用的新成分。
经过内部讨论，公司决定暂时不将该成分用于新药的生产，以免对患者造成伤害。
然而，公司担心这种做法会影响新药的研发进度和市场竞争力，于是决定采取以下措施：1.将该成分的使用暂时保密，不向外界透露；2.继续进行新药研发，但加快进度；3.聘请外部专家对新药的安全性进行评估；4.在新药上市前，对消费者进行风险告知。
法律职业素养案例分析题(3篇)
第1篇一、背景介绍甲公司是一家从事进出口贸易的企业，近年来由于市场竞争激烈，公司经营状况出现下滑。
在一次与国外合作伙伴的合同纠纷中，甲公司因合同条款理解错误，导致经济损失严重。
甲公司决定委托律师代理诉讼，以维护自身合法权益。
经过多方考察，甲公司最终选择了王律师作为诉讼代理人。
王律师在接到甲公司委托后，立即展开了对案件的调查和研究。
在了解案情的基础上，王律师认为甲公司的诉讼请求有一定的胜诉可能，于是开始着手准备诉讼材料。
然而，在案件审理过程中，王律师遇到了一系列职业道德与职业素养的考验。
二、案例分析1. 案情概述甲公司与国外合作伙伴签订的合同约定，甲公司向合作伙伴出口一批货物，总价为100万美元。
合同中规定，若甲公司未能按时交付货物，需支付违约金20万美元。
然而，由于甲公司对合同条款理解错误，认为违约金过高，故在履行合同过程中未能按时交付货物。
合作伙伴遂向法院提起诉讼，要求甲公司支付违约金。
2. 职业道德与职业素养考验（1）保密义务在代理甲公司诉讼的过程中，王律师了解到甲公司在合同履行过程中存在一些问题，这些问题可能对甲公司造成不利影响。
根据律师职业道德，王律师有义务对甲公司的商业秘密进行保密。
然而，在案件审理过程中，王律师得知合作伙伴的律师与甲公司内部人员关系密切，可能泄露甲公司的商业秘密。
在这种情况下，王律师应该如何处理？分析：王律师在了解到合作伙伴律师与甲公司内部人员关系密切的情况下，应当及时与甲公司沟通，告知其可能存在的风险。
同时，王律师可以建议甲公司采取保密措施，以降低商业秘密泄露的风险。
此外，王律师还可以在法庭上提出相关证据，以证明甲公司已尽到保密义务。
（2）独立判断在案件审理过程中，甲公司向王律师提供了大量证据，其中包括一些与案件无关的材料。
王律师在审查证据时，发现其中一部分证据可能对甲公司不利。
在这种情况下，王律师应该如何处理？分析：王律师在审查证据时，应坚持独立判断的原则，对证据的真实性、合法性、关联性进行客观评价。
法律职业资格考试题库附解答
法律职业资格考试题库附解答一、选择题1. 下列哪项不是法律职业的基本要求？A. 具备法律本科及以上学历B. 参加法律职业资格考试并通过C. 具备三年以上法律从业经历D. 临时办理法律执业许可证解答：D2. 法律职业资格考试主要包括以下几个方面的内容，除了以下哪个？A. 法律基础知识B. 法律实务C. 专业英语D. 业务能力测试解答：C3. 下列哪项不属于法律职业人员的职业道德规范？A. 忠诚、慎密、勤勉B. 保持客观中立C. 保护当事人权益D. 贪污、贿赂解答：D二、判断题1. 法律职业人员可以泄露客户的隐私信息。
正误：错误解答：错误2. 法律事务所可以违反法律道德规范为客户谋取利益。
正误：错误解答：错误三、案例分析题某法律事务所接受了一起离婚案件，丈夫要求和妻子离婚并争取得到子女的抚养权。
案件审理过程中，律师发现了妻子隐藏的一份遗嘱，将全部财产捐赠给了其他人。
律师面临着这样的情况：一方面，律师需要保护客户利益；另一方面，律师需要遵守职业道德规范，维护客户隐私。
请回答以下问题：1. 律师在此情况下应该采取哪种行动？解答：律师应该妥善保管遗嘱，将其作为证据提交给法院。
同时，在保护客户利益的前提下，尽可能维护客户隐私。
2. 律师在离婚案件中是否有权将遗嘱内容告知对方当事人？解答：律师在未经客户授权或法院决定的情况下，不能将遗嘱内容告知对方当事人。
四、名词解释题1. 仲裁解答：仲裁是一种非诉讼的纠纷解决方式，由独立的第三方即仲裁员依法进行公正裁决，具有法律效力。
2. 代理人解答：代理人是指在法律行为中代表当事人执行特定的法律行为，代表当事人享有权利与义务。
五、论述题请根据你对法律职业的理解，简要阐述法律职业人员应具备的基本素质和职业道德规范。
解答：法律职业人员应具备扎实的法律专业知识和丰富的实践经验。
除此之外，他们还应具备高度的责任心、辨别力和独立思考的能力。
在职业道德规范方面，法律职业人员应秉持客观中立、保护当事人权益的原则，严守职业道德底线，绝不泄露客户隐私信息，且不能为了谋取私利而违反法律规定。
2024年法律职业资格考试主观题试卷与参考答案
2024年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）案情简介：甲公司是一家从事电子产品研发、生产和销售的企业。
乙公司是一家从事电子产品销售的公司。
甲公司欲与乙公司签订一份独家代理协议，约定乙公司负责甲公司某款电子产品的区域独家代理销售。
双方在签订协议前，甲公司向乙公司提供了该款电子产品的技术参数、市场分析报告等相关资料。
问题：1.请问甲公司向乙公司提供的相关资料是否属于商业秘密？为什么？2.若甲公司提供的资料属于商业秘密，乙公司是否负有保密义务？为什么？3.若乙公司违反保密义务，甲公司可以采取哪些法律措施？二、案例分析题（36分）案例一：甲公司是一家大型制造业企业，近年来因市场竞争加剧，公司面临经营困境。
为了改善公司状况，甲公司决定通过裁员、降低工资等方式进行成本控制。
以下是相关事实：1.甲公司共有员工1000人，其中管理人员200人，生产人员800人。
2.甲公司决定裁员100人，其中管理人员10人，生产人员90人。
3.甲公司决定降低所有员工工资的10%。
4.甲公司未与员工进行充分沟通，也未按照法律规定程序进行。
问题：1.甲公司裁员和降低工资的行为是否合法？2.如果不合法，请说明理由并提出改进建议。
三、案例分析题（36分）题目：张三与李四均为某市居民。
2021年5月，张三向李四借款人民币30万元用于生意周转，并承诺于一年后归还本金及利息共计36万元。
双方签订了书面借条，但未办理任何抵押手续。
到了约定还款日2022年5月，张三因生意失败未能按时偿还债务。
李四多次催讨无果后，决定通过法律途径解决此问题。
2022年7月，李四向当地人民法院提起诉讼，要求张三立即偿还所欠款项及其相应利息。
同时，李四了解到张三名下有一套房产，价值约50万元，因此请求法院查封该房产作为执行担保。
庭审过程中，张三表示确实无力一次性支付全部欠款，希望能分期付款，并提出愿意将自己的一辆汽车（市场估价约为15万元）转让给李四以抵部分债务。
法律职业资格考试主观题试题及解答参考(2025年)
2025年法律职业资格考试主观题模拟试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）背景信息：张三与李四为邻居。
2024年6月，张三因出国工作将其房屋租赁给李四使用一年。
双方签订了书面租赁合同，并约定租金每月5000元人民币，押金一个月租金。
2024年9月，李四未经张三同意擅自将房屋转租给了王五，并收取了半年的租金。
同年10月，张三回国发现此事后，要求李四解除转租协议并搬离房屋。
李四不同意，认为其有权处置所租房屋。
张三遂向法院提起诉讼，请求确认转租无效并要求李四搬离。
问题：1.张三是否有权请求法院确认李四与王五之间的转租合同无效？2.如果法院支持张三的请求，李四是否应当搬离房屋？二、案例分析题（36分）甲公司与乙公司签订了一份货物买卖合同，约定甲公司向乙公司购买一批钢材，总价款为100万元。
合同中约定，货物交付后，乙公司需在10日内向甲公司开具增值税专用发票。
货物交付后，甲公司支付了70万元货款，乙公司开具了增值税专用发票。
此后，甲公司发现钢材存在质量问题，遂要求乙公司退还剩余的30万元货款，并承担由此造成的损失。
乙公司认为，甲公司已经支付了大部分货款，且增值税专用发票已经开具，不同意退还货款。
问题：1.请问甲公司是否有权要求乙公司退还剩余的30万元货款？2.若甲公司要求乙公司承担损失，乙公司是否应当承担？3.结合法律规定，甲公司应如何维护自己的合法权益？三、案例分析题（36分）题目背景：假设在一个虚构的案件中，甲公司与乙公司签订了一份为期两年的产品供应合同，合同规定甲公司每月向乙公司提供500件特定型号的电子产品，价格按照市场价计算，每月结算一次。
合同还规定了任何一方违约需赔偿对方因此遭受的损失，并约定了解决争议的方式为提交至当地仲裁委员会仲裁。
案情简介：在履行合同的第八个月，由于市场原材料价格上涨导致生产成本上升，甲公司单方面决定提高产品单价，而乙公司不同意此涨价行为，拒绝支付超出原合同约定的价格部分。
法律职业伦理案例分析题(3篇)
第1篇一、案例背景张律师，某知名律师事务所合伙人，具有丰富的法律实践经验。
近年来，张律师在办理案件过程中，因涉及个人利益和职业伦理的冲突，引发了广泛的关注和讨论。
二、案例描述1. 案件背景张律师接受了一项涉及房地产开发项目的案件，甲方为某知名房地产开发公司，乙方为项目承建方。
张律师作为甲方律师，负责起草合同、审查合同、参与谈判等工作。
2. 案件争议在合同谈判过程中，乙方提出增加一项关于工程进度款的支付条款，即工程进度款支付比例由原来的60%提高至80%。
乙方认为，这一条款有利于保障其工程进度款及时到位，减少资金压力。
然而，张律师在审查合同条款时，发现这一条款对甲方存在较大风险，可能导致甲方资金链断裂。
3. 个人利益与职业伦理的冲突张律师在思考如何处理这一争议时，陷入了个人利益与职业伦理的冲突。
一方面，张律师担心如果坚持己见，可能导致甲方失去乙方这一重要合作伙伴，影响案件进展；另一方面，张律师深知律师应当维护委托人合法权益的职业伦理，不能因个人利益而损害委托人利益。
4. 案例分析张律师在处理这一争议时，遵循了以下原则：（1）诚信原则：张律师在处理案件过程中，始终秉持诚信原则，对甲方、乙方均保持真诚的态度，力求实现公平、公正的结果。
（2）保密原则：张律师在办理案件过程中，严格遵守保密原则，对案件相关信息严格保密，确保委托人利益不受损害。
（3）独立性原则：张律师在处理案件争议时，坚持独立性原则，不受任何外部压力影响，独立判断案件事实和法律问题。
（4）维护委托人利益原则：张律师在处理案件争议时，始终将维护委托人利益放在首位，充分考虑委托人利益，确保委托人合法权益得到保障。
三、案例分析结果1. 案件结果在张律师的努力下，甲方与乙方最终达成一致意见，取消了增加工程进度款支付比例的条款。
甲方对张律师的专业能力和职业素养表示高度赞赏。
2. 职业伦理启示张律师在处理这一案件过程中，体现了律师职业伦理的重要性。
以下是一些职业伦理启示：（1）律师应当具备高度的职业素养和道德品质，坚守诚信、保密、独立性等原则。
2024年法律职业资格考试主观题试卷及解答参考
2024年法律职业资格考试主观题自测试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例背景】甲公司与乙公司签订了一份购销合同，约定甲公司向乙公司购买一批货物，货款总额为100万元。
合同中约定，货物交付后一个月内，甲公司需向乙公司支付货款。
合同签订后，甲公司按照约定向乙公司支付了30万元定金。
然而，在货物交付前，乙公司因经营困难，无法按照合同约定履行供货义务。
甲公司多次催促乙公司履行合同，但乙公司始终未履行。
【问题】1.甲公司可以采取哪些法律措施维护自己的合法权益？2.如果甲公司选择提起诉讼，在诉讼过程中，甲公司需要提供哪些证据？二、案例分析题（36分）案情简介：甲市乙县居民张某，因与他人发生经济纠纷，心生怨恨，遂产生报复心理。
张某了解到被害人李某驾驶的汽车即将参加某项拍卖活动，便预谋通过破坏汽车以损害李某的经济利益。
一天夜晚，张某携带自制炸弹，潜入李某的汽车停放处，将炸弹放置在汽车发动机舱内。
次日清晨，李某发现汽车无法启动，经检查发现发动机舱内的炸弹已爆炸，汽车严重损坏。
张某被当场抓获。
问题：1.请分析张某的行为构成何种犯罪？2.如果张某在实施犯罪过程中，因操作失误导致炸弹未爆炸，其行为性质将如何变化？3.针对本案，公安机关在侦查过程中应采取哪些措施？三、案例分析题（36分）甲市乙区居民丙因土地征收补偿纠纷，向乙区人民法院提起行政诉讼。
乙区人民法院受理后，认为本案案情复杂，需要以专业的法律知识进行审理，遂决定由该院一名具有丰富法律经验的法官独立审理此案。
在庭审过程中，原告丙提出被告乙区政府在征收过程中存在违反法定程序的行为。
被告乙区政府辩称，其征收行为符合法律规定，程序合法。
问：1.乙区人民法院的审理方式是否符合法律规定？2.原告丙提出的被告乙区政府违反法定程序的行为，乙区人民法院应如何处理？3.如果被告乙区政府在征收过程中确实存在违法程序，乙区人民法院应如何判决？四、案例分析题（36分）【案例】甲公司与乙公司签订了一份设备采购合同，约定甲公司向乙公司采购一批价值100万元的设备，合同总价款为100万元，支付方式为分期付款，首期付款50万元，剩余款项在设备验收合格后30日内付清。
主观题法律职业资格考试试题及答案指导(2024年)
2024年法律职业资格考试主观题自测试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）背景资料：张三与李四系邻居关系，二人因李四在自家院内搭建了一座两层高的木质阁楼而产生纠纷。
张三认为该阁楼影响了其住宅的采光，并且存在安全隐患，因此向当地城市规划局投诉。
城市规划局经调查后认定李四未按照规定申请建设许可，属于违章建筑，并下达了限期拆除通知。
李四不服，认为自己的阁楼并未违反相关法律法规，并向法院提起行政诉讼，请求撤销城市规划局的拆除决定。
假设你是李四的代理律师，请根据上述情况回答下列问题：1.（8分）李四是否有权就城市规划局的拆除决定提起行政诉讼？请阐述理由。
2.（6分）如果李四提起行政诉讼，应当向哪一级法院提起？3.（6分）在行政诉讼过程中，李四需要提供哪些证据来支持自己的主张？1.（8分）2.（6分）3.（6分）二、案例分析题（36分）题干：甲公司是一家从事进出口贸易的企业。
2019年，甲公司与乙国某企业签订了一份货物买卖合同，约定由甲公司向乙国企业出口一批货物，总金额为100万美元。
合同中约定采用信用证结算方式，甲公司应在收到信用证后30天内将货物发运，乙国企业应在货物到达后30天内支付货款。
2020年3月，甲公司收到了乙国企业的信用证。
甲公司按照信用证要求，在规定时间内将货物发运，并提交了相关单据。
然而，乙国企业在收到货物后，以货物质量不符合合同约定为由，拒绝支付货款。
甲公司认为乙国企业无理拒绝支付，遂向我国某人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，甲公司发现乙国企业实际上已经将货物转售给了丙公司，且丙公司已经支付了货款。
甲公司遂请求法院追加丙公司为第三人参加诉讼。
问题：1.甲公司是否有权请求法院追加丙公司为第三人参加诉讼？2.如果法院支持甲公司的请求，丙公司应当如何参与诉讼？3.请结合相关法律规定，分析甲公司可能面临的法律风险。
三、案例分析题（36分）【案例】某市人民法院受理了原告李某与被告某房地产开发公司（以下简称“房产公司”）的商品房买卖合同纠纷案。
法律职业考试主观案例题(3篇)
第1篇一、基本案情原告：张三，男，35岁，汉族，个体工商户，住某市某区某街道。
被告：李四，男，32岁，汉族，某公司员工，住某市某区某街道。
原告张三与被告李四系邻居。
2019年5月，张三在自家的后院种植了一片果树，包括苹果、梨、桃等品种。
同年10月，李四在张三的后院种植了一片蔬菜，包括白菜、黄瓜、西红柿等。
双方均未签订任何书面协议。
2020年3月，张三发现李四在种植蔬菜时，将部分蔬菜种植在果树周围，导致果树根系受损，影响了果树的正常生长。
张三多次与李四协商，要求李四停止种植蔬菜，但李四置之不理。
张三遂于2020年4月向法院提起诉讼，请求法院判令：1. 李四立即停止在张三的后院种植蔬菜；2. 李四赔偿张三果树损失费人民币10000元；3. 判令李四承担本案诉讼费用。
被告李四答辩称：1. 被告在张三的后院种植蔬菜是为了解决自家蔬菜不足的问题，并非故意损害原告的果树；2. 被告在种植蔬菜时已经尽量避让果树，没有造成果树根系明显受损；3. 被告愿意赔偿原告一定的经济损失，但拒绝停止种植蔬菜。
二、争议焦点1. 李四在张三的后院种植蔬菜是否侵犯了张三的合法权益？2. 李四是否应当承担赔偿责任？3. 如何确定李四应当赔偿的金额？三、法律依据1. 《中华人民共和国物权法》2. 《中华人民共和国侵权责任法》3. 《中华人民共和国合同法》四、判决结果法院经审理认为：1. 李四在张三的后院种植蔬菜，虽未直接损害果树，但蔬菜种植过程中产生的根系与果树根系交织，导致果树根系受损，影响了果树的正常生长。
李四的行为侵犯了张三的合法权益，应承担相应的侵权责任。
2. 关于赔偿金额，法院考虑到李四在种植蔬菜过程中已尽量避让果树，主观上并无故意损害果树的意思，且李四愿意赔偿原告一定的经济损失，故法院酌情确定李四赔偿张三果树损失费人民币5000元。
3. 本案诉讼费用由李四承担。
综上所述，法院判决如下：1. 被告李四立即停止在张三的后院种植蔬菜；2. 被告李四赔偿张三果树损失费人民币5000元；3. 本案诉讼费用由被告李四承担。
法律职业资格考试主观题试卷及答案指导(2024年)
2024年法律职业资格考试主观题复习试卷(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同，约定甲公司向乙公司购买一批货物。
合同签订后，甲公司按照约定支付了部分货款，但乙公司未按时发货。
甲公司多次催促乙公司履行合同义务，乙公司以各种理由推脱。
随后，甲公司向法院提起诉讼，请求法院判令乙公司支付未按时发货的违约金，并要求解除合同。
请问：1.案例中甲公司提出解除合同的主张是否成立？2.如果甲公司胜诉，乙公司应承担哪些法律责任？二、案例分析题（36分）题目编号：02-01题目类型：案例分析题题目分数：25分题目要求：阅读下列案例材料，根据我国现行法律法规及相关司法解释，回答问题，并阐述理由。
案例背景张某与李某系邻居关系。
某日，张某发现李某家的宠物狗在其私有花园内随意排泄，且多次劝说无果。
张某一怒之下，在未经李某同意的情况下，将宠物狗带至宠物医院进行了绝育手术。
事后，李某得知此事，遂向法院提起诉讼，要求张某承担因非法处理其宠物而产生的所有费用，包括但不限于医疗费、精神损失费等，并请求法院判决张某赔礼道歉。
问题1.张某的行为是否构成侵权？为什么？2.李某的诉求是否合理？法院应当如何判决？参考答案及解析1.张某的行为是否构成侵权？2.李某的诉求是否合理？法院应当如何判决？三、案例分析题（36分）案例一：甲公司与乙公司签订一份设备采购合同，约定甲公司向乙公司采购一批设备，合同总价款为1000万元，支付方式为乙公司交付设备后30日内付款。
合同签订后，甲公司按约定向乙公司支付了预付款500万元。
乙公司在交付设备时发现，部分设备存在质量问题，遂要求甲公司扣除相应款项。
甲公司认为乙公司交付的设备质量不符合合同约定，拒绝扣除款项。
问题：1.甲公司是否有权要求乙公司扣除相应款项？2.如果甲公司拒绝扣除款项，乙公司可以采取哪些法律措施？四、案例分析题（36分）案例背景张某与李某系夫妻关系，育有一女张小某。
法律职业资格考试案例题(3篇)
第1篇一、案情简介原告甲，男，30岁，汉族，某市居民，个体工商户。
被告乙，男，35岁，汉族，某市居民，某房地产开发有限公司法定代表人。
2018年，甲与乙签订了一份《房屋买卖合同》，约定甲购买乙开发的某小区一套住宅，房屋面积为100平方米，总价款为150万元。
合同约定，乙应在2019年6月30日前将房屋交付给甲，甲在签订合同后支付定金10万元。
合同签订后，甲依约支付了定金。
然而，乙未能在约定的时间内将房屋交付给甲。
经甲多次催促，乙于2020年3月1日将房屋交付给甲，但房屋存在质量问题，甲要求乙进行修复，乙拒绝。
甲遂将乙诉至法院，请求判令乙返还定金10万元，并赔偿因房屋质量问题给其造成的损失。
二、争议焦点1. 乙是否构成违约？2. 甲的损失是否由乙承担？3. 法院应如何判决？三、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民法典》3. 《中华人民共和国民事诉讼法》4. 《中华人民共和国消费者权益保护法》四、案例分析1. 乙是否构成违约？根据《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”本案中，乙未能在约定的时间内将房屋交付给甲，且房屋存在质量问题，已构成违约。
2. 甲的损失是否由乙承担？根据《中华人民共和国民法典》第583条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
”本案中，甲因乙的违约行为，导致其无法按照约定入住房屋，并因此遭受了损失。
根据法律规定，乙应当承担赔偿责任。
3. 法院应如何判决？（1）关于定金返还：根据《中华人民共和国民法典》第586条规定：“当事人一方违约，应当返还定金；定金不足以弥补一方违约造成的损失的，应当继续履行合同，并赔偿损失。
”本案中，乙违约，甲有权要求乙返还定金10万元。
（2）关于赔偿损失：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条规定：“经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以要求经营者承担修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款等服务，并赔偿损失。
法律职业伦理的案例分析题(3篇)
第1篇一、案例分析背景甲律师是一家知名律师事务所的合伙人，因其丰富的法律经验和良好的职业素养，在业界享有很高的声誉。
某日，甲律师接受了一位名叫乙的当事人的委托，代理其与丙公司之间的合同纠纷案件。
在案件审理过程中，甲律师发现丙公司存在严重的违法行为，这些行为严重损害了乙的合法权益。
然而，甲律师在处理案件的过程中，遇到了一系列职业伦理争议。
二、案例分析1. 甲律师在代理乙与丙公司之间的合同纠纷案件中，发现丙公司存在严重的违法行为，包括虚假宣传、欺诈消费者等。
甲律师在收集证据的过程中，发现了丙公司的大量非法证据。
在这种情况下，甲律师应该如何处理？甲律师在处理这一问题时，应当遵循以下职业伦理原则：（1）保密原则：甲律师在代理案件过程中，应当保守当事人的秘密，不得泄露当事人的隐私和商业秘密。
（2）诚信原则：甲律师在处理案件时，应当诚实守信，不得利用不正当手段获取证据。
（3）公正原则：甲律师在处理案件时，应当保持公正，不得偏袒任何一方。
针对此案，甲律师可以采取以下措施：（1）收集合法证据：甲律师应当依法收集证据，确保证据的合法性和有效性。
（2）申请法院调取证据：甲律师可以向法院申请调取丙公司的非法证据，以证明其违法行为。
（3）向当事人说明情况：甲律师应当向乙说明丙公司的违法行为，并告知其可能面临的法律风险。
2. 在案件审理过程中，甲律师发现乙存在部分虚假陈述，这可能对案件审理产生不利影响。
甲律师应该如何处理？甲律师在处理这一问题时，应当遵循以下职业伦理原则：（1）诚信原则：甲律师在处理案件时，应当诚实守信，不得故意隐瞒事实。
（2）公正原则：甲律师在处理案件时，应当保持公正，不得偏袒任何一方。
针对此案，甲律师可以采取以下措施：（1）向乙说明情况：甲律师应当向乙说明其虚假陈述可能对案件审理产生的不利影响，并要求其提供真实情况。
（2）向法院申请排除虚假陈述：甲律师可以向法院申请排除乙的虚假陈述，以维护案件的公正审理。
2025年法律职业资格考试主观题试题与参考答案
2025年法律职业资格考试主观题自测试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例背景】某市某房地产开发公司（以下简称“甲公司”）在市中心购置了一块土地，计划建设一栋高档住宅楼。
甲公司在项目开发过程中，聘请了乙建筑设计研究院（以下简称“乙研究院”）进行建筑设计，并签订了《建筑设计合同》。
合同约定，乙研究院负责该住宅楼的设计工作，设计费为100万元。
合同签订后，乙研究院完成了设计方案，甲公司对设计方案表示满意。
随后，甲公司聘请了丙工程咨询有限公司（以下简称“丙公司”）对乙研究院的设计方案进行审查，丙公司审查后认为设计方案存在多处不合理之处，并向甲公司提出了修改意见。
甲公司根据丙公司的意见，对设计方案进行了修改。
修改后的设计方案经甲公司同意后，乙研究院重新进行了设计，并向甲公司提交了修改后的设计方案。
在施工过程中，甲公司发现施工方丁建筑公司（以下简称“丁公司”）在施工过程中存在严重质量问题，导致工程进度延误。
甲公司遂要求丁公司进行整改，但丁公司拒绝整改。
甲公司遂向市建设工程质量安全监督站（以下简称“监督站”）投诉丁公司。
监督站经调查后，认定丁公司存在严重质量问题，并责令其停工整改。
整改完成后，丁公司继续施工。
【问题】1.甲公司与乙研究院签订的《建筑设计合同》中，乙研究院的主要义务是什么？2.丙公司对乙研究院的设计方案进行审查，其法律依据是什么？3.甲公司要求丁公司整改质量问题的依据是什么？4.监督站对丁公司进行处罚的依据是什么？二、案例分析题（36分）【案例】某市甲公司是一家大型制造企业，因生产经营需要，决定新建一座厂房。
在选址过程中，甲公司发现其拟建厂房所在地原为乙村的集体土地。
经调查，乙村于1990年代将部分土地租赁给丙公司用于建设办公楼，租赁期限为50年。
丙公司于1995年取得了该办公楼的建设用地使用权。
此后，丙公司与乙村签订补充协议，将办公楼用地范围内的土地使用权转让给甲公司，租赁期限延长至70年。
主观题法律职业资格考试试题及解答参考(2025年)
2025年法律职业资格考试主观题复习试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲公司与乙公司签订了一份买卖合同，约定由甲公司向乙公司供应一批货物。
合同中约定，如果甲公司未能按时交付货物，应向乙公司支付违约金10万元。
合同签订后，甲公司未能按时交付货物，乙公司遂向法院提起诉讼。
1.请问，乙公司主张的违约金是否合理？为什么？2.如果法院认定乙公司主张的违约金过高，应当如何处理？3.如果甲公司认为乙公司主张的违约金过高，应当如何行使自己的权利？二、案例分析题（36分）【案例】甲市某房地产开发公司（以下简称甲公司）在乙市某区投资建设一大型住宅小区。
在项目规划过程中，甲公司委托乙市丙建筑设计研究院（以下简称丙设计院）进行设计。
丙设计院聘请了具有丰富经验的张工担任该项目的总设计师。
张工在设计中发现，该小区周边有两条高压输电线路，根据国家规定，高压输电线路两侧的安全距离为50米。
但在设计过程中，张工未充分考虑这一因素，导致小区部分住宅距离高压输电线路不足40米。
乙市某居民委员会（以下简称居民委员会）了解到这一情况后，向甲公司提出意见，要求甲公司在施工前与丙设计院协商，对设计方案进行修改，确保居民住宅安全。
甲公司未予理睬，认为高压输电线路的存在是其不可控因素，且在签订设计合同前已充分了解丙设计院的设计能力。
居民委员会遂向乙市规划和自然资源局（以下简称规划和自然资源局）投诉。
规划和自然资源局经调查，认定甲公司未履行相关安全审查义务，要求甲公司立即停止施工，并限期整改。
甲公司不服，向乙市人民法院提起行政诉讼。
问题：1.请问甲公司是否应当承担相应的法律责任？为什么？2.丙设计院在此次事件中是否应当承担相应的责任？为什么？3.如果乙市人民法院判决甲公司败诉，甲公司不服判决，可以采取哪些法律救济措施？三、案例分析题（36分）某市A公司与B公司因合同纠纷诉至法院。
A公司认为B公司未按合同约定支付货款，要求B公司支付货款及违约金。
法律职业资格考试主观题试题及解答参考(2024年)
2024年法律职业资格考试主观题复习试题(答案在后面)一、案例分析题（36分）【案例】甲、乙、丙三人共同经营一家商贸公司。
公司成立时，甲以现金30万元出资，乙以一台机器设备作价50万元出资，丙以土地使用权作价20万元出资。
公司章程规定，股东按照出资比例享有收益，并以其出资额为限对公司承担责任。
由于市场竞争激烈，公司经营状况逐渐恶化。
为了筹集资金，甲、乙、丙三人决定对外转让部分股权。
以下为三人讨论的几种方案：方案一：向外部投资者丁转让30%的股权，价格为每股10元。
方案二：向外部投资者丁转让30%的股权，价格为每股12元。
方案三：向外部投资者丁转让30%的股权，价格为每股8元。
请根据以下问题回答：1.根据公司法的相关规定，甲、乙、丙三人是否可以对外转让股权？为什么？2.如果三人决定对外转让股权，选择方案一、方案二或方案三对公司和股东有哪些影响？3.如果丁同意购买股权，甲、乙、丙三人如何办理股权转让手续？二、案例分析题（36分）【案例】甲市乙县居民丙，因与邻居丁发生土地纠纷，双方争执不下。
丙多次找到乡政府及县土地管理部门解决，但均未得到满意答复。
丙遂向县人民法院提起诉讼，要求确认其与丁的土地边界。
县人民法院受理后，依法组成合议庭进行审理。
在审理过程中，合议庭成员丁（与被告丁同名）因与被告丁有亲戚关系，被合议庭其他成员发现。
根据法律规定，丁应当回避。
但丁未主动提出回避，且审判长也未要求其回避。
最终，县人民法院判决丙胜诉，确认了丙与丁的土地边界。
问题：1.请问本案中，丁是否应当回避？为什么？2.请问审判长在审理过程中，应当如何处理丁未提出回避的情况？3.请问县人民法院的判决是否合法？为什么？三、案例分析题（36分）案例：甲公司与乙公司签订了一份为期一年的供货合同，约定甲公司向乙公司提供一批原材料，总金额为100万元。
合同中约定，若一方违约，应向对方支付相当于违约金总额20%的违约金。
在合同履行过程中，由于甲公司未能按时提供原材料，导致乙公司生产线停滞，造成乙公司经济损失10万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2018年法律职业资格考试案例分析习题一2018年司法考试即将开始，为考生们整理了“2018年法律职业资格考试案例分析习题”，希望有所帮助，想了解更多考试资讯，请关注小编的及时更新哦。
2018年法律职业资格考试案例分析习题一【案例1】饮料厂能在二审期间提出反诉吗?B市东区建筑队与B市益华饮料厂签订一份合同，由建筑队为饮料厂盖厂房，双方约定工程造价800万元。
1995年4月工程完工，经检验工程质量符合标准，饮料厂予以接收，并向建筑队支付了700万元，剩余100万元未付。
建筑队为追索饮料厂拖欠的100万元工程款，于1996年8月诉至法院，一审法院判决饮料厂败诉，饮料厂不服向二审法院提起上诉。
在二审审理期间，饮料厂向二审法院提出反诉，称建筑队在施工过程中曾向饮料厂借用了40万块砖用于建筑队的其他工程，要求建筑队返还这40万块砖或砖款。
请问：(1)二审法院对饮料提出的反诉在程序上应如何处理?(2)二审法院可否对反诉作出判决?为什么?【参考答案】(1)二审法院可根据当事人自愿的原则就反诉进行调解;调解不成的，告知当事人另行起诉。
(2)二审法院不能对该反诉作出判决。
因为反诉是不同于原诉的独立之诉，而二审判决是终审判决，如果由二审对反诉作出判决，实际上剥夺了当事人的上诉权，违反了两审终审制度。
【案例2】本案谁为被告?由哪个法院管辖?居住在甲市A区的乔小伟从事汽车修理业，其所开的汽车修理铺位于甲市C区。
汽车修理铺的个体工商户营业执照所登记的业主是其兄乔大伟(居住在甲市B区)，乔大伟实际上并不经营汽车修理。
乔小伟为了承揽更多的业务，与乡办集体企业正华汽车修理厂(位于甲市L县)签订了一份协议，约定乔小伟的汽车修理铺可以以正华汽车修理厂的名义从事汽车修理业务，乔小伟每年向正华汽车修理厂交管理费2万元。
2002年1月，乔小伟雇佣的修理工钱财旺(常年居住在甲市D区)，为客户李有良(居住在甲市E区)修理一辆捷达车。
修好后，钱财旺按照工作程序要求在汽车修理铺前试车时，不慎将车撞到了一棵大树上，造成汽车报废，钱财旺自己没有受伤。
相关各方就如何赔偿该汽车损失发生纠纷，未能达成协议。
现李有良拟向法院起诉。
请问：(1)李有良应以谁为被告?(2)哪些法院对本案有管辖权?(3)就此同一纠纷，若李有良向有管辖权的法院都提起诉讼，应如何确定案件的管辖法院?(4)若有管辖权的法院之间就本案管辖权问题发生了争议，应如何确定管辖法院?(5)若在管辖权争议未解决之前，其中一享有管辖权的法院对案件就作出了判决，对此判决及判决所涉及的案件应如何处理?【参考答案】(1)李有良应以乔小伟、乔大伟和正华汽车修理厂为被告。
(2)甲市A区、B区、C区、L县的法院有管辖权。
(3)若李有良向有管辖权的法院都提起诉讼，由最先立案的法院管辖。
(4)由争议双方协商解决，协商解决不了的，由它们的共同上级法院指定管辖。
(5)上级人民法院应当以违反程序为由撤销其判决，并将案件移送或者指定其人民法院审理，或者由自己提审。
【案例3】本案应以谁为被告?河北某县以盛产优质红枣而闻名。
王甲、王乙、王丙三兄弟分别住在河北廊坊市、承德市和承德滦平县。
3人合伙在河北某县开了一家红枣收购站(以下简称供方)，但没有注册登记，专门收购当地农民的红枣，然后转卖。
1994年5月，王某与包头市东河区一家以红枣为生产原料的营养滋补酒生产厂(以下简称需方)经理签订了1份购销合同，约定“1994年10月供方供5000公斤二等红枣，单价3元1斤(人民币)。
”“交货地点：包头东河火车站。
供方负责办理托运手续，费用由需方承担。
需方收货后10日内付款。
”当年红枣的收成量比预计的差得多，红枣价格扶摇直上。
红枣收购站将收购到的红枣先供应给出价高的客户，到1994年11月尚未向需方发货。
需方几次催货，供方均置之不理。
1995年1月，需方厂家所在的地区划归与东河区相邻的青山区管辖。
1995年2月需方向包头市东河区人民法院起诉，要求供方承担不履行合同的一切责任。
请问：(1)本案应以谁为被告?(2)被告认为包头东河区人民法院没有管辖权，这一主张是否有法律依据?对此应如何处理?(3)设本案中需方在订立合同之后就按合同规定预付了货款，在此种情况下，被告对东河区人民法院管辖权提出异议是否会得到支持?(4)设双方当事人在合同中约定：“如果产生纠纷，只能在原告住所地法院起诉。
”包头东河区人民法院受理了原告的起诉后，认为原告住所地已经归属于包头市青山区，故包头青山区人民法院有管辖权，遂将案件移送给青山区人民法院。
青山区人民法院认为当事人双方既然在订立合同时约定由原告住所地人民法院管辖，此处的“原告住所地”应指订立合同时的住所地，所以，有管辖权的法院应该是东河区人民法院，于是又将案件送回东河区人民法院。
这种做法是否正确?应如何处理?【参考答案】(1)按照《民事诉讼法若干问题意见》第47条的规定。
本案中，王甲、王乙、王丙合伙收购红枣进行转卖，应为共同被告。
《民事诉讼法若干问题意见》规定，诉讼中全体合伙人可以推选代表人;被推选的代表人，应由全体合伙人出具推选书。
(2)被告的主张是有法律依据。
《民事诉讼若干问题意见》第18条规定。
本案中，合同约定的交货地点在包头东河火车站，但在起诉时合同并没有履行，原告住所地也不在包头市东河区，因此，东河区人民法院对本案没有管辖权，本案应由被告住所地人民法院管辖。
《民事诉讼法》第38条、《民事诉讼法若干问题意见》第141条的规定，东河区人民法院接到诉状后，发现本院没有管辖权，应告知原告向有管辖权的人民法院起诉，原告坚持起诉的，裁定不予受理;立案后发现本院无管辖权的，应将案件移送有管辖权的人民法院。
被告认为受诉人民法院没有管辖权的，应在提交答辩状期间提出。
人民法院对当事人提出的异议，应当审查。
异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院;异议不成立的，裁定驳回。
根据最高人民法院《关于经济审判工作中严格执行〈民事诉讼法〉的若干规定》第5条的规定，人民法院对当事人的异议应在15日内作出异议是否成立的书面裁定。
被告如不服该裁定，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院上诉，第二审人民法院应当依法作出书面裁定。
(3)需方按合同规定预付了货款，就是诚实信用地履行了合同;供方单方面不履行合同，并不是整个合同没有履行，在这种情况下，人民法院的管辖应当按照《民事诉讼法》第24、35条的规定来确定，即由被告住所或合同履行地人民法院管辖，原告可以选择向其中一个人民法院起诉。
本案中，双方当事人在合同中明确约定交货地点为“东河火车站”，所以，合同发生地点是东河区，东河区人民法院有管辖权;被告提出的异议将不会被人民法院支持。
(4)《民事诉讼法》第25条规定。
因此，本案的双方当事人在合同中明确约定因合同产生的纠纷由原告住所地人民法院管辖，这种选择管辖的协议是合法有效的。
《民事诉讼法》第36条规定。
可见，本案中包头青山区人民法院收到受移送的案件后又移送至东河区人民法院，是违反程序法的。
两个以上人民法院之间对地域管辖有争议的案件，有关人民法院均应当立即停止进行实体审理，报请它们的共同上级人民法院指定管辖。
双方为同属一个地、市辖区的基层人民法院，由该地、市的中级人民法院及时指定管辖。
本案中，应由东河区人民法院和青山区人民法院的共同上级人民法院——包头市中级人民法院指定管辖。
【案例4】该发货单是书证还是物证?山西某煤矿与江西某煤炭公司签订一项煤炭买卖合同。
合同约定山西煤矿应于1997年12月1日前将煤运到湖北汉口某码头，双方凭该码头收货清单结货款。
山西煤矿于1997年11月3日从大同火车站发货，因其经办人填写发货单不清，致使火车站将煤错发到汉口另一码头。
双方于1998年1月才找到该批煤的下落。
江西公司于1998年2月才收到货，故其以山西煤矿违约为由拒付货款。
山西煤矿因此向法院起诉，要求江西公司支付货款。
请问：(1)汉口区人民法院是否对本案有管辖权?为什么?(2)该填写不清的发货单在本案中是书证还是物证?为什么?【参考答案】(1)有管辖权。
因为法律规定因合同纠纷引起的诉讼，由被告住所地或合同履行地法院管辖。
本案属于卖方发货，合同履行地应为货物交付地，而本案交货地为汉口某码头，故汉口区人民法院有管辖权。
(2)是书证。
书证是以其书面记载的文字内容来证明案件的证据。
物证是以其外部形态、存在状况、品质来证明案件事实的证据。
本案中填写不清的发货单是以其记载的文义不明确的内容来证明发货人即山西煤矿对发错地点负责任，故其为书证。
【案例5】商场应承担哪些责任?顾客林某到当地一百货商场购物，将其随身携带物品寄存给商场内存包处看管，然后到二层特卖场购买了三件清仓处理毛衣，当时售货员说明“清仓商品五折甩卖，售出概不退货。
”林某购物后回到存包处，发现毛衣上有断线，当林某要取回其寄存物时又遭存包员拒绝，理由是物品已被他人取走。
林某一气之下与存包员吵架，因一时激动诱发其遗传先天心脏病，当场死亡。
请问：(1)本案中，林某与商场之间共存在哪几种民事法律关系?(2)商场的“清仓商品售出概不退货”的说明是否合法有效?(3)如林某仅是存包被丢失，应在多长时间内主张权利?(4)对林某的死亡，现如林某配偶要求商场赔偿，林某死亡的民事责任应如何承担?(5)如果林某在购物过程中被强行搜身，理由是有盗窃嫌疑，商场应承担何种民事责任?【参考答案】(1)二者之间存在买卖关系、寄存关系及寄存合同中商场的违约关系和对林某死亡的商场的侵权关系。
(2)商场对清仓产品以五折价格低价出售并说明“清仓商品五折甩卖，售出概不退货”，这一行为并不违反法律、法规的强制规定，也符合诚实信用原则，属合法有效。
(3)应在知道该情况之日起一年内主张权利。
(4)对林某的死亡，林某本人与商场均有过错，其民事责任应在林某和商场之间按过错大小合理分担。
(5)商场应承担侵权责任。
【案例6】他们应负何种刑事责任?甲(1982年12月24日生)、乙(1984年12月10日生)兄弟二人在某邻人丙(解除劳教人员)的教唆下，多次进行抢劫。
1998年10月20日在一次作案时甲乙同被抓获。
甲、乙、丙三人各负何种刑事责任?【参考答案】甲在实施抢劫行为时，已满14周岁，不满16周岁。
根据我国刑法的规定，已满14周岁不满16周岁的人犯抢劫罪的，应当负刑事责任。
已满14周岁不满18周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。
因此，应当追究甲所犯的抢劫罪的刑事责任，但是应当从轻或者减轻处罚。
乙在实施抢劫行为时，不满14周岁，不应追究刑事责任，但是应当责令他的家长或监护人加以管教。
丙教唆不满18周岁的人犯抢劫罪，应按抢劫罪从重处罚。
2018年法律职业资格考试办法公布!非法学专业须从事法律工作满三年4月29日，《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布，按照《办法》规定，报考者需有本科及以上的法学专业背景或从事法律工作满三年。