建设工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书模板9篇
房屋建筑工程质量保修书模板9篇第1篇示例：房屋建筑工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们的房屋建筑工程服务。
为了保障您的权益，我们特别制定了本质量保修书，以明确工程质量保修责任，保障您的合法权益。
一、保修内容根据相关法律法规规定以及项目实际情况，我们承诺对以下工程质量问题进行保修：1. 主体结构：在法定保修期内，对主体结构出现的质量问题进行无偿保修。
2. 室内设施：对已交付使用的门窗、地板、墙面等室内设施，保修期内在正常使用情况下出现的质量问题进行无偿保修。
3. 设备设施：对于已安装的水电设备以及其他相关设备，在保修期内出现的质量问题进行无偿保修。
二、保修期限1. 主体结构保修期：依据国家有关规定执行，具体时间为_____年。
三、保修责任1. 我方将按照有关国家标准和规定，对工程质量问题进行无偿保修。
2. 在保修期内，业主如发现工程质量存在问题，请及时通知我们，我们将派专业人员进行查验，并进行维修或更换。
3. 若业主私自进行维修或改动，我方将不承担任何责任。
四、保修范围1. 房屋主体结构出现裂缝、变形等问题。
2. 室内设施在正常使用情况下出现开裂、掉漆、脱落等质量问题。
3. 设备设施出现漏水、故障等问题。
五、保修条件1. 业主应当在保修期限内使用房屋，并保持合理使用和维护。
2. 业主应当妥善保管房屋的相关证件和合同，以便日后维权。
六、合同解释权本质量保修书的解释权归我方所有，如有任何疑问，请与我方联系，我们将尽心尽力为您解答。
七、其他事项1. 本质量保修书自双方签字生效，并作为相关合同的附件，具有法律效力。
2. 若业主对本保修书有任何异议或建议，请及时与我们联系，我们愿意与您进行沟通和协商解决。
特此保修书，以资证明。
房屋建筑工程公司（盖章）日期：______________本保修书一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
以上就是关于房屋建筑工程质量保修书的模板，希望能够对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
建设工程合同质量保修书
建设工程合同质量保修书甲方（建设单位）：______________乙方（施工单位）：______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就____________________（工程项目名称）的施工质量保修事宜，达成如下协议：第一条保修范围乙方按照合同约定对以下内容提供保修服务：1. 工程结构安全性；2. 工程使用功能；3. 工程外观质量；4. 双方约定的其他项目。
第二条保修期限1. 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年；2. 各分项工程的保修期限按国家相关规定执行，但不得低于上述期限。
第三条保修责任1. 乙方在保修期内对由于施工质量问题造成的损坏承担免费维修或更换责任；2. 乙方应在接到甲方通知后____小时内响应，并在____小时内到达现场进行维修；3. 对于紧急情况，乙方应提供紧急响应服务。
第四条保修程序1. 甲方在发现工程质量问题时，应书面通知乙方；2. 乙方在接到通知后，应按照第三条规定的时间响应并进行维修；3. 维修完成后，甲乙双方应对维修结果进行验收，并签署验收文件。
第五条费用承担1. 由于乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担；2. 由于甲方使用不当或第三方原因造成的损坏，乙方可提供有偿服务。
第六条保修金1. 乙方同意在工程款中预留____%作为质量保修金；2. 保修期满后，如无质量问题，甲方应在____天内退还保修金。
第七条违约责任1. 如乙方未按约定时间响应或完成维修，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：____；2. 如甲方未按约定退还保修金，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：____。
第八条争议解决甲乙双方在履行本保修书过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定______________________________________________________________________________第十条本保修书的生效本保修书自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，并作为原施工合同不可分割的组成部分。
工程建设质量保修承诺书
工程建设质量保修承诺书尊敬的客户：本承诺书由[公司名称]（以下简称“我方”）出具，针对[具体工程项目名称]（以下简称“本工程”）的质量保修事宜，我方作出以下郑重承诺：一、质量保证期我方保证本工程自竣工验收合格之日起，提供至少[具体年限]年的质量保证期。
在质量保证期内，我方将对因施工质量原因导致的任何缺陷或问题负责，并承担相应的维修或更换责任。
二、保修范围我方承诺对本工程的以下方面提供保修服务：1. 结构安全：确保工程结构的稳定性和安全性，符合国家及地方相关建筑安全标准。
2. 施工工艺：保证施工过程中所采用的工艺和材料均符合设计要求和行业标准。
3. 功能性缺陷：对于因施工不当导致的功能性缺陷，如渗漏、开裂等问题，我方将负责修复至满足使用要求。
三、保修响应1. 客户在发现任何质量问题时，可通过电话、书面或电子邮件等方式通知我方。
2. 我方将在接到通知后的[具体时间]小时内响应，并在[具体时间]个工作日内派遣专业技术人员到达现场进行问题诊断。
3. 对于确认属于保修范围内的问题，我方将在诊断后[具体时间]个工作日内完成修复工作。
四、保修条件1. 本工程在保修期内未遭受自然灾害或人为破坏。
2. 客户按照我方提供的使用和维护指南正常使用和维护本工程。
3. 客户在发现问题后及时通知我方，并给予我方必要的配合。
五、保修责任免除1. 因客户使用不当或未按照维护指南操作导致的质量问题，我方不承担保修责任。
2. 因第三方施工或改动导致的质量问题，我方不承担保修责任。
六、其他1. 本承诺书的解释权归我方所有。
2. 本承诺书与本工程合同具有同等法律效力。
我方对本工程的质量承担全部责任，并承诺以最高的专业标准和服务质量，确保客户满意。
我们期待与客户的长期合作，并承诺在保修期内提供持续的技术支持和服务。
此致敬礼！[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮箱][日期]。
建设工程合同质量保修书
建设工程合同质量保修书在建筑行业，无论是新建还是翻新工程，质量都是衡量项目成功与否的关键。
为此，承包方通常需要向发包方提供一份《建设工程合同质量保修书》，以明确保修范围、期限及相关责任。
以下是一份典型的建设工程合同质量保修书范本：【建设工程合同质量保修书】甲方（建设单位）：_______________乙方（承包单位）：_______________鉴于甲乙双方就_______________工程（以下简称“本工程”）的施工达成了合作意向，并已签订了相应的建设工程施工合同，现基于该合同的约定及相关法律法规的规定，乙方向甲方提供如下质量保证和承诺：一、保修范围1. 本保修书涵盖本工程的所有施工内容，包括但不限于主体结构、屋面、防水、电气管线、给排水及采暖系统等。
2. 对于本工程使用的所有材料，乙方保证均符合国家及行业标准，且未发生偷工减料现象。
二、保修期限1. 本工程的保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的合理时间内予以修复或更换。
三、保修责任1. 乙方应对本工程的质量问题承担全部责任，并负责免费维修或更换。
2. 若因乙方原因导致质量问题，造成甲方或第三方损失的，乙方应依法承担赔偿责任。
四、争议解决如双方在本保修书中的任何条款执行过程中产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至双方合同约定的仲裁委员会进行仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本保修书作为原建设工程施工合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 本保修书一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
建设工程质量保修书范本doc
建设工程质量保修书范本本文档为建设工程质量保修书范本，旨在为建筑施工、工程建设和房地产开发等行业提供参考模板。
建筑工程质量保修书是指在建筑工程竣工验收合格后，由施工单位或房地产开发商向业主提供的写有施工单位或开发商名称、工程名称、建筑面积、竣工日期、质量保修期限等内容的书面保修承诺。
建设工程质量保修书一、背景及目的本保修书旨在明确施工单位或房地产开发商对于建筑工程质量的保证责任，为业主提供相关建筑质量保修服务期限和保修范围。
本文档作为建设工程质量保修书的范本提供，在使用时请根据实际情况进行修改和补充。
二、保修内容1.建筑工程的质量保修由施工单位或房地产开发商负责。
施工单位或开发商将根据法律法规和相关标准，承诺在交付房屋后的一定期限内对建筑质量进行保修和维修。
2.建筑工程的保修期限为（具体期限）。
在保修期限内，如果业主发现工程质量存在问题，可以提出保修请求，施工单位或开发商将承担相应的保修责任。
3.建筑工程的保修范围包括但不限于以下内容：–主体结构：如墙体、楼板、梁柱等。
–给排水系统：如管道、水泵、水箱等。
–电气系统：如电线、开关、配电箱等。
–门窗系统：如门、窗框、防盗门等。
–室内装修：如地板、墙面、天花板等。
三、保修责任和义务1.施工单位或房地产开发商将对建筑工程质量保持高度的责任和义务，保证交付给业主的房屋具有符合规范和安全可靠的质量标准。
2.在保修期限内，业主发现工程质量问题时，应及时通知施工单位或开发商，并提供相关的证明材料。
施工单位或开发商将在合理时间内进行检查和维修，确保问题解决。
3.若业主在保修期限内擅自进行改动或维修，或未经施工单位或开发商同意，擅自委托第三方进行维修工作，将无法享受质量保修服务。
四、保修期限保修期限为建筑工程竣工验收合格之日起（具体天数或月数），期满后将不再承担保修责任。
保修期限根据法律法规和合同约定进行确定，一般不得少于法定保修期限。
五、其他条款1.本保修书仅适用于竣工验收合格的建筑工程，对于因业主不当使用、维护不当等导致的质量问题，保修责任不适用。
建筑工程房屋质量保修书范文9篇
建筑工程房屋质量保修书范文9篇第1篇示例：建筑工程房屋质量保修书一、保修期限1.1 本保修书所规定的保修期限为自交付使用之日起三年内有效。
1.2 在保修期间，保修方将负责修复由于设计、施工、材料质量等因素导致的房屋结构、外观等方面的质量问题。
二、保修内容2.1 房屋结构方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋结构不牢固、漏水、开裂等问题，保修方将负责修复。
2.2 房屋外观方面：如发现因设计、施工质量问题导致的房屋外墙开裂、涂料脱落等问题，保修方将负责修复。
2.3 房屋设施方面：如发现因设计、施工质量问题导致的门窗漏风、下水道堵塞等问题，保修方将负责修复。
三、保修责任3.1 保修方将在收到保修通知后，及时派遣专业人员对质量问题进行调查，并在72小时内提供修复方案。
3.2 保修方承诺在保修期内，对质量问题进行免费修复，并承担因修复过程中产生的人工、材料费用。
3.3 如果保修方未能在规定时间内修复质量问题，将按照双方协商的修复方案进行赔偿并承担延期造成的损失。
四、保修范围之外4.1 自然灾害导致的损失，如地震、火灾、洪水等，保修方不承担责任。
4.2 人为破坏或未经授权的改动导致的损失，保修方不承担责任。
4.3 房屋长期使用导致的自然老化问题，保修期外不在保修范围之内。
五、其他条款5.1 本保修书未尽事宜，双方应协商解决，如无法达成一致意见，则根据相关法律法规处理。
5.2 本保修书自双方签署之日起生效。
六、签署人保修方：_________________日期：__________用户：___________________日期：__________以上为建筑工程房屋质量保修书范文，双方应遵守以上规定，确保房屋质量问题得到及时有效的解决，维护双方的合法权益。
第2篇示例：建筑工程房屋质量保修书范文尊敬的业主：您好！感谢您选择我们的建筑工程为您提供居住环境。
为了保障您的权益，我们制定了以下的房屋质量保修书，希望对您有所帮助。
工程质量保修承诺书10篇
工程质量保修承诺书10篇工程质量保修承诺书篇1一、质量验收本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格，并在建设工程质量监督站进行备案。
二、保修期限在保修期内，在正常使用条件下，土建工程及水、暖、电等设施发生质量问题按表一规定的范围和期限进行保修，并承担所需费用。
1、屋面、外墙面、渗水漏水，三年。
2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水，一年。
3、水泥地面空鼓、裂缝、起砂，一年。
4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脱落，一年。
5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小，一年。
6、卫生间、厨房地面积水，一年。
7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通，六个月。
8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量，六个月。
9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构,在合理使用寿命年限内。
10、国家对住宅工程另有规定的按国家规定。
三、保修处理我们自收到客户保修要求后，本着“急用户之所急”的态度，对影响使用的项目随报随修，其它项目在三日内与用户商定时间保证按期完成。
对紧急问题可组织抢修。
对因气候等因素无法在10日内彻底保修者，先进行保证生活条件的措施性处理，一旦具备条件，立即组织处理，并向客户说明解释清楚。
四、保修起始日期自入住通知单通知入住日期开始计算。
五、保修范围内的问题对因自然灾害，不可抗力造成的质量损害，对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量问题不在保修范围内。
六、其它对超过规定期限或超出保修范围者，在力所能及条件下，可进行维修服务，按规定收取成本费和较优惠的人工费。
七、监督投诉凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理，不负责任、为难用户者，客户可向物业公司、直至本公司投诉。
投诉电话：××××投诉部门：×××八、物业管理本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修，保修时，请客户直接与该物业管理公司联系。
建设工程质量保修书(范本)
建设工程质量保修书(范本)1. 引言本质量保修书旨在确保建设工程的质量得到保证，并在工程竣工后提供一定期限的质量保修服务。
本文档为建设工程质量保修书的范本，供相关方参考使用。
2. 工程基本信息•工程名称：[填写工程名称]•工程地点：[填写工程地点]•工程施工单位：[填写施工单位名称]•业主单位：[填写业主单位名称]•工程状态：已竣工3. 质量保修期限本质量保修书按照期限提供质量保修服务：•结构保修期：[填写结构保修期限，例如：10年]•非结构保修期：[填写非结构保修期限，例如：2年]4. 质量保修内容4.1 结构保修内容结构保修内容包括但不限于：•主体结构构件的质量问题，例如：裂缝、变形等；•地基及基础的质量问题，例如：沉降、下沉等；•结构安全隐患，例如：钢筋锈蚀、混凝土质量问题等；4.2 非结构保修内容非结构保修内容包括但不限于：•安装、装修等工程设施的质量问题，例如：电线、水管漏水等；•建筑装饰部分的质量问题，例如：瓷砖开裂、涂料剥落等；•其他影响使用功能、安全的质量问题；5. 质量保修流程5.1 质量问题报告在质量保修期内，业主单位发现工程存在质量问题时，须书面报告给施工单位，并提供相关证据和材料。
5.2 施工单位处理施工单位收到业主报告后，应及时组织人员前往现场进行核查，并在确认质量问题后，制定质量整改计划。
5.3 质量整改施工单位按照整改计划进行质量整改工作，并在合理的时间内完成整改。
5.4 整改验收施工单位完成质量整改后，应与业主单位协商进行整改验收工作，确保整改达到预期要求。
6. 质量保修责任本质量保修书试行建设工程质量责任保证制度，具体责任如下：•施工单位对工程质量负责，承担质量保修责任；•业主单位负责监督工程质量，并及时报告质量问题；•监理单位应监督施工单位履行质量保修义务；7. 其他事项7.1 变更与解释本质量保修书如有需要变更或解释的事项，应由双方协商一致，并以书面形式进行变更与解释。
建筑工程质量保修书(范本)
附件某某工程质量保修书发包人（全称）：项目法人单位名称（以下简称甲方）承包人（全称）：施工单位名称（以下简称乙方）发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《某某工程施工合同，合同编号：WH2012-ZB-10K11》，经协商一致，对某某工程签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围及内容，双方约定如下：按第一部分协议书中规定工程承包范围的各项内容。
2、质量保修期2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、工程整体质保期为壹年11、质量保修期自竣工验收交付之日开始计算，即包近年1月—15_日至2016年1月14日。
3、保修金及支付3.E发包人预留工程结算价款的3%作为保修金，即（大写）贰万柒仟陆佰伍拾伍元壹角零分（27655.10元）。
3.2、工程质保期满一年后经发包人、项目运行使用单位确认已按规定完成保修责任域工程运行正常无质量缺陷的确认后30天内发包人将剩余保修金无息全部支付给承包人。
4、质量保修责任4.1、属承包人保修范围、内容的项目，承包人在接到发包人通知后24小时内到场确认，并于3天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
4.2、因承包人原因致使工程在保修期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4.2、质量保修完成后，由发包人组织验收。
5、保修费用5.1、双方现场确认，由承包人造成的质量缺陷由承包人负责保修及承担费用。
5.2、双方现场确认，由于使用不当引起的质量缺陷或相关专业连带引起的质量缺陷由承包人书面提出维修费用清单，在发包人签字同意后进行维修，并于维修结束7日内支付此费用。
6、双方约定的其他工程质量保修事项：无约定。
建设工程质量保修书(范本)：免修版模板范本
建设工程质量保修书(范本)1. 引言本质量保修书是根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定的，旨在明确工程质量保修的范围、期限、责任、义务等内容，确保建设工程在质量保修期内能够得到有效的维修和保养，保障工程质量。
2. 工程基本信息工程名称：工程地点：工程起止时间：工程业主：建设单位：施工单位：3. 工程质量保修期根据《建设工程质量管理条例》相关规定，工程质量保修期为建设工程竣工验收合格之日起一年。
4. 质量保修内容及期限本保修书所涉及范围为建设工程全面，包括但不限于主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风空调、消防等工程部位。
质量保修期为竣工验收合格之日起一年，即自年月日起至年月日止。
5. 质量保修责任5.1. 建设单位责任建设单位对工程质量负总责，应当按照规定组织工程建设和管理，并提供工程设计文件和实施方案。
5.2. 施工单位责任施工单位应严格按照设计文件和实施方案进行施工，确保工程质量符合相关规范标准。
5.3. 设计单位责任设计单位应按照工程需要编制可行性研究报告、初步设计、施工图设计等文件，确保设计合理、科学。
5.4. 供货单位责任供货单位应提供符合国家标准的材料和设备，确保工程质量符合要求。
6. 质量保修义务6.1. 建设单位义务建设单位应指定专人负责质量保修期内的维修和保养工作，及时处理工程质量问题。
6.2. 施工单位义务施工单位应提供必要的技术支持和服务，按时解决质量问题。
6.3. 技术支持和服务建设单位和施工单位共同承担技术支持和服务的责任，包括但不限于提供技术咨询、现场指导、维修保养等。
7. 质量保修的规定7.1. 质量保修期内的问题处理在质量保修期内，发现工程质量问题时，保修期自动延长至问题解决之日，保修责任继续有效。
7.2. 质量保修期外的问题处理对于质量保修期外的工程质量问题，由工程业主或施工单位与建设单位协商解决。
8. 不属于质量保修范围的情况8.1. 自然灾害和人力不可抗拒因素如自然灾害、战争、罢工等原因造成的工程质量问题，不属于质量保修范围。
建设工程质量保修书(范本)
建设工程质量保修书(范本)1. 引言本建设工程质量保修书范本适用于工程质量保修期内，由建设单位向施工单位提出质量问题保修并进行解决的情况。
2. 质量保修期工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起，在合同约定的保修期限内。
3. 质量保修问题在工程质量保修期内，发现以下质量问题：•问题1：描述问题1•问题2：描述问题2•问题3：描述问题3•…4. 质量保修责任根据合同约定及相关法律法规，施工单位对上述问题进行质量保修，承担相应责任。
为解决上述质量问题，施工单位将采取以下措施：•问题1解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•问题2解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•问题3解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•…6. 质量保修验收施工单位在解决上述质量问题后，将通知建设单位进行质量保修验收。
7. 质量保修验收标准建设单位将根据以下标准对质量保修工作进行验收：•标准1：详细描述标准1。
•标准2：详细描述标准2。
•标准3：详细描述标准3。
•…验收人员将根据质量保修验收标准，对解决后的质量问题进行评估。
根据评估结果，判断是否合格。
•若质量保修问题得到解决并符合质量保修验收标准，则验收合格。
•若质量保修问题未得到解决或不符合质量保修验收标准，则验收不合格。
9. 其他事项本质量保修书应遵守合同约定及相关法律法规的规定，双方应积极配合，共同推进质量保修工作。
10. 签署本文为建设工程质量保修书的范本，在实际应用中需要根据具体情况进行调整修改。
建议在双方确认无误后，由双方代表进行签署和盖章。
建设单位：签字：_______________日期：_______________施工单位：签字：_______________日期：_______________。
分包单位 建设工程质量保修书
分包单位建设工程质量保修书【分包单位名称】建设工程质量保修书根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，经甲方要求，乙方（分包单位名称）为甲方进行建设工程（工程名称）的分包施工，并就工程质量进行保修，双方约定如下：一、保修项目1. 对于分包单位参与的建设工程，在工程验收合格后，分包单位负责对其参与的工程质量进行保修。
2. 保修范围包括但不限于工程设计、施工、安装等环节中由分包单位自身原因引起的质量问题。
二、保修期限1. 保修期限为工程验收合格之日起，自保修品质保证期（如有）结束后延长12个月。
2. 在保修期限内，如发生质量问题，乙方应及时处理，并承担因解决问题而产生的费用。
三、保修责任1. 对于发生的质量问题，乙方负责尽快跟进处理，为甲方提供解决方案。
2. 若因乙方施工质量问题导致的质量事故，乙方将承担一切相关责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。
3. 在保修期限内，乙方负责免费更换材料或重新施工等，直至问题完全解决。
四、保修期间1. 在保修期间，甲方有权随时对工程进行检查、验收，并提出质量问题的要求。
2. 乙方应积极配合甲方的检查、验收工作，提供所需的技术文件和资料。
五、合同变更任何合同变更均需双方协商一致，并达成书面协议。
六、争议解决因本保修书引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向相关行政机关或人民法院提起诉讼。
七、其他事项未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式确认。
本保修书自双方签字盖章之日起生效，有效期至保修期满止。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签字：签字：日期：日期：。
工程质量保修承诺书5篇
工程质量保修承诺书5篇工程质量保修承诺书篇1工程质量保修书甲方(建设单位)：————————乙方(施工单位)：————————甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。
项目名称：一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫房间和外墙的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、楼地面、屋面、墙面渗漏水;2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露;3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙;4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮;5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等;6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水;7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水;8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞;9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路;10、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、装修工程为2年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年 ;5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;6、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
建设工程质量保修协议书
建设工程质量保修协议书甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程施工质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就本工程的质量保修事宜达成如下协议：一、质量保修期1.1 本协议所称质量保修期自工程竣工验收之日起计算，为【具体的保修期限】。
在保修期内，如工程质量出现问题或不符合相关标准要求，乙方应当承担相应的维修和整改责任。
1.2 在质量保修期届满之前，如甲方发现工程质量问题，应及时通知乙方书面整改，并由双方共同确认整改措施和时间表。
二、质量保修责任2.1 乙方保证其施工过程符合相关法律法规，依据施工图纸和技术规范施工，确保工程质量符合工程建设标准。
2.2 在质量保修期内，如甲方发现工程质量问题，乙方应当承担维修、整改和修缮责任，确保工程符合规定标准。
2.3 乙方应当指定专业技术人员负责跟踪监督工程质量，定期检查、记录和报告工程施工进度和质量状况。
三、质量保修范围3.1 乙方应对工程的主体结构、外墙、屋面、设备及安装工程、装饰装修工程等进行质量保修，确保其符合相关规范标准。
3.2 在质量保修期内，如工程出现漏水、开裂、脱落、变形、开裂等问题，乙方应承担修复责任。
四、质量保修的解决方式4.1 在质量保修期内，甲方发现工程质量问题应当书面通知乙方，并双方就维修、整改措施达成一致意见。
4.2 若乙方未按要求维修、整改，甲方有权要求乙方进行责任认定并赔偿相应损失。
五、其他约定事项5.1 若因不可抗力等因素导致工程质量问题，应另行协商解决，并及时通知双方。
5.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，至质量保修期届满之日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为建设工程质量保修协议书，请双方遵守协议约定，共同维护工程质量及双方合法权益。
建设工程质量保修书(范本)
建设工程质量保修书(范本)尊敬的业主：感谢您选择我们公司参与您所在小区的建设工程，我们将竭诚为您提供优质的施工服务。
为保障您的权益，特此向您递交建设工程质量保修书，详细说明了我们公司对您所购买的建筑物进行质量保修的相关内容。
一、保修期限：自交付使用之日起，质保期限为一年。
二、保修范围：1. 建筑主体结构：包括房屋的承重结构、地基基础、柱、梁、墙体等部分。
2. 供水和排水系统：包括水管道、卫生器具、水泵、水箱、下水道等部分。
3. 电气系统：包括电线、开关、插座、照明设备、电梯、门禁系统等部分。
4. 暖通系统：包括供暖设备、通风设备、空调设备等部分。
5. 防水与防潮：包括房屋外墙、屋面、地下室等部分。
6. 门窗系统：包括门窗及其配件、门窗轨道等部分。
7. 安装设备：包括消防设备、烟感报警器、监控设备等部分。
8. 其他与建筑工程质量有关的问题。
三、保修责任：1. 在保修期内，如出现上述范围内的质量问题，我公司将负责免费维修、更换相关设备或部件。
2. 若质量问题超出保修范围引起其他损失，我公司将协商解决，承担相应责任。
四、保修条件：1. 在保修期间，您需按项目工程验收书的规定进行验收，并认可工程质量。
2. 保修范围内的质量问题，应由我公司自行承担责任，不得由您或其他单位进行修复或更换。
3. 您需确保房屋及设备的正常使用及保养，否则无法享受保修服务。
4. 保修期间如发现质量问题，请及时联系我公司进行处理。
五、保修有效性：请在交付使用之日起10个工作日内，将本保修书签字、盖章并归还我公司。
逾期不归还视为自动放弃保修权利。
六、其他约定：本保修书的解释、履行及纠纷解决均适用法律。
如果双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
特此保证！甲方：（盖章）乙方：（盖章）签字：签字：。
建筑工程质量保修承诺书
建筑工程质量保修承诺书尊敬的业主：感谢您选择我们作为您的建筑工程承建商。
为了给您提供高质量的建筑工程服务，我们郑重承诺，遵守以下建筑工程质量保修条款：一、质量保证期限根据相关法律法规和建筑工程行业标准，我们郑重承诺，在工程竣工验收合格之日起，免费为您提供质量保修服务。
质量保证期限为建筑工程竣工验收合格之日起五年。
二、质量保修范围1. 在质量保证期限内，我们将对建筑工程的主体结构、基础设施等基本构成部分提供免费保修服务，确保其符合国家相关法律法规和标准的要求。
2. 在质量保证期限内，除了主体结构和基础设施之外，我们也将为您提供免费的保修服务，确保建筑工程的配套设施、装饰装修等相关部分符合合同约定和相关法律法规的要求。
三、保修期限及责任1. 对于建筑工程的主体结构、基础设施等基本构成部分，在质量保证期限内出现由于设计、施工或材料质量等原因造成的损坏、缺陷和质量问题，我们将承担相应的修复责任，包括但不限于维修、更换受损部分等。
2. 对于建筑工程的配套设施、装饰装修等相关部分，在质量保证期限内出现由于设计、施工或材料质量等原因造成的故障、损坏和质量问题，我们将负责免费维修和修复。
四、保修责任的限制1. 在质量保证期限内，若建筑工程出现因外部原因（如自然灾害、战争等）或业主不当使用、维护导致的损坏、故障和质量问题，我们将不承担免费保修责任。
2. 质量保修期限内，若出现因业主或第三方未经授权的设备更换、临时改动、私人施工等导致的损坏、质量问题，我们也不承担免费保修责任。
五、保修服务流程1. 业主在质量保证期限内发现建筑工程存在问题时，应立即书面通知我们，详细描述问题的性质、位置等，并提供相关证据（如照片、视频等）。
我们将在收到通知后的三个工作日内派遣专业人员进行现场检查和评估。
2. 经过评估确认后，如果问题符合保修范围和条件，我们将在合理的时间内制定相应的修复计划，并与业主协商确定修复方案和时间。
3. 在修复过程中，我们将确保施工人员按照相关标准和规范进行作业，并确保修复结果符合质量要求。
工程质量保修承诺书3篇
工程质量保修承诺书工程质量保修承诺书精选3篇（一）尊敬的业主：您好！感谢您选择我公司参与您的工程工程，为此，我们郑重向您承诺，在工程施工完成后的工程质量保修期内，我们将对工程工程的质量问题进展保修，并提供以下的详细承诺：一、承诺范围：1. 承诺书所提及的工程工程为本公司承接的相关工程工程，详细范围如合同所约定。
2. 工程质量保修期为开工验收之日起，持续保修五年。
3. 工程质量保修期内，对于工程质量问题，我公司将及时维修或更换有问题的部位。
二、承诺内容及标准：1. 本公司将按照国家规定的相关标准和技术标准进展工程施工，确保工程质量符合国家相关标准。
2. 工程施工过程中所使用的材料将符合国家标准，并经过质检部门的检验合格。
3. 工程施工过程中，我公司将派出专业人员负责施工，并经过相关培训和资质认证，确保施工质量。
4. 假设在工程质量保修期内发现工程存在质量问题，业主有权要求我公司进展维修或更换有问题的部位。
5. 假设工程质量问题原因在于我公司施工不当或使用低质材料所致，我公司将承当相应的维修和更换费用。
6. 我公司将提供优质的售后效劳，及时响应业主的问题，并提供有效的解决方案。
三、补充承诺：1. 本公司承诺对工程工程施行全程跟踪管理，并定期开展现场巡查和质量检验，确保施工过程的标准性和质量。
2. 工程工程完工时，我公司将详细记录每个施工步骤，包括所使用的材料、施工方案等，以备工程质量保修期内的问题解决参考。
3. 为保证效劳的真实性和有效性，我公司将建立健全的客户反应系统，接收和处理业主的意见和建议。
4. 我公司将根据业主的要求提供工程质量保修书，并及时发放给业主。
四、其他事项：1. 工程质量保修期内，假设工程遭到人为损坏或其他非自然灾害因素引起的灾害，我公司将协助业主对第三方进展索赔。
2. 假设工程质量保修期内，业主发现工程存在质量问题，应及时通知我公司，以便我公司进展维修和处理。
3. 本承诺书为工程质量保修的详细承诺内容，不具有法律约束力。
工程质量保修承诺书10篇
工程质量保修承诺书10篇工程质量保修承诺书篇1若我公司有幸中标，我公司必将竭尽全力完成施工任务。
我公司将按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对该工程在质量保修期内承担质量保修责任。
一、质量保修期我公司根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期按照国家现行保修规定执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起两年。
二、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，我公司在接到保修通知之后起7天内派人保修。
2、发生紧急抢修事故，我公司在接到事故通知后，将立即到达事故现场抢修。
3、质量保修完以后，由贵单位组织验收。
三、承诺工程竣工交验后，我公司将建立工程质量及功能使用情况后回访制度。
我公司严格执行市建委关于保修维修的规定，主动与建设单位签订保修合同，发放保修服务卡，实行三公布，保证客户能及时向我们反映工程情况。
自工程竣工后验收交付使用开始，树立“客户是上帝”用户至上的思想意识，严格按国家规定的保修期限，进行周到的服务。
工程交验半年后进行第一次回访，了解工程在质量和功能使用等方面的问题，并备案，尽快组织有关人员进行维修和处理，直至全部整修完毕。
工程交验一年后进行第二次回访，详细了解客户对工程的意见和建议，并短期内予以答复，让客户满意。
每次回访均要做好回访记录，以便考虑新的整修方案，及时解决存在的问题。
保修期后，在公司建立用户热线，及时热情解答用户咨询和解决用户困难，随叫随到。
贵单位可按工程结算额预留3%的工程质量保修金，待保修期满后归还。
我公司在此承诺：在保修期内若我公司不能及时承担保修义务，贵单位可安排其他施工单位进行维修，所发生维修费用全部从质量保证金中扣除，并对我公司处以质保金额的100%违约金处罚。
投标人（盖章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日工程质量保修承诺书篇2发包人(全称)：承包人(全称)：为保证__景观工程在合同使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程质量保修书发包人（全称）：平南县人民医院承包人（全称）：广西贵港建设集团有限公司为保证平南县人民医院新院围墙工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程（除了包发方原有毛石地基基础工程外）、主体结构工程、装修工程以及电气管线安装工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：所有承包范围内的工程均属保修范围。
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为50年；2、土建工程为2年；3、电气管线、给排水管道为2年；4、装修工程为2年；5、其他约定：其余工程保修期均为2年。
三、质量保修保质责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生需紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体工程的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为本协议工程总造价的5%，工程质量保修金由发包人从支付给承包人的工程款中扣除，质量保修金不计利息。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满一年后14天内，支付保修金的50%；质量保修期满5年后14天内，组织复检，未发现属承包方施工质量问题的，即将剩余的保修金返还承包人。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：保修金返还后，在保修期内发包人正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围内的保修事项时，承包人应及时按规定时限修理并承担费用，否则，发包人可以通过法律途径追讨。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。
承包人（盖章）：发包人（盖章）：代表人（签字）：代表人(签字)：签订日期：签订日期：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对XXX （工程名称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，装修工程，市政道路、桥涵、隧道、给水、排水、燃气与集中供热、路灯、园林绿化，以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏年；3.装修工程为年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7.其他工程保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
工程质量保修书发包人（全称）：泉州骏景房地产开发有限公司承包人（全称）：福建泰景建设有限公司为保证中骏〃雍景台A139#A140#楼工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：按国家及建设工程质量管理条例的有关规定执行。
二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；3、装修工程为贰年；4、电气管线、给排水管理、设备安装工程为贰年；5、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；7、其他项目保修期约定如下：无；8、质量保修期自工程竣工合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合同使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为工程总造价的3％。
五、质量保修金的返还通用条款执行。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：无。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日空调工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对北京花乡桥奔驰AH250建设项目暖通空调系统分包工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括空调工程、新风工程、采暖工程，锅炉房工程以及双方约定的其他项目。
二、质量保修期1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：(1) 采暖、空调工程为 2 年；(2) 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；(3) 其他项目保修期限约定如下：A、在本工程要求对机组设备实行“三包”，整机及压缩机保修期以外再追加三年免费维护保养期，免费维护保养期内除需更换的零部件按厂家出厂价收费外全部免费。
B、定期派人进行回访、检修、维护、保养。
C、不论是何种原因造成的故障，我公司都会先维修、排除故障，再讨论故障原因，以不影响用户使用为原则。
D、接到报修电话后1小时内到达现场检查，于6小时内将维修计划告之用户，并在24小时内排除故障完成维修工作。
E、每年两次对系统进行全面检查。
2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
竣工验收证书所注明之竣工日期为2010年月日。
三、质量保修责任1.在保修期内，若出现质量问题,承包人在接到发包人的通知后，接到报修电话后1 小时内到达现场检查，于6小时内将维修计划告之用户，并在24小时内排除故障完成维修工作。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他1、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程保修金为结算总价款之5%，保修期(从竣工验收证书所注明之竣工日期起计贰年)满后一个月内，经双方同意，支付全部尾款。
2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(全称):华电能源富拉尔基热电厂承包人(全称):黑龙江省睿智方圆建筑工程有限公司发包人、承包人根据《建设工程质量管理条例》和《市政管网工程质量保修办法》经协调一致对华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂热网改造工程（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修书范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，具体保修的内容，双方约定如下：建设单位和施工单位应在工程质量保修书约定保修范围，保修期限和保修责任等，双方约定的保修范围，保修其必须符合国家有关规定。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：甲方在本标工程完工并经甲方验收合格后的两个采暖期届满时支付乙方应得的质量保证金，在两个采暖期内因乙方责任发生的质量问题及由此而引起的纠纷均由乙方负责。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。
承包人不在约定期限内保修的，发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
本工程质量保修书，由施工合同发人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）2014年 9 月10 日 2014 年9 月10日发包人发包人：承包人：法定代表人/委托代理人（签章）：法定代表人/委托代理人（签章）：2010年月日2010年月日一、合同工程完工验收情况苍南县平原引供水南线供水扩容工程Ⅰ标段于2014年3月26日施工完成，于2014年10月24日下午在苍南县平原引供水有限公司五楼会议室召开了由建设单位主持的单位工程暨合同工程完工验收会议，会议通过了该单位工程暨合同工程完工验收，可移交运行管理单位投入使用。