重庆市市政基础设施工程质量保修书

市政工程质量保修指南

市政工程质量保修指南市政工程是指城市基础设施建设工程，如道路、桥梁、排水系统等。

而市政工程质量保修指南是针对这类工程的质量问题所进行的维修和保修指南。

下面是市政工程质量保修指南的主要内容。

一、保修期限和责任市政工程的保修期限通常为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。

保修期限内，承包商对工程质量问题负有责任，并负责及时完成维修工作。

如果在保修期限内出现质量问题，业主有权要求承包商进行维修，并由承包商承担全部维修费用。

二、质量问题的分类市政工程质量问题可分为主要质量问题和次要质量问题两类。

主要质量问题是指对工程使用和安全性能产生严重影响的缺陷，如路面塌陷、桥梁结构不稳定等。

次要质量问题是指对工程使用和安全性能产生轻微影响的缺陷，如沥青路面裂缝、排水系统漏水等。

三、保修流程1.发现质量问题：业主在保修期限内发现市政工程存在质量问题时，需及时向承包商提出书面维修申请，并详细描述问题的具体情况和位置。

2.验收确认：承包商收到维修申请后，应在3个工作日内派专人到现场进行现场勘查，并与业主代表共同确认问题和维修方案。

3.维修工作：承包商在确认维修方案后，应在7个工作日内启动维修工作，采取有效措施修复质量问题。

维修期间应保障道路交通的畅通和安全，尽量减少对周边居民和商业的影响。

4.维修验收：维修工作完成后，承包商应邀请相关部门进行维修验收。

验收合格后，方可收取相应维修费用，并向业主出具维修完成报告。

四、保修责任和后续问题处理1.若在保修期限内，发生保修工程多次出现同样质量问题，业主有权要求承包商进行免费维修，直至质量问题完全解决。

2.若在保修期限内，发生严重质量问题，导致人身伤亡或财产损失，业主有权向承包商提出赔偿要求，并可通过法律手段维护自己的权益。

3.若在保修期限外，业主仍发现早期未发现的质量问题，可协商或寻求专业意见，依法维护自己的合法权益。

综上所述，市政工程质量保修指南主要包括保修期限和责任、质量问题的分类、保修流程以及保修责任和后续问题处理等内容。

市政基础设施工程质量保修书

发包人(全称)：承包人(全称)：
市政基础设施工程
市政基础设施工程质量保修书
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商
一中心路—后海河（北段）市政工程
致，对
I标
(工程全称)签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担
发包人(公章)：建设单位负责人(签字):
承包人(公章)：法定代表人(签字):
年月日
年月日
市政验－22
》，经协商，承担双方约定
年月日
通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，并在规定的时间内予以保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；
பைடு நூலகம்
(7)、下列情况不属于本工程规定的保修范围：
1、因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；
2、不可抗力造成的质量缺陷。
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件；其有效期限至保修期满。
本工程质量保修责任。质量保修范围包括在地基基础工程、主体结构工程，以及双方约定
的其他项目。具体有关保修事项，双方约定如下：
(1)、按照设计文件规定的合理使用年限，本工程地基基础和主体结构的保修期限
为
；
(2)、根据《建设工程质量管理条例》的规定，本工程自办理竣工验收手续后，在约定
的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应用施工单位履行保修义务，并对
造成的损失承担赔偿责任；
(3)、本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或行业现行的有关强制性标准、施

重庆市工程质量保修书

重庆市工程质量保修书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII重庆市建设工程质量保修书重庆市建设工程质量监督总站监制目录1.工程质量保修通知书-----------------------------------------（1）2.工程简况---------------------------------------------------（2）3.工程质量保修说明-----------------------------------------（3-4）4.附表工程质量回访记录（附表1-1）--------------------------------（5）工程质量回访记录（附表1-2）--------------------------------（6）工程质量回访记录（附表1-3）--------------------------------（7）质量问题通知单（附表2）------------------------------------（8）工程质量保修通知书重庆沃宸投资有限公司:我司承建贵单位的___ 彭水县沙坨客运中心1、2#楼 ______ 工程，已于__ _ 年____ 月_____日竣工验收合格，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的规定和工程承包合同的约定，将对本保修书所确定的范围及期限履行保修义务。

请密切合作，共同努力，完成好作修工作。

施工单位:（章）法定代表人:联系人: 电话:地址: 邮编:年月日工程简况保修说明根据《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》的规定，建没工程自竣工验收合格之日起，在保修期内按合同承包的施工内容，由于施工原因造成的质量缺陷由本公司负责免费保修。

其他原因造成的质量缺陷本公司也可屐行保修，费用向责任方承担。

一、保修范围（以打“√”为准）囗地基与基础工程□主体工程□地面与楼面工程□门窗工程□装修工程□屋面工程□建筑采暖卫生与煤气工程□建筑电气安装工程□通风与空调工程□电梯安装工程□其它:二、保修期限1. 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;3. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;4. 电气管线、结排水管道、设备安装和装修工程，为2年;5. 根据本工程特点，其他保修项目和期限当事人双方约定如下;国家法律、法规另有规定的，从其规定。

市政工程质量保修证明---标准版

市政工程质量保修证明---标准版
1. 工程项目信息
- 工程名称：
- 项目位置：
- 工程质量保修期限：
- 工程质量保修起始日期：
2. 保修内容和责任
我方将对以上提及的市政工程在保修期限内负责以下工程质量
问题的免费修复：
- 材料缺陷或损坏
- 设计缺陷或错误
- 施工缺陷或错误
- 工程造成的损坏或缺陷
3. 保修流程
- 如发现工程质量问题，请提供详细的问题描述并提供相关照
片或资料。

- 我方将派遣专业人士进行现场评估，并制定相应的修复计划。

- 修复计划得到批准后，我方将尽快组织修复工作。

- 修复完成后，我方将进行验收，并确保工程符合相关质量标准。

4. 限制和排除责任
请注意以下情况将不属于我方的保修范围：
- 自然灾害或不可抗力导致的损坏
- 未经批准的设计或施工变更所导致的问题
- 未按照我方提供的使用和维护指南进行操作所导致的问题
- 工程保修期限过后出现的问题
5. 联系方式
如有任何问题或需要安排保修事宜，请联系以下人员：
- 姓名：
- 联系
- 电子邮箱：
本证明自签发之日起生效，并在工程质量保修期限内有效。

同时，本证明仅适用于标准版市政工程质量保修事项，如有特殊要求或需要额外的承诺，请与我方联系以进一步商讨。

谢谢！
> 注：本文档中提到的内容仅适用于标准版市政工程质量保修证明，请不要引用无法核实的内容。

市政工程合同质量保修书

市政工程合同质量保修书
一、工程名称与范围
本保修书适用于XX市政道路改造工程，包括但不限于路面铺设、排水系统升级、照明设施安装等项目。

所有施工内容均应符合国家及地方相关标准和规定。

二、保修期限
自工程竣工验收合格之日起，本工程享有为期两年的质量保修期。

在保修期内，如发现任何因施工质量问题导致的缺陷或损害，建设单位应及时无偿修复或更换。

三、保修责任
1. 建设单位负责组织专业人员对工程质量进行定期检查，并对发现的问题及时进行处理。

2. 若因材料、工艺不符合约定标准造成的问题，建设单位应负责全部返修改进或如数补。

3. 对于因自然灾害等不可抗力因素造成的损害，不在保修范围之内。

四、保修流程
1. 发现问题后，使用单位应在三日内书面通知建设单位，并提供必要的证据材料。

2. 建设单位接到通知后，应在七个工作日内到现场确认问题，并在确认后的三十日内完成修复工作。

五、违约责任
如建设单位未按上述条款履行保修义务，应按照合同约定支付违约金，并承担由此给使用单位造成的一切损失。

六、其他事项
1. 本保修书作为工程合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

2. 双方应本着诚信合作的原则，共同维护工程质量，确保工程顺利交付使用。

3. 本保修书未尽事宜，双方可另行协商解决。

结语：。

重庆市建设工程质量保修书

工程质量保修期限：
壹年
工程质量保修责任：
（1）属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理时，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
（2）发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
重庆市建设工程质量保修书
工程名称：
白涛园区站-华峰集团连接管道工程
发包人：
重庆四合燃气有限公司
承包人：
江汉油田瑞腾达工程潜江有限Βιβλιοθήκη 司工程质量保修范围和内容：
在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围：在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保基础工程和主体结构工程的质量。
（3）在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保基础工程和主体结构工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内，造成人身和财产损害，乙方负赔偿责任。
保修费用：
保修费用由责任方承担。
其他：无
发包方
法定代表人（签字）
年月日
承包方
法定代表人（签字）
年月日
重庆市城市建设档案馆
监制
重庆市建设工程质量监督总站

工程质量保修书(标准范本)

工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书【工程名称】【施工单位】【建设单位】【工程监理单位】鉴于【工程名称】项目的质量问题，根据双方签订的合同及相关法律法规规定，我们特提出以下保修要求：一、质量保修期限：1. 保修期限为自【工程竣工验收日期】起，至【保修期结束日期】止。

2. 在保修期间，如发现因施工方原因引起的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行维修、更换或补救。

3. 在保修期限届满前30天内，由建设单位向施工单位书面通知，要求提供保修服务。

二、保修范围：1. 本保修书所涉及的保修范围包括但不限于：设备故障、建筑结构问题、水电安装问题、材料质量问题等。

具体问题详见附件一。

2. 施工单位应对建设单位提出的保修要求及时响应，并根据实际情况提供相应的维修、更换或补救措施。

3. 若施工单位不能及时提供维修、更换或补救措施，建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。

三、保修责任：1. 施工单位应对工程质量问题负主要责任，负责进行相应的维修、更换或补救工作，并承担相应的费用。

2. 建设单位在保修期内应及时向施工单位提供相关证明材料，并配合施工单位进行维修、更换或补救工作。

四、索赔与违约责任：1. 在保修期内，如发生质量问题导致建设单位或任何第三方产生经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。

2. 在保修期限届满前30天内，施工单位未能提供相应维修、更换或补救措施的，建设单位有权要求施工单位支付相应的违约金。

3. 如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件一：本保修书涉及的质量问题1. 设备故障：问题描述：请具体描述设备故障的情况。

解决办法：请描述采取的维修或更换措施。

2. 建筑结构问题：问题描述：请具体描述建筑结构问题的情况。

解决办法：请描述采取的补救措施。

3. 水电安装问题：问题描述：请具体描述水电安装问题的情况。

解决办法：请描述采取的维修或更换措施。

4. 材料质量问题：问题描述：请具体描述材料质量问题的情况。

市政竣通市政基础设施工程质量保修书

市政竣通市政基础设施工程质量保修书本工程质量保修书根据市政基础设施工程的实际情况编写，旨在明确工程质量保修期限、责任分工以及保修范围，确保工程的质量可控和问题及时解决。

本质量保修书适用于市政竣通市政基础设施工程项目，由施工方和建设单位双方共同签署。

一、保修期限根据相关法律法规和工程实施情况，本工程的保修期限为XX年。

保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

在保修期内，如发现任何工程质量问题，建设单位可随时向施工方提出维修和整改要求。

二、责任分工1. 建设单位责任建设单位是负责项目实施和工程管理的主体，应履行以下责任：（1）对工程监理进行监管，确保施工方按照合同要求进行工程施工。

（2）对材料的选用、供应和验收进行严格监管，确保工程材料符合国家相关标准和要求。

（3）组织工程监理对施工方进行日常监督和检查，发现工程质量问题，及时指出并要求整改。

（4）在保修期限内，及时向施工方提出维修和整改要求，确保问题得到及时解决。

2. 施工方责任作为工程建设的承包方，施工方应履行以下责任：（1）按照国家和地方相关标准和要求进行工程施工，确保工程质量符合设计要求。

（2）负责选择、采购和使用符合标准的工程材料，确保其质量可靠。

（3）配备专业的施工人员，按照工艺流程进行作业，确保施工质量。

（4）及时进行工程验收，杜绝工程存在任何质量问题，确保工程竣工验收合格。

（5）在保修期限内，接受建设单位的维修和整改要求，及时解决工程质量问题。

三、保修范围保修范围包括工程主体结构、设备设施以及其他关联工程。

1. 工程主体结构保修范围内的工程主体结构包括但不限于道路、桥梁、隧道、排水系统、给水系统等。

施工方在保修期限内负责保修范围内的工程主体结构，确保其正常使用和安全可靠。

2. 设备设施保修范围内的设备设施包括但不限于照明设备、通信设备、供水设备、排水设备等。

施工方在保修期限内负责保修范围内的设备设施，确保其正常运行和维护。

3. 其他关联工程保修范围内的其他关联工程包括但不限于绿化工程、园林景观工程等。

市政公用工程质量保修书范本

编号：_____________市政公用工程质量保修书发包人：________________________________________________承包人：___________________________签订日期：_______年______月______日发包人(全称)：____________________________承包人(全称)：____________________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_______区_______年______________项目工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

双方约定具体质量保修范围及内容如下：____________________________二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1．供热与供冷系统为_______个采暖期；2．室外道路等市政公用工程为_______年；3．其它项目保修期限约定如下：______________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后_______天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2．发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场检修。

3．对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

市政工程保修书

市政工程保修书
根据市政工程的要求，我们保证所执行的市政工程的质量达到相应的标准。

具体保修条款如下：
1. 保修期限：市政工程保修期限为合同约定的工程竣工之日起一年。

2. 保修范围：保修范围包括市政工程中所使用的材料、设备以及施工过程中的工艺和管理等方面。

3. 保修责任：在保修期限内，如发现因为施工过程中的质量问题或材料、设备的质量问题导致的损坏或故障，我们将负责免费维修或更换。

4. 保修申请：在保修期限内，发现问题时，相关单位或个人应立即向我们提出书面的保修申请，详细描述问题的情况，并提供相关的证明材料。

5. 保修处理：收到保修申请后，我们将尽快调查核实问题，并根据审核结果制定解决方案。

如果问题确实属于质量问题，我们将协调相关单位或个人进行维修或更换。

6. 其他责任：对于因为不可抗力、意外事故、自然灾害等原因造成的损坏或故障，不属于保修范围，我们将不承担相应的责任。

7. 保修期满后，我们将不再承担保修责任，但仍会提供相应的维修和技术支持服务。

请相关单位或个人在施工过程中严格按照合同约定的要求进行施工，并及时向我们反馈问题，以便我们尽快解决。

同时，我们也要求您在使用过程中妥善维护和保养市政工程设施，避免人为损坏或不当使用造成的问题。

我们将以诚信和质量为基础，积极履行保修责任，为市政工程的顺利运行提供卓越的保障。

保修单位：
联系人：
联系电话：
签字：日期：。

市政工程保修承诺书优选份

市政工程保修承诺书优选份市政工程保修承诺书 1为了保证所施工程优质高效、文明施工，我公司将严格执行市政建设工程管理的法律法规，并对工程的管理工作作出如下承诺：1、认真履行项目经理管理岗位职责，对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场;2、自觉接受并积极配合各级管理部门对工程质量、安全及经营行为的考核和检查;3、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其他的企业或个人;4、严格按照国家工程建设__性标准施工;5、及时报告及处理工程质量、安全事故。

不__、谎报或者破坏事故现场，不阻碍__对事故的__;6、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民，聚众斗殴等违反-社-会治安事件;7、决不以任何理由拖欠农民工工资，确保农民工工资的按时足额发放，并保证将工资发放到每个农民工手中;8、自觉参加建设管理部门的会议和各种业务的学习培训;9、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生。

10、执行国家、地__有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合__应对突发性传染病的各项工作;11、遵纪守法，确保工地上不发生违法、__行为。

————————为接受社会各界对市政工程管理处行风建设的__，切实转变工作作风，提高服务水平，特向社会公开承诺如下：一、加强作风建设，提高__、职工公共服务意识和服务质量，以市民满意为标准。

二、强化路政管理。

加大市政道路巡查力度，__理市政道路设施损坏赔偿事项，查处乱挖乱占市政道路设施行为，确保市政道路设施完好率。

三、加强市政道路设施维护。

对新管辖的道路、桥梁及道路排水沟涵及附属设施做到巡查到位、维修及时，确保道路平整、畅通。

四、秉公办事，不吃、拿、卡、要，认真对待广大市民反映和投诉的问题，做到整改迅速、彻底，信息反馈及时，力求达到当事人满意。

五、大力开展优质服务、便民服务活动，做到文明礼貌、态度诚恳，工作不拖拉、不推诿扯皮，塑造良好的行业形象。

市政工程质量保修书

附表二十五市政工程质量保修书工程名称：施工单位：建设单位：年月日市政工程质量保修书发包人（全称）:承包人（全称）:发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对签订工程质量保修书。

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、发章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，以及双方约定的其他项目。

具体有关保修事项，双方约定如下：一、按照设计文件规定的合理使用年限，本工程为新建工程，保修期限为排水井盖、雨水篦子为2年，其余为设计规定的合理使用年限。

二、根据《建设工程质量管理条例》的规定，本项目自办理竣工验收手续后，在约定的保修范围和规定的保修期限内质量缺陷的，应由施工单位履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

三、本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或行业现有的有关强制性标准、施工验收规范、设计文件及合同中对工程质量的要求。

四、本工程的保修期，自竣工验收通过之日起计算。

五、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。

六、本工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或管理单位应向施工单位发出保修通知。

施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，并在规定的时间内予以保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

七、下列情况不属于本工程规定的保修范围；1、因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；2、不可抗力造成的质量缺陷。

本工程质量保修书，因施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件；其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）:法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年月日年月日。

工程质量保修书样本

工程质量保修书样本1. 保修书概述保修书是指工程质量保修合同中的一种书面文件，用于明确承包商在工程竣工后对工程质量进行保修的责任和期限。

本文档提供了一个工程质量保修书的样本，供参考使用。

2. 工程信息- 工程名称：[工程名称]- 工程地点：[工程地点]- 工程范围：[工程范围]- 工程合同号：[工程合同号]- 工期：[工期]3. 保修期限承包商承诺在竣工验收合格后的 [保修期限] 内对工程质量负责，并提供免费的修理和维护服务。

保修期限从竣工验收合格之日起计算。

4. 保修内容在保修期限内，承包商将负责修理和维护以下部分或内容：- [列出需要保修的部分或内容]5. 保修条件保修期内，如果发生以下情况之一，保修责任将不适用：- 自然灾害或意外事件导致的损坏- 不当使用或维护造成的损坏- 未经承包商授权进行的修改或维修- 其他超出合理控制范围内的损坏情况6. 保修申请- 在保修期限内，业主应及时向承包商提出保修申请，并提供详细的问题描述和相关证明材料。

- 承包商将在收到保修申请后的合理时间内进行调查和处理，并按照合同约定提供修理和维护服务。

7. 合同解释和争议解决本保修书是工程质量保修合同的一部分，如有任何争议或解释不一致，应以合同的规定为准。

双方应本着友好合作的原则进行沟通和协商解决，如无法协商解决，应提交给仲裁委员会进行仲裁。

8. 生效和变更本保修书自双方签署之日起生效，并在工程质量保修合同生效期间有效。

如有任何变更，应经双方书面同意并签署补充协议。

以上为工程质量保修书的样本，供参考使用。

具体的内容和条款应根据实际情况进行调整和修改。

市政道路保修书范本

市政道路保修书范本发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。

承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

具体质量保修内容双方约定如下：1、凡是由于承包人因施工不良造成的质量缺陷，均应列在保修内容之内；2、如果是因设计缺陷或是业主使用不当造成的质量问题不在保修内容之内。

二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。

分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、土建工程为 2 年，屋面防水工程为 5 年；2、电气管线、上下水管线安装工程为 2 年；3、供热及供冷为 2 个采暧期及供冷期；4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年；5、其他约定：设计图纸有注明防水要求的卫生间、厕浴间和厨房的地板以及有防水要求的墙面等工程为5年三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暧气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 2％。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为叁万伍仟陆佰元人民币整（大写）。

基础设施建设质量保修书

基础设施建设质量保修书一、保修目的本质量保修书旨在确保基础设施建设的质量达到预期标准，并提供合理的保修服务，以确保项目的顺利运行和延续。

二、保修范围本保修书适用于基础设施建设过程中涉及的所有工作，包括但不限于土地服务、建筑结构、机电设备、供水系统、电力系统等。

三、保修期限基础设施建设的质量保修期限为工程竣工后的一年。

在此期限内，建设单位有权使用保修服务，包括维修、更换及必要的培训。

四、保修内容1. 在质保期内，建设单位将对因质量问题导致的基础设施损坏提供免费的维修和更换服务。

2. 在质保期内，建设单位将提供相应的技术支持和培训，以保障基础设施的正常运行和维护。

3. 如果发生紧急情况，建设单位将提供及时的响应和处理，以确保基础设施的可用性和安全性。

五、保修责任1. 建设单位对工程施工、材料采购和人员培训负有完全责任，保证按照合同约定的质量标准进行工作。

2. 建设单位将按照法律法规的要求，保证建设过程中的安全性和环保规定的执行。

3. 建设单位对质保期内的技术支持和维修工作负有主动的义务，以确保基础设施的正常运行和维护。

六、保修要求1. 建设单位应严格按照本保修书的要求进行工作，确保基础设施建设的质量达到合同约定的标准。

2. 建设单位应及时响应和处理建设单位提出的质保期内的维修请求，保证及时恢复基础设施的正常运行。

3. 建设单位应提供详细的技术支持和培训，使建设单位具备基础设施正常维护的能力。

七、保修审查和验收1. 建设单位有权对基础设施建设的质量进行审查和验收，以确保质量符合预期标准。

2. 建设单位应提供完整的工程文件和施工记录，以便建设单位进行审查和验收工作。

八、其他条款1. 本保修书的内容和解释应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。

2. 如出现本保修书未能涉及的问题或纠纷，应通过友好协商解决。

3. 本保修书自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工后的一年。

以上保修条款是基于充分讨论和共同协商达成的，双方应共同遵守并执行。

基础设施质量保修书

基础设施质量保修书
1. 引言
本文档旨在规定基础设施质量保修的条款和条件。

请仔细阅读并了解以下内容。

2. 保修范围
本保修书的保修范围包括以下基础设施项目：
- 道路建设
- 桥梁和隧道
- 渠道和排水系统
- 电力和能源设施
- 公共建筑和设施
3. 保修期限
基础设施质量保修的期限为施工完工日起的一年。

4. 保修内容
在保修期限内，施工方承诺将对以下问题进行质量保修：
- 设计错误或缺陷
- 施工不合格或不符合规范
- 材料质量问题
5. 保修责任
施工方将承担以下责任：
- 在保修期内，及时修理或更换有问题的部件或设备
- 对由于设计或施工问题导致的损失承担责任
6. 不属于保修范围的事项
以下情况不适用于基础设施质量保修范围：
- 自然灾害或意外事件导致的损失
- 不当使用或维护导致的损害
- 未经授权的改动或修改
7. 维修责任
在保修期限过后，维修责任将由设施使用者承担。

8. 终止
本基础设施质量保修书将在保修期限届满后自动终止。

请您在签署本保修书之前，仔细阅读并确认条款和条件。