土建施工劳务分包合同范本
土建劳务分包合同范本(精选10篇)
土建劳务分包合同土建劳务分包合同1发包方：__________（以下简称甲方）分包方：__________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。
为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况第二条：分包具体工作内容第三条：分包项目及包干单价1、乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。
2、施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运（含二次转运）按每月每人________元包干。
3、基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：______暂计_____，包干单价为_________元，其中基价_____元，质量_____元，安全______元，工期_____元，文明施工_____元，材料节约_______元。
注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。
第四条：有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定1、质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级达到，质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。
若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。
2、分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时，应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金（以下简称质保金），质保期为________年，保修期从单位工程移交业主之日起计算，保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《____市建设工程质量保修证书》内容执行。
3、分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由甲方项目工程部经理签发。
劳务分包合同范本(通用5篇)
劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同范本〔通用5篇〕劳务分包合同1甲方:乙方:工程名称:工程规模:建筑面积平方米, 层按照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、平安施工、按期开工,落实责权利相结合的原那么, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的根底上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。
一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,到达开工验收交付使用。
二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提早一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,假设达不到合格,一切经济损失由乙方承当。
四、合同价款: 万五、甲方负责事项:1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建立部"一标五标准",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关平安消费、文明施工的规章制度,并催促和监视执行。
2、加强对本工程管理力度,坚持平安消费"平安第一、预防为主"的方针,严格实行平安消费目的责任制,监视检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监视到位、整改到位、追究到位。
从公司到工程部、施工班组、消费工人层层落实责任目的管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工平安消费,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监视和制止酒后作业。
3、严格实行建立工程平安监管制度,加强平安监视管理。
4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
5、强化建筑平安防护用具管理,严格实行建筑平安防护用具备案制度,杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
6、加强施工现场平安消费、文明施工管理,认真贯彻《建筑施工平安检查标准》及上级有关工作部署,不断完善平安消费、文明施工管理制度,推进施工现场向标准化、标准化、景观化开展。
深化开展"做文明建筑工人、创文明建筑工地"活动。
建筑施工劳务分包合同8篇
建筑施工劳务分包合同8篇建筑施工劳务分包合同8篇建筑施工劳务分包合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1、工程名称：西平县风和日丽家园2、工程地点：西平县柏城镇网通公司西侧号楼3、承包价格：每平方米360元。
4、承包形式：大清包、包工、包周转材料、一切机械设备（塔吊、升降机、钢筋成型机械、木工机械、险搅拌机、砂浆机、振动棒、平板振动器等）5、建筑面积：按实际施工建筑面积计算，基础屋面加一层，现暂按建筑面积大约平方米。
按建筑实际面积为准。
6、工程承包范围：承包分为土建（甲方机械挖土、回填土，乙方人工配合）外墙涂料除外，内墙毛光、毛地（不含内容：楼梯栏杆扶手防水、消防、水电安装、门窗制作安装、洁具安装、油漆、涂料、内墙涂料、外墙保温）建筑部分，临建劳务由乙方负责。
第二条工期1、该工程计划于年月日开工，年月日竣工，总日历天数。
如遇到下列情况，经现场监理工程师签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）甲方不能及时供应施工材料（若停工五天以上者，甲方必须赔付乙方的租赁费材料费、误工费、机械费）。
（2）出现影响工期的设计变更。
（3）在施工中因停水、停电连续影响24小时以上。
（4）因遇人力不可排拒的自然灾害影响工程进度。
第三条工程结算1、主体工程每方360元计算，乙方垫资施工出地面以上8层结顶，支付乙方所完成总工程量的80%。
2、17层结顶，支付乙方所完成工程量的80%。
3、主体封顶结束，验收合格支付乙方总所完成工程量的80%。
4、二次结构加气块结束付工程量的80%，内外粉结束付总工程款的97%。
第四条材料及设备供应1、本工程所用的材料及一级配电箱由甲方供应（如钢材、混凝土、大砂、石子、水泥、水电等，不含施工设备）。
如不按期提供用料造成乙方停工，由甲方自行承担责任。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
土建分包合同范本5篇
土建分包合同范本5篇土建分包合同范本 (1) 工程发包方：劳务承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于与工程承包人签订施工分包合同，双方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围X厂房及设备基础土建2、分包工作期限开始工作日期： X年XX月XX日至X年XX月XX日。
3、质量标准工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定：合格等级。
4、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用设计图纸及说明书5、分包人义务5.1、对本合同分包范围内的工程质量向工程发包人负责，组织具有相应熟练技术的工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;5.2、分包人根据施工总进度计划的要求，每日提交隔日施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经工程发包人批准后严格实施。
5.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。
做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故和现场脏乱造成的整改。
5.4、自觉接受工程发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;5.5、按业主统一规划堆放材料、机具，按工程发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;5.6 承包人自行解决行李、伙食费、车费;5.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;5.8、妥善保管、合理使用机具、周转材料及其他设施;5.9、承包人须服从工程发包人转发的发包人及工程师的指令。
建筑施工劳务分包合同范本(16篇)
建筑施工劳务分包合同范本工程承包人：(以下简称甲方)劳务分包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：施工图范围内的清包工。
二、分包工期：开工，竣工，总工期天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。
三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。
乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保工期。
四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源)，按每平方米元计算，建筑面积为平方米，总价元。
场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。
结算方式：首付工程款万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;余下的万元经竣工验收合格后，一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。
五、奖惩措施乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格，否则处以工程承包价格____%的罚款。
乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款____元。
工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。
因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。
施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同书范本甲方：（委托方）____________________乙方：（承包方）____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商就乙方承包甲方建设工程施工劳务，达成如下协议，以兹证明：一、工程项目名称：_____________________________________________工程项目地址：_____________________________________________工程项目总造价：_____________________________________________工程开工日期：___________年___________月___________日预计完工日期：___________年___________月___________日二、工程施工内容1.乙方承包甲方建设工程的具体内容包括但不限于：__________________________________________2.乙方需对各项工程施工质量和安全负责。
三、工程施工服务价格及支付方式1. 本次工程施工劳务总价为人民币___________元整（￥___________元）。
2. 甲方应在工程开工前支付合同总价的__________%作为预付款。
3. 甲方按照工程进度支付工程款项的进度款，最后一次支付为竣工验收合格后支付尾款。
四、工程施工期限乙方应当按照工程进度计划，在约定的竣工日期前完成工程施工。
五、质量及安全保证1. 乙方承包的工程应符合国家法律法规和相关标准，工程质量应该符合合同约定的要求。
2. 乙方需严格遵守工程施工安全规范，确保施工过程中不发生任何质量和安全事故。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并给予相应的经济赔偿。
建设工程施工劳务分包合同5篇
建设工程施工劳务分包合同5篇篇1建设工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方（总承包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx乙方（劳务分包商）：名称：xxx公司法定代表人：xxx地址：xxx电话：xxx二、合同目的为了明确工程施工过程中各方责任，保证工程质量和工期，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下合作协议。
三、合同内容1. 工程名称：xxx工程2. 工程地址：xxx3. 工程范围：根据双方共同商定，乙方承担施工工程中的劳务分包工作，包括但不限于人工、材料运输等。
4. 工程工期：根据施工计划，工期为xx个月/天。
5. 工程质量：乙方承诺按照国家相关标准和甲方要求完成工程，保证工程质量符合规定。
6. 施工组织：乙方负责施工组织、人员安排、材料采购等事项。
7. 价格及支付方式：甲乙双方商定施工总价为xxx元，支付方式为xx%预付款，xx%进度款，余款xxx天内结清。
8. 违约责任：如一方违约，需向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的xx%。
9. 其他约定：双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行协商，并签订书面补充合同。
四、合同变更如双方因不可抗力等因素需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
五、合同争议解决如因合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，提交仲裁机构处理。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清尾款之日终止。
七、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：建设工程施工劳务分包合同签订，旨在规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，提高施工效率，确保工程质量和安全。
双方应严格按照合同约定执行，共同完成工程目标。
希望双方能够携手合作，共同努力，顺利完成工程。
篇2建设工程施工劳务分包合同是建筑施工中常见的一种合同形式，通常由总包方与分包方签订。
在建设工程中，总包方通常是建设工程的主体承包商，负责项目的整体管理和实施，而分包方则是由总包方雇佣的劳务承包商，承担具体的施工工作。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（主体施工单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（主体法定代表人名称）地址：（主体地址）联系方式：（主体联系方式）乙方：（分包单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（分包单位法定代表人名称）地址：（分包单位地址）联系方式：（分包单位联系方式）为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规，双方经友好协商，就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在（工程项目名称及具体地址）承揽以下工程施工劳务分包事项：（具体工程内容）1.2 乙方应按照甲方的要求，按照合同规定的工程施工标准和进度，为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用，合同价款为（具体金额）元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间，向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范，确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定，确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故，双方应及时进行处理，并向有关部门报告，并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
建筑工程劳务分包合同范本8篇
建筑工程劳务分包合同范本8篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在建筑工程劳务分包过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 承包范围：_________________________二、合同工期1. 开工日期：_______年______月______日2. 竣工日期：_______年______月______日3. 合同工期总天数：_____天三、劳务分包方式及工作内容1. 乙方提供具备相应资质的劳务人员，按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计，完成指定的施工任务。
2. 乙方劳务分包工作内容包括但不限于：砌筑、抹灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架等作业。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定劳务报酬，除另有约定外，不因工程量的增减而变动。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定的《支付计划表》执行。
3. 结算方式：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，最终结算金额以实际完成的工程量为准。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工质量验收规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见。
乙方应积极响应并整改。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的技术档案资料，并配合甲方进行工程验收。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强安全教育，制定安全技术措施，确保施工过程中的安全。
建筑工程劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程劳务分包合同范本（一）甲方：_____乙方：_____依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_____（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：_____工程地点：_____第二条工程承包范围第三条工程工期1.计划开工日期：____年____月____日，计划完工日期：____年____月____日，总日历天数____天；2.主要节点工期：_____3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同；2.本合同附件；3.招投标文件；4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：_____第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_____其费用：7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第八条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
建筑公司劳务分包合同范本(精选6篇)
建筑公司劳务分包合同范本（精选6篇）建筑公司劳务分包合同1甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。
一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、平方米包干：包括设备、工具、人工元/㎡大写：2、所需工具由乙方自备。
3、甲方供材，每天送货，剩余材料拉回。
4、管理内容：(1)遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。
(2)无论任何班组如有工人偷到工地材料，罚款及后果由承包人承担。
(3)承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
(4)每完成一工作面后及时清理施工现场，并注意成品保护，及成品损坏由乙方按价赔偿。
三、合同工期：年月日开工至年月日竣工。
四、质量标准：甲方验收1、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。
2、对工程质量超出允许偏差，甲方将对乙方严格处罚。
3、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。
班组长应做好班前安全交底。
认真学习安全，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。
因违反操作施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理：基乙方用料不合理，材料丢失、浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣除。
七、现场管理：施工现场要有专人负责管理，施工前同甲方一起检查，楼顶防水避雷针、住户窗户等设施是否完好，如原有缺损现象及时告知甲方，以免造成不必要的纠纷。
在施工中如有损坏，照价赔偿。
施工现场做到工完料净场地清。
乙方不清理甲方另行安排处理所发生的费用，从乙方承包费中扣取。
八、付款方式：单位工程刮完腻子、打磨后刷完底漆，经甲方验收合格后付单位工程总额的60%，两边外墙漆完工后，付至工程总额的80%，余款全部工程竣工后两个月付清。
劳务分包施工合同书范本5篇
劳务分包施工合同书范本5篇篇1甲方（总承包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方部分施工工程劳务分包给乙方事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________（具体工程内容）二、合同工期1. 开工日期：______年______月______日（暂定）2. 竣工日期：______年______月______日3. 工期顺延情形：因不可抗力因素导致工期延误时，双方根据实际情况协商工期顺延。
三、工程分包范围及质量要求1. 劳务分包范围：__________（具体劳务分包范围）2. 质量要求：满足国家和地方现行标准规范及甲方的质量要求。
四、工程造价及支付方式1. 工程劳务费用总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体费用根据工程实际情况进行调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付节点和比例如下：（详细支付计划）五、甲方责任与义务1. 负责技术交底及工程技术指导；2. 提供必要的生活和工作条件；3. 按合同约定支付劳务费用；4. 负责原材料采购和供应。
六、乙方责任与义务1. 按照甲方要求进行施工，确保工程质量；2. 遵守施工现场的安全生产规定，确保安全生产；3. 按时提交相关施工资料；4. 负责现场施工人员的管理和调配。
七、质量与验收1. 乙方应严格按照国家规范、标准和设计要求施工，确保工程质量；2. 工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
八、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失；2. 若因甲方原因未按合同约定支付劳务费用，甲方应承担违约责任；篇2甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方工程项目的劳务分包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 承包范围：_____________________二、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[总承包人名称]乙方（劳务分包人）：[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 承包范围：具体分包工作内容（如：钢筋工、木工、混凝土工等）1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币：[大写金额]（小写金额：[金额]元）。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式：[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时，工程质量未达到合同约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度，加强安全生产管理，确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求，并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要，如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误，责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平，超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料，如发生丢失或损坏，乙方应承担相应费用。
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________鉴于甲方需要完成一项建设工程，现决定将工程的劳务部分分包给具备资质的乙方实施，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商一致，签订本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 分包范围：包括但不限于土建施工、设备安装、管道安装及其他相关附属工程等劳务内容。
二、合同工期及进度安排1. 劳务分包总工期为：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 进度安排应遵循甲方制定的总体施工进度计划，乙方必须严格执行。
如有特殊情况需调整进度计划，应事先征得甲方同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及甲方与建设单位签订的施工合同相关条款执行。
3. 乙方必须接受甲方的质量检查和监督，对于检查出的问题应及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成分包工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用。
如施工过程中有设计变更及增减工程量的情况，按照本合同约定的单价及计算方式相应调整合同总价。
2. 支付方式：甲方按完成的工程量进度支付乙方劳务费，具体支付节点及比例按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格并交付后，支付至合同总价的______%，余款作为质保金，待工程质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应与管理1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
建设工程施工劳务分包合同范本7篇
建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况与分包范围（一）工程名称：__________。
（二）工程地点：__________。
（三）分包范围：具体包括但不限于__________等施工内容。
二、合同工期（一）开工日期：以甲方发出的开工通知为准。
（二）竣工日期：按照甲方要求的工期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
三、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬计算方式：按照实际完成的工程量乘以约定的单价计算。
具体单价详见附件《劳务分包单价表》。
（二）支付方式：每月按完成的工程量结算一次，甲方在次月的前五个工作日内支付乙方劳务费用的XX%，剩余款项在工程竣工验收合格后一个月内付清。
四、工程质量及验收标准（一）乙方必须按照甲方提供的设计图纸、施工方案和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量达到合同约定及国家相关标准。
（二）验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关规范进行验收。
五、安全生产与文明施工（一）乙方应严格遵守安全生产规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
（二）乙方应遵守甲方的施工现场管理规定，确保文明施工。
施工结束后，应及时清理现场，保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成的环境问题，由乙方负责处理并承担相关费用。
如因甲方原因导致环境问题，双方协商解决。
六、材料管理1. 电击疗法的并发症：* 皮肤烧伤：由于电流通过皮肤时可能产生热量，可能导致皮肤烧伤或灼伤。
* 神经系统反应：电流刺激可能导致神经系统出现过度兴奋或抑制的反应，如抽搐或肌肉痉挛等。
* 心律失常：在某些情况下，电击疗法可能导致心律失常或心跳过速等问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土建施工劳务分包合同发包方; 项目部 (以下简称甲方)分包方：（以下简称乙方）甲方将楼及相邻地下室土建工程分包给乙方施工，为了明确双方责、权、利和义务，确保工程质量，按期完成施工任务，经双方充分协商，达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：二、承包围:地下室基础土方清底及修边,垫层砼浇捣,砌砖胎膜及粉刷,找平层,防水保护层施工,所有砼浇筑；主楼基础土方清底及修边,基础,主体结构(含二次结构)砼浇筑,砼楼面, 砌筑工程,粉刷及喷浆,楼地面,屋面, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、外墙线条(半成品模具线条除外)、门窗侧面粉刷,地暖工程的砼找平层施工,承包施工围的所有卫生清理等本工程设计图纸所涉及的一切土建工程容。
具体包括:1、承包单价工作容要求：（1）、本工程图纸规的塔吊与施工电梯基础施工、外加基础土方清底及修边,基础垫层施工、底部排水沟施工、砼垫层、砖胎膜砌筑粉刷、防水基层、保护层施工及覆土前的保护施工。
（2）、砼垫层、级配砂石垫层、筏板、剪力墙砼浇捣等。
基础土方清槽，后浇带外墙处砌体。
砌体前粉刷后卫生清理。
地下室、楼层尤其楼梯间卫生及时清理。
墙体、地面、屋面、踏步出现大面积空鼓由乙方负责修复及材料赔偿。
卫生清理及混凝土浇捣和养护。
（3）、施工图纸及设计变更的所有砼浇筑。
砼浇捣完成必须压实及覆盖薄膜（材料由乙方自理）（4）、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的所有砌筑工程、粉刷工程（含墙粉刷、滴水线, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、线条、滴水线、门窗侧面粉刷）、楼地面找平及所有楼梯踏步水泥砂浆抹面和防滑条,地暖工程的细石混凝土保护层压光机压实、屋面泥工部分(不含地砖)。
（5）、施工图纸围(含设计变更或甲方通知变更)的粉刷、斜板、梁柱侧面、滴水线等粉刷。
（6）、外墙砌体与混凝土梁、柱墙交接处定铁丝网，整体墙面喷刷界面剂。
（7）、室外散水、残疾人坡道及台阶（包括土方平整、打夯）（8）、以上1-7点为主要施工界面，具体施工容以施工图纸、（含设计变更、建设单位要求的更改）为准。
施工图纸的工程量（含设计变更、建设单位要求的更改）增加部分全部包含在承包单价之，单价不再调整。
（10）、砼浇捣完成后必须采用压平并盖塑料布膜、保温毯养护，与浇水养护。
（11）、砼及砂浆试块制作、建筑物外墙面以外1.5米围的明沟、散水施工、材料场与作业面的水平和垂直运输及塔吊旋转半径以外的水平和垂直运输等，放样孔洞堵塞、滴水线、水簸箕、水泥砂浆踢脚线、界面剂拌制涂刷、门窗收边修补等除贴面砖、石材、外墙保温以外的所有泥水工作。
（12）、里脚手架由乙方自备材料、自行搭设、拆除。
2 施工图纸不属于乙方承包施工的项目（其余土建项目均在承包围及承包单价）：（1）、所有外墙面砖或花岗岩项目。
（2）、所有楼地面、屋面、楼梯踏步等贴面砖或花岗岩的项目。
（3）、室外回填土、回填砂项目。
3、施工机具要求：甲方除提供塔吊、施工电梯、各楼层水电接口、外脚手架外，其余周转材料、机具、用具等均有乙方自备（含砼搅拌机、砂浆机、砼磨光机、斗车、跳板、支撑架、灯具、雨具、振捣设备、电线电缆、末级箱、夜间加班照明灯具等）。
三、质量要求:乙方必须严格依据施工图纸、标准图集、图纸会审纪要、设计变更及国家现行施工规、技术标准进行施工验收，质量为合格标准。
四、安全施工1、安全施工：乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
发生安全事故的费用由责任方承担。
乙方应为所有参加施工人员办理安全（人身）保险。
2、对本工程的安全生产标准，双方约定如下：本工程确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故;轻伤频率控制在3‰以。
3、乙方必须对本部工人经常进行安全生产教育，杜绝违章操作。
班前检查安全防护设施和安全交底，杜绝安全事故发生，如果在施工过程中违反施工安全技术规操作而发生大小伤亡事故或其它事故，经济责任和民事责任均由乙方负责，并承担因此给甲方所造成的一切损失。
五、工期要求：1、乙方应按照甲方的生产进度计划安排，及时完成承包围的各项工作，不得延误工期，拖延工期，乙方每天承担1000元违约金。
乙方必须在确保施工进度的前提下穿插施工，必要时必须加班施工。
2、施工期间如因不可抗力的原因及甲方原因，工期顺延；如因乙方管理安排不当造成工期延误，甲方有权对乙方进行经济处罚。
乙方必须确保主楼125日历天完成十一层楼面结构、240日历天完成结构封顶、480日历天完成外脚手架及人货梯拆除完毕。
3.外装修：室外装修均以8层外分界线，分为上部与下部装修。
在主体结构未封顶前即先行进行下部装修施工，以加快施工进度。
4、因乙方劳动力不足，甲方认为乙方不能达到项目部的进度要求，甲方有权将相关单项工程另行外聘班组分包，另行发包的所有费用甲方有权直接在乙方的工程进度款中扣除，并有乙方承担一切后果，乙方无条件接受。
五、承包方式：1承包方式:包工、包小型机械、施工用具，包安全责任。
六、结算方式:1）主楼（含主楼基础及地下储藏间）按施工图纸建筑面积元/㎡计算综合单价包干。
相邻地下室按施工图纸建筑面积元/㎡计算（此单价己包含墙面平整修补,阴阳角修直,不包含地下室的金刚砂面层外,其余项目均包括在），该综合承包单价已综合考虑施工过程中可能发生的设计变更增减费用、赶工费用、文明施工费、安全措施费用等等相关费用，该包干单价不作相应的调整，风险由乙方自行承担。
2）、本工程如发生点工、技工：元/天，杂工：元/天或采用面议承包价。
甲方需安排点工时，乙方不能用任何方式推卸。
每天布置的工作必须当天完成，如不服从安排每次罚款500元。
点工必须在三天签证，过期无效。
3）、工程量计算：按设计图纸，根据工程量计算规则计算建筑面积结算（不计保温面积）。
七、付款方式：1、按乙方垫资至十三层楼面结构，十三层楼面结构浇筑砼完成后,付十一层楼面结构以下工程量的70%,以后乙方按每六层节点前向甲方上报完成的工程量，经甲方审核，按乙方每完成工程量的70%支付给乙方（按分项工程单价）2、主体结构砼封顶后经验收合格20天，甲方支付至砼已完工程进度款的80%给乙方（按分项工程单价）。
3、装修工程量甲方每月按已完成工程量的70%支付工程款给乙方（按分项工程单价）。
单位工程竣工经验收合格后1个月支付至总价款90%，乙方提供的工程量经甲方审核,双方确认无误后一个月支付至95%余款待工程期满一年时一次性付清。
4、乙方必须每月25日前提交当月已完成工程量计算书和上次《工资发放表》给甲方，最终由项目负责人签字后支付。
否则甲方不予支付工程款。
5、乙方必须优先保证农民工工资发放，农民工工资发放在甲方项目部监督下进行，所有的工人必须携带/复印件，自愿在工资表上签字按手印。
6、乙方若发生工程进度、质量、安全文明等问题的罚款、违约金，乙方必须以现金的方式上交给甲方的财务，否则，甲方有权在支付的工程款中直接扣除。
7、合同综合单价及付款要求详见附件一八、甲方权利义务1、提供完整的建筑施工图纸。
2、负责设计图纸技术交底和质量、安全交底，制定总体作业计划，安排分段施工工期。
并协调乙方与建设单位、监理单位以及各施工班组的工作配合。
3、甲方根据乙方需要提供间活动房给乙方施工人员居住，共计平方米。
（乙方只享有使用权，床铺、床板乙方自行负责），泥水分项工程施工全部结束后乙方必须安排工人退出场外，活动房由甲方收回。
4、甲方负责提供水源、电源供乙方使用，标准每3层设置一个二级配电箱，二级配电箱至施工机械间的电缆及末级箱由乙方自备。
5、甲方负责提供坐标控制线、高程控制点。
6、甲方负责提供材料堆放场地，确保材料进场堆放。
7、甲方提供垂直运输机械塔吊及一部施工电梯，其他所有施工机械及施工用具均已乙方自备。
九、乙方权利义务：1、乙方应服从甲方、建设单位、监理单位现场管理人员的现场管理与监督。
否则甲方有权对乙方处500-1000元的罚款。
对于乙方认为不合理的管理与监督行为，乙方应及时向甲方领导层反馈后决定是否执行；乙方不得延误甲方的外手脚架拆除工作，若造成甲方外架拆除进度延误的，每拖延一天罚乙方1000元，在乙方工程款中扣除。
2、乙方负责并承担工人从外地至莱芜的所有费用及工人的劳动保险费用。
3、乙方必须自带施工所有的机械设备，并自备末级开关箱以及相应的电缆，做到“一机一闸一漏”，若乙方自备的末级开关箱以及电缆电线不符合安全施工要求，甲方有权强制更换，更换的费用由乙方承担。
4、乙方必须保证每栋楼至少安排1名以上专职养护混凝土的工人，每层楼的墙、梁、板、柱混凝土至少每天养护4遍，达不到养护要求的乙方应增加人员。
养护周期不得少于7天，如乙方不能按照要求进行砼养护的，甲方有权安排专人代乙方养护。
所发生的费用直接在乙方的工程款中按双倍扣除。
5、乙方必须做到工完料清，保持施工现场与作业面的整洁，文明施工，否则甲方有权对乙方处以300-500元的罚款。
6、乙方必须做到砼施工、填充墙砌筑、粉刷等每一道工序完成后将垃圾清扫干净，在进入下一工序的施工，否则甲方有权对乙方处以300-500元的罚款。
7、乙方必须以每层作为一个自然层单位，在每一工序完成后自检合格后，通知施工员、质检员检查验收，发现问题应及时整改，并保证分项工程按时验收，验收合格后，方可进入下一工序的施工，否则由此产生的一切后果由乙方承担（包括经济赔偿）。
8、砼浇筑不得有蜂窝、麻面、漏振、墙柱烂根等质量问题，如有类似现象，甲方有权对乙方处以1000-5000元的罚款；造成结构安全的，结构处理产生的经济与工期损失均由乙方负责。
9、施工过程中乙方必须安排2名以上的技术工人配合施工员放线和测量水平。
否则甲方有权对乙方处以每次300-500元的罚款。
10、如乙方施工人员违章操作造成的安全工伤事故，乙方自行承担所造成的一切法律后果。
11、乙方施工人员、材料进场后，应照看好自己的材料设备，乙方对自己的材料设备的安全保管负责。
留宿工地的人员施工期间每间活动房甲方提供8度电使用，超出部分由乙方负责，不得使用电炉、电热棒、电炒锅等大功率电器，一经发现，甲方有权对乙方处以300元/次的罚款；施工人员严禁酒后作业、打架斗殴，否则甲方有权对乙方处以3000元每次的罚款，对情节严重的送当地司法机构处理，所有的法律和刑事责任由乙方负责。
12、进入施工现场的工人，乙方必须提供并严格佩戴好安全帽(甲方指定颜色、乙方自备)和劳动保护用品。
同事，乙方工人必须携带到甲方安全员处登记，如乙方施工人员上班时间不佩戴安全帽及穿拖鞋等违反安全操作规程施工的，每次将处以50元的经济罚款。
罚款直接从进度款扣除。
工地严禁不在本工地工作的闲杂人员及小孩家属入住，否则每天罚款200元，孕妇住在工地的每次罚款500元并由乙方负责立即劝退。