建设工程勘察设计合同一范本
勘察设计合同范本一6篇
勘察设计合同范本一6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供勘察设计工作，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同背景及目的本合同基于甲方对乙方在相关领域的专业能力和经验的信任，聘请乙方进行特定的勘察设计工作。
目的是确保项目顺利进行，明确双方权益，提高合同履行的效率。
第二条工程概况及内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 勘察设计的范围、内容及标准：[具体内容和标准]（具体内容包括但不限于地质勘察、方案设计等）。
第三条合同总价及付款方式1. 本合同的总价为人民币大写：[合同金额汉字大写]（小写：[合同金额]元）。
该费用包含但不限于乙方完成本合同第二条约定内容的所有费用。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX％作为预付款；（2）工程进行至XX％时，支付XX％工程进度款；（3）工程竣工验收合格后XX天内付清余款。
3. 乙方需在收到款项后提供相应的正规发票。
第四条履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。
2. 进度安排需双方根据工程实际情况共同商定并签署补充协议。
若因甲方原因导致工期延误，则履行期限相应顺延。
若因乙方原因造成工期延误，乙方需承担违约责任。
具体违约条款见本合同第十六条。
第五条质量标准与验收方式1. 乙方应按照国家相关技术标准以及合同约定的内容进行勘察设计，确保质量达标。
篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供勘察、设计服务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、项目概述及范围本合同涉及项目名称为：[项目名称]。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
五、违约责任1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：____________ （以下简称甲方）乙方（承包方）：____________ （以下简称乙方）鉴于甲、乙双方为就_________________工程的施工而订立本合同，经友好协商，就勘察和设计工作的具体内容、标准、工程实施中的责任与义务、价格等事宜达成一致，特订立本合同。
合同内容如下：第一条合同标的本合同的标的是_________________工程的勘察和设计工作。
第二条勘察和设计的内容1. 乙方应根据甲方的要求和工程的实际情况，对项目的场地、地基、地质条件、水文情况等进行勘察，并制定相关报告。
2. 乙方应根据甲方提供的设计要求和相关标准，制定工程的施工图纸和设计方案。
3. 乙方应在勘察和设计过程中充分考虑工程的安全性、环保性和可持续性，力求提升工程的整体质量水平。
第三条价格及支付方式1. 甲方应根据乙方提供的勘察和设计报价单，按照合同约定的价格支付勘察和设计费用。
2. 甲方应在合同签订后的______个工作日内支付合同金额的______%作为首期款。
3. 乙方应在勘察和设计工作完成后的______个工作日内提交相应的报告和图纸，并提出意见汇总。
4. 甲方应在验收合格后的______个工作日内支付合同金额的______%作为尾款。
第四条合同履行期限本合同的履行期限为________年。
自合同签订之日起计算。
第五条合同的变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更，变更后的内容应由双方签署补充协议。
2. 如因不可抗力、政府行为或其他不可抗力情况导致合同不能履行，双方应互相谅解，并不承担违约责任。
第六条违约责任1. 若一方未能按照本合同的约定按时履行义务，则应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按照本合同的约定提供勘察和设计服务，将会对工程的施工造成重大影响，乙方应承担由此造成的一切后果。
建设工程勘察设计合同范本(13篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________承包方(乙方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
建设工程勘察设计合同(一)7篇
建设工程勘察设计合同（一）7篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（勘察人或设计人）：__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察或设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况及委托内容（此处详细列出工程项目的名称、地点、规模、内容等具体信息。
）二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程的勘察或设计过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，共同遵守诚信原则，实现合作共赢。
三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行勘察或设计工作，包括但不限于以下内容：1. 勘察或设计方案的制定与优化；2. 现场勘查与测量；3. 图纸设计与深化；4. 施工图交付与审查；5. 施工过程中的技术支持与指导。
四、合同金额及支付方式（此处详细列出合同总金额、支付条件、支付方式等具体信息。
）五、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。
乙方应按照甲方的进度要求完成各阶段工作，确保工程按期完成。
六、知识产权及保密条款（此处详细列出关于知识产权归属、保密义务等条款。
）七、质量保证及验收标准乙方应确保勘察或设计成果的质量符合相关法规、规范及甲方的要求。
工程验收时，按照合同约定的验收标准和程序进行。
如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。
八、违约责任及赔偿损失如甲乙任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任及赔偿方式如下：（此处详细列出违约责任的认定、赔偿方式等具体信息。
）九、不可抗力及风险分担如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或产生损失，甲乙双方应共同协商解决。
不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策调整等不可预见且无法克服的客观情况。
十、争议解决方式及法律适用如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察设计合同(一)5篇
建设工程勘察设计合同（一）5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工作内容本合同标的为某建设工程勘察设计项目。
乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察、设计及相关服务工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面。
二、工作期限及进度安排本合同工作期限为XX个月。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察设计工作。
进度安排应明确时间节点和任务内容，确保工程进展顺利。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX万元整。
支付方式按照双方约定的方式进行支付。
具体支付时间节点和金额应按照合同约定执行。
四、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察设计方案及相关成果的知识产权归甲方所有。
乙方应保证其在勘察设计中不侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担相应的法律责任。
同时，双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、质量保证及验收标准乙方应保证勘察设计工作质量符合国家相关标准和规范，确保设计成果的安全性和可行性。
甲方在工程竣工后有权对勘察设计成果进行验收，验收标准应按照合同约定和相关国家标准执行。
如验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任及赔偿标准如因乙方原因导致勘察设计工作进度延迟或质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付违约金。
如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务或履行合同，甲方应承担相应的违约责任。
对于因违约造成的损失，双方应按照合同约定及相关法律法规的规定进行赔偿。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同一5篇
建设工程勘察设计合同一5篇篇1合同编号：[具体编号]发包人（甲方）：[甲方名称]承包人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[具体规模描述]工程勘察设计范围和内容：[具体范围和内容描述]二、合同标的及支付方式（一）合同标的：本次合同标的为工程项目的勘察设计工作。
包括地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等。
（二）支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察设计和咨询服务费用给乙方。
具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。
2. 进度款：按照勘察设计的进度节点支付费用。
具体节点及支付比例根据双方约定确定。
3. 尾款：项目完成后，经过验收合格，支付剩余款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）勘察设计周期：本合同勘察设计工作周期为XX天，自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况，经双方协商可延长工作周期。
（二）进度安排：乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作：前期准备阶段、现场勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等。
各阶段的具体时间安排应根据实际情况和双方约定确定。
四、质量要求及验收标准（一）质量要求：乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准、规定进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合甲方要求和相关标准。
（二）验收标准：勘察设计的成果应经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方现行相关规范、标准、规定执行。
如双方另有约定的验收标准，应按照约定执行。
五、知识产权及保密条款（一）知识产权：本合同项下产生的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有在其成果上的署名权。
如双方另有约定的知识产权归属，应按照约定执行。
（二）保密条款：双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________乙方（承包人）：____________________公司名称：__________________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系方式：________________________电子邮箱：________________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况甲方委托乙方承担_________________________工程项目的勘察设计工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、规划设计、方案设计等。
项目地址位于_______________。
设计过程中需满足相关法律法规的要求和标准规范。
二、工程勘察设计要求和内容本次工程勘察设计要求包括__________方面的勘察设计工作，具体包括但不限于以下方面：地质勘察、地形测量、方案设计等。
乙方应确保勘察设计的准确性、可靠性和完整性，符合国家相关标准和规范的要求。
同时，乙方应按时提交勘察成果和设计文件，确保工程进度和质量。
三、合同金额及支付方式本次工程勘察设计费用总额为人民币________元整（大写）。
支付方式为分阶段支付，具体包括定金支付、中期支付和尾款支付三个阶段。
勘察设计合同范本一5篇
勘察设计合同范本一5篇篇1勘察设计合同范本一甲方：（委托方）联系地址：_________________________________联系电话：_________________________________乙方：（承包方）联系地址：_________________________________联系电话：_________________________________鉴于甲方拟对_______项目进行勘察设计工作，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：一、勘察设计内容：1. 勘察项目名称：_______2. 勘察范围：_______3. 勘察时间：_______4. 设计内容：_______二、合同金额及支付方式：1. 合同金额：_______（大写）_______（小写）2. 支付方式：_______在项目完成后，双方另行协商确定。
三、工作进度和质量要求：1. 双方应按照约定的时间节点完成工作，并保质保量完成任务。
2. 工作过程中如遇到问题，双方应积极沟通，共同解决。
3. 如有变更或补充合同内容的情况，需双方协商一致后进行修改。
四、保密义务：1. 双方应保护对方的商业秘密，并不得将相关信息透露给任何第三方。
2. 合同终止后，双方仍应继续履行保密义务。
五、违约责任：1. 若一方违反合同约定，应承担相应的责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力等原因导致无法履行合同，应及时通知对方，并协商解决方案。
六、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）_____________ 日期：_______乙方：（盖章）_____________ 日期：_______本合同经双方签字盖章后正式生效，各项内容在合同履行过程中均具有法律效力。
希望双方能够遵守合同精神，共同完成本次勘察设计工作。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照号码：[甲方营业执照号码]乙方（承包人）：[乙方名称]（勘察设计人）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照号码：[乙方营业执照号码]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计管理的法规和规定，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，就本建设工程勘察设计事项达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程概况及承担勘察设计任务范围工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（详见附件一）。
勘察设计任务范围：[具体范围]（详见附件二）。
乙方承担本工程的勘察任务包括但不限于岩土工程勘察和测量工作等，并包括相关的后期服务工作。
设计工作包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术文件的编制等。
双方均应对上述工程概况及承担勘察设计任务范围予以充分了解和认可。
二、合同文件的组成和解释顺序本合同文件的组成包括但不限于以下几部分：封面、目录、签署页、前言、合同主体内容及相关附件等。
当各部分内容出现歧义或冲突时，解释顺序按照前述顺序进行。
三、合同工期与进度安排本合同勘察设计的总工期为XX天（日历天），自乙方收到甲方发出的书面开工通知之日起计算。
乙方应根据甲方的要求制定详细的进度计划，并按照计划实施。
如因甲方原因导致工程停工或延期，双方应协商确定相应的顺延工期。
四、费用及支付方式本工程的勘察设计费用总额为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
费用支付方式如下：合同签订后XX日内支付XX%的定金；勘察设计工作完成并提交成果后XX日内支付剩余款项。
支付方式为银行转账。
具体费用明细详见附件三。
甲方支付的勘察设计费用包含乙方履行本合同所需的所有费用，包括但不限于人员工资、差旅费、税费等。
除另有约定外，甲方无需就本合同项下事项向乙方支付任何其他费用。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包方：_____________________
承包方：_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守
第一条工程名称____________________________________；
工程地点____________________________________；
工程规模____________________________________；
工程投资____________________________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。
本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
（1）_________________________
（2）_________________________
（3）_________________________
3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
1．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
（1）__________________________
（2）__________________________
（3）__________________________
2．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
（1）__________________________
（2）__________________________
（3）__________________________
5．因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
6．委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列______项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1
份；副本______份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：________ 承包方（盖章）：________
地址：__________________ 地址：__________________
法定代表人（签名）：____ 法定代表人（签名）：____
委托代理人（签名）：____ 委托代理人（签名）：____
开户银行：______________ 开户银行：______________
帐号：__________________ 帐号：__________________
电话：__________________ 电话：__________________
电挂：__________________ 电挂：__________________
邮政编码：______________ 邮政编码：______________
签约时间____年____月__日签约地点________________
鉴（公）证意见_________
经办人__________________
鉴（公）证机关（章）____
______年______月______日
有效期限至_____________
附表一
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行________________________________设计工作
工程设计项目表
工程编号
项目名称
建设性质
投资
规模
建筑层数
结构
设计内容
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
附表二
工程、地质勘察委托书建设单位
工程名称
场地位置
设计单位
要求提交勘察资料内容
提出任务书日期
年月日
勘察技术要求
要求提交资料日期
年月日
要求提交资料份数
份
附任务书附图
蓝图份张
顺序号
总图编号
建筑物名称
设计地坪高（米）
层数
高度（米）
建（构）筑物等级
结构类型
对差异沉降敏感程度
建（构）筑物基础
主要设备说明
地下室或地下设备情况
备注
形状
尺寸（米×米）
材料
砌置深度
单位荷重（吨／米）或总荷重（吨设备名称
设备基础
形状
尺寸（米×米）
材料
砌置深度
单位荷重（吨／米）或总荷重（吨
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
附表三
建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表
双方协议，由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料
序号
文件和资料名称
份数
提交日期
〔说明〕空格如不够用，可以另接。
附表四
勘察设计文件交付日期一览表
序号
勘察或设计文件名称和内容
份数
质量
提交日期
〔说明〕空格如不够用，可以另接。