建设工程担保合同范本.doc
工程担保合同范本6篇
工程担保合同范本6篇篇1甲方(担保方全称):_________________________地址:_______________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________乙方(委托方全称):_________________________地址:_______________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方具备相关工程担保业务的资质和能力,乙方因工程项目需要向甲方申请工程担保服务,经双方友好协商,达成如下协议:第一条工程担保事项及范围甲方同意为乙方就_____________工程(以下简称“工程项目”)提供如下担保服务:__________(请在此描述具体的担保事项和范围)。
甲方所承担的担保事项和范围在法律允许的范围内明确并符合合同约定。
第二条担保金额及期限本次担保的金额为人民币(大写)__________元整(¥__________元)。
担保期限自本合同签订之日起计算,至工程项目竣工验收合格并完成结算后终止。
担保期间,乙方应按时支付担保费用。
第三条担保费用及支付方式本次工程担保的费用为人民币(大写)__________元整(¥__________元)。
乙方应按照以下方式支付担保费用:(请在此描述具体的支付方式及时限)。
乙方逾期支付担保费用的,应按日向甲方支付逾期付款违约金。
第四条双方声明与保证一、甲方声明与保证:具备从事工程担保业务的资质和能力;所提交的工程担保文件真实、完整、合法、有效;按照本合同约定履行担保义务。
二、乙方声明与保证:所提供的资料真实、完整;按照合同约定支付担保费用;及时向甲方提供工程进展情况及相关资料。
工程担保合同范文最新
工程担保合同范文最新甲方(业主):___________乙方(承包商):_________丙方(担保人):___________鉴于甲方与乙方之间就_____________工程项目(以下简称“本工程”)签订了建设工程施工合同,丙方作为担保人,根据下述条款和条件,愿意提供担保。
一、担保范围丙方同意对乙方在本工程中履行的义务提供连带责任保证。
这包括但不限于:1. 工程质量担保,确保工程质量符合合同约定的标准。
2. 工期担保,确保工程按期完成。
3. 投资担保,确保工程投资不超过合同约定的金额。
二、担保期限本担保合同自签订之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止,或至本合同规定的其他终止条件发生时终止。
三、担保责任1. 如乙方未能按照建设工程施工合同的规定履行义务,导致甲方损失,丙方应在接到甲方书面索赔通知后,无条件地向甲方支付相应的赔偿金。
2. 丙方的担保责任仅限于合同约定的担保金额。
四、担保金额本担保合同的担保金额为人民币_____________元,具体数额根据乙方在本工程中的履约情况确定。
五、违约责任如丙方未能履行本合同项下的担保责任,应当按照未履行部分的金额支付违约金,违约金的计算方式为未履行部分金额的_____%。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,三方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同的任何修改和补充均需三方书面同意,并作为本合同不可分割的一部分。
2. 本合同一式三份,甲、乙、丙各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,三方可另行签订补充协议。
甲方(盖章):_____________法定代表人或授权代表签字:_____________日期:_____________乙方(盖章):_____________法定代表人或授权代表签字:_____________日期:_____________丙方(盖章):_____________法定代表人或授权代表签字:_____________日期:_____________。
建设工程担保合同范本5篇
1. 若乙方未按时支付担保费用,甲方有权要求乙方立即支付欠款及滞纳金;若乙方仍未履行支付义务,甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行还款义务,导致甲方承担了担保责任,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的全部损失。
3. 若甲方未按照本合同约定履行担保责任,应承担相应的违约责任。
因本合同引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
十、签署
甲方(担保人):_________________________ (盖章)
4. 甲方在本合同履行过程中,应对乙方的商业秘密及其他机密信息予以保密。
六、乙方的权利与义务
1. 乙方应按时向金融机构偿还贷款,并履行与本次担保有关的其他义务。
2. 乙方应按照约定向甲方支付担保费用。
3. 乙方应确保本次担保仅限于本合同约定的用途,不得擅自挪用。
4. 乙方在建设工程过程中,应遵守相关法律法规,确保工程质量安全。
三、担保方式
本次担保采用连带责任保证方式,即甲方对乙方在建设工程中的债务承担连带责任。当乙方未履行或无法履行相关义务时,贷款方有权直接要求甲方承担担保责任。
2. 若乙方未按时支付担保费用,甲方有权要求乙方立即支付欠款及滞纳金。
四、甲方权利和义务
1. 甲方有权监督乙方建设工程的实施情况,确保乙方履行合同约定的还款义务。
2. 甲方承担因自身过失导致的担保责任。
3. 若乙方未履行还款义务,甲方应在接到贷款银行或其他金融机构的通知后,按照合同约定承担连带责任。
工程连带担保协议书范本6篇
工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方(担保方):____________________乙方(被担保方):____________________根据中华人民共和国相关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,保障各方的合法权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方为乙方提供工程连带担保事宜,达成以下协议:一、协议目的甲方愿意为乙方进行工程建设的顺利进行提供连带担保,确保工程建设过程中的债务、责任及义务得到履行,维护工程建设相关方的合法权益。
二、担保事项1. 乙方在工程建设过程中因违约行为导致的赔偿责任;2. 乙方未能按照合同约定支付工程款、材料款等款项的债务;3. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
三、担保期限本担保协议自签订之日起生效,至工程建设完成并经验收合格之日起满________年止。
四、担保方式本担保采用连带责任保证方式,即甲方对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务承担连带担保责任。
五、担保范围1. 本工程建设的全部合同金额;2. 因乙方违约导致的赔偿金额;3. 乙方未能支付的工程款、材料款等款项;4. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料及信息;2. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督;3. 甲方承担连带担保责任,对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务进行担保;4. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
七、乙方的权利与义务1. 乙方应提供真实、完整的工程建设相关资料及信息;2. 乙方应按时、按质完成工程建设任务;3. 乙方应按照合同约定支付工程款、材料款等款项;4. 乙方应履行在工程建设过程中的其他责任和义务。
八、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程建设任务,应承担违约责任,并赔偿甲方及其他相关方的损失;2. 甲方在承担连带担保责任后,乙方未按时履行追偿义务的,甲方有权采取法律手段进行追偿。
建设工程担保范本
建设工程担保范本一、背景介绍建设工程担保是指承建方为了履行承建合同中的约定,提供担保以保证合同履行的一种方式。
建设工程担保范本是为了规范建设工程担保行为,保障相关权益而设计的文件。
本文将给出一份建设工程担保范本,以供参考和使用。
二、担保主体及背景信息1. 承包方:(填写承包方名称)2. 业主方:(填写业主方名称)3. 工程名称:(填写工程名称)4. 工程地点:(填写工程地点)5. 担保金额:(填写担保金额)6. 担保期限:(填写担保期限)三、担保责任及条款1. 担保方式:本担保采用保函形式。
2. 担保期限:本担保期限为合同签署之日起至工程竣工验收并交付使用之日止。
3. 担保金额及调整:本担保金额为(填写担保金额),在工程进行中如有需要,可根据实际情况进行调整,但不得超过原担保金额。
4. 担保内容:承包方在工程建设过程中,应按照合同约定按时、合规、优质地完成各项施工工作,并保证工程的主体结构安全、质量优良。
5. 违约责任:如承包方未按合同约定履行义务或未按时交付工程,业主方有权向担保方提出索赔要求。
担保方应按照合同约定和相关法律法规,承担相应的赔偿责任。
6. 通知及支付:业主方在出现承包方违约行为时,应及时通知担保方,并提供相应的证据。
担保方在接到通知后应根据情况迅速行动,并根据法律法规的规定,及时支付相应的赔偿金额。
7. 担保权利转让:对于已经转让或受让的债权人,其担保权利转让相应至新债权人。
8. 其他条款:根据建设工程的具体情况和需要,相关各方可自行添加其他约定事项,但不得违反法律法规的规定。
四、担保范本签署及生效1. 本担保范本一式两份,承包方和业主方各执一份。
2. 本担保谅解文本自各方签字之日起生效。
(以下为签字处)承包方:(填写承包方名称)日期:(填写签署日期)业主方:(填写业主方名称)日期:(填写签署日期)担保方:(填写担保方名称)日期:(填写签署日期)以上为建设工程担保范本,旨在明确担保责任及相关条款,确保建设工程的顺利进行和合同履约。
建筑工程业主支付担保合同范本6篇
建筑工程业主支付担保合同范本6篇篇1甲方(业主方):______________________乙方(承包方):______________________丙方(担保方):______________________鉴于甲方作为业主方与乙方作为承包方在签订建筑工程合同过程中,为保障工程款项的按时支付,确保工程的顺利进行,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供担保。
经三方友好协商,特订立本支付担保合同。
一、工程概况(一)工程项目的名称、地点、内容和规模。
二、合同目的本合同旨在明确甲方的支付义务,确保乙方在工程实施过程中能够及时收到工程进度款,保证工程的顺利进行。
同时,丙方作为担保方,承担甲方支付义务的担保责任。
三、担保事项(一)担保金额:本次担保金额为甲方应向乙方支付的建筑工程款项,具体金额依据甲方与乙方签订的建筑工程合同确定。
(二)担保方式:丙方承担连带担保责任,即在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方将无条件代为支付。
(三)担保期限:自本合同生效之日起至甲方与乙方签订的建筑工程合同履行完毕为止。
四、甲方的支付义务(一)甲方应按与乙方签订的建筑工程合同约定,按时支付工程进度款。
(二)甲方应确保资金充足,避免因资金问题影响工程的顺利进行。
(三)甲方在支付过程中,应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、丙方的担保责任(一)丙方应监督甲方的支付行为,确保甲方按时履行支付义务。
(二)在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方应在接到乙方书面通知后的XX个工作日内代为支付。
(三)丙方承担担保责任的范围包括但不限于工程进度款、违约金、赔偿金等。
六、违约责任(一)甲方如未能按约定时间支付工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
(二)丙方如未能履行担保责任,应承担相应的违约责任,并向乙方支付赔偿金。
(三)违约金的计算方式及赔偿金的数额,根据甲方、乙方和丙方协商确定。
七、争议解决(一)本合同在履行过程中发生争议,甲、乙、丙三方应通过友好协商解决。
工程担保合同范本8篇
工程担保合同范本8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方需要委托乙方为其提供工程担保服务,为明确双方权利义务,保障工程顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议:一、担保事项乙方同意为甲方就本工程项目的实施提供工程担保服务。
担保范围包括但不限于工程进度款支付、工程质量保证等方面。
具体担保事项根据甲方提供的工程合同及相关文件确定。
二、担保金额及方式担保金额根据甲方提供的工程合同确定,具体金额和方式详见附件《担保金额及方式表》。
乙方按照本合同约定提供相应担保,并承担相应责任。
三、担保期限本工程担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
四、甲方义务1. 甲方应提供真实、完整的工程合同及相关文件,并保证其合法性、有效性。
2. 甲方应按时向乙方提供工程进度、质量等方面的信息,并确保信息的真实性和准确性。
3. 甲方应遵守相关法律法规和规定,确保工程的顺利进行。
4. 甲方应按照合同约定支付担保费用。
五、乙方义务1. 乙方应按照本合同约定提供相应担保,并承担相应责任。
2. 乙方应认真审核甲方提供的工程合同及相关文件,确保其真实性、完整性和合法性。
3. 乙方应对甲方提供的工程进度、质量等方面的信息进行监督和评估,及时发现并告知甲方存在的问题。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露或擅自使用。
六、违约责任1. 若甲方违反本合同约定,未按时支付担保费用或其他应付款项,乙方有权要求甲方立即支付欠款,并有权解除本合同。
2. 若乙方未按照本合同约定提供相应的担保服务,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方的违法行为或违反合同约定导致工程无法顺利进行,乙方有权要求甲方承担相应的损失赔偿责任。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保,为了明确双方的权利和义务,确保合同的履行,双方本着诚实、守信的原则,经友好协商,订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整(大写:_________元整)。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时,甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于:未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料,以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况,确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时,应承担连带清偿责任,向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后,向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料,并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务,确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督,确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后,应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带清偿责任的,乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
在建工程抵押贷款合同范本6篇
在建工程抵押贷款合同范本6篇篇1甲方(借款人):____________________乙方(贷款人):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就乙方向甲方提供在建工程抵押贷款事宜,经友好协商,特订立本合同。
一、贷款基本信息1. 贷款用途:用于______________________项目的建设。
2. 贷款金额:人民币________________元(大写:_______________________元整)。
3. 贷款期限:自本合同签订之日起计算,共______年。
4. 贷款利率:年利率为______%,具体以实际放款日起算。
二、抵押物描述及权属确认1. 抵押物为________________工程的在建项目,包括但不限于已建成的部分、土地使用权及其他附属设施。
2. 甲方保证对抵押物拥有无争议的所有权或合法的处分权,且未就该项目设置其他抵押权。
三、贷款发放与还款1. 乙方在甲方提供完备的贷款申请资料并审核通过后,按照约定发放贷款。
2. 甲方应按照约定的时间,按期足额偿还贷款本息。
3. 还款方式:____________(如等额本息、等额本金或其他方式)。
四、利息与费用1. 利息按照约定利率计算,并随本金一并支付。
2. 如甲方未能按时还款,乙方有权收取逾期罚息。
3. 与本合同相关的评估费、登记费等费用由甲方承担。
五、抵押物保险与保管1. 甲方应为抵押物购买相关保险,并确保保险的有效性。
2. 抵押物的保管由甲方负责,乙方有权监督。
六、贷款使用及监管1. 甲方应按照约定的用途使用贷款,不得挪作他用。
2. 乙方有权对甲方使用贷款的情况进行检查和监督。
七、违约与救济1. 若甲方未能按时还款或违反本合同其他约定,乙方有权要求甲方立即偿还全部贷款本息,并要求甲方支付违约金。
2. 若甲方未能履行抵押物相关义务,乙方有权依法处置抵押物以实现其债权。
在建工程抵押合同范本(6篇)
在建工程抵押合同范本抵押人:(以下简称“甲方”)地址:__________ 邮编:__________电话:法定代表人:抵押权人:(以下简称“乙方”)地址:__________ 邮编:__________法定代表人:电话:债务人:(以下简称“丙方”)地址:__________ 邮编:__________法定代表人:电话:鉴于:____年____月____日,本合同乙方与丙方签订《债权转让协议》(以下简称“主合同”,详见附件1),约定乙方向丙方转让不良资产,丙方应向乙方支付合同价款为元,付款期限为年。
2.甲方自愿将其在建工程作为抵押物,用于担保丙方按期履行付款义务。
经平等协商,各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同,以资共同信守。
一、抵押物状况____坐落位置:____区____街路____号(详见附件2《抵押物清单》)。
2.建筑结构:__________,用途:__________。
3.建筑面积:__________,占地面积:4.已完成部分:层数____。
建筑面积____平方米。
5.竣工时间:6.土地使用性质:__________ 使用年限:__________7.证件(见附件3____7):国有土地使用证号:__________建设用地规划许可证号:建设工程规划许可证号:建设工程开工许可证号:开工许可证____号:预售/销售许可证号:8.其他:二、抵押物价值及抵押率1.甲、乙双方确认抵押物作价(大写)元整,抵押率为百分之,实际抵押额为元整。
三、担保范围抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的合理费用。
四、抵押登记1.各方应于本合同签订后____个工作日内向登记机关提交抵押登记申请。
2.乙方应于抵押权消灭后____个工作日内,向登记机关送达撤销抵押登记____通知,协助甲方办理撤销登记手续。
3.各方应当协力提供登记所需文件、资料等。
4.因抵押登记和撤销登记所发生的费用,由各方依据国家及登记机关的规定承担;无相关规定的,由各方承担各自的费用。
房地产在建工程抵押贷款合同范文6篇
房地产在建工程抵押贷款合同范文6篇篇1抵押人(甲方):________________贷款人(乙方):________________鉴于甲方拥有一项房地产在建工程,并有意将其抵押给乙方以获取贷款,双方经友好协商,达成以下协议:一、定义和解释1. “房地产在建工程”:指本合同附件所列的位于______的房地产项目,该项目尚处于建设阶段。
2. “抵押贷款”:乙方向甲方提供的贷款,用于支持甲方进行房地产在建工程的建设。
二、贷款条款1. 贷款金额:乙方同意向甲方提供______元人民币的贷款。
2. 贷款期限:贷款期限为______年,自本合同签署之日起计算。
3. 利率:贷款利率为年利率______,具体以乙方通知为准。
4. 还款方式:甲方应按照等额本息还款法,每月向乙方支付贷款本息。
三、抵押条款1. 甲方将其拥有的房地产在建工程抵押给乙方,作为乙方贷款的担保。
2. 抵押物包括但不限于在建工程的土地、建筑物、附属设施等。
3. 甲方保证其对抵押物拥有完全的、独立的产权,无争议。
在抵押期限内,未经乙方同意,甲方不得擅自处置抵押物。
四、保证条款1. 甲方保证所提供的所有文件和资料真实、完整、有效。
2. 甲方保证在贷款期限内,不得有任何可能导致抵押物价值降低的行为。
如抵押物价值下降,乙方有权要求甲方恢复其价值或提前偿还贷款。
3. 乙方有权对抵押的房地产在建工程进行检查和监督。
甲方应提供便利,如实报告工程建设进度和资金使用情况。
五、违约条款1. 如甲方未按时偿还贷款本息,乙方有权要求甲方立即偿还所有未付款项,并对逾期部分加收罚息。
2. 甲方违反本合同任何条款,乙方有权要求甲方立即纠正并可能要求提前偿还所有贷款。
3. 在违约情况下,乙方有权对抵押的房地产在建工程行使抵押权。
六、其他条款1. 本合同的修改和解除必须经双方书面同意。
任何单方面修改或解除均为无效。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
协商不成时,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程担保合同模板
工程担保合同模板h2工程担保合同/h2甲方(业主):________乙方(承包商):________丙方(担保人):________鉴于甲方与乙方就________工程项目(以下简称“本工程”)的施工达成合作意向,并由丙方提供担保服务,三方本着平等自愿、诚信互利的原则,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经友好协商一致,订立本合同如下:一、工程概况1.1 工程名称:________1.2 工程地点:________1.3 工程规模:________1.4 工程内容:________1.5 工程质量要求:________二、合同金额2.1 本工程的合同总金额为人民币(大写)________元整(¥________)。
三、工期安排3.1 开工日期:自____年____月____日起3.2 竣工日期:至____年____月____日止3.3 工期延误责任按合同约定执行。
四、担保内容与范围4.1 丙方作为担保人,向甲方保证乙方履行合同中规定的义务。
4.2 担保期限自本合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止。
4.3 担保金额不超过合同总金额的____%。
五、违约责任5.1 若乙方未能按照约定完成工程或存在质量问题,应承担相应的违约责任。
5.2 若丙方未能履行担保责任,应当依法承担相应的法律责任。
六、争议解决6.1 因本合同引起的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲乙丙三方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他约定7.1 本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式三份,甲乙丙各执一份,具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜,由三方另行商议并补充条款。
甲方(业主):________(签章)乙方(承包商):________(签章)丙方(担保人):________(签章)签订日期:____年____月____日。
建筑工程业主支付担保合同范本5篇
建筑工程业主支付担保合同范本5篇篇1甲方(业主方):_________________________乙方(承包方):_________________________丙方(担保人):_________________________为确保甲方与乙方签订的建筑工程合同的履行,保障乙方的合法权益,丙方愿意为甲方提供支付担保。
经三方友好协商,达成如下担保合同范本。
一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程总造价:_________________________二、合同履约保障1. 甲方应按照与乙方签订的建筑工程合同的约定,按时支付工程进度款、工程竣工结算款及其他应付款项。
2. 若甲方未能按时支付上述款项,乙方有权要求甲方立即支付欠款,并追究甲方的违约责任。
三、担保事项1. 丙方对甲方在本合同中的支付义务承担连带责任保证。
2. 担保范围:甲方应支付给乙方的工程进度款、工程竣工结算款及其他应付款项。
3. 担保期限:自工程开工之日起至工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
4. 担保方式:连带责任保证。
四、担保人的权利和义务1. 担保人应监督甲方的支付行为,确保甲方按时支付乙方的款项。
2. 若甲方未能按时支付款项,乙方有权要求担保人承担保证责任,担保人应在接到乙方通知后XX日内履行保证责任。
3. 担保人有权对甲方的支付能力进行审查,若发现甲方存在支付风险,担保人有权要求甲方提供担保或采取其他措施。
五、违约责任1. 若甲方未能按时支付款项,应按照合同约定承担违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若担保人未能履行保证责任,应承担连带责任,并向乙方支付担保金额的XX%作为违约金。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设单位工程款支付担保合同范本
建设单位工程款支付担保合同范本合同编号:_______甲方(建设单位):_______乙方(担保机构):_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方提供工程款支付担保事宜,达成如下协议:第一条担保金额1. 甲方在_______工程项目中应支付给乙方的工程款总额为人民币_______元整(大写:_______元整)。
2. 乙方为甲方提供工程款支付担保,担保金额为上述工程款总额的_______%,即人民币_______元整(大写:_______元整)。
第二条担保方式1. 乙方同意以连带责任保证方式为甲方提供工程款支付担保。
2. 乙方保证在甲方未按合同约定支付工程款时,承担相应的支付责任。
第三条担保期限1. 担保期限自工程开工之日起至工程竣工结算完毕并支付给乙方全部工程款之日止。
2. 如工程延期,乙方同意延长担保期限,但甲方应与乙方协商一致,并办理相关手续。
第四条担保费用1. 甲方应支付给乙方的担保费用为担保金额的_______%,即人民币_______元整(大写:_______元整)。
2. 甲方应在支付担保费用后,乙方才正式提供担保。
第五条担保责任的履行1. 如甲方未按合同约定支付工程款,乙方应在收到甲方支付通知后的_______个工作日内,向乙方支付应付款项。
2. 如甲方逾期支付工程款,乙方应按逾期金额的_______%向乙方支付违约金。
3. 如甲方未支付工程款导致工程停工,乙方应在甲方重新复工后的_______个工作日内,向乙方支付应付款项。
4. 乙方在履行担保责任后,有权向甲方追偿,并要求甲方支付相关费用。
第六条合同的变更和解除1. 甲乙双方同意,合同的变更或解除应书面签订补充协议,并经双方盖章生效。
2. 如合同的变更或解除导致担保责任减轻或免除,乙方有权要求甲方支付相应的费用。
第七条违约责任1. 甲乙双方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
工程担保合同范本7篇
工程担保合同范本7篇篇1甲方(担保方全称):___________________________乙方(委托方全称):___________________________根据中华人民共和国有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,保障甲乙双方的合法权益,甲方接受乙方的委托,同意为乙方进行工程担保。
经友好协商,双方达成如下协议条款:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就本次工程建设提供履约担保。
担保的范围包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保证、工程安全责任的履行等方面。
二、担保期限及额度本次工程担保期限为_____年/月,自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
担保额度为人民币______元整(大写:_________________________元整)。
具体金额以乙方与业主方签订的工程合同为准。
三、担保方式及责任承担1. 甲方提供的担保方式为连带责任保证。
在本合同履行期间,如乙方未履行相关义务导致业主方损失,甲方需承担连带赔偿责任。
2. 甲方承担担保责任时,需对乙方造成的损害进行赔偿,包括但不限于经济赔偿、名誉损失等。
四、乙方提供的资料及承诺乙方需提供以下资料:企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
同时,乙方承诺其提供的资料真实、完整、合法,如有虚假,乙方承担由此产生的一切法律责任。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督,确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料。
3. 甲方承担保密义务,对乙方的商业机密及个人信息予以保密。
4. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程建设符合法律法规和合同约定。
2. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料。
3. 乙方应支付甲方因履行担保责任而产生的合理费用。
4. 乙方在工程建设过程中,应接受甲方的监督。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按照合同约定履行相关义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
工程抵押担保合同范本8篇
工程抵押担保合同范本8篇篇1抵押人(甲方):____________抵押权人(乙方):____________鉴于甲、乙双方为了明确债权经济关系,甲方愿意以其有权处分的在建工程作抵押向乙方借款,乙方同意接受甲方的抵押物。
双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规的规定,本着平等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就甲方向乙方抵押借款事宜达成一致意见,特签订本合同。
第一条抵押物的概况与权属情况篇2抵押人(甲方):____________抵押权人(乙方):____________鉴于甲、乙双方为了甲方的工程项目之建设事宜,经协商一致,甲方愿意以其合法拥有的财产作为抵押物,向乙方提供担保。
为明确双方权利义务,达成如下协议:第一条抵押物的描述与评估1. 抵押物名称:____________(详细列明抵押物的名称、数量、质量、价值等)。
2. 抵押物评估价值:经双方协商确定,抵押物的评估价值为人民币____万元。
第二条担保范围与期限1. 本抵押担保的主债权为乙方基于与甲方签订的工程合同所产生的债权。
2. 担保范围包括但不限于工程款项、违约金、损害赔偿金等。
3. 本抵押担保的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后____年止。
第三条抵押物登记与保管1. 甲方应于本合同签订后____日内办理抵押物登记手续,并将相关证明文件交乙方保管。
2. 抵押期间,甲方应妥善保管抵押物,确保抵押物的完好无损。
若因甲方原因导致抵押物损坏或灭失,甲方应承担相应责任。
第四条甲方的义务与承诺1. 甲方保证对抵押物拥有完全的处分权,并保证抵押物不存在权属纠纷。
2. 甲方承诺将抵押物用于本合同的担保目的,未经乙方同意,不得擅自处置抵押物。
3. 甲方应按照合同约定履行工程义务,确保工程的顺利进行。
若因甲方原因导致工程延期或发生其他违约行为,应承担相应责任。
第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务,并有权在甲方违约时要求甲方承担相应的违约责任。
2024年工程保证金合同范本6篇
2024年工程保证金合同范本6篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保工程质量、工程进度及双方权益,甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就本工程保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于乙方承建甲方的工程项目,为担保乙方履行工程建设相关义务,保障工程质量及工程进度的稳定性,特签订本工程保证金合同。
二、保证金金额及支付方式1. 乙方应按照工程总造价的____%向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币______元(大写:______元整)。
2. 乙方在合同签订后____日内将工程保证金全额支付至甲方指定账户。
三、保证金使用及返还1. 工程保证金用于担保乙方履行工程建设相关义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全文明施工等方面。
2. 工程竣工并经甲方验收合格后,如无违约情况,甲方在____个工作日内返还工程保证金。
3. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金。
四、工程建设要求及承诺1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及工程设计要求组织施工,确保工程质量。
2. 乙方应按时提交工程进度计划,并确保工程进度与计划相符。
3. 乙方应遵守安全文明施工规定,确保施工现场安全。
4. 乙方应对工程资料进行归档整理,确保工程资料的完整性。
五、违约责任及处理1. 若乙方未按期支付工程保证金,甲方有权解除本合同,并追究乙方违约责任。
2. 若乙方在工程实施过程中存在违约行为,甲方有权在保证金中扣除相应违约金,并有权要求乙方进行整改。
3. 若因乙方违约导致工程无法按时完成或工程质量不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此造成的一切损失。
4. 乙方对甲方的损失进行赔偿后,仍应承担违约责任,并支付违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程担保合同模板
工程担保合同模板甲方:(委托方)地址:联系方式:法定代表人:统一社会信用代码:乙方:(担保方)地址:联系方式:法定代表人:统一社会信用代码:鉴于甲方与(项目承包方/工程施工方/贷款方等)签订的《工程合同》(以下简称“合同”)规定,甲方承担(建设工程/装修工程/贷款偿还等)风险,为保证合同履行,甲、乙双方本着诚实守信的原则,经友好协商,特订立本合同。
第一条担保范围1. 乙方保证,在本合同约定的担保期限内,对于甲方承担的(具体工程、金额等)项目,如发生施工质量问题、逾期完工、款项风险等相关责任,乙方将依合同约定予以履行。
2. 乙方承诺,其提供的担保不得低于合同约定的金额或承担的责任范围,若出现问题,乙方将尽最大努力予以解决。
第二条担保方式1. 乙方保证,将提供(保函、押金、保证人等)形式的担保方式,以确保甲方权益,具体担保方式详见附件。
2. 乙方提供的担保将在合同生效后立即生效,至合同约定的担保期限内有效。
第三条担保期限1. 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效,有效期至(具体日期)止。
2. 若担保期限届满,双方还需继续担保的,应及时进行协商并签订新的担保合同。
第四条担保触发条件1. 以下情形发生时,视为担保触发条件:(1)甲方未能按合同约定完成工程;(2)甲方未能按合同约定时间付款;(3)甲方发生违约行为;(4)其他引起担保责任的情形。
2. 若发生担保触发条件,乙方应及时通知甲方,并依约定履行担保责任。
第五条免责条款1. 因不可抗力导致担保不能履行的,不视为违约;2. 受担保方自身原因导致担保失效的,乙方不承担责任;3. 乙方提供的担保如有变更、解除等情形,乙方须提前书面通知甲方,并双方协商处理。
第六条违约责任1. 若一方未能履行本合同约定的义务,应承担违约责任;2. 若甲方违约,乙方有权要求甲方立即履行义务或赔偿损失;3. 若乙方违约,应承担相应的法律责任;4. 若因一方的原因造成另一方损失,应承担相应的赔偿责任。
建筑工程付款担保合同模板
建筑工程付款担保合同模板甲方(建筑方):_________乙方(承包方):_________鉴于甲方希望委托乙方进行位于________地点的建筑工程(以下简称“本工程”),甲乙双方本着平等、自愿的原则,经友好协商,达成如下付款担保合同条款:一、合同目的本合同旨在确保乙方按约定完成本工程建设任务,并保证甲方按照合同约定向乙方支付相应的工程款项。
二、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程规模及内容:_________4. 工程总造价:_________5. 工程开始日期:_________6. 预计竣工日期:_________三、付款条件与方式1. 预付款:甲方在本合同签订后____天内支付给乙方预付款,金额为工程总造价的____%。
2. 进度款:根据实际完成的工程量,乙方应提交进度报告及相关证明材料,甲方在核实无误后____天内支付相应款项。
3. 结算款:工程完工并通过验收后,乙方提交完整的结算报告,甲方在____天内完成结算并支付剩余款项。
四、担保方式为确保付款的履行,甲方可采取以下一种或多种担保方式:1. 银行保函:由甲方指定的银行出具担保金额相当于未付款项的银行保函。
2. 第三方担保:由具有相应资质的第三方担保公司提供担保服务。
3. 抵押或质押:甲方提供相应的资产作为抵押或质押以确保付款义务的履行。
五、违约责任如任何一方未能履行合同约定的付款或担保义务,违约方需承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_________ 日期:____年____月____日注意:以上合同模板仅供参考,具体条款应根据实际情况调整,并建议在正式签订合同前咨询法律专业人士。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_________ 建设工程担保合同范本
甲方:___________________________
乙方:___________________________
签订日期:______年______月______日
保证人(以下称甲方):
住所:
电话:传真:
债权人(即承包商,以下称乙方):
住所:
电话:传真:
债务人(即业主,以下称丙方):
住所:
电话:传真:
鉴于乙方与丙方就项目于________年____月____日签订编号为号《建设工程施工合同》(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。
第一条
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。
本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。
第二条保证范围及方式
甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的%,数额最高不超过(大写),币种。
甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同
的约定向乙方支付工程款项。
甲方在保证范围内承担连带保证责任。
第三条承担担保责任的形式
甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额,即不超过元。
第四条保证期间
甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日,即至________年____月____日止。
第五条各方的权利义务
一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责任:
1、乙方未按照主合同约定的期限交付工程;
2、乙方未按照主合同约定的质量完成工程建设;
3、乙方未提供等额承包商履约担保。
二、丙方应全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况,并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
三、乙方将主合同义务转让给第三人的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
四、乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方
不再承担保证责任。
五、乙方有义务配合甲方监督丙方履行主合同,并对丙方在履行主合同过程中的违约情况和可能出现的违约情况及时通知甲方。
六、因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证责任。
七、依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证责任。
八、甲方在承担担保责任后,享有追偿权。
第六条承担担保责任的程序
一、乙方向甲方提出书面索赔请求,必须采用书面形式,并提供丙方未全面履行主合同义务的证明材料。
如果乙方认为工程质量符合主合同约定的标准,乙方还需同时提供项目总监理工程师、监理单位及建筑工程质量检测机构出具的检测报告,否则甲方可以拒绝承担担保责任。
二、甲方在收到乙方的索赔通知后个工作日内,按照本合同的约定承担保证责任。
第七条合同的生效、变更和解除
一、本合同由甲乙丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
二、本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙丙三方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。
第九条甲乙丙三方约定的其它条款:
第十条附则
本合同正本一式份,甲乙丙三方各执份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
(或授权代理人)(或授权代理人)
________年____月____日________年____月____日
丙方:
法定代表人:
________年____月____日。