公路工程投标保函格式(09范本)
建设工程施工投标保函范本
建设工程施工投标保函范本1.保证函的背景和目的1.1 背景信息1.2 目的和目标2.保证人信息2.1 保证人名称2.2 保证人地址2.3 保证人2.4 保证人的法定代表人或授权人3.保证金信息3.1 保证金金额3.2 保证金交付方式3.3 保证金的有效期限4.投标人信息4.1 投标人名称4.2 投标人地址4.3 投标人4.4 投标人的法定代表人或授权人5.保证函的生效和失效条件5.1 生效条件5.2 失效条件6.保证函的责任和义务6.1 保证人的责任和义务6.2 投标人的责任和义务7.其他要求7.1 法律条款的适用和约束7.2 知悉义务和保密义务8.附件(相关的附件)附录：法律名词及注释：1.盖章：指公章或法定代表人章,符合法律规定的章程。
2.保证函：是指保证人根据约定向受益人提供担保的书面文件。
3.保证人：指提供保证的一方。
4.投标人：指参与投标的一方。
5.保证金：是指投标人在投标过程中向招标人提供的一定金额的财务担保。
6.生效条件：指保证函生效的具体条件,必须满足才能生效。
7.失效条件：指保证函失效的具体条件,一旦满足将导致失效。
8.法律适用：指本保证函适用的法律法规。
9.知悉义务：指受益人对保证函的内容和约定进行了解和知悉的义务。
10.保密义务：指保证人和投标人在保证函所涉及的信息保密方面的义务。
本文档涉及附件,请参阅附件部分。
本文所涉及的法律名词及注释,见上述附录。
工程建设项目招投标合同(投标保函格式)
合同编号：__________工程建设项目招投标合同（投标保函格式）甲方（招标方）：_______乙方（投标方）：_______第一条保证金的提交1.1乙方在参加本项目投标时，应向甲方提交投标保证金，作为对本项目投标的诚意及履行合同的保证。
1.2投标保证金的金额为人民币_______元整（大写：_______________________元整），乙方应按照甲方规定的银行账户，以银行转账方式提交。
1.3乙方应在投标文件提交截止时间前，将投标保证金提交至甲方指定的银行账户。
第二条保证金的退还2.1如果乙方未获得本项目中标资格，甲方应在中标结果公告后_______个工作日内，将投标保证金无息退还乙方。
2.2如果乙方获得本项目中标资格，投标保证金将自动转为履约保证金，用于保证乙方按照中标通知书及合同约定履行合同义务。
2.3如果乙方在签订合同后，因自身原因退出或无法履行合同义务，甲方有权扣除部分或全部投标保证金作为违约金。
具体扣除金额及方式，按照双方签订的合同约定执行。
第三条保证金的监管3.1甲方应在本项目中设立专门账户，用于接收、管理及退还投标保证金。
3.2甲方应对投标保证金进行妥善保管，确保保证金的安全、完整。
3.3除法律法规及双方约定外，任何一方不得擅自使用投标保证金。
第四条合同的解除和终止4.1在本项目中，如乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并有权扣除部分或全部投标保证金作为违约金。
4.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除或终止合同。
4.3合同解除或终止后，甲方应在_______个工作日内将投标保证金退还乙方。
第五条保密条款5.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。
5.2乙方应对投标过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给第三方。
第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
公路工程招投标文件范本(2009版)
第一章投标邀请书(适用于邀请招标)①____________(项目名称)_______标段施工投标邀请书_______________(被邀请单位名称)：1．招标条件：本招标项目___________(项目名称)已由____________(项目审批、核准或备案机关名称)以____________(批文名称及编号)批准建设，项目业主为___________，建设资金来自__________（资金来源），出资比例为___________，招标人为_____________。
项目已具备招标条件，现邀请你单位参加__________(项目名称)_____标段施工投标。
2．项目概况与招标范围__________(说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等)。
3．投标人资格要求3．1 本次招标要求投标人具备________资质，_______业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。
3．2你单位________(可以或不可以)组成联合体投标。
联合体投标的，应满足下列要求：_________________。
4．招标文件的获取4．1 请于____年____月____日至____年____月____日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午____时至____时，下午____时至____时(北京时间，下同),在____(详细地址)持本投标邀请书和企业法人营业执照蓟本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件、单位介绍信、经办人身份证及上述资料复印件一套购买招标文件。
4．2 招标文件每套售价_____元，图纸每套售价_____元，售后不退。
5．投标文件的递交及相关事宜5．1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会②。
踏勘现场时间：_____年____月____日_____时，集中地点：________________；投标预备会时间：______年____月____日____时，地点：__________________。
招投标保函范本-无删减范文
招投标保函范本招投标保函范本1. 引言招投标保函是指担保人（一般为银行或担保公司）给予投标人一定金额的担保，以确保投标人能够按照投标书中的要求履行合同。
本文档将为招投标保函的范本提供一个示例，并对其内容进行详细说明。
2. 招投标保函范本```招投标保函========================[保函编号：][日期：]根据我方与贵公司之间的招投标文件要求，我方同意为贵公司提供以下担保：1. 担保金额：[金额]2. 担保期限：[期限]3. 担保形式：保函我方保证，在贵公司履行与招标文件相关的合同时，如贵公司违约或未能履行合同约定的任何义务，我方将承担以下责任：1. 以第一支付人的身份，按照贵公司的要求，支付因贵公司违约所造成的一切损失。
2. 对上述支付金额承担连带责任。
该保函的金额将通过我方支付给贵公司指定的收款人或账户，这一支付不需任何扣减或抵销。
我方保证保函在有效期内不予撤销。
保函在有效期满后，我方将不再承担任何责任。
请贵公司确认并签署该招投标保函，作为我们之间的正式约定。
谢谢！[保函签发单位][签发人][][电子邮件]```3. 招投标保函范本说明3.1 保函编号保函编号是招投标保函的唯一标识。
在起草时，需为每个招投标保函分配一个独一无二的编号，以方便跟踪和管理。
3.2 日期日期是指招投标保函的签发日期。
该日期应当为保函起草当天的日期。
3.3 担保金额担保金额是指招标人要求担保方提供的担保金额。
该金额应明确列出，以确保招标人在需要时能够准确索取。
3.4 担保期限担保期限是指担保方承担担保责任的时间范围。
在招投标保函中，该期限应明确规定，以保证在期限内招标人可以依靠该担保。
3.5 担保形式担保形式是指担保方提供的担保方式。
在招投标保函中，常见的担保形式为保函，即担保方向招标人提供以保函形式体现的担保。
3.6 职责和责任在招投标保函中，担保方承担了一定的责任和义务。
该部分明确规定了担保方在贵公司违约时需要承担的责任，包括作为第一支付人支付贵公司违约所造成的损失，并对这一支付金额承担连带责任。
公路投标书范本
公路投标书范本尊敬的招标方：首先，非常感谢贵方给予我们参与本次公路项目投标的机会。
以下是我们根据贵方的要求精心准备的投标书。
一、投标函致：＿____（招标单位名称）1、我方已仔细研究了贵方的_____公路项目招标文件（包括补充通知、答疑纪要等），并充分了解了项目的基本情况和要求。
2、我方愿意按照招标文件的要求，承担本项目的施工任务，并承诺在合同约定的工期内，以优质的工程质量完成全部工程内容。
3、我方同意在招标文件规定的投标有效期内，遵守本投标书的各项承诺，在此期间，本投标书对我方具有约束力。
4、如我方中标，我方将按照招标文件的要求，与贵方签订合同，并严格履行合同约定的义务。
投标单位：＿____（盖章）法定代表人或其委托代理人：＿____（签字）日期：＿____二、法定代表人身份证明投标人名称：＿____单位性质：＿____地址：＿____成立时间：＿____经营期限：＿____姓名：＿____ 性别：＿____ 年龄：＿____ 职务：＿____系_____（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：＿____（盖章）日期：＿____三、授权委托书本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。
代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____公路项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：＿____代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明投标人：＿____（盖章）法定代表人：＿____（签字）委托代理人：＿____（签字）日期：＿____四、投标保证金我方已按照招标文件的要求，向贵方提交了投标保证金，金额为人民币（大写）＿____元（小写：￥＿____元）。
投标保证金的形式为：＿____（如银行转账、银行保函、担保公司保函等）五、工程概况1、项目名称：＿____公路项目2、建设地点：＿____3、工程规模：＿____4、招标范围：＿____5、计划工期：＿____六、施工组织设计1、工程总体施工部署施工组织机构设置施工任务划分施工顺序安排2、主要工程项目的施工方案路基工程施工方案路面工程施工方案桥梁工程施工方案涵洞工程施工方案交通安全设施工程施工方案3、施工进度计划总工期安排关键线路分析各阶段进度计划4、资源配置计划劳动力配置计划材料供应计划机械设备配置计划5、质量保证措施质量目标质量管理体系质量控制要点质量检验与验收6、安全生产保证措施安全生产目标安全生产管理体系安全生产技术措施安全事故应急预案7、环境保护和文明施工措施环境保护目标环境保护措施文明施工措施七、项目管理机构1、项目管理机构组成表｜职务｜姓名｜职称｜执业或职业资格证明｜备注｜｜｜｜｜｜｜｜项目经理｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜项目技术负责人｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜质量管理负责人｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜安全管理负责人｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜计划合同管理负责人｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜2、项目经理简历表｜姓名｜＿____ ｜年龄｜＿____ ｜学历｜＿____ ｜｜｜｜｜｜｜｜｜职称｜＿____ ｜职务｜＿____ ｜拟在本项目任职｜项目经理｜｜注册建造师资格等级｜＿____ ｜注册建造师专业｜＿____ ｜安全生产考核合格证书编号｜＿____ ｜｜工作年限｜＿____ ｜主要工作经历｜时间｜参加过的类似项目名称｜担任职务｜｜｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜八、拟投入本项目的主要施工机械设备表｜序号｜机械或设备名称｜型号规格｜数量｜国别产地｜制造年份｜额定功率（kW）｜生产能力｜用于施工部位｜备注｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜ 1 ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜ 2 ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜｜ 3 ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜＿____ ｜九、近年完成的类似项目情况表｜项目名称｜＿____ ｜｜｜｜｜项目所在地｜＿____ ｜｜发包人名称｜＿____ ｜｜发包人地址｜＿____ ｜｜合同价格｜＿____ ｜｜开工日期｜＿____ ｜｜竣工日期｜＿____ ｜｜承担的工作｜＿____ ｜｜工程质量｜＿____ ｜｜项目经理｜＿____ ｜｜技术负责人｜＿____ ｜｜项目描述｜＿____ ｜十、资格审查资料1、投标人基本情况表｜投标人名称｜＿____ ｜｜｜｜｜注册地址｜＿____ ｜｜邮政编码｜＿____ ｜｜联系方式｜联系人｜＿____ ｜电话｜＿____ ｜传真｜＿____ ｜电子邮箱｜＿____ ｜｜法定代表人｜姓名｜＿____ ｜电话｜＿____ ｜成立时间｜＿____ ｜｜营业执照号｜＿____ ｜注册资金｜＿____ ｜｜开户银行｜＿____ ｜账号｜＿____ ｜｜经营范围｜＿____ ｜2、近年财务状况表｜项目｜年份｜｜｜｜｜营业额｜＿____ ｜｜净利润｜＿____ ｜｜资产负债率｜＿____ ｜3、近年发生的诉讼及仲裁情况十一、其他资料1、优惠条件及服务承诺工程质量方面的优惠条件和承诺工期方面的优惠条件和承诺售后服务方面的优惠条件和承诺2、其他需要说明的事项以上是我们为本次公路项目投标所准备的全部内容，我们真诚地希望能够中标，并为贵方提供优质、高效的服务。
(完整word版)投标保证金保函格式(word文档良心出品)
投标保证金（银行保函）格式
鉴于______[投标人名称]（以下称“投标人”）于____年___月___
日递交了______________[合同名称]的投标书（以下简称“投标书”）。
在中华人民共和国____________________[注册办公地点]注册
经营的_________________[银行名称]（以下称“本行”）在此承担向____________________[业主名称]（以下称“业主”）支付总金额人民币____________元的责任，本行及本行的继承人和受让人均承担此责任。
本行以公章签发本保函的日期为____年_____月_____日。
本担保义务的条件是：
1.如果提交投标书后投标人须知前附表中规定的投标有效期或
根据第15条延长的投标有效期内撤回其投标书；
2.如果投标人在投标有效期内收到业主的中标通知书后；
(1)不能或拒绝按投标人须知的要求(如果要求的话)签署合同协议书；或
(2)不能或拒绝按投标人须知的规定提交履约保证金；或
3.拒绝按投标人须知第27条对其计算错误进行修正。
如果业主在书面要求中指明由于发生了上述条件内的任一情况
而应该支付给业主的数额，则本行接到业主的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额，并不需要业主证实他的要求。
本保函在投标人须知中规定的投标有效期后或业主在这段时间内延
长的投标有效期后二十八(28)天内(含28天)保持有效，本行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在上述期限内送到本行。
银行授权代表：(签字盖公章)
日期：_____年___月__日
证人：(签字盖公章)
地址：____________________。
投标银行保函格式
投标银行保函格式投标保证金银行保函格式编号：致受益人（招标方）：鉴于投标方 (下称“保函申请人”)参加以你方为招标方的投标，我行接受保函申请人的请求，愿向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写) （下称“保证金额”）。
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期为以下第种：1.本保函有效期至年月日止。
2. 。
四、在本保函的有效期内，如保函申请人发生以下情形之一：1.在投标文件有效期内撤回投标；2.在接到中标通知书后天内：（a）未按投标须知的要求签署合同协议；（b）我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；（二）索赔通知必须同时附有：1.一项书面声明，声明索赔款额并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方；2.证明保函申请人有责任赔偿其服务对象损失或支付罚款、罚金以及相关损失、罚款或罚金金额的证据。
（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：。
（四）所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。
五、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。
受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
七、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：（一）向本行所在地的人民法院起诉。
（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
八、本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。
建设工程施工投标保函范本
建设工程施工投标保函范本
[施工单位名称]
[单位地址]
[联系方式]
[日期]
[招标单位名称]
[招标单位地址]
[联系方式]
致：[招标单位名称]
尊敬的先生/女士：
根据您招标文件要求，我们拟向贵公司提交以下建设工程施工投标保函：
1. 标的名称：[建设工程项目名称]
2. 标的编号：[标的编号]
3. 投标保函金额：[投标保函金额，数字和大写金额]
4. 保函有效期限：[保函生效起始和终止日期]
5. 相关文件：
- 投标单位营业执照复印件
- 法定代表人授权书
- 相关证明文件等
我们保证在投标保函有效期内，若我司获得中标资格，则承担履行合同的责任，并按照招标文件要求及约定的工期和质量标准，完成建设工程项目。
同时，在投标保函有效期内，我们保证不撤销或修改投标。
若我司未能履行上述承诺，招标单位可按照招标文件约定的方式索取投标保函金额。
请贵公司确认并签署本投标保函，以保证招标过程的正常进行。
[施工单位名称（加盖公司公章）]
[法定代表人签名（加盖公司公章）]
确认人/职位：__________________________
注意事项：
1. 投标保函有效期应根据招标文件要求确定，确保有效期内保函有效；
2. 本投标保函仅用于投标过程，不构成正式合同。
投标保函(规范版本)
投标保函（规范版本）尊敬的招标人：为履行投标义务，我们（投标人名称）谨在本招标项目中，申请提供投标保函，现详细说明如下：一、保函申请内容1.保函名称：投标保函2.保函金额（或保函比例）：_________________元/百分比3.保函期限：自本保函签发之日起至：________________年____月____日，共：________天（须在开标日期前至少延长60天）4.担保方式：保证担保5.担保期限：自保函到期之日起，申请人（招标人）在合同履行期内，向受益人（本公司）索赔的期限。
6.用途：本保函只能用于担保本次项目的投标，并不得用于其他任何用途。
7.承担费用：投标人承担本保函的全部费用。
二、担保人我们（保函申请人）已与_____（担保人名称）达成协议，担保人承诺，在投标人递交本招标项目投标文件后，于_____日内签发本保函，并在保函有效期内向受益人提供保证担保。
担保人的担保能力符合以下条件：1.担保人作为专业保函发行机构，向本公司提供过至少5年以上的服务，有良好的信誉。
2.担保人拥有独立法人权利。
3.担保人注册资本充足，并在中国人民银行资信良好。
4.担保人的存续期限不少于合同履行期限。
5.担保人提供的担保为不可撤销和无条件担保，且不受任何限制或条件。
6.保证担保金以支票的形式或按照双方约定的方式进行支付。
三、担保承诺书1.担保人对于投标人在竞标过程中所冒的风险，提供自身拥有资金等可用于保证的资产，承担全额担保责任，向受益人（本公司）支付索赔款项，最高限额不超过投标人所申请的本保函金额。
2.在保函期限内，我们（担保人）有义务及时履行书面支付通知并将支付金额清空，且变更通知也将根据我们的书面通知由受益人批准。
3.本保函到期后，如投标人未签订移交保函的合同，则保证金存放于中信银行，并由投标人自行追回。
如投标人签订合同并缴纳保证金，则担保人承担责任自行解除。
4.如本保函所附条件较可能对受益人造成不利影响，则担保人不得设置该种条件。
公路工程标准施工招标文件(2018年版)18范本修改点
5.2.4
不参与评标基准 价计算的情形
《18范本》明确了第二次开标现场不参与评标基准价计算的投标报价情形， 即开标现场出现的任何情形不再列入现场废标条件，而仅不列入有效评标价。
第三章 评标办法
2.2.2 3.5.2
第四章 合同条款及
格式
17.2.1 17.4
评标基准价 复核修正
相关信息的核查
并认定串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的责任与权力。
开工预付款
《09范本》中发包人应在承包人签订合同协议书并提交开工预付款保函后申请支付70%的价款，承包人承诺的主要设备进场后支 付剩余30%的价款。
《18范本》则取消了承包人提交开工预付款保函的要求，承包人签订合同协议书且承诺的主要设备进场后即可支付开工预付款 。承包人提交的履约保证金对开工预付款及材料、设备预付款的正常使用承担保证责任。
质量保证金
《09范本》中规定质量保证金由发包人在承包人每期进度付款中扣留相应金额，直至扣留金额达到规定限额为止。《18范本》 则规定质量保证金在交工验收证书签发后14天内由承包人向发包人缴纳，可采用银行保函或现金、支票形式，并明确质量保证
金在缺陷责任期满，且质量检测鉴定合格后返还。
备注
序号 17 18
新增投标人信誉在“信用中国”网站查询的要求。
4.1
第一章
招标公告
5.2
购买招标文件 携带资料
递交投标文件 时限
规定投标人购买招标文件时不再携带企业资质证书与安全生产许可证的副本原件，资质审查在评标阶段进行。
《18范本》明确依法必须进行招标的公路工程，自招标文件开始发售之日起至投标人递交投标文件截止之日止，不得少于20 日，
《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）相比旧范本主要修改点
公路工程标准施工招标文件2009版
公路工程标准施工招标文件2009版省（自治区、直辖市）（项目名称）标段施工招标投标文件投标人：（盖单位章）年月日目录调价函格式（如有）一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明及授权委托书三、联合体协议书四、投标保证金五、已标价工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、拟分包项目情况表九、资格审查资料（适用于已进行资格预审的）九、资格审查资料（适用于未进行资格预审的）十、承诺函十一、其他材料调价函格式（如有）（招标人名称）：经我方慎重研究，基于理由，在（项目名称）标段施工招标投标函报价人民币（大写）元（￥）的基础上进行调价，调价后金额为人民币（大写）元（￥），调价后金额为我方最终报价。
调价后的工程量清单附后，否则调价无效。
投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究（项目名称）标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第号至第号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。
4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
施工合同投标保函
施工合同投标保函致：（招标人名称）我们：（投标人名称），地址：（投标人地址），在此向贵方提交施工合同投标保函，并保证如下：一、保证的范围及保证金额1. 我们保证在施工合同有效期内，严格按照贵方的要求完成施工任务，保证工程质量符合国家相关标准和贵方的要求。
2. 我们保证在施工合同有效期内，如发生以下情形，我们将无条件承担相应的责任：a) 我们在施工合同规定的投标有效期内撤回投标文件；b) 我们中标后，因自身原因未能在规定时间内与贵方签订施工合同；c) 我们中标后，未能按照招标文件的规定提供履约保证；d) 施工合同规定的其他情形。
我们保证的金额为人民币：（保函金额），大写：（保函金额大写）。
二、保证的方式及保证期间我们保证的方式为：连带责任保证。
我们的保证期间为：自本保函生效之日起至施工合同有效期届满后：（保证期间天数）日，即至：（保证期间结束日期）。
三、承担保证责任的形式我们将按照贵方的要求，以下列方式之一承担保证责任：1. 代我们向贵方支付施工合同履约保证金为人民币：（履约保证金金额），大写：（履约保证金金额大写）。
2. 如果贵方选择重新招标，我们将向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保函第一条约定的保证金额，即不超过人民币：（重新招标费用上限）。
四、保函的生效与解除本保函自我们签字盖章之日起生效，至施工合同有效期届满后：（保函解除日期）止。
如果施工合同提前终止，本保函相应解除。
五、争议解决本保函的解释和执行适用中华人民共和国的法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本保函一式两份，双方各执一份。
2. 本保函的修改和补充必须以书面形式进行，经双方同意后生效。
保证人：（投标人名称）地址：（投标人地址）联系电话：（投标人联系电话）联系人：（投标人联系人）日期：（保函提交日期）注：以上内容仅供参考，具体条款以实际签订的施工合同投标保函为准。
投标保函格式
投标保函格式（合同附件）
投标保函格式
开具日期：
致：_________
招标编号为提供产品和/或服务的投标
保证金。
本保证金作为（投标人名称）（以下简称“投标人”）对
—（招标人名称）招标编号为的投标邀请提供大地神州有限责任
公司两地三中心系统集成项目（项目名称）的投标保证金。
（开具行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付总额为二十万元整保证金：从开标的时间和日期起到投标文件有效期期满前，投标人撤回投标；或在收到中标通知书后30天内，投标人未能与贵方签订合同；或在收到中标通知书后投标人未能开具可接受的履约保函。
保函自开标日起天内有效，除贵方提前终止或解除本保证函外，凡
贵方和投标人同意延长的任何期限，投标人须通知本行。
出证行名称：
签字：
（正式被授权代表出证行签字人的印刷字体姓名和职务）
公章:。
投标保函范例格式
投标保函范例格式
合同简要介绍_________________________
受益人名称和地址__________________________________________________(即招标文件定义的雇主)
我们已经得知___________(以下称“委托人”)应你方邀请正在对以上合同提交报价，并且，你方邀请条件(“邀请条件”，在名为“投标人须知”的文件中列出)中要求其报价有投标保函作为支持。
应委托人要求，我们，_______ (填人银行名称)在此不可撤回地保证，在我方收到你方书面要求及在要求中给予下列情况的书面声明后，向你方(即受益人/雇主)支付总数不超过_________(用文字表示)的一笔或多笔款额：
(a)委托人不经你方同意，在规定的提交报价的截止日期后且在其报价有效期期满之前撤回了其报价，或
(b)委托人拒绝接受按照上述邀请条件对报价中错误的改正，或
(c)你方将合同授予了委托人，但他未能遵守合同条件第1.6款，或
(d)你方将合同授予了委托人，但他未能遵守合同条件第4.2款。
要求支付的文件必须有你方签名，签名必须经你方银行或公证人证实。
你方经证实的要求和声明必须于_________ ( 投标文件有效期期满后35天的那一日)当日或之前由我方在此办公室收到。
在上述日期之后，本保函期满并应返还给我方。
除上文规定外，本保丽受国际商会出版的编号为_________的“即付保函的统一规则”的约束。
签名__________________
日期__________________。
投标文件保函范本
投标文件保函范本投标方：（填写公司名称）地址：（填写公司地址）联系电话：（填写联系电话）邮编：（填写邮编）受益方：（填写受益方名称）地址：（填写受益方地址）尊敬的受益方：兹谨向贵公司提供投标文件保函，详细说明如下：一、保函内容本投标文件保函是为了保证投标方在投标过程中提供真实、准确的信息，并承诺在中标后按照投标文件的要求履行合同义务。
为此，投标方特提供以下保函：1. 投标方保证投标文件中提供的信息真实、准确，并且提供的资料真实、完整，不存在任何虚假陈述或隐瞒事实。
2. 投标方保证如中标，将按照投标文件中规定的方式和期限履行合同义务，并按照约定支付合同金额。
3. 投标方保证在投标过程中不采取任何与公平竞争原则相冲突的行为，不进行任何违法活动，并遵守相关法律法规和行业规范。
二、保函有效期本投标文件保函自签字盖章之日起生效，有效期为投标截止日期后的（填写具体天数）天，即自（填写起始日期）至（填写截止日期）。
三、保函金额本投标文件保函金额为人民币（填写具体金额），该金额为保证投标方按照投标文件和中标合同履行义务所做出的保证金额。
四、保函生效方式本投标文件保函采用如下两种方式之一生效：1. 投标文件保函需由投标方盖章签字，并经法定代表人（或授权签字人）亲笔签名确认。
2. 投标文件保函需通过公证处或认可的便民服务中心进行公证或认证，保证其真实有效，并配以印章和签字。
五、解除保函责任1. 若投标方未能中标或拒绝中标，本投标文件保函自动解除，受益方无权继续要求投标方履行保函责任。
2. 若投标方中标并履行合同义务，本投标文件保函自动解除，投标方无需承担任何责任或提供进一步保函。
六、其他事项1. 本保函的一切事宜均受中华人民共和国法律管辖。
2. 对于可能产生的争议，双方应当通过友好协商解决；若协商不成，任何一方可向受益方所在地的人民法院提起诉讼。
3. 受益方可将本投标文件保函作为判断投标方是否履行义务的依据，并有权要求投标方按照保函内容履行相关义务。
投标保函格式模板
投标保函格式模板
致：
鉴于（下列称“投标人”）于年月日参加
项目的投标；
本银行/担保公司受投标人委托，承担向你方支付总金额为万元人民币的责任。
本责任的条件是：
1、投标人在投标文件有效期内未参与正常回标或撤回其投标文件；
2、中标人未能在规定期限内签署合同协议书；
3、中标人未能在规定期限内提供本招标文件所要求的履约保函（或履约
保证金）;
4、
5、
6、投标人未遵守本招标文件的其它有关规定。
只要你方指明产生上述任何一种情况的条件时，则本银行/担保公司在接到你方以书面形式的要求后，即向你方支付上述全部款额，无需你方提出充分证据证明其要求。
本保函在投标有效期后（或按招标人要求延长的投标有效期截止后）30天内保持有效，若延长投标有效期无须通知本银行/担保公司，但任何索款要求应在上述投标有效期内送达本银行/担保公司。
本银行/担保公司不承担支付大于本保函规定的金额的责任。
银行/担保公司（盖章）
银行/担保公司法定代表人或负责人：（签字或盖章）
地址：
邮政编码：
日期：年月日。
保函009投标保函B
保函009投标保函B保函---B投标保函________________致受益人：鉴于投标方 (下称“保函申请人”)参加以你方为招标方的投标，我行接受投标人的请求，愿向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)二、本保函的有效期为以下第种：本保函有效期至年月日止三、在本保函的有效期内，如保函申请人发生以下情形之一： 1在投标文件有效期内撤回投标； 2在接到中标通知书后天内：未按投标须知的要求签署合同协议；；；我行将在收到你方提交的符合下列全部条件的书面文件后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：本保函原件及索赔通知，该索赔通知应列明索赔金额，并声明索赔款项并未由保函申请人或其代理人直接或间接地支付给你方，同时该索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章；你方须提交的其他文件：索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：深圳市福田区益田路号荣超商务中心A座6楼四、本保函保证金额将随保函申请人逐步履行保函项下合同约定或法定的义1务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭六、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第壹种方式解决：向本行所在地的人民法院起诉提交 / 仲裁委员会按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力七、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效八、本保函适用中华人民共和国法律九、其他条款：本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日点前，否则视为在下一个银行营业日到达十、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效保证人：负责人或授权代理人：签发日期年月日2。
投标保函范本(试行)
投标保函范本(试行)投标保函是指在招标过程中，投标人为保证投标的诚信性、履约能力等，向招标人提供的担保文件。
投标保函范本(试行)则是投标保函的格式模板，规定了投标保函的具体内容、格式，以及保函的开立、变更、解除等各方面的具体规定。
下面就投标保函范本(试行)的相关问题进行一些详细说明。
一、投标保函范本(试行)的作用投标保函范本(试行)作为一种标准化投标保函格式模板，一定程度上减轻了企业在投标过程中撰写保函的负担，减少了企业之间的差异性，同时也起到了规范市场秩序的作用。
二、投标保函范本(试行)的内容投标保函范本(试行)中一般包含以下内容：1、保函主体信息，如投标人名称、住所、法人代表等信息；2、保函金额：保函金额一般为投标价的一定比例（如5%-10%），保证在中标后双方签订合同时按照投标所述价格履行合同。
3、保函期限：保函期内，投标人不得撤回投标的申请，否则保函将自动生效。
4、保函的有效性：保函在投标人中标并履行合同后，保函自动失效；在未中标情况下，招标人或投标人取消投标时，保函也将失效。
5、违约责任：投标人在保函期限内撤回投标，属于违约措施。
在该情况下，除未中标之外，未获得权益通知的招标人有权自行解压保函，并要求投标人承担违约责任。
三、投标保函范本(试行)的申请流程1、申请人到银行窗口综合服务大厅咨询保函服务事宜后（需提前准备好相关资料），填写保函申请书和相应的授权书；2、银行审核申请人的资质及是否符合投标保函的条件，如果符合规定，则受理开立保函，同时要求申请人按照一定比例缴纳一定费用；3、双方确认保函内容及保函金额、期限等问题，并对保函的生成、交接等问题进行签字确认。
四、投标保函范本(试行)的注意事项1、投标人应该根据自身实际情况评估保函金额，以便保证项目不发生亏损。
2、投标人应该注意保函申请时的申请时间以及必要的材料，保证申请过程的高效性。
3、由于保函意味着存在担保费用、服务费用等一系列费用，所以企业在申请保函时需要明确相关的费用和流程信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四、投标保证金
若采用电汇，投标人应在此提供电汇回单的复印件。
如采用银行保函，银行保函原件装订在投标文件的正本之中，格式如下：
（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。
收到你方书面通知后，在7天内无条件向你方支付人民币（大写）元。
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满后30日内保持有效。
要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。
你方延长投标有效期的决定，应通知我方。
担保人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日。