采购合同样版
【word版】采购合同模板4篇

采购合同模板4篇采购合同篇1合同号:甲方(采购人):签订地点:乙方(成交供应商):签约时间:年月日根据甲方委托对项目进行竞争性磋商采购(磋商编号: )的询价结果,乙方为成交供应商,现依照竞争性磋商文件、响应文件及相关文件的内容,双方达成如下协议:1、委托的项目和要求(以竞争性磋商文件为准,列表附后)2、合同的价款和支付办法:根据竞争性磋商文件规定。
3、甲方对乙方的要求:3.1本合同从年月日起到年月日止。
3.2其他要求由双方协商后确定。
4、违约的责任4.1未按期履约的违约责任4.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额履约的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期履约违约金的条件下,甲方有权选择同意延长履约期还是不予延长履约期,甲方同意延长履约期的,延期履约的时间由双方另行确定。
延期履约违约金的支付甲方有权从履约的合同款中扣除。
延期履约违约金比率为每迟交1 天,按迟交金额的 %。
但是,延期履约违约金的支付总额不得超过迟交部分合同金额的 %。
4.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期履约期按时足额履约的(不可抗力除外),每逾期1天,乙方应按迟交金额的 %向甲方支付逾期履约的违约金。
逾期履约违约金的支付甲方有权从未付的合同款中予以扣除。
若乙方逾期履约达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期履约违约金。
若因此给甲方造成损失的,还应赔偿甲方所受的损失。
4.2若乙方不能履约的(逾期15个工作日视为不能履约,因不可抗拒的因素除外)或履约不合格从而影响甲方正常使用的,乙方应向甲方偿付不能履约部分货款的 %的违约金。
违约金不足以补偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。
4.3甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日 %支付逾期付款违约金。
5、违约终止合同5.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方有权向乙方发出书面违约通知,甲方终止本合同:5.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期履约时间内履行合同约定的服务。
采购合同范本(经典15篇)

采购合同范本(经典15篇)采购合同范本1甲方(采购方):乙方(供货方):今由甲方向乙方采购一批电脑,本着友好合作,互惠互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定,特制定本合同。
一、采购产品名称、价格和规定。
1、甲方向乙方定购的PC电脑,共计20台(配置详见附件:PC电脑配置单),单价为:4500.00元(大写:肆仟伍佰元整)合计金额为:90000.00元。
(大写:玖万元整)2、甲方向乙方定购的IdeaPad Y480M-ITH笔记本电脑,共计10台(配置详见附件:IdeaPad Y480M-ITH笔记本电脑配置单),单价为:5500.00元(大写:伍仟伍佰元整)合计金额为:55000.00元。
(大写:伍万伍仟元整)3、以上第1、第2两项总金额为:145000.00元(大写:壹拾肆万伍仟元整)二、产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货,甲方按照配置单收货。
2、验收通过标准应按照所有产品部件均为协议附件之地址:约定的部件进行,乙方需保证提供相应配置的货物。
3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题,在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障,乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。
4、人为损坏和其它非自然缘故造成的电脑不能正常使用的,乙方不予免费质保,但应当为甲方提供相关服务,在此基础上产生的费用,由甲方承担。
5、乙方向甲方提供购买货物后三个月的软件免费维修,三个月后,发生故障的,乙方可不进行免费维修,但乙方应根据甲方要求,对甲方购买的电脑进行必要软件维修,在此基础上产生的费用由甲方承担。
三、货款结算合同价款支付形式为到货日三个月后一次性付清。
四、甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商,制定本协议约定的机器配置。
在配置确定后,若有任何调整意向,应及时向乙方说明。
2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的.权利,并有对乙方工作的监督权。
简单的采购合同官方版(七篇)

简单的采购合同官方版采购方:(以下简称甲方)销售方:(以下简称乙方)甲乙双方在共同遵守《中华人民共和国合同法》的前提下,经协商一致,就甲方向乙方采购(以下简称产品)事宜订立本合同。
第一条产品名称、材质、规格、品种和数量1、产品名称、材质、规格、品种和数量见本合同附件一《采购清单》2,该固定总价已包括产品制作、运输、安装、调试、维修、保养等所有税费,甲方无需就本合同支付其他额外费用。
第二条质量标准本合同第一条中所列产品的质量技术标准应同时符合如下要求:1、符合现行的国家、行业及上海市有关质量技术标准;2、符合_____标准;3、以经甲方签字确认的图纸为准(详见附件二《_____图纸》)。
/图纸:此项无第三条乙方对产品质量的承诺、质保期与售后服务1、乙方承诺其所提供的产品及服务不存在任何瑕疵和缺陷。
2、乙方承诺对本合同中的产品提供终身维修服务和____年质保期(自甲方书面验收合格次日起计算)。
3、在质保期内,产品发生质量问题(含设备质量和安装质量),乙方应在____个工作日内予以免费解决;乙方如未能及时履行其质保义务的,甲方有权委托第三方代为履行,由此产生的费用在质保金中扣除。
对于超过质保期的产品质量问题,乙方也应及时提供有偿维修服务,乙方只收取维修材料费和维修人工费。
4、无论何种原因造成的质量问题,乙方均应及时维修以恢复产品的使用功能。
第四条包装标准、包装物的供应与回收产品包装应符合甲方要求,由于包装不善导致产品在运输过程中的损失由乙方承担。
产品包装物的供应与回收由乙方负责。
第五条产品的配件、备件及工具的数量和供应办法乙方承诺产品配件、备件和工具(若有)按照必备的数量提供给甲方。
若发生短缺或质量问题,由乙方负责解决。
第六条合理损耗标准及计算方法在本合同中所列明的产品均无损耗。
第七条产品交付及安装1、乙方在收到甲方预付款后____个工作日内/收到甲方通知后____个工作日内,采用汽车运输方式将甲方采购的全部产品运输至甲方指定地点(地址:)。
采购合同书范本通用版6篇

采购合同书范本通用版6篇篇1采购合同书范本合同编号:【XXXX】日期:【XXXX年XX月XX日】甲方:【单位名称】地址:【单位地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系人电话】乙方:【单位名称】地址:【单位地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系人电话】鉴于甲方欲采购乙方所生产的【产品名称】,双方本着平等、自愿的原则,经友好协商,达成以下协议,共同遵守:第一条产品描述1.1 乙方同意向甲方出售【产品名称】,具体型号、规格、数量、单价和货物包装等详细信息如下:型号规格数量(单位)单价(元)货物包装【产品信息】【产品信息】【产品信息】【产品信息】【产品信息】1.2 产品的质量标准将根据国家相关标准以及双方协商确定的标准执行。
第二条价格及支付方式2.1 甲方同意以合同约定的价格购买乙方提供的产品。
本合同约定的价格如无特别说明均为人民币。
2.2 甲方应在收到乙方交付的货物后,按照约定的价格及数量,向乙方支付货款。
支付方式为【支付方式】。
第三条交货时间及方式3.1 乙方应按照双方约定的时间及数量,及时交付产品至甲方提供的地点。
3.2 产品的交付方式为【交付方式】,在运输过程中如发生损坏、遗失等情况,应由乙方承担责任。
第四条品质保证4.1 乙方保证产品符合国家相关质量标准,不存在质量问题;同时承诺对产品提供一定的质量保证期。
4.2 对于因产品质量问题引起的纠纷,由乙方承担相关责任,包括但不限于更换产品、退还货款等。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按照合同约定的时间提供产品,甲方有权要求乙方支付逾期交付款。
5.2 若甲方未能按照合同约定的时间结清货款,应承担延迟付款的违约责任。
第六条终止6.1 若因不可抗力事件导致合同无法履行,双方可相互协商解除合同,解除合同后应互不承担违约责任。
第七条争议解决7.1 本合同的订立、履行及解释均受中华人民共和国法律管辖。
7.2 若因本合同引起的一切争议,双方应友好协商解决;若协商无果,可向有管辖权的法院提起诉讼。
采购合同通用版(推荐6篇)

采购合同通用版(推荐6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同通用版(推荐6篇)采购合同通用版第1篇购货单位: (以下简称甲方)供货单位: (以下简称乙方)为增加甲乙双方的责任感,确保实现各自经济目的,依据《中华人·民共·和国合同法》规定及招投标文件之内容,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买达成如下协议:一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)二、合同金额合同总金额:大写:人·民币万元整大写:人·民币万元整三、付款时间及方式1、合同分三批付款:在合同生效后天内,甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备安装调试完毕,并初步验收一周内,甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备正常运行天,经双方正式验收合格后一周内,甲方向乙方付合同总额 %的货款;质保期满后付清余款。
采购合同通用范本(热门5篇)

采购合同通用范本(热门5篇)采购合同通用范本第1篇甲方:乙方:甲方为了应对日益繁重的日常工作,根据实际需求,经过市场调查,今向乙方定购联想扬天办公电脑一台。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,甲乙双方为友好合作,特制定如下合同:一、采购产品名称、价格。
1、甲方向乙方定购联想扬天T6900办公电脑一台,价格为¥.00元二、产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货,甲方按照配置单收货。
2、验收合格标准:所有商品均为合同约定的商品。
3、乙方对所提产品在质保期内出现的质量问题,按照相应商品厂商质保标准提供服务(人为因素雷电暴雨等自然灾害除外及商品厂家规定免责范围)。
三、货款结算。
甲乙双方签订合同当日,甲方须向乙方交付所定商品的全部货款,然后乙方组织定货发货,由甲方清点验收。
乙方负责送货至双方约定地点并对设备安装调试。
四、甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商,制定本合同约定的采购设备详单。
在采购详单确定后,若有任何调整意向,应及时乙方说明。
如果乙方已经定货或者预付定金,则由甲方承担损失。
2、甲方有对所购设备的采购建议和调整的权利,并有对乙方的工作的监督权。
3、甲方有按时交付货款的义务,如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其它损失,由甲方承担全部责任。
五、乙方的权利和义务乙方保证按照配置单向甲方供货。
如出现定制的配件型号无货或数量不齐时,则应及时向甲方说明协商调整,如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的,由乙方负责调换或退货。
六、争议的解决本合同一式两份签订之日起生效,若发生纠纷,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、附则1、本合同的附件,作为合同正式文本,具有同等效力。
2、合同执行日期:自双方签字盖章日起。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日 _________年____月____日采购合同通用范本第2篇甲方(需方):联系方式:地址:乙方(供方):联系方式:地址:甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致、共同发展的原则,就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议,自愿签订本合同且共同遵守。
采购合同范本简易版(精选5篇)

采购合同范本简易版(精选5篇)篇一:采购合同范本简易版精选甲方:________________乙方:________________甲、乙双方本着诚信自愿,合作互利的原那么,经友好协商,签订以下合同,并共同遵守。
一、产品品种、数量、价格甲方提供鸭料销售给乙方;小、中料各__包(每包__市斤),每包人民币__元整(¥__元)、大料__包(每包__市斤),每包人民币__元整(¥__元),二项__包,合计人民币__整(¥__元)。
二、甲方交货时间为__年__月起,分三个月内交完。
每月__日前交货。
交货地点位于__。
运费由甲方负责。
乙方收货时应验收货物,并在收货单上签字交甲方。
三、付款方式、金额分二期付款,第一期付款于第一月交货后,付货款总额__%,第二付款于最后一个月交货完毕后付__%。
四、产品质量按国家规定执行,假设产品不合格,乙方有权退回,假设有争议,应按检测部门的结论执行。
五、假设甲方不能交货,按____%付违约金,延期交货支付__%的违约金,乙方不依法或不按合同要求而终止合同,乙方应按总额____%支付违约金。
六、本合同一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(公章):______________乙方(公章):_________法定代表人(签字):________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日篇二:采购合同范本简易版精选需方单位:____________ (简称甲方)供给单位:____________ (简称乙方)为了标准产品交易行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易程序,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。
一、产品供给要求:产品名称____产地____规格等级____数量(t)____单价(元/t)____总价______备注______合计人民币金额(大写)____________(说明:本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格)二、交(提)货时间、地点及方式:1、工程名称:____________2、产品用处:____________3、交(提)货地点:____________4、交(提)货方式:____________5、交(提)货时间、数量:____________6、乙方在产品运抵交货处后,甲方应提供堆放场地,并做好验收工作。
采购合同范本简易版【5篇】

采购合同范本简易版【5篇】采购合同范本简易版1甲方(需方):乙方(供方):供需双方本着诚实信用、公平互利、共同发展的原则,依据国家有关法律、法规的规定,经友好协商签定本协议。
第一条商品类型;品牌或商标;附报价单明细。
特殊商定:1、供方按协商一致并书面确认的商品类型品牌供货。
2、需方按供方所供商品的品种统一编排给予货号。
3、全部产品不得存在危及人身、财产平安不合理危险。
4、供方所供商品包括:免费供应样品、附带品、赠品。
第二条商品价格1、供方向需方供应报价单商品价格由双方协商一致,双方代表签字,加盖公司印章确认后,即有效,并作为结算货款的依据之一。
2、如供方所供商品有价格变动,应提前15天以书面形式通知需方并供应新的报价单,,经协商一致,由双方代表签字并加盖公司印章后确认。
自双方新的有效报价单之日起,需方下订单商品按新的报价单结算货款;如涨价,需方部分库存商品仍按原价结算;如降价,需方部分库存商品按新价格结算,该部分商品库存补差由双方书面确认。
3、凡给需方的价格,应公平合理,不得高于在本协议适用区域内同类超市的供货价格。
价格应包括包装费、运费、(保险)费及税金,以及送货到指定地点的费用。
第三条付款1、付款期:付款方式:最终一批货款的支付以需方商品全部售完或退货完毕为前提,并已办理完清退手续后结算。
2、在签约时,一次性给需方履约保证金本协议届满后保证金由需方如数退还供方,如供方违反本协议规定,需方有权提前终止协议并将从保证金中扣除相应罚金。
3、如双方对供货量及供价存在对帐差异,则以双方共同书面确认数量为准。
第四条退换货1、需方发觉商品质量不符合其运用的产品执行标准或存在危及人身、财产平安的不合理情况的,供方无条件退货。
2、供方商品首次进店即消失滞销,需方有权解除协议,未销库存按退货处理。
3、接近保质期或滞销商品,供方应无条件退换货。
需方通知供方退换货,供方应在7天内书面确认;若未准时处理的,需方将自行处理,损失由供方负责!第五条商品验收1、供方所供商品尚存保质期不得少于商品明示保质期的2/3(促销商品不少于1/2)2、实际供货品种数量按需方实际收货记录为准。
采购合同完整版(精选12篇)

合同编号:采购合同甲方:乙方:项目名称:签订地点:经办人:签订日期:年月日标准采购合同范本完整版合同编号:根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为规范合同当事人的交易行为,保护合同双方的合法权益,保证产品质量和工程建设正常进行,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条:材料标的、数量、价款注:1)上述单价不得因市场行情波动而变化,上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费;运输费、运输损耗费、装卸费、材料检测费等不可另行追加计算。
2)最终结算数量按甲方实际签收到的数量为准。
第二条材料遵循的质量和技术标准要求1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料。
2、甲、乙双方约定材料验收遵循的质量和技术标准:国家现行规范。
3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定,随每批产品提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、材料发票和其他相关技术质量资料。
第三条验收标准、方法及提出异议期限:1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、材料发票和其他相关技术质量资料。
2、验收标准按甲、乙双方上述第四条约定的该材料现行的国家或行业标准验收。
3、甲方有权于材料出厂前对材料进行测试检验,乙方须在各批材料出厂前5 天通知甲方。
4、材料数量以甲方书面签收为准。
材料外观质量甲方应及时验收,必要时须经过业主和监理的验收通过,甲方、监理或业主发现质量问题应及时向乙方提出,在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。
5、经核查该批产品确实不符合规定要求的,甲方由此受到的经济损失,包括工期损失均由乙方按违约责任承担。
6、甲方在材料到场验收时未发现质量问题,但在使用时或使用后发现确实因该批材料质量未达到规定要求而引起的工程质量问题,如返工、工期延长等经济和工期损失均由乙方承担。
采购合同范本完整版(合集6篇)

采购合同范本完整版(合集6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同范本完整版(合集6篇)采购合同范本完整版第1篇甲方:商洛公路局机修厂省道307三要至景村大修工程项目部乙方:洛南县石塬兴华砂石厂为确保省道307三要至景村大修工程建设的质量和施工进度,甲、乙双方通过协商,确定路面基层用料由乙方供应。
采购合同范本专业版7篇

采购合同范本专业版7篇篇1甲方(采购方):_________________________乙方(供应方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方采购事宜达成如下协议:一、合同双方基本信息1. 甲方名称、注册地址、联系方式等:2. 乙方名称、注册地址、联系方式等:二、采购物品及规格1. 采购物品名称:_________________________。
2. 型号/规格:_________________________。
3. 数量及计量单位:_________________________。
4. 质量标准:符合国家相关标准及甲方要求。
三、价格与支付方式1. 采购物品的总价:人民币______元(大写:_________________________元整)。
2. 支付方式:_________________________。
3. 支付期限:_________________________。
4. 发票与凭证:乙方需提供合法有效的发票及必要凭证。
四、交货与验收1. 交货期限:_________________________。
2. 交货地点:_________________________。
3. 运输方式及费用承担:_________________________。
4. 验收标准和方法:按照合同约定的质量标准及国家相关标准进行验收。
5. 验收过程中发现物品不符合约定的,甲方有权要求乙方进行更换或退货。
五、保密条款1. 双方应对涉及商业机密的信息予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括:_____________,保密期限为______年。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付货款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
篇2甲方(采购方):____________________乙方(供应方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方采购____________一事,达成如下协议:一、合同标的1. 采购商品名称及规格:____________________2. 采购数量:____________________3. 采购价格:____________________4. 总金额:人民币________元(大写:____________________)二、交货期限和方式1. 乙方应在合同签署后的______天内交货。
采购合同范本(15篇)

采购合同范本(15篇)采购合同范本1甲方单位名称(需方):乙方单位名称(供方):根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务,经过双方友好协商,现达成以下条款:1.产品名称、型号、数量、价格:产品名称__型号__数量__单价=总价合计(大写):2.付款时间与方式:2.1甲方于收到乙方产品日内支付乙方%货款,剩余货款个月内付清。
2.2乙方于货款入账后提供甲方全额增值税发票。
3.交货方式、交货日期及交货地点:3.1交货日期:合同生效后日内乙方交付甲方产品。
3.2交货地点:甲方指定地点。
4.质量标准:4.1甲方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
5.违约责任5.1除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。
6、争议的解决:凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。
如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方单位名称(需方):签字:(盖章):日期:乙方单位名称(供方):签字:(盖章):日期:采购合同范本2甲方:乙方:甲乙双方本着平等、互惠互利的原则,经友好协商,达成如下花岗山购销协议:一、甲方采购乙方花岗山,合同价款总计人民币万元,大写金额整。
二、合同价款包含下列费用:1、乙方向甲方转移标的物所有权的对价;2、乙方将安装固定完毕的合格的标的物在交付地点交付甲方前所发生的所有费用,包括各个环节的运费、装卸费、安装费等费用;3、乙方在本交易中应当承担的各种税收;4、乙方向甲方转移标的物所有权所支出的其他费用三、交货时间及地点:交货时间:20__年7月15日前交货地点:__x厂区四、包装和运输1、乙方应当妥善包装标的物,确保标的物在运输途中的安全。
2、乙方应当妥善运输标的物,将标的物安全准时运抵甲方指定的安装地点。
通用的采购合同范本(通用5篇)

通用的采购合同范本(通用5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!通用的采购合同范本(通用5篇)通用的采购合同范本第1篇供货单位(甲方):住址:联系人:电话:传真:借用单位(乙方):住址:联系人:传真:二、双方义务和权利:1、甲方对乙方承担如下义务:①、按甲方的产品提供产品使用说明书及其相应调试软件和技术支持。
简易版采购合同范本(精选10篇)

简易版采购合同范本(精选10篇)1.简易版采购合同范本篇一需方(甲方):签订地点:供方(乙方):签订时间:第一条:产品名称、商标、型号、单价、数量、金额第二条:质量标准和要求乙方保证本协议中所供产品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证和质量标准。
第三条:包装要求1、乙方所出售的全部货物均按标准保护措施进行包装,适应防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。
第四条:供货期限与供货方式乙方负责在供货协议生效之日起至20xx年x月x日期间产品的供应。
在供货期限内,乙方保证在5个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点。
第五条:验收乙方将空调送货至采购单位指定地点后,由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行检查验收。
货物的数量不足或表面瑕疵,采购单位应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。
第六条:不可抗力1、如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务,不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。
2、本条所述的“不可抗力”指那些双方不可预见和避免的事件,但不包括双方的违约或疏忽。
这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
3、在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。
协议各方应尽可能继续履行协议义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。
协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。
第七条:争议的解决在发生所供商品的质量、售后服务等问题时,采购单位有权直接向乙方索赔,签订必要的书面处理协议。
如协商开始10天内仍不能解决,可以向买方所在地政府提请调解。
调解不成,任何一方有权选择仲裁或诉讼的途径解决。
第八条:违约处理在采购单位对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,可报请甲方同意后在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部协议。
采购合同书范本通用版6篇

采购合同书范本通用版6篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(采购方):____________________地址:____________________________________电话:____________________ 传真:____________________乙方(供应商):____________________地址:____________________________________电话:____________________ 传真:____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方向乙方采购事宜达成如下协议:一、采购商品1. 采购商品名称及规格:____________________________________2. 采购数量:____________________________________3. 采购价格:____________________________________(具体价格根据商品及数量确定)二、交货时间和地点1. 交货时间:自本合同签订之日起______天内。
如因乙方原因未能按时交货,乙方应承担违约责任。
2. 交货地点:甲方指定地点。
三、付款方式及期限1. 预付款:合同签订后,甲方支付乙方预付款,金额为合同总金额的______%。
2. 验收合格支付余款:在乙方按照合同约定完成交货并经验收合格后,甲方支付乙方余款。
3. 支付方式:____________________(如银行转账、现金等)四、质量保证和售后服务1. 乙方应保证所销售的商品质量符合国家相关标准,保证商品为全新、未使用过的正品。
2. 乙方提供售后服务,包括但不限于商品的安装、调试、维修等。
若商品出现质量问题,乙方应在接到通知后______小时内响应,并在______天内解决问题。
五、违约责任1. 若乙方未能在约定时间内交货,则视为违约,甲方有权要求乙方承担违约责任并支付违约金。
采购合同范本样本5篇

采购合同范本样本5篇篇1采购合同范本样本第一部分:合同主体甲方:(出售方/供应商名称)统一社会信用代码:(或营业执照注册号)注册地址:(营业执照上的注册地址)法定代表人:(出卖方/供应商法定代表人姓名)联系电话:(可联系到的电话号码)乙方:(购买方/采购商名称)统一社会信用代码:(或营业执照注册号)注册地址:(营业执照上的注册地址)法定代表人:(购买方/采购商法定代表人姓名)联系电话:(可联系到的电话号码)第二部分:交易内容一、货物名称、规格、数量、单价:乙方向甲方购买(具体描述货物名称、规格、数量等信息)。
二、交货方式:(描述货物的交付方式,如送货上门、自提等)三、交货地点:(具体描述交货的地点,如甲方公司地址、乙方公司地址等)四、支付方式:(描述支付货款的方式,如预付定金、货到付款、按进度付款等)五、交易时间:(具体描述交易的时间安排,如签订合同后10个工作日内发货)第三部分:质量标准一、质量要求:货物必须符合国家标准或合同约定的质量标准。
二、检验验收:乙方有权对货物进行检验验收,如发现货物不符合质量标准,甲方应负责处理。
第四部分:违约责任一、如因甲方原因无法按时供货,甲方应承担违约责任并赔偿乙方相关损失。
二、如因乙方原因未能按时支付货款,乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。
第五部分:合同生效和解决争议一、合同生效:本合同自双方签字盖章后生效,至交易完成终止。
二、解决争议:因履行本合同所引起的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
第六部分:其他条款(其他双方约定的条款,如保密协议、知识产权约定等)甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):__________________法定代表人签字:法定代表人签字:日期:日期:以上为采购合同的范本样本,具体内容可根据双方实际交易情况进行调整。
希望双方合作愉快,共同发展壮大!篇2采购合同范本样本一、甲方:(甲方为采购方,需填写具体公司或个人名称)地址:法定代表人:联系电话:邮编:二、乙方:(乙方为供应方,需填写具体公司或个人名称)地址:法定代表人:联系电话:传真:邮编:三、合同编号:(由双方商定填写)四、采购商品或服务名称及规格:1. 商品名称:规格:数量:价格:交货地点:2. 商品名称:规格:价格:交货地点:五、价格及支付方式:1. 单价:2. 总价:3. 付款方式及时间:六、交货方式及时间:1. 交货方式:2. 交货时间:七、质量标准及验收标准:1. 质量标准:2. 验收标准:八、违约责任:1. 甲方违约责任:2. 乙方违约责任:九、法律适用及争议解决方式:1. 法律适用:2. 争议解决方式:十、本合同自双方签署之日起生效,至商品或服务交付完成之日终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
采购合同
甲方: ___________________________________
乙方: ___________________________________
签订日期: _________ 年_______ 月______ 日签订地点:
签订时间:
购货单位(以下简称甲方):
供货单位(以下简称乙方):
经甲乙双方充分协商,在平等自愿的基础之上,特订立本合同,以便双方共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1•产品的名称:。
产品的品种:
产品的规格:
2•产品的技术标准(包括质量要求),按下列第()项执行:
(1)按国家标准执行;
(2)按部颁标准执行;
(3)由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法
1•产品的数量:。
2•计量单位、计量方法:。
3•产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方
法:_______________________________________________________________________ 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收
1•产品的交货单位:
2•交货方法,按下列第(1)项执行:
(1)乙方送货;
(2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运
输工具);
(3)甲方自提自运。
3.运输方式:
4•到货地点和接货单位(或接货人)。
5•甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前7天通知乙方
第五条产品的交(提)货期限:
第六条产品的价格与货款的结算
1•产品的价格:
2•产品货款的结算方式:
第七条对产品提出异议的时间和办法
1•甲方收货后如对货物有异议,应在天内向乙方提出书面异议。
2•甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3•乙方在接到甲方书面异议后,应在3天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出
的异议和处理意见。
4•质保期一年,自甲方收到乙方货物之日起算。
质保期内产品出现质量问题或者其他影响甲方使用的问题时,乙方应当进行维修、更换,因此发生的费用由乙方自行承担。
第八条乙方的违约责任
1•乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。
2•乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3•乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。
甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
4•乙方逾期交货的,应向甲方偿付逾期交货部分货款的的违约金,并承担甲方
因此所受的损失费用。
5•乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、质量不符合规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
7•乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。
乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后天内通知乙方,办理解除合同手续。
逾期不答
复的,视为同意发货。
第九条甲方的违约责任
1•甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款%的违约金。
2•甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,交货日期顺延, 如果不能提
供的,按中途退货处理。
3•甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的
违约金,最高不超过合同总价款的5%
4•甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
第十条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条其它
1•本合同自双方签章后生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
2.本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
3•本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(公章)
法定代表人:地址:
开户银行:
帐号:电话:
乙方:(公章)
法定代表人:
地址:
开户银行:
帐号:
电话:。