建设工程施工合同(普通)2(最新)
新建设工程施工合同()7篇

新建设工程施工合同()7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________工程内容:包括土建、安装等施工图纸中的所有项目。
二、合同工期开工日期:暂定为签订本合同后的第______天。
竣工日期:按照开工日期计算,合同总工期为______天。
三、质量标准工程质量标准:符合国家现行相关施工规范及设计要求,达到合格标准。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
该合同价格包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点和比例如下:(1)基础工程完成并经验收合格后,支付至合同总价的______%;(2)主体结构完成并经验收合格后,支付至合同总价的______%;(3)工程竣工并验收合格后,支付至合同总价的______%;(4)余款作为质量保证金,待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
五、工程变更及调整1. 施工过程中,若发生工程变更,甲乙双方应协商确定变更内容和价格,并签订书面变更协议。
2. 若因甲方原因导致工程内容发生较大变更,乙方有权调整合同价格。
六、竣工验收及保修1. 工程竣工后,乙方应提交竣工验收申请。
甲方应在收到申请后的______天内组织验收。
2. 工程保修期按照国家规定执行,自竣工验收合格之日起计算,保修期限为______年。
保修期间,乙方负责免费维修因乙方原因造成的工程质量问题。
建设工程合同最新版5篇

建设工程合同最新版5篇建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位,也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的,明确双方相互权利义务的协议。
下面是小编给大家整理的关于建设工程合同最新版,欢迎大家来阅读。
建设工程合同最新版篇1甲方:________________________乙方:________________________根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例,本着互惠互利的原则,经甲、乙双方协商,甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。
为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议:一、工程概况1、工程名称:____________________________________;2、工程地点:____________________________________;3、建筑结构:____________________________________;4、承包内容及施工范围:土建水电工程按建筑施工图,结构施工图水电施工图及设计说明。
酒店装修另合同签署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造价暂定____________万元。
二、付款方式与结算1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。
及乙方实际完成的工程量计价标准。
土建、水电安装按__年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价,下浮______%后结算给乙方。
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。
兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。
信息价没有的,双方按市场价友好协商确定,按实际发生的工程量计价结算。
三、工期1、本工程有效工期为______天。
2、开工时间:___________年_________月________日前(以甲方进场通知为准)。
3、竣工时间:(按实际开工日计算)四、质量及材料要求1、质量要求按国家建设质量标准规范,等级为合格。
建筑工程施工合同范文示例新6篇

建筑工程施工合同范文示例新6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,为确保工程质量和进度,经友好协商,就本建筑工程施工事宜达成一致,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模及内容:____________________(具体工程规模及施工内容应详细列明)4. 工程承包方式:本工程采用总承包方式,由乙方负责整个工程的施工组织与管理。
二、工程期限1. 工程开工日期:本工程计划于______年______月______日开工。
2. 工程竣工日期:本工程计划于______年______月______日竣工。
3. 如有特殊情况需调整工期,双方应友好协商并签订书面补充协议。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价:人民币______元整(¥______元)。
2. 付款方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款;(2)工程进度达到______%时,甲方支付乙方工程总造价的______%;(3)工程竣工并通过验收后,甲方支付乙方剩余的款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求组织施工,保证工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收。
验收合格后,双方签署竣工验收报告。
3. 工程质量如未达到合同约定的标准,乙方应承担违约责任并承担返工费用。
五、工程变更及调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量增加或减少时,双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 变更协议中应明确变更的内容、工程量及造价的变更情况。
我国建设工程施工合同示范文本由

我国建设工程施工合同示范文本由一、合同双方。
甲方(发包方):亲爱的甲方呀,您可是这个工程的大老板呢,您有着工程建设的需求,心里怀揣着对美好建筑的期待。
乙方(承包方):而咱们的乙方呢,那可是有着一身的本领,各种建筑技能满满当当的,就等着在这个工程里大显身手啦。
二、工程概况。
这个工程可是有着独特的魅力呢。
1. 工程名称:咱得给这个工程取个响亮又好记的名字,就像给孩子取名一样,这名字代表着这个工程的身份。
2. 工程地点:那是这个工程安家落户的地方,可能是在繁华的市区,也可能是在宁静的郊外,不管在哪,都有着它独特的意义。
3. 工程内容:这里面可就包含了好多好多具体的事情啦,从打地基到盖高楼,从安装水电到装修内部,每一个环节都是这个工程的重要组成部分。
三、工程期限。
1. 开工日期:就像一场盛大演出的开场时间一样,这一天大家都要精神饱满地开始投入到工程建设当中去。
这个日期得定得明明白白的,可不能含糊。
2. 竣工日期:这是大家朝着努力的目标日期呢。
乙方可得加油,在这个日期之前把工程漂亮地完成,就像按时交上一份满意的答卷。
在这个过程中,如果遇到一些特殊情况,像恶劣的天气、不可抗力的因素等,咱们也得有个合理的处理办法。
比如说因为暴雨连续下了好多天,导致工程没办法正常进行,那这个时间就得合理地顺延,甲方您也要理解呢。
四、工程质量。
1. 质量标准:这工程质量可不能马虎呀。
咱们得按照国家规定的标准来,要建就得建个结实又漂亮的工程。
乙方要把自己的看家本领都使出来,保证每一个细节都达到质量要求。
甲方呢,您也有权监督,要是发现哪里有问题,就可以指出来,大家一起把这个工程质量搞好。
2. 质量检查:在工程建设过程中,要有定期的质量检查。
就像医生给病人做检查一样,看看这个工程有没有什么“病症”。
如果发现有不符合质量标准的地方,乙方要及时整改,可不能拖着不管哦。
五、工程造价与付款方式。
1. 工程造价:这个工程到底要花多少钱呢,这可是个很重要的事情。
新版建筑施工合同范本5篇

新版建筑施工合同范本5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:包括基础工程、主体结构、装饰装修等4. 工程规模:建筑面积_____________________平方米二、合同工期1. 开工日期:_______年______月______日2. 竣工日期:_______年______月______日3. 合同工期总日历天数:_____天三、质量标准1. 工程质量标准:符合国家现行规范验收标准。
2. 承包人质量承诺:若因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准,承包人承担相应违约责任。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价款(大写):_________________________(小写:_________元)。
该总价款已包含完成本工程所需要的全部费用。
除另有约定外,合同履行期间,双方均不得要求调整总价款。
工程款支付方式按照附件《工程款支付申请表》执行。
工程款支付时间自合同签订之日起计算。
工程款支付前,承包方需提供正规发票。
否则甲方有权顺延支付时间直至收到正规发票为止。
若甲方未按合同约定支付工程款,则乙方有权顺延工期并享有优先受偿权。
甲方除支付合同约定的工程款外还需按日向乙方支付拖欠工程款万分之三的违约金。
违约金不足以弥补乙方损失的,甲方还应承担赔偿责任。
如果因为建设手续滞后、政策性停工及其他人力不可抗拒事件而影响本工程进度的则工期顺延且甲方不承担违约责任。
若甲方资金不到位则工期顺延。
若甲方资金到位而乙方因组织管理不力造成工期延误则按合同工期考核,乙方需承担违约责任并承担由此造成的损失费用。
建设工程施工合同范本(最新版)

建设工程施工合同范本(最新版) 合同编号:_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工的事宜,经友好协商,达成如下合同条款:第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程范围:_______1.4工程内容:_______第二条工程质量2.1工程质量标准:按照国家现行施工及验收规范、质量评定标准以及甲方提供的施工图纸、说明书等要求执行。
2.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,如因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应无条件返工,直至达到合同约定的质量标准。
第三条工程进度3.1工程开工日期:_______3.2工程竣工日期:_______3.3乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程价款4.1工程价款总额:人民币_______元(大写:_______元整)。
4.2付款方式:_______4.3工程价款结算:工程竣工后,双方根据实际完成工程量进行结算。
第五条甲方权利与义务5.1甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查,并提出整改要求。
5.2甲方应按照约定向乙方支付工程价款。
5.3甲方应保证施工场地符合施工要求,提供必要的施工条件。
第六条乙方权利与义务6.1乙方有权按照甲方的要求进行施工,并要求甲方提供必要的施工条件。
6.2乙方应按照合同约定的质量、进度、安全等要求进行施工。
6.3乙方应自行承担施工过程中的安全责任。
第七条违约责任7.1任何一方违反合同约定的义务,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
7.2甲方未按约定支付工程价款的,应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
7.3乙方未按约定完成工程建设的,应按逾期竣工天数的_______%向甲方支付违约金。
第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
最新建筑施工合同范本(精选11篇)

最新建筑施工合同范本(精选11篇)最新建筑施工合同范本(精选11篇)现今社会公众的法律意识不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的最新建筑施工合同范本,欢迎大家分享。
最新建筑施工合同篇1发包方:_________(以下简称甲方)承包方:_________(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:(一)工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:4、承包造价:_________元(大写:_________)(二)工程期限根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期_________天。
(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日,总工期_________天。
(三)本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
(四)工程价款支付及结算本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
(五)其它约定1、甲方承担的安全责任、权利(1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利(1)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
最新版建设工程施工合同范本(通用10篇)

最新版建设工程施工合同范本(通用10篇)最新版建设工程施工合同范本(通用10篇)随着法律观念的深入人心,合同出现的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编收集整理的最新版建设工程施工合同范本(通用10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
最新版建设工程施工合同1发包方(甲方):_________________________承包方(乙方):_________________________按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称:_________________________1.2工程地点:_________________________1.3承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
1.4工期:本工程自_____年___月___日开工,于_____年___月___日前竣工。
1.5工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73―91)。
1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据。
注:(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款:(人民币大写):____________________注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。
向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
3.3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。
建筑工程施工合同范本(精选5篇)

建筑工程施工合同范本(精选5篇)施工合同一般用于建筑工程中,由于牵涉的金额比较大,所以一般用协议的形式来约束双方。
下面小编给大家带来建筑工程施工合同范本,详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。
建筑工程施工合同范本1甲方:________________乙方:_____________现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,特签定此合同,望双方共同遵守。
合同条款如下:一,工程位于大庆市大同区新华电厂。
二,总工程量为___________平方米。
三,工程承包形式为总承包。
四,工程每平方米造价为___________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五,工程追加20--元的设备调遣费。
六,工程自___________年___________月___________日为开工,至___________年___________月___________日为竣工。
七,付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八,工程所用的混凝土标号为C30,所用材料必须符合规范要求,其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。
九,乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。
十,乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。
乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。
十一,本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方:乙方:--年-月--日建筑工程施工合同范本2发包方(以下简称甲方):内蒙古--县--能源有限公司承包方(以下简称乙方):根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:--县--能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。
建筑工程施工合同书范本(8篇)

建筑工程施工合同书范本发包单位:(甲方)法人代表;承包单位:(乙方)法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方多次协商,并达到双方同意,有甲方在开发的工程发包给乙方施工,而乙方同意承包本项工程,为了双方在承包工程施工期间内责、权、利,经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定,特定立如下本合同条款:一、工程名称:二、:工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式:甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容:(按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内);六、质量与工期:乙方在本工程施工中,必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工,必须达到合格工程,争取优良工程;乙方在本工程施工中,必须按照甲方下达的工期要求完成,施工工期为天,自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价:经双方确定,本工程合同造价暂定元,作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件,自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价,人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价,此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作:1、甲方在乙方进入工地时,保证三通一平;组织技术交底,向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系,及时办理工科济、技术签证,并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题,按国家的验收规范进行竣工验收。
建筑工程施工合同书模板5篇

建筑工程施工合同书模板5篇篇1甲方(发包方):____________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系方式:__________________________乙方(承包方):____________________地址:______________________________法定代表人:________________________联系方式:__________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就乙方承揽甲方建筑工程事宜达成如下协议,以兹信守。
一、工程概况(一)工程名称:______________________(二)工程地点:______________________(三)工程内容:__________(具体工程内容列表附后)(四)工程造价:人民币______元整(¥______元)二、工期约定(一)开工日期:自本合同签订之日起______天内开工。
(二)竣工日期:预计在本合同签署后的______天内完成施工。
因不可抗力因素导致工期延误的,双方协商解决。
三、工程质量标准与保证措施(一)工程质量标准:符合国家现行相关施工规范及标准。
(二)保证措施:乙方应建立质量管理体系,确保工程质量达标。
甲方有权对施工过程进行监督。
四、工程款支付方式(一)支付方式:分期支付。
具体支付节点和金额如下:_________________________。
(二)支付时间:按照工程进度和合同约定时间支付。
若因甲方原因导致逾期支付的,每逾期一日,支付未付款项万分之______的违约金。
(三)质保金约定:预留工程总造价的______%作为质保金,自工程竣工验收合格之日起满______年后无质量问题无息退还。
建筑施工合同范本通用版5篇

建筑施工合同范本通用版5篇篇1建筑施工合同范本通用版甲方(发包方):__________________(下称甲方)乙方(承包方):__________________(下称乙方)为明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:第一条工程名称:______________________________________工程地点:______________________________________工程内容:______________________________________工程规模:______________________________________工程总价:人民币____________元整。
第二条乙方代表人保证具有承包该项工程的资质,并承诺按照本合同规定的时间和质量要求完成工程。
第三条甲方应在______日内向乙方支付工程总价的______%作为预付款,余款在工程竣工验收合格后______日内结清。
第四条工程起止时间:工程自________年________月________日开始,至________年________月________日结束。
第五条工程实施单位及联系方式:甲方:______________________________________联系电话:________________________乙方:______________________________________联系电话:________________________第六条工程质量要求:1. 工程所用材料应符合国家标准,必须具备相关生产厂家的合格证明。
2. 工程施工应符合国家建筑标准规范,质量达到设计要求。
3. 工程验收不合格的,乙方应负责修复,并承担由此产生的费用。
第七条工程安全保障:1. 工程施工过程中,乙方应遵守相关安全规定,保障工人、设备及现场安全。
建设工程施工合同范本(通用10篇)

建设工程施工合同范本(通用10篇)建设工程施工合同范本(通用10篇)随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。
那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
建设工程施工合同篇1承包方:(甲方)施工单位:(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务,搞好配合协调,确保工期和工程质量,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守执行。
一、工程名称:山韵佳苑B区二、工程单价:壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围:四、承包方式:单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价:大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式:合同单价不变,工程量按实结算,办好签证,验收手续。
七、施工方案和工期:施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。
乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督,严格按图施工。
工期包括:开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延:①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式:首期:机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。
中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。
末期:施工完成后甲方付工程总造价的90%。
余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。
九、乙方在施工期内,甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量,如发现不符有关规定时,甲方有权指正,乙方应负责及时改正。
十、乙方在施工中,如乙方责任者发生工伤,设备损坏等事故,均由乙方自行负责处理及赔偿,甲方概不负责。
十一、甲乙双方应明确工作代表,甲方工地代表同志,监理单位工地代表徐惠明同志,乙方工地代表孙海燕同志。
十二、工程质量验收,由甲方会同乙方等有关单位,对工程按规定进行总体验收。
建设工程施工合同(通用10篇)

建设工程施工合同(通用10篇)建设工程合同篇一年度编号:_________项目级别:_________立合同单位:_________(简称借款方)_________银行_________行(简称贷款方)借款方在_________年为进行基本建设所需资金,经贷款方审查,同意给予贷款。
为明确双方经济责任,控制年度投资,双方除遵守_________号临时借款协议外,特签订本年度合同。
第一条借款方根据批准的年度基本建设计划,向贷款方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程,不得挪作他用。
预计分季用款:一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二条贷款利率为年息_________%,计算复利。
第三条年度中间,国家调整基建投资计划和利率等,本合同应作相应修订和补充。
第四条建设期间或项目竣工后,双方应签订借款合同,借款合同总额包括本合同的借款额。
借款合同生效后,本合同同时失效。
第五条本合同正本2份,签字双方各执1份,副本_________份,报主管部门,总、分行各1份。
借款方(盖章):_________ 贷款方(盖章):_________地址:_________ 地址:_________法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________开户银行及帐户:__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点:_________ 签订地点:_________贷款种类:_________编号:_________申请单位:_________企业性质:_________申请时间:_________年_________月_________日经办行:中国农业发展银行_________行建设工程施工合同篇二工程名称:_______________甲方:___________________乙方:__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程,接受了乙方_________对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
建设工程施工合同(通用版)5篇

建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
建设工程施工合同

建设工程施工合同建设工程施工合同范本(通用7篇)建设工程施工合同篇1委托方(甲方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________承包方(乙方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
建设工程施工合同范本标准版(通用5篇)

建设工程施工合同范本标准版(通用5篇)建设工程施工合同范本标准版(通用5篇)随着法律知识的普及,越来越多事情需要用到合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编精心整理的建设工程施工合同范本标准版(通用5篇),欢迎阅读与收藏。
建设工程施工合同标准版1发包人(全称):________________承包人(全称):________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:____________________________________________________________________ __工程地点:____________________________________________________________________ __工程内容:____________________________________________________________________ __群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________资金来源:____________________________________________________________________ __二、工程承包范围承包范围:____________________________________________________________________ __三、合同工期:开工日期:____________________________________________________________________ __竣工日期:____________________________________________________________________ __合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准:___________________________________________五、合同价款金额(大写):______________元(人民币)¥:_________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同范本(共10篇)

建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本(一): 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么?第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1:承包人承揽工程项目一览表附件2:发包人供应材料设备一览表附件3:工程质量保修书建设工程施工合同范本(二): 《建设工程施工合同(示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条:质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本(三): 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201),不属于设计变更范围的是A.更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B.改变工程质量等级要求C.增减合同中约定的工作量D.改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本(四): 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程,建筑面积18000平方米。