工程勘察合同正式模版
工程勘察合同书模板一8篇
工程勘察合同书模板一8篇篇1合同编号：[具体编号]委托方（甲方）：[甲方公司名称]承包方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为确保工程勘察工作的顺利进行，明确双方权利和义务，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：本工程包括地质勘察、工程测量等。
二、合同期限本合同自签订之日起生效，至工程勘察工作完成并验收合格为止。
三、工作内容及要求1. 乙方应按照国家和地方的相关法规、规范进行工程勘察工作。
2. 乙方需按照甲方提供的工程资料进行勘察，保证勘察数据的准确性和完整性。
3. 乙方应按照约定时间完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
4. 乙方在工程勘察过程中，应确保现场安全，遵守相关规定。
四、费用及支付方式1. 工程勘察费用：人民币[金额]（￥[金额]）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察费用，签订合同后支付预付款[金额]，勘察工作完成后支付余款。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付费用。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付勘察费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总价千分之五的违约金。
2. 若乙方未按照约定时间完成勘察工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。
3. 若因乙方勘察数据不准确或失误导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
4. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决。
六、知识产权与保密条款篇2合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]传真：[甲方传真号码]法定代表人或授权委托人：[甲方法人代表姓名]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]传真：[乙方传真号码]法定代表人或授权委托人：[乙方法人代表姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合工程勘察实际，经甲乙双方协商一致，本着自愿、公平的原则，就本工程勘察事项达成如下协议，共同遵守。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
工程勘察合同模板(6篇)
工程勘察合同模板项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期委托方（以下简称甲方）承接方（以下简称乙方）甲方委托乙方进行勘察任务。
根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标高资料#提交技术委托及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标与标高资料#提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日勘察成果名称提交日期提交份数年月日3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
工程勘察合同范本5篇
工程勘察合同范本5篇篇1工程勘察合同范本一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：乙方：（勘察方）地址：法定代表人：电话：二、合同对象甲方委托乙方为其进行工程勘察，具体项目名称、位置、内容等由甲方提供。
三、服务内容1. 乙方承诺按照甲方的要求进行必要的场地勘察，并对勘察到的数据进行分析和整理。
2. 乙方应向甲方提交详细的勘察报告，包括现场勘察情况、数据分析结果、提出的建议等。
3. 乙方应按时完成勘察任务，并与甲方保持良好的沟通和合作关系。
四、勘察费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的时间及要求支付相应的勘察费用。
2. 勘察费用包括勘察人员的工资、出差费用、设备租赁费用等。
3. 如因勘察过程中需要额外费用，应由甲方另行支付。
五、保密条款1. 乙方保证对甲方提供的信息和数据严格保密，不得泄露给第三方。
2. 许可期满或合同终止后，乙方应及时销毁相关资料，并不得继续利用。
3. 若因乙方泄密导致甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间完成勘察任务，应承担相应的违约责任。
2. 若因乙方过错导致勘察数据不准确或损害甲方利益的，乙方应按照法律规定承担赔偿责任。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
2. 本合同一式两份，双方各持一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：日期：日期：篇2工程勘察合同范本一、甲方：（委托方）地址：______________________联系人：____________________电话：_____________________二、乙方：（勘察单位）地址：______________________联系人：____________________电话：_____________________三、勘察范围：1. 项目名称：_____________________________2. 项目地点：_____________________________3. 勘察内容：包括但不限于地质、地形、水文、气象等方面的勘察内容4. 勘察工期：从合同签订之日起，至_____________________四、勘察费用：1. 勘察费用总额：____________________元2. 支付方式：甲方应当在签订合同后的3个工作日内支付总额的50%作为预付款，剩余款项应在勘察工作完成后15个工作日内支付完成。
工程勘察合同书模板一4篇
工程勘察合同书模板一4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1工程勘察合同书模板一甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：乙方：（勘察单位名称）地址：法定代表人：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方拟进行某项工程的勘察工作，现委托乙方进行相关勘察工作，甲、乙双方经友好协商，就勘察工程合同事宜达成如下协议：第一条勘察范围根据甲方的委托，乙方将对工程项目的勘察工作进行如下范围的勘察：（1）工程项目的基本情况、地形地貌、地质条件等综合勘察；（2）工程项目的环境影响评价；（3）其他与该工程项目相关的工程勘察工作。
第二条勘察标准和要求乙方在进行勘察工作时，应当严格按照国家有关工程勘察标准和要求进行，确保勘察结果准确、可靠。
第三条勘察工作时间本合同自双方签署之日起生效，勘察工作开始时间为。
勘察工作结束时间为。
第四条勘察费用（1）甲方应当按照本合同约定的勘察范围和勘察工作时间向乙方支付勘察费用。
勘察费用为：人民币（大写）元整。
（2）勘察费用支付方式：甲方应当在勘察工作开始之日起的7 日内支付勘察费用的30% 作为预付款，余款应当在勘察工作结束之日起的7 日内支付给乙方。
（3）如勘察工作中因甲方原因导致勘察工作无法按时完成的，甲方应当继续支付勘察费用，并承担由此延迟产生的费用。
第五条勘察报告（1）乙方应当在勘察工作结束后的30 日内向甲方提交《勘察报告》，报告内容应当真实、准确、完整。
（2）甲方应当对乙方提交的勘察报告做出确认，如对报告内容有异议，应当在收到报告之日起的7 日内向乙方提出，并协商解决。
第六条保密条款双方应当将涉及本合同的商业秘密和技术资料做好保密工作，不得向第三方泄露。
第七条违约责任（1）如因甲方原因导致勘察工作无法按时完成或者质量不合格的，甲方应当承担相应的违约责任。
（2）如因乙方原因导致勘察工作无法按时完成或者质量不合格的，乙方应当承担相应的违约责任。
第八条争议解决双方应当通过友好协商解决因合同履行产生的争议，协商不成的，提交有管辖权的法院诉讼解决。
工程勘察合同书模板一4篇
工程勘察合同书模板一4篇篇1工程勘察合同书模板一甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：电子邮箱：乙方：（受托方）法定代表人（或委托代理人）：联系地址：邮政编码：联系电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方拟对以下项目进行工程勘察，为明确双方权利义务，经甲、乙双方友好协商，特签订如下合同：第一条工程勘察内容乙方接受甲方的委托，对甲方提供的工程勘察项目进行勘察，内容包括但不限于：1. 勘察范围：（具体包括哪些内容，比如地质勘察、水文勘察、地形测量等）2. 勘察标准：按照国家有关规定和标准进行勘察，并独立负责出具勘察报告。
第二条工程勘察期限本合同自双方签字盖章之日起生效，工程勘察期限为______个月（具体的期限根据实际情况填写）。
如工程勘察期限届满后，甲方需要延长勘察期限，需提前书面通知乙方，并经双方协商确定。
第三条工程勘察报酬1. 甲方应按照本合同规定的工程勘察内容和标准支付工程勘察费用给乙方。
2. 工程勘察费用为_______（具体数额填写）。
第四条工程勘察报告1. 乙方应在工程勘察结束后______个工作日内向甲方提交工程勘察报告。
2. 工程勘察报告应包括勘察对象、勘察方法、勘察结果等内容，应真实、准确。
3. 如甲方对工程勘察报告有异议，应在收到报告后______个工作日内提出，并乙方在______个工作日内进行整改。
第五条其他约定事项1. 除本合同约定事项外，其他未尽事宜均由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第六条合同变更和解除1. 双方可协商变更本合同的某些内容，并需以书面形式作出确认。
2. 若因不可抗力等不可预见的情况导致无法履行本合同，双方可协商解除合同，并遵守解除合同的程序。
第七条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（委托方）：__________________（盖章）日期：年月日乙方（受托方）：__________________（盖章）日期：年月日以上为《工程勘察合同书模板一》，甲、乙双方应严格按照合同约定履行各项义务，确保工程勘察顺利进行并取得满意的结果。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察合同模板经典版6篇
建设工程勘察合同模板经典版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同模板甲方（委托人）：地址：联系人：电话：乙方（承包人）：地址：联系人：电话：鉴于甲方拟对下列工程进行勘察，乙方愿意承担该工程的勘察工作，为明确双方权利和义务，双方经友好协商，达成如下协议。
一、项目名称：二、项目地点：三、工程内容及范围：四、勘察费用及支付方式：1. 总价：2. 付款方式：五、服务标准：1. 开工时间：2. 完工时间：3. 勘察报告提交时间：4. 勘察报告内容要求：5. 勘察工作过程中，如发现工程问题需要变更，应及时协商解决。
六、保密条款：在勘察工作中，乙方应保密相关资料，未经甲方允许，不得向第三方透露或提供。
七、违约责任：1. 如乙方违反合同内容，导致勘察工作无法正常进行，应承担相应责任。
2. 如甲方违反合同内容，导致乙方无法按时完成工作，甲方应支付相应违约金。
八、纠纷解决：本合同履行过程中如有任何纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，提交相关部门仲裁。
九、其他约定事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至勘察工作结束。
甲方（盖章）: 乙方（盖章）:签订日期：签订日期：以上为建设工程勘察合同模板，具体合同内容需根据实际情况进行修改，以确保合同的准确性和完整性。
建议双方在签订合同前，仔细阅读并确认各项条款，保证双方权益。
祝双方合作顺利，工程顺利完成！篇2建设工程勘察合同甲方（简称甲方）：_______________公司乙方（简称乙方）：_________________有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务的事宜，达成如下协议：一、勘察服务的内容和范围1. 乙方承诺为甲方提供全面的建设工程勘察服务，包括但不限于土质勘测、地质勘察、水文勘察、测绘、设计等相关服务。
2. 勘察服务的范围以甲方提供的项目要求为准，并应按照国家相关标准和规范执行。
工程勘察合同范本5篇
工程勘察合同范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着诚实守信、公平公正的原则，为确保工程勘察的质量和进度，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程范围：[工程范围描述]（包括但不限于地质勘察、地形测量等）二、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲、乙双方在工程勘察过程中的权利和义务。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，确保工程顺利进行。
工作内容包括但不限于：现场勘察、地质勘探、数据分析、编制勘察报告等。
三、合同期限及进度安排1. 合同签订后，乙方应在接到甲方通知后XX日内进场勘察。
2. 勘察周期：自合同签订之日起XX个月内完成全部勘察工作。
3. 进度安排：乙方应按照甲方的工程进度要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，应及时与甲方沟通。
四、费用及支付方式1. 工程勘察费用：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方在合同签订后XX日内支付乙方总费用的XX%作为预付款；乙方完成勘察任务并提交勘察报告后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权延迟支付费用。
五、质量要求及验收标准1. 乙方提供的勘察资料必须真实、准确，满足国家和地方相关规范和要求。
2. 甲方在工程竣工后有权对乙方提供的勘察资料进行验收。
如验收不合格，乙方需承担违约责任并承担由此产生的所有费用。
3. 验收标准：按照国家和地方相关工程勘察规范和要求执行。
六、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容及相关技术资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 本工程勘察成果的知识产权归甲方所有，乙方享有署名权。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，未经甲方同意，不得用于其他用途。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此产生的所有损失。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条合同目的及工程概况1.1 本合同的目的是明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察的质量、进度和安全。
1.2 工程概况：[具体工程概况]。
第二条勘察范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
2.2 勘察内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况调查等。
第三条勘察周期及进度3.1 乙方应根据甲方的工期要求，制定合理的勘察计划，并按计划进行勘察工作。
3.2 勘察周期为本合同签订之日起至勘察成果交付甲方止，具体日期根据实际情况确定。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
4.2 甲方应按以下方式支付乙方勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总价的XX%作为预付款；（2）勘察工作完成并交付成果后，甲方支付余款。
第五条质量要求及验收标准5.1 乙方应确保勘察成果真实、准确，符合相关国家规范和行业标准。
5.2 甲方有权对乙方的勘察成果进行验收，验收标准按国家相关规范和本合同约定的标准执行。
第六条双方权利义务6.1 甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行勘察工作；（2）甲方有义务按照合同约定支付乙方勘察费用；（3）甲方有义务提供乙方勘察所需的相关资料。
6.2 乙方的权利义务：（1）乙方有权获得甲方支付的勘察费用；（2）乙方应按照合同约定进行勘察工作，确保勘察成果的质量；（3）乙方应对勘察成果负责，确保其真实、准确。
工程勘察设计合同范本5篇
工程勘察设计合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程勘察设计的实际情况，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计达成以下协议：一、工程概况及勘察设计内容（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）勘察设计内容：包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程设计等。
具体详见附件一《勘察设计任务清单》。
二、合同工期与进度安排（一）合同工期：本工程勘察设计的总工期为______天，自本合同签订之日起计算。
（二）进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的勘察设计方案和进度计划，确保按时按质完成勘察设计任务。
三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用明细详见附件二《费用明细表》。
（二）支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方勘察设计的费用：合同签订后______天内支付定金；勘察设计工作完成并经甲方验收合格后______天内支付余款。
四、质量要求与标准（一）乙方应按照国家和行业的相关规定、规范进行勘察设计，确保勘察设计的质量。
（二）甲方对乙方提交的勘察设计成果进行验收，如有不符合要求的，乙方应按要求进行修正并承担相应责任。
五、知识产权及保密条款（一）乙方在本合同履行过程中形成的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
（二）甲乙双方应对涉及本工程的勘察设计信息予以保密，未经对方同意，不得泄露。
六、违约责任及赔偿损失（一）甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
（二）因乙方原因未能按时完成勘察设计任务的，每延误一天，应向甲方支付违约金______元。
工程勘察合同范本(5篇)
工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
工程勘察设计合同范本7篇
工程勘察设计合同范本7篇篇1甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计文件规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本工程勘察设计事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________二、服务范围与内容1. 乙方承担本工程的勘察设计工作，包括地质勘察、工程测量、规划设计及施工图设计等内容。
2. 乙方应根据甲方的需求，进行现场勘察，编制勘察报告，并提供相关建议。
3. 乙方应按照相关规定，编制详细的设计方案及施工图，确保工程安全、经济、适用。
三、双方职责与义务1. 甲方职责：（1）甲方应向乙方提供工程的相关资料，确保资料的真实性和完整性。
（2）甲方应按时支付乙方的勘察设计费用。
（3）甲方有权对乙方的勘察设计方案提出合理建议和要求。
2. 乙方义务：（1）乙方应按时进行现场勘察，编制勘察报告。
（2）乙方应根据甲方的需求，按时提交设计方案及施工图。
（3）乙方应对其提供的勘察报告和设计成果负责，确保工程安全、经济、适用。
（4）乙方应对甲方提出的问题和建议进行及时回复和修改。
四、合同金额及支付方式1. 本工程勘察设计费用总额为人民币________元整（￥________元）。
2. 甲方应在合同签订后____日内支付乙方____%的费用作为预付款。
3. 乙方提交初步设计方案后，甲方支付____%的费用。
4. 乙方提交施工图设计后，甲方支付剩余____%的费用。
5. 支付方式：________（如银行转账、现金等）。
五、合同履行期限1. 乙方应在合同签订后____日内完成现场勘察并提交勘察报告。
2. 乙方应在现场勘察完成后____日内提交初步设计方案。
3. 乙方应在初步设计方案确认后____日内提交施工图设计。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
工程勘察合同样本6篇
工程勘察合同样本6篇篇1合同编号：XXX-XXXX甲方（委托人）：____________________公司名称：_________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________乙方（勘察人）：____________________公司名称：_________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________鉴于甲方需要就工程勘察事宜委托乙方进行勘察工作，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。
一、工程概况及勘察范围1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 勘察范围：包括地质勘察、地形测量等工程勘察相关工作。
二、勘察任务及要求1. 乙方应按照甲方的要求，提供详尽的工程勘察资料，包括但不限于地质报告、地形图等。
2. 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性。
3. 乙方应对勘察结果负责，确保勘察数据真实可靠，并对因勘察数据失真导致的工程损失承担相应责任。
三、勘察期限1. 勘察工作自本合同签订之日起计算，期限为____天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按时完成，乙方应及时通知甲方，并共同协商确定新的勘察期限。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付工程勘察费用，具体金额根据工程勘察的实际情况和双方约定确定。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方总费用的____%作为预付款。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
工程勘察合同样本6篇
工程勘察合同样本6篇篇1工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（勘察方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行某工程勘察项目，为了顺利完成该工程的勘察工作并维护双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务描述甲方委托乙方就（工程名称）项目进行勘察，具体任务为：（详细描述勘察的具体内容和范围）第二条工作期限乙方接到委托后应在（具体时间）内完成勘察任务，并在规定时间内提交勘察报告。
第三条报酬及支付方式1. 甲方应支付给乙方的勘察费用为人民币（具体金额）元。
2. 甲方应在勘察合同签订后的（具体时间）内支付此费用，支付方式为（具体支付方式）。
第四条保密条款1. 双方应保守涉及此次勘察项目的商业机密和技术机密。
2. 未经双方同意，任何一方不得将与此次勘察项目有关的信息透露给第三方。
第五条违约责任1. 若因乙方原因导致勘察任务不能按时完成，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若因甲方原因导致勘察任务不能按时完成，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字或盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：签订日期：本合同经双方签字或盖章后即成立，并对双方具有法律约束力。
愿双方遵守合同内容，共同完成工程勘察任务。
篇2工程勘察合同样本甲方：（委托方全称）_________ 乙方：（承包方全称）_________鉴于甲方欲对_________项目进行勘察，并认为乙方具备进行该项目勘察的能力和资质，双方经友好协商，达成如下合同：第一条工程勘察的内容和范围1.1 乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察，并提供相关的勘察成果及报告。
1.2 勘察内容包括但不限于：地形地貌勘察、地质勘察、水文勘察、气象勘察、环境勘察等。
有关建设工程勘察合同范本3篇
有关建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（委托人）：______________________乙方（勘察人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方为甲方提供建设工程勘察服务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程规模：______________________二、勘察范围和要求1. 勘察范围：本次勘察包括工程测量、地质勘察等。
具体工作内容包括但不限于地形测量、地质勘探、地下水状况分析、地质报告编制等。
2. 勘察要求：乙方应按照甲方的要求，遵循国家相关技术标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据的真实性和准确性。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币（大写）______________________元整（￥________元）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的____%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交初步成果后，甲方支付总金额的____%；（3）最终验收合格后，甲方支付剩余款项。
四、履行期限和进度安排1. 本合同的履行期限为自合同签订之日起至工程勘察工作完成并验收合格之日止。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在勘察过程中收集到的涉及甲方的数据、资料等，应妥善保管，未经甲方同意，不得擅自公开或用于其他用途。
六、成果交付与验收1. 乙方应按照合同约定向甲方交付勘察成果，包括但不限于地质报告、测量数据等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程勘察合同正式模版
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-029964
工程勘察合同正式模版
发包方：____________________
承包方：____________________
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条
工程名称__________________;
工程地点__________________;
工程规模__________________;
工程投资__________________。
第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后____天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在____天内一次结清(或订为分若干次结清)。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。
本工程的勘察费为____________元，估算设计费为
____________元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承
包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在20________年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和
修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商(另附协议)。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应
另行增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向____________经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列____________项条款(没有增补以“空白”记入)。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本____份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方(盖章)：________承包方(盖章)：________鉴(公)证意见：________
地址：____________地址：____________经办人：________
法定代表人(签名)：____法定代表人(签名)：____鉴(公)证机关(章)：____
委托代理人(签名)：______委托代理人(签名)：________
开户银行：________开户银行：________
帐号：____________帐号：____________
电话：____________电话：____________
电挂：____________电挂：____________
邮政编码：________邮政编码：________
签约时间：________年____月____日
签约地点：__________
有效期限：________年____月____日至________年____月____日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。