基坑护壁劳务分包合同
基坑支护工程劳务分包(合同)范本
基坑支护工程劳务分包合同范本甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]一、总则本合同由甲乙双方在平等自愿的基础上订立，并同意遵守合同约定事项。
为确保双方的合法权益，特订立本劳务分包合同。
二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[基坑支护工程规模]4.工程期限：[工程开始日期] 至 [工程结束日期]三、分包工作内容1.分包工作内容：乙方承包在工程地点进行基坑支护工程，包括但不限于：–基坑开挖；–基坑支护结构施工；–地下水处理；–基坑回填等工作。
2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行工作，并保证施工质量符合相关法规和标准。
四、工程价格和付款方式1.分包价格：[工程总价格]（大写：[工程总价格大写]）。
2.付款方式：甲方按照方式支付分包款项：–第一阶段：工程开始时支付[首付款金额]的[比例]；–第二阶段：乙方完成工程进度的[比例]时支付[进度款金额]；–第三阶段：工程完工验收之后支付[尾款金额]。
五、工期和延期1.乙方应按照约定的工期完成工程，并在工程结束日期前移交甲方。
2.若因甲方原因导致工期延长，甲方应书面通知乙方，并乙方同意延长工期，延期天数双方另行协商确定。
六、质量保证和维修1.乙方提供的工程质量保证期为[质保期]，自工程完工验收之日起计算。
2.在质保期内，如出现因乙方施工质量导致的问题，乙方应负责免费维修。
3.质保期结束后，如因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应负责赔偿。
七、违约责任1.如任何一方违反本合同约定的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2.若因一方原因导致工程无法按时进行或，对方有权解除合同，并要求违约方承担相关赔偿责任。
八、保密条款1.甲乙双方应对本合同所涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
2.未经一方同意，另一方不得向任何第三方透露或使用该等信息，但法律另有规定的除外。
九、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2023基坑支护劳务分包合同正规范本(通用版)[1]
![2023基坑支护劳务分包合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/12c5726b0166f5335a8102d276a20029bd646330.png)
基坑支护劳务分包合同合同背景本合同由甲方（委托人）与乙方（承包人）共同订立，旨在规定双方在基坑支护劳务分包方面的权利和义务，确保工作顺利进行。
一、合同目的1.甲方委托乙方进行基坑支护工程的劳务分包，乙方承担完成相关工作的责任。
2.双方遵守合同约定，保证工程按时、按质量要求完成。
二、工程内容1.乙方负责根据甲方提供的施工图纸和设计要求，进行基坑支护工程。
2.工程包括但不限于基坑开挖、支护结构搭设、支撑体系安装、排水处理等。
三、工期和工程进度1.工程的具体工期是根据双方协商确定的，乙方应在约定的工期内完成工程。
2.如乙方无法按时完成工程，应提前7个工作日向甲方提出变更工期的申请，并获得甲方书面同意。
四、支付方式1.甲方按照工程进度和成果支付劳务费用。
2.乙方应及时向甲方提交工程进度报告，甲方在验收合格后支付相应的劳务费用。
五、保证金1.乙方应向甲方支付一定金额的保证金，以确保合同的履行和工程质量。
2.若乙方在工程过程中发生违约行为，甲方有权扣除部分或全部保证金。
六、质量保证1.乙方承诺工程质量符合国家相关标准和要求。
2.对于乙方施工不合格的部分，甲方有权要求乙方及时整改，并有权扣除相应费用。
七、安全责任1.双方共同遵守国家的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2.若发生人身伤害或财产损失的事故，双方将根据责任比例承担相应的赔偿责任。
八、保密协议双方同意在合同期内和解约后保守对方提供的技术、商业、财务等相关信息，并严禁向第三方透露。
九、违约责任1.若任一方违反了合同中的协议，应向对方支付违约金。
2.如果违约方严重违约致使合同无法履行，守约方有权解除合同并要求赔偿损失。
十、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
十一、其他事项1.本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同的任何修改或补充应以书面形式进行。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效，并在项目完工后终止。
基坑支护分包劳务合同(2024精)
基坑支护分包劳务合同一、合同背景该合同是由甲方（施工总承包方）与乙方（基坑支护分包方）签订的，用于明确双方在基坑支护工程中的权利、义务和责任，并建立相互合作的关系。
二、合同目的该合同的目的是确立甲乙双方在基坑支护分包劳务上的工作范围、工作内容、工期、报酬等关键要素，以便双方能够顺利开展合作并达到预期效果。
三、合同内容1. 工作范围甲方要求乙方对基坑支护工程进行分包劳务，包括但不限于基坑挖掘、支护材料的安装、支撑架的搭建等工作。
2. 工作内容甲方要求乙方根据相关图纸和设计要求，按照合同约定的工艺标准、施工方法和安全规范进行基坑支护工程的施工。
3. 工作标准乙方在进行基坑支护工程分包劳务时，需严格按照相关法律法规、行业标准和技术规范进行操作，确保施工质量和安全。
4. 工作期限甲乙双方约定的基坑支护分包劳务工期为天/月，具体工期根据项目进展情况而定，双方应根据实际情况进行调整。
5. 工作报酬乙方将根据实际工作量和工作质量，按照合同约定的单价进行结算。
甲方将在每月月初向乙方支付上月工作报酬的80%，余款将在乙方完成本次合同后15个工作日内结算完毕。
6. 质量保证乙方承诺在工程施工过程中，保证施工质量符合相关要求，并承担由于质量问题引起的修复费用。
7. 安全保障乙方需严格遵守现场安全操作规程，确保工人安全、设备安全和施工过程中的危险源排除，同时负责对工人进行安全教育培训。
在合同履行期间，若有任何需要变更的事项，双方需经协商一致后，签订书面变更协议。
若双方无法协商一致，任何一方均有权解除本合同。
9. 争议解决本合同的争议如无法通过协商解决，可上报至甲方所在地的人民法院解决。
四、其他条款1. 终止合同本合同经双方签字确认后生效，一方提前通知对方三十天，或者依法解散、撤销或宣告破产，或依法被收回、接管，则合同终止。
2. 合同补充协议本合同的补充协议、附件和附属文件，具有本合同同等的效力，为本合同的组成部分。
3. 违约责任一方违反本合同的任何条款，应向对方支付相应的违约金，并承担由此产生的损失。
基坑护坡劳务分包合同
基坑护坡劳务分包合同第一章总则。
第1条合同名称。
本合同为基坑护坡劳务分包合同。
第2条合同标的。
发包方委托分包方承担项目一期工程基坑护坡（详见附件1）的劳务分包工作。
第3条合同金额。
本合同工程总造价为人民币元（大写，元）。
第二章分包内容。
第4条分包范围。
分包方负责基坑护坡工程范围内的以下劳务工作：1. 基坑开挖；2. 护坡土方挖填；3. 护坡砌体施工；4. 护坡排水设施安装；5. 护坡绿化养护。
第5条分包方式。
分包方采用自备劳动力及设备方式承包本合同工程。
第6条分包工期。
本合同工期为个日历日，自年月日开工，至年月日竣工。
第三章双方的权利和义务。
第7条发包方的权利和义务。
1. 提供施工图纸、技术规范、材料规范；2. 负责工程质量验收；3. 负责支付工程款；4. 协调与其他分包方的配合；5. 提供必要的施工场地和辅助设施。
第8条分包方的权利和义务。
1. 按照合同约定组织劳动力和设备进场施工；2. 遵守国家有关法律法规、安全生产规定；3. 保证工程质量，承担保修责任；4. 自行租赁必要的施工设备；5. 自行解决施工所需的材料；6. 维护施工现场环境卫生，做好安全防护措施。
第四章工程质量。
第9条工程质量标准。
本合同工程质量应达到验收标准。
第10条工程质量保修。
分包方对本合同工程质量保修期为年。
第11条质量责任划分。
因分包方原因造成的工程质量问题，由分包方承担责任；因发包方原因造成的工程质量问题，由发包方承担责任。
第五章工程款结算。
第12条工程款支付方式。
工程款采用按工程量或合同约定方式支付。
第13条工程款支付进度。
1. 工程开工前，发包方支付工程总额的%作为预付款；2. 分包方完成%工程量后，发包方支付工程总额的%；3. 分包方完成%工程量后，发包方支付工程总额的%；4. 分包方完成%工程量后，发包方支付工程总额的%；5. 分包方完成全部工程并验收合格后，发包方支付工程总额剩余款项。
第14条工程款结算方式。
基坑支护工程劳务分包合同
基坑支护工程劳务分包合同一、合同编号及工程名称本合同编号为：[合同编号]。
工程名称为[工程名称]，位于[具体地点]。
二、工程概况本工程为基坑支护工程，主要内容包括但不限于土方开挖、支护结构施工、临时支撑安装等。
三、分包范围承包方将基坑支护工程中的劳务作业分包给分包方，具体包括：1. 土方开挖及运输；2. 支护结构的施工作业；3. 临时支撑的安装与拆除；4. 其他双方约定的劳务作业。
四、合同价款1. 本工程劳务分包合同总价为[合同总价]元。
2. 劳务费用的支付方式为[支付方式]。
五、工程质量要求1. 分包方应严格按照国家及地方相关工程质量标准和规范进行施工。
2. 分包方应对施工过程中的质量负责，并接受承包方的监督和检查。
六、安全生产与文明施工1. 分包方应遵守安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 分包方应采取有效措施，保证施工现场的整洁和文明施工。
七、工程进度1. 分包方应根据承包方提供的工程进度计划，合理安排施工作业。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商解决。
八、合同变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
2. 因重大设计变更或政策调整等原因，确需变更或解除合同的，双方应协商一致。
九、违约责任1. 如分包方未按合同约定完成劳务作业，应承担违约责任。
2. 如承包方未按合同约定支付劳务费用，应承担违约责任。
十、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交[约定的仲裁机构或法院]解决。
十一、其他约定[双方根据具体情况约定的其他条款]。
十二、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
承包方（盖章）：____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日分包方（盖章）：____________________授权代表（签字）：_________________日期：____年____月____日[注：以上内容为示例文本，具体合同内容应根据实际情况制定。
通用范文(正式版)基坑支护工程劳务分包合同范本
基坑支护工程劳务分包合同范本一、合同背景本合同由甲方（简称“总包方”）与乙方（简称“分包方”）签订，旨在明确双方在基坑支护工程劳务分包方面的权利和义务。
二、合同条款1. 项目名称本合同所涉及的项目为：【项目名称】。
2. 工程内容（1）基坑支护工程范围：【详细描述基坑支护工程的范围和内容】。
（2）分包方的具体工作职责：【明确分包方在基坑支护工程中的具体工作职责和任务】。
3. 合同期限本合同的工期为【工期长度】，自合同生效之日起计算。
4. 劳务分包费用（1）总包方向分包方支付的劳务分包费用为：【金额】。
（2）费用支付方式：【详细描述费用支付方式和支付时间节点】。
5. 分包方责任和义务（1）分包方应严格按照总包方的设计要求和施工规范进行基坑支护工程，并承担施工中出现的风险和责任。
（2）分包方应保证工程的质量和安全，并按时完成工程任务。
（3）分包方应负责组织施工人员和所需的施工设备及材料，确保施工进度和效果。
（4）分包方应按照合同约定向总包方提供所有需要的工程文件和技术资料。
6. 总包方责任和义务（1）总包方应提供工程设计图纸和详细施工要求，确保基坑支护工程的顺利进行。
（2）总包方应对分包方进行必要的技术指导和培训，并解答分包方在施工过程中的技术问题。
（3）总包方应支付劳务分包费用，并按时提供所需的施工资金和物资。
（4）总包方应根据施工进度进行工程验收，并支付相应的款项。
7. 变更和解除合同（1）如若双方在履行合同过程中，发生需要变更工程内容或合同金额的情况，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
（2）如若因不可抗力等不可预见的情况导致合同无法继续履行，双方可以协商解除合同，并互不承担违约责任。
8. 违约责任（1）如一方未履行合同约定的义务，应承担相应的赔偿责任。
（2）未按时支付劳务分包费用的一方，应按照延迟支付金额计算一定的违约金。
9. 争议解决合同履行中发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院进行诉讼解决。
基坑支护工程劳务分包合同
基坑支护工程劳务分包合同甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]鉴于甲方需要进行基坑支护工程，乙方具备相应的劳务分包资质，经双方协商一致，特订立本劳务分包合同，以明确双方的权利和义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[具体工程内容]1.4 工程量：[具体工程量]1.5 工程期限：自[开工日期]至[竣工日期]第二条劳务分包范围2.1 乙方负责[具体劳务分包范围]。
2.2 乙方应按照甲方的要求和工程进度计划，完成相应的劳务工作。
第三条劳务费用及支付方式3.1 劳务费用：[具体劳务费用金额]。
3.2 支付方式：甲方按照以下方式支付乙方劳务费用：3.2.1 预付款：合同签订后[具体天数]内支付[预付款比例]%。
3.2.2 进度款：根据工程进度，按[具体比例]支付。
3.2.3 竣工验收合格后，支付至劳务费用的[具体比例]%。
3.2.4 质保金：剩余[质保金比例]%作为质保金，质保期满后支付。
第四条质量要求4.1 乙方应保证劳务工作的质量符合国家及行业标准。
4.2 乙方应接受甲方的质量监督和检查。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守安全生产的法律法规和甲方的安全生产管理制度。
5.2 乙方应负责其工作人员的安全生产培训。
第六条工程变更6.1 如因甲方原因需要变更工程内容或工程量，双方应协商一致，并签订补充协议。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：[甲方全称]授权代表（签字）：[代表姓名]日期：[签订日期]乙方（盖章）：[乙方全称]授权代表（签字）：[代表姓名]日期：[签订日期][注：以上内容为示例文本，具体合同应根据实际情况制定，并且需要双方协商一致后签订。
基坑围护劳务分包合同
基坑围护劳务分包合同甲方（发包方）：__________乙方（分包方）：__________鉴于甲方需进行基坑围护工程，乙方具有相应的劳务分包资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承担甲方基坑围护工程劳务分包事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程内容：基坑围护工程，包括但不限于土方开挖、支护结构施工等。
4. 工程量：具体工程量以甲方提供的工程量清单为准。
第二条分包范围乙方负责的劳务分包范围包括：1. 土方工程：包括基坑开挖、回填等。
2. 支护工程：包括支护桩、锚杆、支撑系统等施工。
3. 甲方指定的其他与基坑围护相关的劳务工作。
第三条工程质量乙方必须按照国家及地方相关工程质量标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
第四条工程期限1. 开工日期：____________2. 竣工日期：____________3. 总工期：____天。
第五条合同价款1. 分包劳务费用总额为人民币（大写）：____________2. 付款方式：____________3. 付款时间：____________第六条安全与环保乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，执行甲方的安全生产管理制度，确保施工安全，并采取有效措施保护环境。
第七条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：____________2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿返工，并承担由此产生的一切损失。
第八条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定____________第十条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：___________签订日期：____________签订地点：____________（注：以上内容为示例，具体合同内容应根据实际情况由专业法律人士起草。
基坑支护工程分包合同5篇
基坑支护工程分包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方基坑支护工程分包给乙方施工一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________基坑支护工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：基坑支护设计、施工及监测等。
二、工程承包范围及要求乙方承包范围包括基坑支护设计、施工及监测等全部内容。
乙方需按照甲方提供的施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量及安全。
如有设计变更，需经甲方同意并书面确认。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如有特殊情况，需经双方协商，书面确认调整工期。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元整（￥________元）。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点为：工程开工后XX日内支付工程总造价的XX%，工程进行至一半时支付XX%，工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权顺延付款时间。
五、工程质量及验收1. 乙方需严格按照国家相关规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方需自行组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
甲方在收到乙方验收申请后XX日内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方需按照甲方要求整改，并承担整改费用。
六、工程安全1. 乙方在施工过程中需严格遵守安全规定，确保施工现场安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方需承担全部责任。
3. 甲方有权对乙方的安全生产进行监督，发现安全隐患有权要求乙方整改。
七、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
基坑支护工程劳务分包合同
基坑支护工程劳务分包合同甲方：____________________乙方：____________________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：基坑支护工程劳务分包，包括但不限于土方开挖、边坡支护、降水、排水、监测等。
二、合同价款及支付方式2.1合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：￥____________________元。
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）乙方完成工程量50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）乙方完成工程量100%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余10%作为质量保证金，待工程竣工且无质量问题后支付。
三、工期及质量要求3.1工期：自合同签订之日起至____________________年____________________月____________________日止。
3.2质量要求：乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范、设计图纸及甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
四、双方权利和义务4.1甲方权利和义务：（1）负责提供施工图纸、技术资料及施工过程中的技术指导；（2）负责办理相关施工手续，协调施工现场内外部关系；（3）负责提供施工所需的材料、设备、机具等；（4）负责对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查；（5）按时支付合同价款。
4.2乙方权利和义务：（1）严格按照合同约定完成施工任务；（2）自行承担施工过程中的安全责任；（3）负责施工所需的劳务人员、机具、设备等；（4）遵守国家相关法律法规，确保工程质量；（5）接受甲方的监督检查，及时整改存在的问题。
五、违约责任5.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
2023基坑支护分包劳务标准合同
基坑支护分包劳务合同1. 合同双方本合同由双方缔结：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]2. 合同背景甲方为[项目名称]的建设单位，拟将基坑支护工程分包给乙方进行施工。
为明确双方的权益和责任，特订立本合同。
3. 工程内容甲方将基坑支护工程委托乙方进行施工，包括但不限于内容：•基坑的挖掘和清理•基坑支护体系的设计和施工•施工过程中的监督与管理具体的工程范围、进度和要求详见附件《基坑支护工程施工图纸》。
4.1 工期本工程的预计工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
4.2 技术要求乙方在进行基坑支护工程施工时，应符合国家有关法律法规和技术标准的要求，并按照甲方的项目要求进行施工。
4.3 价格与付款乙方将按照方式进行计费和付款：•甲方将根据工程实际完成情况，按照合同价款的80%进行首期付款。
•乙方完成工程后，甲方将对工程质量和验收进行评估，按照合同价款的20%进行尾款支付。
4.4 违约责任双方应按照合同约定履行各自的责任和义务。
如果任何一方未能履行合同的义务，应支付给守约方违约金，并承担由此引起的一切法律责任。
在合同履行期间，双方应对涉及到对方商业秘密或机密信息的知识保密，并不得向他人泄露。
4.6 纠纷解决本合同的履行、解释和争议解决适用法律。
如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交本合同签订地的仲裁机构进行仲裁。
5. 合同生效和终止本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
在合同有效期内，除非出现不可抗力因素，双方不得随意解除合同。
6. 其他事项本合同附件包括但不限于内容：•基坑支护工程施工图纸•甲方提供的工程设计文件•乙方的资质证明文件双方在履行合同过程中出现的任何问题和变更都必须经过双方书面协商并签署补充协议。
甲方代表：签字：_____________________日期：_____________________乙方代表：签字：_____________________日期：_____________________。
基坑支护分包合同模板（精选5篇）
基坑支护分包合同模板（精选5篇）基坑支护分包合同模板篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、和建设工程文件等有关规定，甲方将承建的蜀都惠园工程的基坑支护工程交由乙方承包，承包方式为双包(包工包料)。
为了明确双方的责任、权利、义务。
结合本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守：第一条工程概况1.1工程名称：蜀都惠园1.2建筑面积：178000㎡1.3工程地址：成都市成华区蜀都大道北侧(水碾河路)1.4工程工期：40天1.5质量等级：合格第二条承包范围2.1基坑人工挖孔灌注桩及桩顶连梁2.2基坑土钉墙支护(基坑喷锚支护)2.3降水井施工及降水台班费2.4基壁泄水管制作安装第三条工程承包价款3.1分包工程款价按《四川省建设工程20xx清单计价定额》取费3.2材料价格按施工期间(当月)《工程造价》信息价执行3.3分包工程税金甲方代扣代缴3.4降水台班按甲方与建设单位计取的降水台班为准。
注：①以上单项工程工程量以实际完成量为准，并以甲方收方为结算依据。
②以上综合单价不含工程施工所需的水电费。
第四条分包工程工期4.1工期为40天，开工时间20xx年12月6日，完工时间20xx年1月15日。
4.2因乙方原因造成的工期延误，每延误一天罚款人民币：500.00元。
第五条工程质量要求5.1工程质量等的要求：一次性验收达到国家规范要求的合格标准。
5.2因乙方自行采购的材料(设备)质量原因所造成的分包工程质量不符合验收标准，所发生的一切损失由乙方自行负责，且返工至合格为止，并承担由此造成的一切经济损失。
5.3工程质量检查验收，以施工方案、技术交底、方案变更、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
5.4乙方必须健全质量检查制度，在施工现场设专职质量检查员并做好自检记录，隐藏工程由乙方自检合格后通知甲方、建设、监理检查签字认可方能隐蔽，进入下道工序施工。
基坑支护劳务分包(合同)
基坑支护劳务分包合同1. 合同背景本次合同由甲方（委托方）与乙方（承包方）签订，旨在规定双方在基坑支护劳务分包方面的权益、责任和义务，确保双方的合作顺利进行。
2. 合同条款2.1 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在基坑支护劳务分包方面的合作内容，确保工程质量、安全和进度的达成。
2.2 合同范围本合同的合作内容包括但不限于：•基坑支护设计与施工•承包方提供劳务和施工设备•工程管理和质量监督•安全生产保障本合同有效期为自签订之日起至工程竣工验收合格之日。
2.4 劳务分包费用乙方承担基坑支护劳务分包的全部费用，并按照双方约定的支付方式和时间节点进行支付。
2.5 施工规范和质量保证乙方应按照国家相关规范和标准进行基坑支护工程的设计和施工，并保证工程质量符合要求。
如因乙方设计或施工不符合要求导致工程质量问题，乙方将承担相应的责任和损失。
2.6 安全生产甲方和乙方对工程安全负有共同责任。
甲方应提供相应的安全生产条件和保障措施，乙方应严格按照相关法律法规和安全操作规程进行施工，确保施工过程中的人员安全。
2.7 合同变更任何一方都不能单方面变更合同内容，如有需要变更合同内容，必须经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
情况下，本合同可被解除：•双方协商一致解除•一方违反合同内容且经过书面催告后仍未改正•不可抗力事件导致合同无法履行3. 合同执行3.1 合同履行双方应按照合同约定的内容和要求进行合作并履行各自的责任和义务。
如因一方未能履行合同约定导致影响工程进度或质量，需承担相应责任和损失。
3.2 进度和质量管理甲方有权对乙方进行进度和质量的监督和检查，乙方应积极配合并提供必要的文件和信息。
3.3 付款方式和发票乙方按照合同约定的时间节点提供相应的劳务分包费用发票，并以双方约定的方式进行付款。
3.4 保密规定双方应对合同内容和商业秘密予以保密，并在合同解除或终止后继续履行保密义务。
4. 争议解决本合同的解释和执行均适用的相关法律法规。
基坑支护专业分包劳务合同
甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于：甲方拟在[具体地点]进行[具体工程名称]的施工，需要乙方进行基坑支护专业分包劳务工作。
为明确双方的权利义务，确保工程质量和安全，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体地点]1.3 工程内容：包括但不限于基坑边坡支护、锚杆施工、土钉施工、喷射混凝土施工、泄水孔（管）施工等。
1.4 工程量：[具体工程量]1.5 施工工期：[具体工期]第二条劳务分包范围2.1 乙方负责上述工程内容的施工，包括但不限于：（1）基坑边坡支护结构的设计、施工、验收；（2）锚杆、土钉的钻孔、锚固；（3）喷射混凝土的施工；（4）泄水孔（管）的施工；（5）现场安全防护、文明施工等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量、安全和工期。
第三条承包方式3.1 本合同采用劳务分包方式，乙方负责上述工程内容的施工，甲方负责提供施工图纸、技术规范、施工组织设计等资料。
3.2 乙方应自行承担施工过程中所需的人工、材料、设备、机具等费用。
第四条合同价款及支付方式4.1 合同价款：[具体金额]，大写：[大写金额]。
4.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方提交相关资质、证件等，甲方支付合同价款的[百分比]%作为预付款；（2）工程完工并验收合格后，甲方支付合同价款的[百分比]%；（3）工程保修期满后，甲方支付合同价款的[百分比]%。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照国家有关工程质量标准、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
5.2 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
第六条工期要求6.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
6.2 因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的[百分比]%作为违约金。
第七条安全生产7.1 乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工安全。
基坑支护工程劳务分包(合同)范本-2024
基坑支护工程劳务分包（合同）范本甲方（承包方）：________________乙方（分包方）：________________一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：基坑支护工程劳务分包，包括但不限于：土方开挖、护坡、降水、支撑体系施工等。
二、合同工期2.1工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、合同价款及支付方式3.1合同价款：人民币（大写）：________________元整（小写）：￥________________元。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的20%作为预付款；（2）进度款：乙方完成合同约定的工程量后，甲方按月支付乙方已完成工程量的80%；（3）结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。
四、双方权利与义务4.1甲方权利与义务：（1）负责提供施工图纸、技术规范及施工方案；（2）负责提供施工所需的材料、设备；（3）负责协调现场施工环境，确保乙方正常施工；（4）负责对乙方施工质量进行监督检查，并提出整改要求；（5）按合同约定支付合同价款。
4.2乙方权利与义务：（1）严格按照施工图纸、技术规范及施工方案进行施工；（2）负责组织施工所需的劳务人员，并对其进行安全教育和技能培训；（3）负责施工所需的材料、设备的保管和使用；（4）确保施工质量，接受甲方的监督检查，并按照要求进行整改；（5）按合同约定完成工程量，并提交相关资料。
五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
5.2甲方未按合同约定支付合同价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
5.3乙方未按合同约定完成工程量或施工质量不合格的，甲方有权要求乙方进行整改，并支付逾期整改的违约金。
基坑支护劳务分包合同
基坑支护劳务分包合同甲方（以下简称“分包人”）：乙方（以下简称“承包人”）：鉴于分包人具备相应的资质和能力，愿意将其拥有的基坑支护劳务分包给承包人，并且承包人愿意接受分包人的分包，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条合同标的分包人同意将其拥有的基坑支护劳务分包给承包人，包括但不限于基坑支护的设计、施工、监督、维护等工作。
第二条合同价格1. 双方确认，分包工作的总金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 上述金额包括但不限于分包人完成分包工作所需的一切费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费、税费等。
第三条分包工作的实施1. 分包人应按照合同约定，及时、高效、保质地完成分包工作。
2. 承包人应提供分包人完成分包工作所需的工作场地、设施、资料等，并保证其真实、准确、完整。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应按照合同约定，及时支付分包工作款项。
2. 甲方应协助乙方进行现场管理，确保分包工作的顺利进行。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定，完成分包工作，并保证分包工作的质量、安全。
2. 乙方应遵守现场管理制度，服从甲方及现场管理人员的管理。
第六条赔偿方式和免责条件1. 乙方未按照合同约定完成分包工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的标准为分包工作总金额的【】%。
2. 因乙方原因导致分包工作出现质量问题、安全事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 甲方未按照合同约定支付款项的，乙方有权拒绝继续履行合同。
第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同的终止和解除1. 双方同意，提前终止或解除本合同的，应书面通知对方。
2. 合同终止或解除后，乙方应立即停止分包工作，并按照甲方的要求撤出工作场地。
第九条其他1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
基坑围护劳务分包合同
甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方与乙方就基坑围护工程劳务分包事宜达成一致，特订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：[具体工程名称]1.2 工程地点：[具体工程地点]1.3 工程内容：包括但不限于基坑围护、支撑结构施工、基坑降水、土方开挖、回填等。
1.4 工程规模：[具体工程规模]1.5 工程工期：[具体工程工期]二、劳务分包范围及内容2.1 乙方负责上述工程中基坑围护劳务施工部分，具体包括：（1）基坑围护结构的施工，包括但不限于支护桩、锚杆、土钉墙等；（2）基坑降水及排水系统的施工；（3）土方开挖、运输及回填；（4）甲方要求的其他相关劳务工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸、施工方案及规范要求，完成上述劳务分包范围内的各项工作。
三、承包方式及合同价款3.1 承包方式：劳务分包3.2 合同价款：人民币[金额]元整（大写：[大写金额]元整），包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等。
四、工程量及结算方式4.1 工程量计算：乙方应按照甲方提供的工程量清单及实际完成情况，计算实际工程量。
4.2 结算方式：按月结算，甲方在每月月底前支付乙方上个月实际完成工程量的80%作为进度款，剩余20%作为质保金，在工程验收合格后支付。
五、工程质量及验收5.1 乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量符合合同约定及设计要求。
5.2 工程验收：甲方将组织有关单位对乙方完成的工程进行验收，验收合格后，乙方将按照合同约定进行结算。
六、安全生产及文明施工6.1 乙方应严格按照国家及地方有关安全生产法律法规和规定，建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。
6.2 乙方应严格遵守国家及地方有关文明施工的规定，确保施工现场整洁、文明。
七、违约责任7.1 甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。
基坑护壁劳务分包合同
合同编号肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段）劳务分包合同甲方：四川煤矿建设工程有限公司乙方：签订日期：年月日肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段）劳务分包合同甲方：四川煤矿建设工程有限公司乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段）劳务分包事项协商一致，为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵照执行。
一、工程概况：1.1工程名称：肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段）。
1.2工程地点：成都市高新区新乐路新北农贸市场旁。
二、承包方式：基坑喷锚支护施工（网喷、素喷、锚喷）部分的劳务分包。
具体工作内容详见附件。
三、分包工程范围及内容：3.1 工程分包范围包含甲方提供的经相关部门审核通过的基坑支护设计施工图所载的基坑支护锚索部分的劳务工作内容。
3.2合同范围内所需的人工、机械、辅材费，主材由甲方提供(钢筋、砂、水泥）。
3.3本基坑支护工程合同范围内所需的机械及工器具（包含但不限于：喷锚机、引孔钻机、空压机、钢筋裁切机、钢筋调直机、电焊机、三级配电箱及三级配电箱以下的电缆电线及其他未列明的小型机具）由乙方负责提供并承担其购买费用及使用过程中的相关费用。
3.4本工程劳务工作中所需的劳动保护和安全防护用品（如：安全帽、安全带、工作服、雨衣、雨鞋、手套及其它相关的防护用品）全部由乙方自己采购并承担费用。
3.5本工程所需的主材采取集中堆放，其余材料采取就近堆放的原则由甲方向乙方提供，在施工场地的二次及多次搬运由乙方负责搬运。
3.7本工程由甲方供应的建筑材料上下车若需乙方配合的，乙方应提供必要的协助，以现场经济签证方式经甲方书面签认后另外计算劳动报酬。
3.8本工程所发生的现场文明施工措施费已包括在乙方劳务分包综合包干单价之中，不再额外计价。
2024基坑支护劳务分包合同范文
2024基坑支护劳务分包合同范文
甲方(承包方):__________
乙方(需求方):__________
鉴于：
甲方具有提供基坑支护劳务的专业能力和经验，乙方需要进行基坑支护工程的施工，双方经友好协商，达成如下协议：
第一章总则
第一条本合同为2024年基坑支护劳务分包合同。
第二条本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
第三条本合同的内容包括但不限于：劳务内容、工作地点、工期、质量要求、支付方式、违约责任等。
第四条本合同自双方签字或盖章之日起生效。
第五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第二章劳务内容
第六条甲方将按照乙方的要求和图纸，提供基坑支护所需的劳务服务。
第三章工作地点和工期
第七条工作地点为__________。
第八条根据工程进度的需要，甲乙双方可以协商调整工期。
在调整工期时，应提前通知对方并取得对方的同意。
第四章质量要求
第九条甲方提供的劳务服务必须符合国家相关标准和乙方的技术要求。
第五章支付方式
第十条乙方应按照以下方式向甲方支付劳务费：_________________。
第六章违约责任
第十一条如果任何一方违反本合同的条款，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七章争议解决
第十二条对于因执行本合同而产生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八章其他
第十三条本合同自双方签字或盖章之日起生效。
本合同未尽事宜，可由双方协商确定。
基坑支护工程分包劳务合同
甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期：年月日鉴于：甲方拟在[工程地点]进行基坑支护工程，为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，甲方同意将基坑支护工程的劳务部分委托乙方承担，乙方愿意接受委托，双方特订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：主要包括基坑边坡锚管、土钉、锚索、边坡钢筋网、喷射砼、泄水孔（管）等支护结构施工，以及必要的现场架体搭设、工人安全作业工具、用品（安全帽、安全带、安全网等）。
1.4 工程规模：[具体工程规模，如面积、长度等]1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关质量标准。
第二条承包方式2.1 本合同采用劳务分包方式，乙方负责完成甲方委托的基坑支护工程劳务部分。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工组织设计要求，确保工程质量、安全、工期及文明施工。
第三条承包范围3.1 乙方应完成基坑设计施工图明确的基坑边坡锚管、土钉、锚索、边坡钢筋网、喷射砼、泄水孔（管）等支护结构施工。
3.2 乙方应提供完成上述工作所需的一切机械（土钉机、潜孔钻、潜孔锤、搅拌机）、其他电动机具工具（包括末机箱）、钻杆钻头、水管、空压机、空压管等。
3.3 乙方应完成上述工作所需的现场架体搭设、工人安全作业工具、用品（安全帽、安全带、安全网等）。
3.4 乙方应完成清包任务所需要的其他一切用具工具，除上述要求外但不限于上述要求的一切必须的清包工作内容（包含现场材料200m内运输）。
第四条工程量及结算4.1 乙方实际实施的分项，甲方施工员按照乙方完成的实际分项工程长度、面积计算乙方完成的工程量。
4.2 合同价款以实际完成工程量及双方约定的单价计算，结算以实际施工工程量为准。
第五条付款方式5.1 甲方应按约定的进度支付工程款，具体付款方式如下：（1）开工前支付合同总价款的30%作为预付款；（2）每完成一定工程量后，甲方根据实际完成的工程量支付相应比例的工程款；（3）工程完工并验收合格后，甲方支付剩余的工程款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段）劳务分包合同甲方：四川煤矿建设工程有限公司—乙方：签订日期：年月日肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工（二标段）劳务分包合同甲方：四川煤矿建设工程有限公司_乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就肖家河、新北片区、新南小区等三个社_____ 区公建配套工程施工（二标段）劳务分包事项协商一致，为明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵照执行。
一、工程概况：1.1工程名称：肖家河、新北片区、新南小区等三个社区公建配套工程施工_____ （二标段）。
1.2工程地点：成都市高新区新乐路新北农贸市场旁。
_二、承包方式：基坑喷锚支护施工（网喷、素喷、锚喷）部分的劳务分包。
具_____ 体工作内容详见附件。
三、分包工程范围及内容：3.1工程分包范围包含甲方提供的经相关部门审核通过的基坑支护设计施工_____ 图所载的基坑支护锚索部分的劳务工作内容。
—3.2合同范围内所需的人工、机械、辅材费，主材由甲方提供—（钢筋、砂、水泥）。
3.3本基坑支护工程合同范围内所需的机械及工器具（包含但不限于：喷锚_____ 机、引孔钻机、空压机、钢筋裁切机、钢筋调直机、电焊机、三级配电箱及三级配电箱以下的电缆电线及其他未列明的小型机具）由乙方负责提供并承担其购买费用及使用过程中的相关费用。
—3.4本工程劳务工作中所需的劳动保护和安全防护用品（如：安全帽、安全_____带、工作服、雨衣、雨鞋、手套及其它相关的防护用品）全部由乙方自己采购并承担费用。
3.5本工程所需的主材采取集中堆放，其余材料采取就近堆放的原则由甲方 _____ 向乙方提供，在施工场地的二次及多次搬运由乙方负责搬运。
3.7本工程由甲方供应的建筑材料上下车若需乙方配合的，乙方应提供必要 _____ 的协助，以现场经济签证方式经甲方书面签认后另外计算劳动报酬。
—3.8本工程所发生的现场文明施工措施费已包括在乙方劳务分包综合包干单 _____ 价之中，不再额外计价。
四、分包工程期限：4.1本工程合同工期以甲方项目部通知为准。
4.2乙方应按时完成本工程内容，因乙方原因每延迟一天，乙方应承担违约金元。
如有非乙方原因造成的工期延误，工期可顺延，发生非乙方原因造成的工期需顺延时，先由乙方提出工期顺延的书面文件，并说明顺延原因经直接责任人认可后最终以甲方相关负责人签字确认手续为准。
五、工程质量标准：5.1按照国家现行的建筑施工及验收规范和建筑工程质量评定标准进行验收，本工程必须达到质量评定一次性验收合格等级。
5.2 由于乙方施工技术问题及责任心不到位等自身原因造成质量问题，返工及材料费用由乙方承担，工期不变，并视情节的轻重，由乙方承担元__/次—的违约金。
5.3 在施工过程中，若因乙方原因（如：乙方不听从甲方管理或擅自偷工减料等）导致已施工的分项工程质量不合格，乙方应赔偿甲方全部的损失并承担________ 元/次—的违约金。
类似的不合格情况再次出现，甲方有权单方解除合同，乙方不得有异议、阻碍闹事，并应按甲方指示立即清退出场、配合办理交接手续。
六、合同价款：6.1本工程暂定合同价为Y元（大写：）。
6.2本合同价采用全费用综合包干单价_方式，具体综合包干单价详见本合同附件。
该综合包干单价包含但不限于乙方承包该工程所发生的全部人工费、机___________ 械、周转材料、辅助材料、工器具、劳动保护和安全防护用品费、夜间施工费、赶工费、冬雨季施工费、二次及多次转运费、保险费、管理费、工人伙食费、利润以及与其相关的所有费用、风险及责任等。
—6.3本合同工程量为暂定量，结算工程量以现场实际收方工程量为准。
七、付款方式：7.1本工程无预付款。
7.2工程竣工验收合格后_15个工作日内甲方向乙方支付至合同结算总价款的_ 95%7.3余结算总价的_5%乍为工程质保金，质保金在质保期满半年且无质量问题_ 后甲方向乙方一次性无息支付，质保期从整体工程竣工验收合格之日起计算。
7.4本工程合同价款不包含税金，乙方不向甲方提供发票。
_八、履约担保：8.1乙方不需向甲方交纳履约保证金。
九、甲方权利和义务：9.1组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行、组织实施施工管理各项工作。
并向乙方提供临时宿舍，超出部分由乙方自行解决。
9.2组织甲供材料及时到场，负责甲供材料的保卫、保管工作。
9.3负责统一制定各项管理目标，落实安全工作、制定各项管理制度，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4统筹安排、协调解决生产、生活、临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5负责与建设单位，监理、设计等有关单位联系，协调现场工作关系。
9.6按时向乙方提供（一套）图纸（或技术指令文件）向乙方下发技术交底及安全技术交底。
9.7 甲方应积极协助乙方处理与本工程相关的配合工作。
9.8 甲方按本合同相关条款实施甲方权利，对乙方的工程质量、进度、施工管理进行监督及管理。
9.9 甲方应及时组织相关人员对乙方完成的工程进行验收。
9.10 按本合同约定按时向乙方支付工程款。
9.11 施工现场管理处理权利：9.11.1 乙方人员不服从甲方管理及生产安排，以其他理由或借口推诿，怠于执行甲方的现场指令，每发生一次按 1000 元处罚乙方。
9.11.2 因乙方原因出现的质量问题按 200 元/ 处处罚乙方，发生一般质量事故，按 500 元/次处罚乙方，发生严重质量事故，根据甲方实际损失加倍处罚乙方。
9.11.3 乙方劳动力不足以支持所负工作面的生产，甲方以口头或书面形式通知乙方增加劳动力，乙方在接通知后两天内劳动力不到位，造成工期延误及其他负面影响，每发生一次，甲方有权对乙方进行 1000 元的处罚，再三催促仍不到位，则乙方无条件退场。
9.11.4 乙方人员作业不戴安全帽，按 50 元/ 人. 次进行处罚，高处作业不系安全带、不穿软底鞋，按 200 元/ 人. 次进行处罚。
十、乙方权利和义务：10.1 组织与管理要求：10.1.1 乙方指派：为工地代表（联系电话：）负责乙方施工现场的全部管理工作，保持与甲方的日常联系，并向甲方提供全部现场施工人员的有关资料，包括所有进场工人的花名册。
乙方应组织高素质的现场管理人员，确保本工程的顺利实施，对于不能满足施工要求的人员，甲方有权随时要求乙方进行调整。
10.1.2 对本劳务合同分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格的熟练工人投入工作，相关管理人员必须具备相应岗位证或执业资格证书，并随时接受甲方检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.1.3 自合同签订之日起七日内向甲方上报施工组织设计，工程人员组织计划，材料计划、设备工器具计划等。
每月 20 日前上报下月月进度计划、人员组织计划和准确详细的已完工程实物量清单等。
每周五上报周进度计划完成情况及下周进度计划。
施工过程中提前10 天上报材料计划。
每周合同签订人（指实际控制人，即“老板”）及施工现场负责人必须参加甲方组织的生产例会。
乙方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向甲方负责。
乙方收到施工图纸以后10 日内必须准确提供大宗材料的总计划。
所报材料计划务必详细、准确，注明使用部位，每周对现场材料至少进行一次全面盘点，做到心中有数，以免因此影响施工。
10.1.4 未经甲方允许不得擅自与建设单位及有关部门建立直接工作关系，但应自觉服从或接受甲方和监理有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理，并自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.1.5 乙方按本合同相关条款实施乙方权利，就本合同约定工程内容在满足甲方的质量和工期要求内自行组织施工及管理。
10.1.6 乙方应严格按照国家相关标准和质量验收规范组织施工，保质、保量、按期完成本工程及缺陷修复。
10.1.7 乙方应满足因工序穿插而提出的调整施工作业计划的要求，当甲方要求抢工或认为乙方现场劳动力不足而应增加劳动力时，乙方应根据甲方要求及时向现场增派劳动力，否则甲方有权直接向现场增派劳动力，并确定新增劳动力的工作部位和价款，所发生的一切费用从乙方结算款中扣除。
乙方应根据甲方要求及时为其他分包单位提供作业面。
保护自己施工范围内的成品和半成品，如造成损坏应无条件修复或赔偿。
10.1.8 乙方应自觉接受和执行甲方企业和现场有关工程管理的规章制度，对所施工的工程严格管理。
施工现场必须按甲方要求布置，作到整齐统一，文明施工。
严格执行成都市建筑市场管理的有关规定。
若乙方在施工进度或质量安全及文明施工方面存在问题，应按甲方要求进行整改，接受甲方给予的经济处罚。
解决不力时甲方有权提出更换乙方相关人员或终止合同，其损失由乙方负责。
若因乙方管理不善致使甲方受到有关行政主管部门的处罚时，其全部后果由乙方承担。
10.1.9 乙方必须加强工程技术管理，合理使用，杜绝出现材料浪费，全面负责工程承包范围内的文明施工、质量管理、安全管理。
施工过程中的卫生清理必须达甲方的要求，工程验收合格后，卫生清理达到验收要求标准，方可转交甲方。
工程竣工验收前，乙方负责自身施工工程的成品、半成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
因乙方原因造成甲方或建设单位已完成品损坏或污染，由乙方在合同工期内恢复，其恢复费用由乙方自行承担，如因乙方原因不能及时恢复，甲方另行组织恢复的费用由甲方从乙方工程款中直接扣除。
10.1.10 乙方应在交工前清理现场，将实施本工程由乙方产生的所有建筑垃圾清运出本项目之外，堆放至合法地点，并承担相应费用，如由甲方清理，其产生的相关费用由甲方从乙方工程款中扣除，不足部分由乙方补足。
10.1.11 对甲方委托的工程，乙方不得再行分包、转包，一经发现有分包、转包时，甲方有权立即中止合同，由此而造成的各方面的经济损失均由乙方承担。
对甲方认为不合格的乙方现场人员，乙方应于接到通知后三日内进行更换。
乙方工人签定劳动合同、编制工资表、列出工人清单花名册。
严格执行建管局关于双卡等农民工管理相关规定。
劳动保护用品均由乙方自配，甲方不再付给乙方费用。
乙方未履行前款各项义务，造成甲方损失的，由乙方赔偿甲方有关损失。
乙方必须按照甲方及相关法律、法规要求做到标准化文明施工，服从甲方和建设单位、监理单位对现场文明施工的管理。
10.1.12 乙方工人宿舍必须统一管理规范、整齐，不得随意搭建私间，不得单独占用，制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，乙方应承担元/次的违约金，同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。