2021建材订货合同示范文本
装修材料购货合同
装修材料购货合同2021装修材料购货合同装修材料购货合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条、所购建材基本情况：单位：____元第二条、质量标准：《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》。
第三条、交货：交货方式为(乙方送货/甲方取货);交货时间：__________________;交货地点：________________。
第四条、安装：安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为《上海市家庭居室装饰工程质量验收标准》《上海市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第五条、验收：对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方异议期为乙方交货后日内，异议经核实乙方应无条件补足或换货;选择乙方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，乙方应无条件返工。
第六条、换货：交货验收完毕后甲方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，甲方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由甲方承担。
第七条、余货处理：安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，甲方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由甲方承担。
第八条、付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。
签订本合同时，甲方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款。
第九条、违约责任：(一)乙方违约责任：1.墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为_________年，乙方负责免费修理;2.乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款_________%的违约金;迟延交货超过_________日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。
建材订货合同范本示例5篇
建材订货合同范本示例5篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方订购建材事宜，达成以下合同：一、合同双方1. 甲方（全称）：____________________（买方全称）法定代表人：____________________ 职务：____________________联系方式：____________________地址：____________________________________________________________________2. 乙方（全称）：____________________（卖方全称）法定代表人：____________________ 职务：____________________ 联系方式：____________________地址：____________________________________________________________________二、订购货物明细1. 订购产品名称、型号、数量及规格等详见附件《订购清单》。
2. 乙方应按照甲方提供的《订购清单》进行生产或组织货源，确保产品质量符合国家标准及相关行业标准。
三、价格及支付方式1. 货物总价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格详见附件《订购清单》。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付货款：（1）合同签订后，甲方支付乙方总货款的______%作为预付款。
（2）货物送达甲方指定地点并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余货款。
（3）支付方式：____________________（如现金、银行转账等）。
四、交货与验收1. 交货期限：乙方应在收到甲方预付款后______天内将货物送达甲方指定地点。
GF-2020-0216《建设项目工程总承包合同》(2021年执行)
GF-2020-0216住建部2020年新版建设项目工程总承包合同（示范文本）2021年1月1日执行中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计11条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计20条，具体条款分别为：第1条一般约定，第2条发包人，第3条发包人的管理，第4条承包人，第5条设计，第6条材料、工程设备，第7条施工，第8条工期和进度，第9条竣工试验，第10条验收和工程接收，第11条缺陷责任与保修，第12条竣工后试验，第13条变更与调整，第14条合同价格与支付，第15条违约，第16条合同解除，第17条不可抗力，第18条保险，第19条索赔，第20条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
建材订货合同协议范本模板
建材订货合同协议范本模板甲方：（以下简称"甲方"）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称"乙方"）地址：联系人：联系电话：鉴于，甲方经营建材销售业务，具备合法经营资质；乙方有意购买甲方提供的建材产品，并达成交易意向。
双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，达成以下合同协议：第一条合同目的与范围1.1 甲方同意向乙方提供下表所示的建材产品（以下简称"产品"）：建材名称规格型号数量单价（元）1.2 本合同范围限定于上述所列建材产品，其他额外需求双方可以另行协商。
第二条产品价格及支付方式2.1 乙方同意按照上述建材产品的单价支付货款，货款合计金额为人民币（大写）（小写）元整。
2.2 乙方应于本合同签订后的第三个工作日内支付合同金额的百分之五十作为预付款，并且于交货前三个工作日内支付剩余款项。
2.3 甲方收到全部货款后才进行发货，如乙方逾期支付货款，甲方有权暂停交货。
第三条交货与验收3.1 甲方应按照乙方指定的交货期限，并按照乙方要求的方式和地点交付产品。
3.2 乙方在收到产品后应立即进行验收。
如发现产品数量或质量上的问题，乙方应当在收到产品之日起五个工作日内向甲方提出书面异议；逾期不予受理。
3.3 乙方签收产品后即视为乙方对产品的数量与质量无异议。
第四条运输与保险4.1 运输费用由甲方承担，但如因乙方特殊要求或违约责任而产生其他费用，乙方应承担额外费用。
4.2 产品在运输过程中如发生损坏或丢失，由甲方负责索赔，并向乙方安排合理的补发措施。
第五条保修与服务5.1 甲方对提供的建材产品承诺质量保证期为十二个月，自产品送达乙方指定地点之日起计算。
5.2 乙方凭合法有效的《质量保证书》和购销合同，在保修期内享受甲方提供的免费维修和服务。
5.3 乙方应妥善保管产品发票、合同、质量保证书等相关文件，以便在需要时提供给甲方。
第六条违约责任6.1 若甲方违反本合同的约定，致使乙方无法正常使用建材产品，甲方应承担违约责任，并对乙方因此遭受的一切损失承担赔偿责任。
2021年政府采购合同示范文本(货物类)
2021年政府采购合同示范文本（货物类）政府采购合同示范文本（货物类）采购人：（以下称甲方）_______________供应商：（以下称乙方）___________________住所地：_____________________________住所地：_________________________________采购代理机构：_____________________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方按照_____________政府采购中心的招标结果签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。
第二条合同总价款本合同项下货物总价款为__________________（大写）人民币,分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件下列关于_____________政府采购_________号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；（3）交货地点一览表；（4）技术规格响应表；（5）投标承诺；（6）服务承诺；（7）中标或成交通知书；（8）甲乙双方商定的其他文件。
第四条权利保证乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。
一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。
第五条质量保证1．乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
建材订货合同样本
千里之行，始于足下。
建材订货合同样本合同编号：订货合同编号：签订日期：本合同由【甲方名称】（以下简称甲方）与【乙方名称】（以下简称乙方）共同签订，双方本着平等、互惠、诚信的原则，就甲方订购乙方提供的建材达成如下协议，并共同遵守：一、合同内容及规定1. 乙方同意按照甲方的要求，提供以下建材产品：（具体建材产品列明）2. 乙方应保证所提供的建材产品的质量符合国家或地方的相关标准，并提供相关证明文件。
3. 甲方应按照双方约定的价款和数量支付合同款项。
4. 乙方应按照甲方的要求，按时交付建材产品，具体交货地点和时间双方另行协商确定。
5. 甲方应负责验收乙方提供的建材产品，并在收到建材产品后进行检查。
如发现任何质量问题，甲方有权提出异议或要求退换货。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
6. 甲方应在收到建材产品后的【XX】天内支付款项，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付违约金。
7. 双方对于该合同涉及的商业秘密，应予以保密，未经双方书面同意，任何一方不得向第三方提供、泄露或者使用该秘密信息。
二、价格和支付方式1. 乙方应向甲方提供明细的报价单，并与甲方达成一致意见后签署本合同。
2. 合同总价款为【具体金额】，包含所有的建材产品费用和运输费用。
3. 甲方应在收到建材产品后【XX】天内支付合同款项，支付方式为【具体支付方式】。
三、违约责任1. 任何一方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付合同款项，甲方应按照未付款金额的【XX】%支付乙方作为违约金。
3. 若乙方未能按时交付建材产品，乙方应按照未交付数量的【XX】%支付甲方作为违约金。
四、争议解决1. 本合同的履行、解释及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。
千里之行，始于足下。
2. 若发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效。
2. 本合同各项条款经双方确认后，不得随意修改或变更，如需修改或变更，应经双方书面同意并以补充协议的形式进行。
建材订货合同样本
建材订货合同样本（公司名称）（地址）（电话）建材订货合同甲方：（买方公司名称）地址：电话：乙方：（卖方公司名称）地址：电话：一、合同目的为了明确甲方与乙方之间的权益和责任，双方本着互惠互利的原则，达成以下合作协议。
二、合同条款1. 建材种类：甲方向乙方订购以下建材（详细描述所需建材种类、规格、数量等）。
2. 交付时间：双方约定，乙方将在（具体日期）之前将建材送至甲方指定地点。
3. 交付方式：乙方负责将建材送至甲方指定的工地或仓库，并按照甲方要求进行装卸和堆放。
4. 价格及支付方式：a. 建材总价为人民币（具体金额）元。
b. 支付方式：甲方需在合同签订后（具体时间）内支付建材总价的50%作为预付款，剩余50%在建材交付完成后（具体时间）内支付。
c. 支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。
5. 品质和验收标准：a. 乙方保证出售的建材符合国家质量标准，并提供相关的合格证明文件。
b. 甲方有权对购买的建材进行质量检测，如发现质量问题，乙方需负责退换货或以其他方式解决问题。
6. 不可抗力：a. 对于因战争、自然灾害、政府政策等不可抗力因素导致的交货延迟或交付不能履行，双方互不承担责任。
b. 若出现不可抗力情况，双方应及时通知对方并协商解决方案。
7. 违约责任：a. 若甲方未按时支付预付款、尾款或违反合同其他条款的，应向乙方支付相应的违约金。
b. 若乙方未按时交付建材、或交付建材与合同约定有明显差异时，应向甲方支付相应的违约金。
8. 合同解除：a. 乙方在交付建材前，如发现甲方的信用状况不良，有权解除合同。
b. 如因双方协商一致或其他事由需要解除合同，应以书面形式通知对方，解除日期自通知到达之日起生效。
三、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议的，应协商解决；协商不成的，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他事项1. 本合同采用正本两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。
国家工商行政管理总局合同示范文本(上)
附件：合同示范文本（上）国家工商行政管理总局目录上册总局制定的合同示范文本一、买卖合同1、工业品买卖合同(GF-2000-0101)2、化肥买卖合同(CF-2000-0102)3、农药买卖合同(CF-2000-0103)4、木材买卖(订货)合同(CF-2000-0104)5、家具买卖合同(CF-2000-0105)6、地质机械仪器产品买卖合同(CF-2000-0106)7、民用爆破器材买卖合同(GF-2001-0107)8、煤矿机电产品买卖合同(GF-2000-0108)9、煤炭买卖合同(CF-1999-0109)10、二手车买卖合同(GF-2007-0110)11、建材买卖合同(CF-2008-0111)12、钢材买卖合同(CF-2008-0112)13、水泥买卖合同(CF-2008-0113)14、木材买卖合同(CF-2008-0114)15、农副产品买卖合同(GF-2000-0151)16、粮食买卖合同(CF-2000-0152)17、棉花买卖合同(GF-2000-0153)18、生鲜乳购销合同(CF-2008-0157)19、商品房买卖合同(CF-2000-0171)二、建设工程合同20、建设工程施工合同(CF-1999-0201)21、建设工程委托监理合同(CF-2000-0202)22、建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探](GF-2000-0203)23、建设工程勘察合同(二)[岩土工程设计、治理、监测](GF-2000-0204)24、建设工程设计合同(一)[民用建设工程设计合同](GF-2000-0209)25、建设工程设计合同(二)[专业建设工程设计合同](GF-2000-0210)26、建筑装饰工程施工合同(甲种本)(GF-96-0205)27、建筑装饰工程施工合同(乙种本)(GF-96-0206)28、家庭居室装饰装修工程施工合同(GF-2000-0207)29、水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)30、水利工程施工监理合同(GF-2007-0211)31、建设工程造价咨询合同(GF-2002-0212)32、建设工程施工专业分包合同(GF-2003-0213)33、建设工程施工劳务分包合同(GF-2003-0214)34、工程建设项目招标代理合同(GF-2005-0215)三、承揽合同35、加工合同(GF-2000-0301)36、定作合同(GF-2000-0302)37、承揽合同(GF-2000-0303)38、广告发布业务合同(GF-92-0305)39、测绘合同(GF-2000-0306)40、修缮修理合同(GF-2000-0307)四、运输合同水陆联运货物运输合同41、水陆联运货物运单(GF-91-0401)水陆联运货物承运收据(GF-91-0401)铁路货物运输合同42、年月份要车计划表(GF-91-0402)铁路局货物运单(GF-91-0402)43、铁路局货物运单(GF-91-0403)水路货物运输合同44、年月度水路货物运输合同(GF-91-0404)45、航次租船合同(GF-91-0405)46、水路货物运单(GF-91-0406)47、水水联运货物运单(GF-91-0407)48、年月度港口作业合同(GF-91-0408)49、港口作业委托单(GF-91-0409)50、国内快递服务协议(GF-2008-0410)五、供用电、水、气、热力合同51、城市供用水合同(GF-1999-0501)52、城市供用气合同(CF-1999-0502)53、城市供用热力合同(GF-1999-0503)54、购售电合同(GF-2003-0511)55、并网调度协议(GF-2003-0512)六、租赁合同56、租赁合同(CF-2000-0601)57、房屋租赁合同(CF-2000-0602)58、柜台租赁合同(GF-2000-0603)59、建筑施工物资租赁合同(GF-2000-0604)60、人民防空工程租赁使用合同(GF-2002-0605)总局制定的合同示范文本一、买卖合同国家工商行政管理局关于重新发布《工业品买卖合同》等合同示范文本的通知工商市字〔2000〕第216号各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合《工矿产品购销合同》等合同示范文本多年来推行使用的实践，国家工商行政管理局对原《工矿产品购销合同》等合同示范文本进行了修订，现重新予以发布，请做好推广使用工作。
2021年购销标准合同范本
2021年购销标准合同范本2021年购销标准合同范本1甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，一致同意油漆购销达成以下条款，作为双方履行购销合同之准则：一、产品名称、商标、规格、数量及金额注：1、颜色以甲方确定的样板为标准。
2、供货数量以实际为准。
二、供货方式由乙方帮助组织送货到甲方指定库房，由甲方负责组织卸车及费用。
三、供货期当本合同生效后，甲方发出书面订货单，乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货(不可抗力因素除外)。
四、付款方式当本合同生效后，甲方提交要货计划，同时甲方应向乙方支付全部货款的30%做为定金，乙方根据此计划安排生产、送货，货到工地、签收方可卸货，甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。
五、验收甲方在验收时当场签收(盖章或签字)，作为结算的依据。
甲方指定的现场签收人为六、技术要求甲方在施工之前，乙方对施工操作、注意事项进行指导，并提交有关施工技术、产品性能的详细资料。
甲方必须按技术要求施工，如违背施工技术要求施工，造成的质量问题由甲方负责。
如乙方出现产品质量问题而造成的相关责任由乙方负责。
七、违约责任：甲方如不接受合格的货物，则无权收回已支付货款;如乙方提供的产品不合格，甲方可以拒绝收货并拒付货款。
八、解决合同纠纷的方式甲、乙双方以合同内容为依据，本着相互谅解，相互合作的精神协商解决，如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁，也可向法院提请诉讼、裁决。
九、其它约定事项：十、1.本合同从签署之日起立即生效。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，具有同等效力。
3.在甲方未付清订单的所有货款前，该订单所列之货物的所有权为乙方所有。
4.已调色的产品概不退换。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日2021年购销标准合同范本2甲方： (医疗机构)乙方： (中标人或者配送企业)根据《中华人民共和国药品管理法》、《湖南省公立医疗机构上药品集中采购实施方案(试行)》、《湖南省公立医疗机构药品集中采购监督管理暂行办法》的规定，为确保药品上交易的顺利进行，明确交易双方的权利和义务，特订立本合同，标准药品购销合同范本。
工程木门订购合同样本(合同示范文本)
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改工程木门订购合同样本(合同示范文本)Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit工程木门订购合同样本(合同示范文本)篇一：木门订货合同(简单版)购货方（甲方）：项目地址：供货方（乙方）：地址：按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、产品名称、规格、单位、数量、金额：二、送货日期自签订合同起，以定金到账为准，20天到货。
三、付款方式甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜；货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于20xx年3月31日前付清，质保金5%质保期一年。
四、合同相关事宜：1.此门为免漆吸塑复合门；2.乙方免费送货上门；如需乙方安装；安装费另付（50元/ 平方）。
3.甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。
4.因木门属于定制产品，合同签订后甲方需交纳木门定金。
合同确认的门型、颜色不得更改。
5.乙方将产品运至施工现场后，甲方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。
6.乙方产品质量保证为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。
如有其它质量问题，乙方概不负责。
7.以上木门价格包含运输。
8.货款到账后下单定制。
9.本合同一式两份，甲方一份、乙方一份。
经甲乙双方签字确认后，立即生效。
甲方：（盖章）法人签字：日期：乙方：（盖章）法人签字：日期：篇二：木门订购合同购货方（甲方）：地址：电话：供货方（乙方）：地址：电话：订货日期：交货日期：安装日期：一、产品的名称、品种、规格和质量1.产品的名称、品种、规格、价款：（或附清单）2、本合同的单价为固定综合单价，(1)材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险；(2)售后服务费；(3)运抵至项目施工现场的运输费用；(4)卸车费用；(5)随机备品、配件、工具等；(6)合同标的物的试验、检测费用；(7)其它：。
2021年购销合同模板8篇
While there is life there is hope.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）购销合同模板8篇购销合同篇1订立合同双方：购货单位：__________________，以下简称甲方;供货单位：__________________，以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量1.产品的名称、品种、规格：__________________。
(应注明产品的牌号或商标)2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行：(1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)由甲乙双方商定技术要求执行。
(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。
对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。
)第二条产品的数量和计量单位、计量方法1.产品的数量：______________。
2.计量单位、计量方法：____________。
(国家或主管部门有计量方法规定的，按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。
对机电设备，必要时应当在合同明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。
对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。
)3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：________________。
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收______________。
(产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。
产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。
建材订货合同样板
建材订货合同样板一、合同双方甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景甲方为建筑工程项目的业主，拟委托乙方提供相应的建材，并达成以下合作协议。
三、合同内容1. 建材品种及规格甲方根据项目需求，提供建材品种及规格的详细清单，乙方确认并接受。
2. 交货时间乙方应按照甲方提供的项目进度要求，合理安排生产和交货时间，并提前通知甲方。
3. 交货地点建材应交付至工地指定的交货地点，由甲方提供具体地址。
4. 交付方式乙方应按照甲方要求，采用适当的交付方式将建材送至工地，确保建材的安全和完好。
5. 价格及支付方式（1）建材的价格以双方协商一致的价格为准，不得擅自调整。
（2）支付方式：甲方应在乙方交付建材后的（具体时间）内支付全部款项。
6. 品质保证（1）乙方应确保所提供的建材符合国家相关标准和质量要求，并提供合格证明。
（2）如发现建材存在质量问题，甲方有权要求乙方进行更换或退款。
7. 违约责任（1）如乙方未按合同约定的时间和地点交付建材，甲方有权要求乙方支付违约金。
（2）如甲方未按合同约定的时间和方式支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金。
8. 争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可提交相关争议给双方约定的仲裁机构进行仲裁。
9. 合同解除（1）如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，解除合同后双方互不承担责任。
（2）如一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任。
10. 其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商，并在书面形式上达成补充协议。
四、合同生效与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
2. 本合同的变更或补充协议应经双方协商一致，并以书面形式进行。
五、合同解释与争议解决本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
六、合同终止1. 合同期满或双方完成合同约定的义务后，本合同自动终止。
建材订货合同样本
建材订货合同样本一、合同双方甲方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（公司地址）联系电话：（联系电话）乙方：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（公司地址）联系电话：（联系电话）二、合同背景为了明确甲乙双方在建材订货方面的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本合同。
三、合同内容1. 建材订购甲方同意向乙方订购以下建材（具体建材名称、规格、数量和单价详见附件一），乙方同意按照甲方的要求提供相应的建材。
2. 交货时间乙方应在收到甲方订购通知后的（具体天数）内将建材交付至甲方指定的地点。
3. 交付方式乙方应负责将建材按照甲方要求交付至指定地点，并承担交付过程中的运输风险。
4. 付款方式甲方应在收到乙方交付的建材后的（具体天数）内支付货款。
付款方式为（具体付款方式）。
5. 建材质量乙方保证所提供的建材符合国家相关标准，并具备良好的质量和性能。
如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行退换货。
6. 违约责任6.1 若甲方未按时支付货款，甲方应向乙方支付逾期付款金额的（具体比例）作为违约金。
6.2 若乙方未按时交付建材，乙方应向甲方支付交付延迟期间货款金额的（具体比例）作为违约金。
7. 保密条款甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密和商业信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或使用。
8. 争议解决本合同的解释与履行均适用中华人民共和国法律。
若因本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：附件一：建材订购明细表（具体建材名称、规格、数量和单价）。
建材订货合同(范本)
建材订货合同（范本）合同编号：XXXXX甲方（供应商）：XXX建材有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX乙方（订货方）：XXX装饰设计工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX鉴于甲方是一家经营建材销售的公司，具备从事建材销售的资质和能力；乙方是一家从事装饰设计工程的公司，有一定的建材需求；双方根据平等、自愿的原则，经友好协商，达成以下合作协议：第一条合同目的甲方同意向乙方提供建材产品，乙方同意从甲方处采购建材产品，双方共同遵守本合同的约定。
第二条建材产品1. 甲方同意向乙方提供以下建材产品（以下简称“产品”）：- 建材产品1：XXX- 建材产品2：XXX- 建材产品3：XXX（具体产品名称、规格、数量、单价等详见附件1）2. 乙方同意根据实际需求，按照本合同约定的产品种类、规格、数量和单价，向甲方订购建材产品。
第三条价格和支付方式1. 产品的价格以附件1中约定的单价为准。
双方同意，在本合同有效期内，价格不得随意调整。
2. 乙方在订购产品时，应根据实际需求填写产品种类、规格、数量等信息，并按照甲方提供的发票金额进行支付。
3. 乙方应在收到甲方提供的发票后的7个工作日内，将发票金额支付至甲方指定的银行账户。
乙方支付的款项应为人民币，以现金、银行转账等方式支付。
4. 若乙方未按时支付款项，甲方有权暂停或终止向乙方供应建材产品，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
第四条交货和验收1. 甲方应按照乙方的要求，将建材产品按时交付至乙方指定的地点。
2. 乙方在收到建材产品后，应立即进行验收。
如发现产品有质量问题或与合同约定不符，乙方应立即通知甲方，并提供相关证据。
甲方在收到通知后，应及时处理并更换不符合要求的产品。
3. 若乙方未在收到建材产品后的3个工作日内提出异议，视为乙方已验收合格。
第五条产品质量保证1. 甲方保证所供应的建材产品符合国家相关标准和质量要求，并提供合格证明文件。
《建设工程简易施工合同(示范文本)CRJT-2021-001》适用于小额且无监理的项目-2021
建设工程简易施工合同（示范文本）***工程发包人（全称）：***有限公司承包人（全称）：说明为指导建设项目工程承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规制定了《建设工程简易施工合同（示范文本）》（JSZJ-2021-001）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》合同共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、合同价款及付款方式、发包人权利和义务、承包人权利和义务、验收、质量保修、违约、不可抗力、争议解决、其他、补充条款，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
合同当事人可以根据项目特点在补充条款增加补充内容二、《示范文本》的适用范围《示范文本》适用于房屋建筑和市政基础设施项目工程承发包活动。
建议用于投资金额相对较小的工程，尤其适用于发包人自行监管的工程。
根据工程的类型和具体情况，也可以适用于金额较大的工程。
****工程简易施工合同根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：聊城市高新区工程内容：......（详见清单）承包方式：（包工包料、.......）二、工期自接到发包人通知后日历天内完工，如因发包方、不可抗力因素，双方认可后顺延工期。
三、质量标准1、工程质量等级：达到国家验收标准合格。
2、工程质量应符合招标文件、投标文件、国家相关规范及承包人在招标过程中做出的书面澄清及承诺。
四、合同价款及付款方式（后附明细清单）1、总价款：元（大写：）（含%税）2、价款方式：☐固定合同总价+有效变更、签证；☐固定综合单价，据实结算。
（1）因发包人原因设计变更和现场签证产生的工程项目，以发、承包双方签字认可为准，其工程量以发、承包双方认可的实际数量为准。
建材买卖合同民事起诉状范本6篇
建材买卖合同民事起诉状范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1民事起诉状原告：（甲方姓名）、（身份证号码）、（联系地址）、（联系电话）被告：（乙方姓名）、（统一社会信用代码）、（联系地址）、（联系电话）根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，原告向贵院提起诉讼，请求判决如下：一、确认乙方违约1、经查实，甲方与乙方签订了一份建材买卖合同，合同签订日期为____年____月____日，合同金额为人民币____元整。
2、根据合同约定，乙方应在____年____月____日前将全部建材交付给甲方。
然而，至今乙方未能履行交付建材的义务，导致甲方无法按时进行工程施工，严重影响了工程进度和质量。
3、经过多次协商，乙方仍未能履行合同义务，构成明显违约。
现甲方因此遭受经济损失，特向法院提起诉讼，要求判决乙方承担违约责任。
二、请求法院判决1、判令乙方立即交付合同约定的建材，并承担运输费用。
2、乙方赔偿甲方因乙方违约所导致的经济损失，合计金额为人民币____元。
3、负担甲方本案诉讼费用。
事实与理由1、合同签订和履行规定甲、乙双方于____年____月____日签订《建材买卖合同》，约定乙方应在____年____月____日前将合同约定的建材交付给甲方。
合同内容明确，双方应各自履行合同义务。
2、乙方违约情形根据上述约定，乙方应按时交付建材给甲方，但乙方至今未履行该义务，严重影响了甲方的工程进度和质量。
甲方多次要求乙方履行合同义务，但乙方置之不理，构成明显违约行为。
3、甲方因乙方违约遭受损失乙方违约导致甲方无法按时进行工程施工，严重影响了工程进度，使甲方需额外支付工人工资、租赁设备等费用。
据初步测算，甲方因乙方违约已经损失人民币____元。
证据1、建材买卖合同原件2、聊天记录、通话录音等沟通证据3、相关证明文件相关法律规定根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人因合同履行发生争议，应当协商解决。
协商不成的，当事人可以向人民法院提起诉讼。
2021年建材订货合同范本
2021年建材订货合同范本2021年建材订货合同范本1甲方(需方)：________________________________________________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________乙方(供方)：________________________________________________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元。
其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色规格(毫米)及型号质量标准或技术指标计量单位单价(元)合计(元)第二条产品包装规格及费用________________________________________第三条验收方法________________________________________________第四条货款及费用等付款及结算办法________________________________第五条交货规定1.交货方式：________________________________________________2.交货地点：________________________________________________3.交货日期：________________________________________________4.运输费：____________________________________________________ 第六条经济责任(一)乙方的责任：1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2021建材订货合同示范
文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
2021建材订货合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
合同编号：_________
需方(甲方)：_________
供方(乙方)：_________
经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订
立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条产品名称、规格、质量(技术指标)
第三条产品包装规格及费用
第四条验收方法
第五条货款及费用等付款及结算办法
第六条交货规定
1.交货方式：_________________.
2.交货地点：_________________.
3.交货日期：_________________.
4.运输费：___________________.
第七条经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。
乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一
日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。
如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第八条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。
在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。
如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第九条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。
提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。
第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。
第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。
在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违
约责任。
第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。
如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十四条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十五条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十六条本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各一份。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
经办人(签字)：_________经办人(签字)：_________ 负责人(签字)：_________负责人(签字)：_________ 地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电B63:B72话：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
_________年____月____日_________年____月____日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。