北京市建设工程施工劳务分包合同
建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)
建设工程施工劳务分包合同范本(完整版) 甲方：（全称）______，地址：______，法定代表人：______，注册资本：______，______。
乙方：（全称）______，地址：______，法定代表人：______，注册资本：______，______。
鉴于甲方委托乙方进行______工程的施工劳务分包，双方经友好协商，达成以下合同：第一章合同背景第一条根据甲方工程项目编号______文件，要求进行劳务分包。
第二条劳务分包的范围包括但不限于施工人员组织、施工管理、劳动力供应、施工场地搭建、劳动保护等。
第三条本合同的履行地为______。
第二章乙方的权责和义务第四条乙方应按照甲方的要求，负责完成劳务分包的工作，并保证质量和进度。
第五条乙方应按照相关法律法规的要求，提供符合安全、环保要求的劳动力，并承担相应的责任。
第六条在施工过程中，乙方应按照甲方的工程进度安排，按时安排施工人员和设备到岗到位。
第三章甲方的权责和义务第七条甲方应按照合同约定的工程要求，提供合理的施工条件和所需设备。
第八条甲方应按合同约定支付劳务分包合同价款，并在约定时间内付清。
第四章合同价款及结算方式第九条合同价款为______元。
第十条甲、乙双方共同确认施工劳务分包工程的验收标准和验收方案，并按照合同约定的时间进行验收。
第五章违约责任第十一条任何一方未履行本合同约定的义务，均视为违约行为，违约方应承担相应的违约责任。
第六章争议解决第十二条凡因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可提交______仲裁委员会仲裁。
第七章其他事项第十三条本合同自双方签字盖章后生效，并自甲方最后支付的款项到账之日起终止。
附件：附件一______，附件二______。
法律名词及注释：1.劳务分包：指甲方将工程项目的一部分劳务活动外包给乙方进行负责管理和执行的方式。
2.合同价款：指根据合同约定，甲方向乙方支付的施工劳务分包的费用。
3.违约责任：指因一方未履行合同责任而导致的各种法律后果和责任承担。
建设工程施工劳务分包合同完整版
第七条争议解决
7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八条其他条款
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
2.2发包方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向分包方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：
（1）____________________________________________________________；
（2）____________________________________________________________；
1.1本合同范围内的施工内容为：________________（具体施工内容）。
1.2分包方应按照发包方的要求，完成施工范围内的全部工作，包括但不限于：________________（具体工作内容）。
第二条合同价格及支付
2.1本合同的签约金额为人民币____元（大写：_________________________元整），币种为人民币。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：________________
（注：以上仅为建设工程施工劳务分包合同的示范文本，实际签订合同时，请根据项目具体情况及法律法规进行调整和完善。）
建设工程施工劳务分包合同完整版
甲方（以下简称“发包方”）：
地址：
联系方式：
乙方（以下简称“分包方”）：
地址：
联系方式：
鉴于发包方拥有上述项目（以下简称“本项目”）的施工权，并同意将本项目的部分施工内容委托给分包方施工，双方本着平等互利的原则，经协商一致，自愿签订本合同，共同遵照执行。
建工工程施工劳务分包合同3篇
建工工程施工劳务分包合同3篇篇1建工工程施工劳务分包合同一、合同双方甲方：建设单位（以下简称甲方）乙方：承包商/分包商（以下简称乙方）二、合同背景为了有效管理建工工程施工过程中的劳务分包关系，明确双方的责任和权利，保障工程质量及工期，特签订本合同。
三、合同内容1. 工程名称、工程地点、工程规模及工程内容2. 劳务分包范围及工作内容3. 工期及竣工时间4. 分包价格及支付方式5. 分包商责任6. 建设单位责任7. 合同终止及违约责任8. 其他约定事项四、合同签订1. 甲、乙双方均认真履行合同，确保工程施工按照要求进行。
2. 乙方应提供相应的资质和人员，确保施工质量。
3. 甲方应按时支付合同款项，确保乙方施工顺利进行。
4. 合同期限届满时，双方如需继续合作，可另行签订延续合同。
五、合同解除1. 若甲、乙方一方不履行合同义务，对方有权解除合同。
2. 若因不可抗力因素导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
3. 合同解除后，双方应按照实际情况处理未完成的工作及款项。
六、其他事项1. 本合同经双方签字盖章生效，合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同任何争议均应友好协商解决，如协商无果，可向有管辖权的法院提起诉讼。
3. 本合同签订地点：（地点）合同甲方（盖章）：____________合同乙方（盖章）：____________签订日期：年月日以上是建工工程施工劳务分包合同的主要内容，双方应遵守合同约定，共同保障建工工程施工的顺利进行。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
篇2建工工程施工劳务分包合同一、合同的签订1.乙方按照甲方招投标文件确定的分包范围、定标价、工程进度、质量要求等，进行施工。
2.乙方向甲方提交施工组织设计、安全施工方案等相关资料。
3.甲方对乙方的施工组织设计和安全施工方案进行审核，审核通过后方可开工。
4.乙方不得私自增加分包工程范围，变更分包工程定标价等。
5.乙方应按照甲方的工程进度要求，保证施工质量，不得擅自调整进度。
北京劳务分包合同必须备案
一、备案的必要性北京市专业分包合同及施工人员备案是北京市建设行行政主管部门要求的一项重要管理措施。
其主要目的是规范建筑市场秩序，保障工程质量和施工安全，维护各方合法权益。
以下是备案的必要性：1. 保障工程质量和施工安全：备案制度有助于监管部门及时了解工程分包情况，加强对分包单位的监管，确保分包单位具备相应的资质和条件，从而提高工程质量，降低安全事故发生的风险。
2. 维护各方合法权益：备案制度有助于明确合同双方的权利义务，防止合同纠纷，保障工程项目的顺利进行。
3. 规范建筑市场秩序：备案制度有助于打击非法分包、转包等违法行为，维护建筑市场秩序，促进建筑行业的健康发展。
二、备案流程1. 劳务分包企业签订劳务分包合同及劳动合同用工必须使用本市统一的《建设工程劳务分包合同》和《建筑劳务作业人员劳动合同》文本。
2. 劳务分包企业必须在劳务分包施工合同签订7日内，到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案和综合保险手续。
3. 劳务分包企业必须与使用的每位劳务人员签订劳动合同，并及时向总包企业提供务工人员名单，要进行用工人数比对，并经总包企业盖章认可后，到工程所在地劳务、分包市场办理综合保险手续。
4. 劳务分包企业使用的劳务人员因故离开，需及时到分包劳务市场办理综合保险注销手续。
保险费应由发包人缴纳。
三、备案所需材料1. 《建设工程施工分包合同备案申请表》原件；2. 合同正式文本一式4份原件；3. 合同当事人法定代表人证明书原件，法定代表人授权签订合同的，还应提交法定代表人授权委托书原件；4. 招标工程，应提交招标文件和建设工程招标(发包)程序完成证明书”或中标通知书”复印件(核原件)；5. 非招标工程，应提交经注册造价工程师签字，并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件，同时需提交该注册造价工程师注册证复印件；6. 建设单位与施工总承包企业签订的已办理备案手续的施工总承包合同复印件；7. 建设单位同意工程分包的证明原件；8. 分包工程承包人为外地企业的，应提交其资质证书，以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件)；9. 非招标工程，应提供分包工程承包人安全生产许可证、项目经理资格证书复印件。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同示范文本
附件4劳务分包合同示范文本合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同工程名称北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二〇〇九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
12、分包合同内容：2.12.234，5、分包工作期限67、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
第二部分通用条款（略）第三部分专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1师（项目经理）委托权限：商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
22.2，7日书面通知发包人。
22.3，上岗证号。
22.4，职务：23、图纸：24、材料：24.1计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用另行约定。
发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。
24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。
因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的5%。
24.325、质量标准：26、安全文明施工标准：重伤事故为零；轻伤频率小于‰；无重大机械伤亡事故；无食物中毒事故；无火警27、送达：本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同价款；（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；（4）承包人要求发包人停止违约支付分包合同价款行为的；（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的。
建设工程劳务分包合同范本4篇
建设工程劳务分包合同范本4篇篇1建设工程劳务分包合同范本一、签约双方甲方（总包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（劳务分包方）：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同签订背景为保证建设工程进度和质量，经甲、乙双方友好协商，就建设工程劳务分包事宜，签订本合同。
三、项目描述项目名称：项目地点：项目工程量：工程内容：分包工程范围及数量：分包价格：四、权利和义务1. 乙方接受甲方委托执行分包工程，应按时保质保量完成任务，并承担相应的责任。
2. 甲方应提供必要的技术支持和工程资料，并按合同约定支付分包款项。
3. 乙方应按照建设工程安全生产法规要求，保障工人安全，确保工程质量。
4. 甲、乙双方应保持密切沟通，协商解决工程实施中出现的问题。
五、合同履行期限本合同自签署之日起生效，至分包工程完工验收合格之日止。
六、合同解除1. 本合同双方协商一致可解除，须提前书面通知对方。
2. 若一方未按合同要求履行义务，对方有权解除合同，并追究相应责任。
七、争议解决本合同如有争议，应友好协商解决；协商不成时，提交有管辖权的仲裁机构处理。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、签署甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：乙方（盖章）：法定代表人签字：日期：以上为建设工程劳务分包合同范本，经双方确认无误后签署生效。
希望双方能够诚信合作，共同推动工程进展，实现双赢局面。
篇2建设工程劳务分包合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了加强建设工程的管理，保障工程质量和按期完成工程，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程劳务分包达成如下合同：一、项目名称及位置甲方委托乙方承揽建设工程（项目名称），位于（具体位置）。
二、工程范围和内容具体工程范围和内容详见委托书和附件。
三、工程期限工程期限为自（合同签订日期）起至（工程竣工日期）止。
建筑工程劳务分包的合同样本(4篇)
建筑工程劳务分包的合同样本编号：__________ 发包人：__________ 承包人：__________分包工程名称：__________施工地址：____区（县）发包人（全称）：__________承包人（全称）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：__________1.2工程概况：__________1.3分包工作内容：__________范围包括：__________1.4工程监理单位（全称）：__________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共____名。
第三条合同工期开工日期____年____月____日，完工日期____年____月____日，工期为____天。
第四条合同价款4.1合同价款为：____元（人民币）大写：____元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：①定额工资单价为：瓦工____元/工日；结构木工____元/工日；装修木工____元/工日；钢筋工____元/工日；砼工____元/工日；油工____元/工日；抹灰工____元/工日；架子工____元/工日；水暖工____元/工日；电工____元/工日；壮工____元/工日；____；____；____；②按建筑面积确定承包价____元/平方米；其中，地上结构：____元/平方米；地下结构：____元/平方米；初装修：____元/平方米；水电：____元/平方米；____；____；③分项工程承包：外墙面砖：____ 元/平方米；屋面防水：____元/平方米；水磨石地面：____ 元/平方米；水泥砂浆：____元/平方米；内墙普通抹灰：____元/平方米；____；____；____. 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价____元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按____标准补偿。
北京劳务合同备案流程
一、备案对象北京劳务合同备案的对象为在北京地区进行劳务分包的企业。
根据北京市住房和城乡建设委员会的相关规定，劳务分包企业必须在签订劳务分包合同及劳动合同后，到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案和综合保险手续。
二、备案流程1. 劳务分包企业签订劳务分包合同及劳动合同首先，劳务分包企业需与劳务人员签订《建设工程劳务分包合同》和《建筑劳务作业人员劳动合同》，合同内容需符合北京市相关法律法规。
2. 劳务分包企业到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案签订合同后，劳务分包企业需在7日内到项目所在地的分包、劳务市场办理合同备案手续。
备案时需提交以下材料：（1）劳务分包合同及劳动合同的原件和复印件；（2）劳务分包企业的营业执照副本复印件；（3）劳务分包企业的安全生产许可证复印件；（4）项目负责人（项目经理）的资格证书复印件；（5）劳务人员的身份证复印件；（6）综合保险手续。
3. 劳务分包企业向总包企业提供务工人员名单劳务分包企业需向总包企业提供务工人员名单，并进行用工人数比对。
经总包企业盖章认可后，再到工程所在地劳务、分包市场办理综合保险手续。
4. 劳务分包企业办理综合保险手续劳务分包企业需为使用的每位劳务人员办理综合保险手续，保险费由发包人缴纳。
施工前，工程总承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险。
5. 劳务分包企业办理综合保险注销手续当劳务人员因故离开时，劳务分包企业需及时到分包劳务市场办理综合保险注销手续。
三、注意事项1. 劳务分包合同备案手续必须在合同签订后7日内完成，否则将面临处罚。
2. 劳务分包企业应确保备案信息的真实性、准确性，如有虚假信息，将承担相应法律责任。
3. 劳务分包企业应按照规定缴纳综合保险费用，确保施工安全。
4. 劳务分包企业应密切关注北京市相关政策法规，确保合规经营。
总之，北京劳务合同备案流程相对较为复杂，劳务分包企业需严格按照规定办理备案手续，以确保合规经营，保障施工安全。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同
北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同随着城市化进程的不断推进，北京市的房屋建筑和市政基础设施工程也在快速发展。
为了更好地管理和实施这些工程项目，劳务分包合同成为了一种常见的合作模式。
本文将探讨北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同的相关问题。
一、劳务分包合同的定义和特点劳务分包合同是指总包单位将工程项目中的一部分工作任务委托给分包单位进行实施的合同。
在北京市的房屋建筑和市政基础设施工程中，劳务分包合同常常涉及到人力资源的调配和管理，以及特定工种的技术要求。
劳务分包合同的特点主要包括以下几个方面：1. 分工明确：劳务分包合同明确了总包单位和分包单位之间的工作分工，明确了各自的责任和义务。
2. 专业性强：由于工程项目的特殊性，劳务分包合同常常涉及到特定工种的技术要求，需要分包单位具备相应的专业技能和经验。
3. 便于管理：劳务分包合同将工程项目划分为不同的工作任务，使得总包单位可以更好地管理和监督工程进展。
二、劳务分包合同的主要内容北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同主要包括以下内容：1. 合同双方的基本信息：包括总包单位和分包单位的名称、地址、法定代表人等基本信息。
2. 工程项目的详细描述：包括工程项目的具体位置、规模、施工周期等信息，以及总包单位和分包单位各自的工作范围和任务。
3. 劳务分包的条件和要求：包括分包单位需要具备的相关资质和技术要求，以及劳务分包的工作方式和具体流程。
4. 价格和支付方式：包括总包单位向分包单位支付的劳务费用和支付方式，以及双方对于价格的调整和支付时间的约定。
5. 合同履行和违约责任：包括双方在合同履行过程中应遵守的义务和责任，以及违约责任的约定。
6. 合同变更和解除：包括双方对于合同变更和解除的条件和程序的约定。
7. 纠纷解决方式：包括双方对于合同纠纷解决方式的约定，如协商解决、仲裁或诉讼等。
三、劳务分包合同的管理和风险控制劳务分包合同的管理和风险控制对于工程项目的顺利进行至关重要。
建筑工程施工劳务分包合同范本(3篇)
建筑工程施工劳务分包合同范本甲方：_____劳务公司(以下简称甲方)乙方：_____班组(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。
具体条款如下：_____工程名称：_____模板安装、拆除工程地址：_____结构类型：_____建筑面积：_____承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
承包内容及要求：模板工程：1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。
多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。
按施工图纸及验收规范进行模板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。
主体结构的剔打，修补等。
模板每两层刷一次隔离剂。
3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。
砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等);4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。
模板的最大接缝宽度控制在_____以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。
6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。
7、承包工程范围内的安全、文明施工等。
甲方:_____乙方:__________年_____月_____日建筑工程施工劳务分包合同范本（二）建筑工程劳务分包承包合同发包方：_____承包方：_____根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程合作事宜协商一致，订立本合同。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1住建部建设工程施工劳务分包合同范本甲方：（主体施工单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（主体法定代表人名称）地址：（主体地址）联系方式：（主体联系方式）乙方：（分包单位名称）法定代表人（或委托代理人）：（分包单位法定代表人名称）地址：（分包单位地址）联系方式：（分包单位联系方式）为明确甲方与乙方在建设工程施工劳务分包过程中的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》以及相关法律法规，双方经友好协商，就下列事项签订本合同。
第一条施工范围1.1 甲方授权乙方在（工程项目名称及具体地址）承揽以下工程施工劳务分包事项：（具体工程内容）1.2 乙方应按照甲方的要求，按照合同规定的工程施工标准和进度，为甲方完成上述工程施工劳务分包事项。
第二条合同价款及支付方式2.1 甲方应按照每月末的实际工程进度支付乙方工程施工劳务分包费用，合同价款为（具体金额）元。
2.2 乙方应按照约定的支付方式和时间，向甲方提供对应的工程施工劳务分包服务。
第三条质量管理3.1 乙方应严格按照国家、地方颁布的相关标准和规范，确保工程施工劳务分包的质量符合合同约定和监理单位的验收标准。
3.2 如乙方提供的工程施工劳务分包服务存在质量问题，乙方应承担相应的责任，并在甲方通知后进行整改。
第四条安全保障4.1 双方应共同遵守工程施工安全生产管理规定，确保工程施工劳务分包过程中的安全和环保。
4.2 如出现安全事故，双方应及时进行处理，并向有关部门报告，并承担相应的法律责任。
第五条违约责任5.1 如因乙方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程施工劳务分包服务无法按时完成或质量不合格，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 若因合同履行产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
北京市建设工程专业劳务分包合同8篇
北京市建设工程专业劳务分包合同8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方在北京市的_________________________建设工程中的劳务分包事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________承包范围：具体按照甲方提供的施工图纸及工程量清单一览表执行。
承包方式：乙方按甲方要求进行劳务分包作业，包括人工、材料、机械等所有相关费用。
工期要求：按照甲方总体进度计划执行，确保工程按期完成。
二、合同价格及支付方式合同价格：根据双方商定的单价及实际完成的工程量结算。
具体价格见附件《工程劳务分包单价表》。
支付方式：按月进度支付劳务费用，每月按实际完成工程量结算一次，次月支付前月劳务费用的XX%。
工程竣工验收合格后支付至总劳务费用的XX%，剩余款项在工程竣工验收合格一年后无质量问题无息付清。
三、工程质量和验收乙方必须严格按照施工图纸、施工规范、验收标准等进行施工，确保工程质量。
甲方对乙方承包范围内的工程质量有权进行监督与检查。
若因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方必须无条件进行整改或返工，并承担由此造成的经济损失。
工程验收时，乙方必须提供完整的施工资料。
四、安全生产和文明施工乙方必须遵守甲方的安全生产和文明施工的规定，严格按安全施工规范进行施工。
甲方有权对乙方违反安全生产规定的行为进行制止和处罚。
乙方应接受甲方的安全教育和培训，确保施工现场的安全生产。
若因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
五、工期延误及违约责任因乙方原因造成工期延误的，每延误一天支付违约金____元。
建设工程施工劳务分包合同(7篇)
建设工程施工劳务分包合同(7篇)建设工程施工劳务分包合同1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1.劳务分包人资质情况资质证书号码：_________发证机关：_________资质专业及等级：_________复审时间及有效期：_________2.劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：_________工程地点：_________分包范围：_________提供分包劳务内容：_________3.分包工作期限开始工作日期：_________结束工作日期：_________总日历工作天数：_________4.质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5.合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业(分)包合同。
6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_________.7.总(分)包合同7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)8.图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职称：_________.9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________，职务：_________，职务：_________.10.工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：(1)在_________年_________月_________日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：_________;(2)在_________年_________月_________日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;(3)在_________年_________月_________日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;(4)在_________年_________月_________日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)_________;(5)在_________年_________月_________日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：_________;(6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：_________，其交验要求与保护责任为：_________.10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇
北京市建设工程专业劳务分包合同6篇篇1北京市建设工程专业劳务分包合同一、总则为规范北京市建设工程专业劳务分包合同的签订和履行，保障各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，特制定本合同。
本合同分为乙方雇佣甲方和甲方承接乙方工程两部分。
二、合同签订1. 甲乙双方在合同签订之日起10日内，应当在北京市规定的相关部门办理登记手续。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
三、合同内容1. 甲方的职责和义务：（1）严格按照乙方的要求执行工程任务；（2）保证专业技术力量符合国家规定，并提供相应的证明文件；（3）保障工程的质量和进度，确保工程完成时间与乙方的要求一致；（4）负责工程所需材料的采购和管理；（5）负责工程过程中员工的安全教育和管理。
2. 乙方的职责和义务：（1）及时向甲方提供工程计划和需求；（2）支付甲方按照合同规定的报酬；（3）配合甲方工程的进展，提供必要的协助；（4）对甲方提供的工程材料和设备进行验收。
四、工程规格1. 本合同中的工程规格详细列出了工程的具体要求，包括工程的范围、标准、质量要求、工程周期等。
2. 甲方和乙方在签订合同之前应当就工程的规格达成一致意见，并在合同中明确列出。
五、合同报酬1. 甲方为乙方提供工程劳务，乙方应当按照约定的时间和方式支付报酬。
2. 报酬计算方式：按照工程的完成情况或者按照工程进度支付，具体金额在合同中规定。
3. 在工程过程中，如发生额外费用，乙方应当及时与甲方协商解决问题。
六、合同变更1. 如有需要修改合同内容，必须经甲乙双方协商一致，并在书面形式上作出修改。
2. 修改后的合同须按照《合同法》的要求重新登记。
七、合同违约和解除1. 任何一方未按照合同规定履行义务，即构成违约。
违约方应当承担相应的经济赔偿责任。
2. 在以下情况下，合同可以被解除：（1）甲方故意或者重大过失超过3次；（2）乙方未按照规定支付甲方报酬超过3个月。
（3）经相关部门认定的其他违约情形。
北京施工劳务合同备案
北京施工劳务合同备案是指在北京地区从事建筑施工活动的企业，根据相关法律法规规定，对其签订的劳务分包合同进行备案的行为。
备案的目的是为了加强对建筑市场的监督管理，维护建筑市场秩序，保护施工合同当事人的合法权益，防止利用合同危害国家利益、社会公共利益的违法行为。
本文将从北京施工劳务合同备案的定义、法律法规依据、备案流程、所需资料等方面进行详细阐述。
一、北京施工劳务合同备案的定义北京施工劳务合同备案是指在北京地区从事建筑施工活动的企业，在签订劳务分包合同后，按照相关法律法规规定，将合同副本提交给工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门进行备案的行为。
二、法律法规依据1.《中华人民共和国建筑法》2.《中华人民共和国合同法》3.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》4.《建筑工程施工合同备案管理办法》5.《北京市建筑市场管理条例》6.《北京市建筑市场劳务分包企业管理规定》三、备案流程北京施工劳务合同备案流程如下：1. 签订劳务分包合同：施工企业与劳务分包企业按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订劳务分包合同。
2. 准备备案资料：施工企业应准备以下备案资料：（1）劳务分包合同原件；（2）施工企业营业执照副本复印件；（3）劳务分包企业营业执照副本复印件；（4）施工企业资质证书复印件；（5）劳务分包企业资质证书复印件；（6）施工企业项目经理（建造师）资格证书复印件；（7）劳务分包企业负责人身份证明复印件；（8）工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门规定的其他资料。
3. 提交备案申请：施工企业将备案资料提交给工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门。
4. 审核备案：建设行政主管部门对提交的备案资料进行审核，符合备案条件的，予以备案；不符合备案条件的，不予备案并告知理由。
5. 领取备案凭证：施工企业凭备案审核结果，领取施工劳务合同备案凭证。
四、所需资料北京施工劳务合同备案所需资料如下：1. 劳务分包合同原件；2. 施工企业营业执照副本复印件；3. 劳务分包企业营业执照副本复印件；4. 施工企业资质证书复印件；5. 劳务分包企业资质证书复印件；6. 施工企业项目经理（建造师）资格证书复印件；7. 劳务分包企业负责人身份证明复印件；8. 工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门规定的其他资料。
建设工程劳务分包合同范本(4篇)
建设工程劳务分包合同范本甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。
其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
住建部建设工程施工劳务分包合同
住建部建设工程施工劳务分包合同《住建部建设工程施工劳务分包合同》甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________建设工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________二、劳务分包范围2.1 分包方同意按甲方的要求，对上述工程进行施工劳务分包，包括（但不仅限于）以下工作：（1）____________（2）____________（3）____________（4）____________2.2 分包方应严格按照甲方的施工组织设计、技术要求、施工工艺和工程质量标准进行施工，确保工程进度和质量。
三、合同价格3.1 双方确认，分包工程的合同价为人民币（大写）：____________元（小写）：____________元。
3.2 合同价款支付方式如下：（1）____________（2）____________（3）____________四、工期4.1 双方确认，分包工程的开工日期为____________年____________月____________日，竣工日期为____________年____________月____________日。
4.2 分包方如因自身原因导致工程延期，应按合同约定向甲方支付违约金。
五、质量与验收5.1 分包方应严格按照甲方的技术要求、施工工艺和工程质量标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收合格后，分包方应按照甲方的要求进行保修。
六、安全施工6.1 分包方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格按照甲方的安全生产要求进行施工。
6.2 分包方应承担由于自身原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京市建设工程施工劳务分包合同(范本)--------------------------------------------------------------------------------建设工程施工劳务分包合同工程名称：劳务发包人：劳务承包人：北京市建设工程招标投标管理办公室制北京市建设工程发包承包交易中心二〇〇七年一月劳务作业发包人：（以下简称劳务发包人）劳务作业承包人：（以下简称劳务承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一部分1、劳务分包工程基本情况工程名称：工程地点：建筑面积：分包范围：劳务作业内容：劳务作业人数：人。
2、合同价款2.1 本工程的合同价款采用下列第种方式计算：（1）固定合同价款；（2）约定不同工种劳务的工日单价，按确认的工日计算；（3）综合工日单价；（4）平米包干。
2.2 本工程的合同价款，除经劳务发包人和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外，不再调整。
2.3 采用第（1）种方式计价的，合同价款中包含，其中劳务费元。
合同价款共计元（人民币），大写元。
2.4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务费工日单价分别为：，单价为元/工日，共工日；，单价为元/工日，共工日；，单价为元/工日，共工日；，单价为元/工日，共工日；，单价为元/工日，共工日。
另：中小型施工机具、设备费元，劳务作业周转、低值易耗材料费元；合同价款共计元（人民币），大写元。
2.5 采用第（3）种方式计价的，劳务费综合工日单价为元/工日，共工日。
另：中小型施工机具、设备费元，劳务作业周转、低值易耗材料费元；合同价款共计元（人民币），大写元。
2.6采用第（4）种方式计价的，劳务费单价为元/m2，建筑面积为m2，另：中小型施工机具、设备费元/m2，共元，劳务作业周转、低值易耗材料费元/m2，共元；合同价款共计元（人民币），大写元。
2.7 施工中发生的零工单价为元/工日，窝工元/日。
2.8劳务费包含内容为：（1）工人工资；（2）劳保统筹费用；（3）劳动保护费用；（4）管理费用；（5）各项保险费用；（6）临设费用；（7）文明施工及环保费用；（8）利润；（9）税金。
2.9 劳务承包人委派的合同价款收取负责人为，身份证号码：，职务：，联系电话：，在京住址：，家庭住址：。
3、分包工作期限开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历天数为：天4、质量标准工程质量：按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。
安全文明施工要求：。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）图纸及工程量清单；（6）其他。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、图纸劳务发包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务承包人提供与分包工程有关的图纸套。
8、项目经理8.1 劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，工程建造师（项目经理）证书号。
身份证号码：。
委托权限：。
8.2 劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工负责人为，职务：，岗位证书号：，身份证号码：。
委托权限：。
9、材料、设备机具、构配件供应9.1 劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件（具体表式见附件1）。
如劳务发包人不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用；如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三日内更换或调整。
9.2 劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。
因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的%。
9.3 施工中所需的中小型机具在施工开始前日内由方提供，并出具清单双方确认（详见附表2）。
9.4施工中所需的周转、低值易耗材料由方提供，并出具清单双方确认（详见附表3）。
10、担保10.1劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：（1）劳务发包人向劳务承包人提供工程款支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
担保方式为：，担保金额，担保有效期，担保合同作为本合同附件。
（2）劳务承包人向劳务发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
担保方式为：，担保金额，担保有效期，担保合同作为本合同附件。
（3）双方约定的其他担保事项：。
10.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
11、合同价款的支付11.1 采用固定合同价款方式计算合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付：（1）合同生效日内即支付预付款元；（2）中间支付：年月日前支付，年月日前支付，年月日前支付，年月日前结清全部款项。
11.2 采用工日单价方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为：，年月11111111日前结清全部款项。
11.3采用平米包干方式计算合同价款的，每月应结清上月完成的工作量并支付其中的劳务费总额，其他费用的支付方式为：，年月日前结清全部款项。
11.4 劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行合同价款的最终支付。
11.5 劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
劳务发包人确认结算资料后28天内向劳务承包人支付合同价款尾款。
11.6劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
11.7劳务发包人必须将合同价款支付给劳务承包人在2.9款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款证明（发票）。
由于劳务发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、现金支付合同价款，或存在其他违规支付行为的，造成后果由劳务发包人负责。
劳务承包人合同价款收取负责人收到合同价款后产生的分配问题由劳务承包人自行负责。
12、违约责任12.1 当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：(1) 劳务发包人违反本合同第11条的约定，不按时向劳务承包人支付合同价款；(2) 劳务发包人不能按时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的；(3) 劳务发包人不能提供足够的工作面，造成窝工的。
12.2 劳务发包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付合同价款，应按劳务承包人同期向银行贷款利率向劳务承包人支付拖欠合同价款的利息，并按拖欠金额向劳务承包人支付每日‰的违约金。
12.3 劳务发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，应向劳务承包人支付违约金元，劳务发包人顺延延误的劳务承包人工作时间。
12.4 当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：（1）劳务承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向劳务发包人支付违约金元，最高不超过合同总金额的5%。
（2）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担；由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金元，最高不超过合同总金额的5%。
延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
（3）劳务承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务发包人支付违约金元，最高不超过合同总金额的5%。
延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
12.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
13、合同份数本合同正本两份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执一份；本合同副本份，劳务发包人执份，劳务承包人执份，劳务发包人负责向行政主管部门备案份。
14、补充条款15、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：附件一：劳务发包人供应材料、设备机具、构配件计划清单附件二：劳务作业中小型施工机具、设备清单附件三：劳务作业周转、低值易耗材料清单劳务发包人：（合同专用章）劳务承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：邮政编码：邮政编码：联系电话：联系电话：第二部分16、劳务发包人义务16.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。
16.2 劳务发包人有对劳务承包人实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求的义务。
16.3 劳务发包人应贯彻落实实名制管理要求，履行监管职责，并按规定留存管理资料。
16.4 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
16.5 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
16.6统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
16.7 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
16.8 按本合同约定，向劳务承包人支付合同价款，并实现“月结月清”。
16.9 负责与工程发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
16.10 负责办理本合同所涉及的备案手续。
17、劳务承包人义务17.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
17.2 劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。
17.3 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施。
17.4 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的等级；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。