全国最新建设工程拆迁合同(1)
建设工程拆迁房屋合同范本5篇
建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程拆迁，与乙方就拆迁房屋事宜达成一致意见，为明确双方权益，特订立本合同。
一、合同背景为顺利进行城市建设改造，甲方根据有关法律法规和政策规定，需在乙方所在地进行建设工程拆迁。
乙方拥有房屋位于拆迁范围内，同意接受拆迁并签订本合同。
二、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在拆迁过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保拆迁工作顺利进行。
三、拆迁范围本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件《拆迁范围图》。
四、拆迁补偿1. 甲方将根据有关法律法规和政策规定，对乙方进行货币补偿或房屋置换补偿。
补偿方式和标准详见本合同附件《补偿方案》。
2. 乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋及相关权属证明文件交付甲方。
甲方在验收后，按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋。
五、拆迁期限本次拆迁工作自合同签订之日起开始，期限为XX个月。
乙方应在规定的期限内完成搬迁，并将房屋交付甲方。
六、甲方责任1. 甲方应依法履行拆迁程序，确保拆迁工作的合法性和公正性。
2. 甲方应按照《补偿方案》支付补偿款或提供置换房屋，并确保补偿款的及时足额支付。
3. 甲方应负责拆除房屋及附属设施，并妥善处理拆迁产生的废弃物。
4. 甲方应负责办理相关手续，确保拆迁工作的顺利进行。
七、乙方责任1. 乙方应积极配合甲方进行拆迁工作，按照规定的期限完成搬迁。
2. 乙方应交付房屋及相关权属证明文件，确保房屋的合法性。
3. 乙方不得在拆迁范围内新建、改建、扩建建筑物或进行装修等不当行为。
4. 乙方应自行处理个人物品，确保安全搬迁。
八、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定的期限支付补偿款或提供置换房屋，应按照未支付金额的一定比例支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定的期限完成搬迁，应按照一定标准支付违约金。
3. 若甲、乙双方违反本合同的其它约定，应承担相应的违约责任。
建设工程拆迁房屋合同范本5篇
建设工程拆迁房屋合同范本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方拆迁乙方房屋及地面附着物补偿事宜达成如下协议：第一条拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程项目需要，决定对乙方位于____________________（地址）的房屋及地面附着物进行拆迁。
2. 拆迁范围包括乙方房屋、围墙、附属设施及其他地面附着物等。
具体范围以甲方提供的拆迁红线图为准。
第二条拆迁补偿标准1. 房屋补偿标准：根据乙方房屋的结构、面积、使用年限等因素，按照当地相关政策及市场评估价值进行补偿。
具体补偿金额以甲方委托的评估机构出具的评估报告为准。
2. 地面附着物补偿标准：对于乙方房屋以外的地面附着物，如围墙、附属设施等，根据其实际价值进行补偿。
具体补偿金额由甲乙双方协商确定。
3. 其他补偿：对于因拆迁造成的搬迁费用、临时安置费用等，甲方按照相关政策及市场标准给予合理补偿。
第三条拆迁安置方式1. 甲方提供货币补偿方式，即按照上述补偿标准，将补偿款项一次性支付给乙方。
2. 甲方也可提供产权置换方式，即按照乙方原房屋面积及结构，在甲方建设的新区内为乙方安置相应房屋。
具体安置方案由甲乙双方协商确定。
第四条拆迁期限及搬迁要求1. 乙方自本合同签订之日起XX日内完成搬迁，并将房屋及地面附着物交付甲方拆除。
2. 乙方搬迁时，应妥善保管自己的财物，不得损坏房屋及地面附着物，否则应承担相应的损失赔偿责任。
第五条双方权利义务1. 甲方应按时支付拆迁补偿款项，确保补偿款项的合法性和真实性。
2. 乙方应按时履行搬迁义务，确保交付的房屋及地面附着物符合拆迁要求。
3. 在拆迁过程中，甲乙双方应相互协作，共同保障拆迁工作的顺利进行。
4. 甲方在拆迁过程中应遵守相关法律法规和政策，确保拆迁工作的合法性和公平性。
建设工程房屋拆迁合同范本3篇
建设工程房屋拆迁合同范本3篇篇1甲方（拆迁方）：________________乙方（被拆迁方）：________________鉴于甲方需要进行建设工程，涉及房屋拆迁工作，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在房屋拆迁过程中的权利与义务，保障双方合法权益，促进工程建设的顺利进行。
二、拆迁范围及补偿标准1. 甲方因建设工程需要，需对乙方位于____________（地址）的房屋进行拆迁。
2. 拆迁补偿标准按照《城市房屋拆迁管理条例》及相关法律法规执行，具体补偿金额根据乙方房屋面积、结构、位置等因素确定。
三、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁工作，具体搬迁期限为______年______月______日前。
2. 乙方应保证在搬迁过程中不影响甲方的施工进度，如因乙方原因导致工期延误，甲方有权追究乙方的法律责任。
四、产权注销及交付1. 乙方应在签订本合同后，办理房屋产权注销手续。
2. 甲方在乙方完成搬迁并办理产权注销手续后，按照约定支付拆迁补偿款。
五、甲方责任与义务1. 甲方应按时支付拆迁补偿款，确保乙方合法权益。
2. 甲方应负责办理拆迁许可手续，确保拆迁工作合法合规。
3. 甲方应负责拆迁过程中的安全管理工作，确保不发生安全事故。
六、乙方责任与义务1. 乙方应按时搬迁，并确保搬迁过程中不损坏甲方财产。
2. 乙方应协助甲方办理拆迁相关手续，提供必要的资料。
3. 乙方应保证拆迁区域内的临时设施及物品安全，如因乙方原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 若甲、乙双方任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应首先友好协商解决；协商无果的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)5篇
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)5篇篇1建设工程拆迁房屋合同甲方（出让人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，为了保障双方的合法权益，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同。
一、项目基本情况1. 甲方正在进行建设工程拆迁工作，乙方为拆迁工程承包人。
甲方将拆迁任务交由乙方承担，双方应严格按照相关法律法规和规范要求进行操作。
2. 拆迁房屋地址：____________________3. 拆迁范围：____________________4. 拆迁数量：____________________5. 拆迁截止时间：____________________二、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务1）提供必要的拆迁资料和文件，确保拆迁工作的顺利进行。
2）支付拆迁费用、补偿款及其他相关费用。
3）对工程进度和质量进行监督和检查，确保拆迁工作按时、按质完成。
2. 乙方的权利和义务1）按照拆迁计划和相关要求，制定合理的施工方案，并安排专业人员进行操作。
2）按时、按质完成拆迁工作，确保安全生产和环境保护。
3）接受甲方的监督和检查，积极配合相关部门的工作。
4）不得擅自调整拆迁方案，如需变更应征得甲方同意并办理相关手续。
三、合同价款和支付方式1. 甲方应按照拆迁协议支付拆迁费用、补偿款等相关费用。
2. 乙方应按照实际工程量进行结算，并及时申请付款。
3. 乙方应自行承担拆迁机械设备费用、劳务费用等相关费用。
四、违约责任1. 若一方未按照约定履行合同义务，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力因素致使某一方无法履行合同义务，可暂时中止履行或者减轻违约责任。
3. 若一方发生严重违约行为，另一方有权单方解除合同，并要求赔偿损失。
五、争议解决1. 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；如不能解决，应提交相关部门进行调解。
建设工程拆迁合同
建设工程拆迁合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!建设工程拆迁合同建设工程拆迁合同（精选3篇）建设工程拆迁合同篇1甲方：____乙方：____为加快建设好____新村，经乡党政联席会讨论，经过乡政府邀标的方式，由乙方负责该项目，为确保工程顺利进行和保障土坯房改造农户的利益，甲方决定和乙方签订本合同，现将有关事项明确如下：一、甲方的职责和义务1、甲方提供____新村____平方米土地给乙方建设____栋小高层，要求户型为占地面积____平方米各____套，共____套。
建筑工程拆迁房屋合同6篇
建筑工程拆迁房屋合同6篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________鉴于甲方需进行建筑工程拆迁，需拆除乙方房屋，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围及补偿方式1. 甲方根据建设规划需要对位于____________________（地址）的乙方房屋进行拆迁。
2. 拆迁范围包括乙方房屋及其附属设施。
3. 甲方将按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行货币补偿或者房屋置换补偿。
具体补偿方式和金额由双方协商确定。
二、拆迁期限1. 乙方需在甲方规定的期限内完成搬迁。
具体搬迁期限为甲方通知之日起____日。
2. 若乙方未能按期搬迁，甲方有权采取合法措施进行强制拆迁，由此产生的损失由乙方承担。
三、房屋补偿标准1. 甲方按照当地房地产市场评估价格对乙方房屋进行评估，并根据评估结果给予合理补偿。
2. 补偿标准包括但不限于房屋价值、装修费用、搬迁费用等。
具体补偿金额由双方协商确定。
四、房屋拆迁安置1. 甲方负责为乙方提供临时安置用房，确保乙方在拆迁期间的基本生活需求。
2. 甲方在拆迁完成后，应按照约定时间向乙方交付置换房屋或支付货币补偿款。
3. 如甲方延期交付置换房屋或支付货币补偿款，应当按照约定支付违约金。
五、产权处理及法律责任1. 乙方房屋产权在拆迁后由甲方负责办理注销手续。
2. 甲方承担因拆迁产生的法律责任，保障乙方的合法权益。
如因甲方原因导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 乙方应确保房屋产权清晰，无纠纷。
如因乙方原因导致拆迁过程中产生纠纷，乙方应承担相应的法律责任。
六、其他条款1. 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 如因执行本合同发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁房屋合约书(精选3篇)
建设工程拆迁房屋合约书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
建设单位(以下简称甲方)：************地址：******邮码：******电话：******法定代表人：******职务：******拆迁户(以下简称乙方)：****地址：******邮码：******电话：******法定代表人：******职务：******依据****建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。
为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺当进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有****结构的住房**幢**间，共****平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。
甲方负责于**年**月**日以前为乙方支配住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)**平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严峻拥挤不便的，应按其家庭人口状况赐予适当照看)。
其次条乙方应于**年**月**日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后**日内一次付给乙方搬迁费****元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列状况赐予补助：1.乙方自行找房周转，每人每月补助****元；2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月****元；3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助****元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
建设工程拆迁房屋合同书样式5篇
建设工程拆迁房屋合同书样式5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同书甲方（拆迁单位）：法定代表人（或负责人）：住所地：鉴于甲方需要进行建设工程拆迁，在拆迁过程中需要拆除乙方所居住的房屋，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵守并遵循相关法律法规，维护各自合法权益，共同维护社会和谐稳定。
第一条乙方承诺1.乙方确认自己为合法持有该房屋使用权的合法居民；2.乙方确认该房屋内没有财产、物件未清理；3.乙方确认同意甲方依法拆除其居住的房屋；4.乙方应在规定时间内将自身及家人的私人物品搬离拆迁范围，并保持拆迁区域干净整洁。
第二条甲方责任1.甲方应按照相关法律法规，依法办理工程拆迁手续；2.甲方应妥善处理乙方的房屋，确保拆除过程安全可靠；3.甲方应在拆迁完成后及时与乙方协商合理补偿方案，并履行补偿义务。
第三条补偿协商1.甲、乙双方应友好协商房屋拆迁的相关事宜，包括拆迁时间、拆迁范围以及合理补偿方案；2.双方同意按照相关政策法规，达成补偿协议并签署书面文件；3.如出现纠纷，双方应友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解。
第四条其他约定1.本合同自双方签字生效，自甲方开始拆除房屋之日起至拆迁完成前有效；2.因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时通知对方，协商解决；3.未尽事宜，由双方协商一致确定。
第五条合同争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：__________（以下空白）第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同书样式甲方（拆迁方）：地址：鉴于甲、乙双方为保障国家利益、保障公民合法权益，经友好协商，就甲方拆迁乙方所持有的房屋达成如下协议：一、房屋拆迁范围：甲方将拆除乙方持有的位于（具体地址）的房屋。
二、拆迁补偿标准：根据当地政府有关规定，甲方将依法按照评估结果向乙方支付拆迁补偿。
三、拆迁时间：双方商定拆迁工作将于（具体时间）开始，折旧工作完成后，甲方将支付补偿款项。
建设工程拆迁合同样本5篇
建设工程拆迁合同样本5篇篇1甲方（拆迁人）：____________________乙方（被拆迁人）：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方进行建设工程拆迁补偿安置事宜达成如下协议：一、合同背景因甲方实施建设工程项目需要，必须对乙方位于__________（详细地址）的建筑物进行拆迁。
为明确双方权利义务，达成拆迁补偿安置协议。
二、拆迁范围及内容本次拆迁范围为乙方的房屋及附属设施，包括__________（详细列举）。
乙方应按照甲方的要求进行拆迁，确保拆迁范围无误。
三、拆迁补偿方式及标准1. 货币补偿：甲方按照乙方被拆迁房屋的市场价值进行货币补偿，具体金额按照评估报告确定。
2. 房屋置换：甲方提供位于__________（详细地址）的置换房屋，确保置换房屋的面积、质量、配套设施等符合约定。
3. 其他补偿：对于因拆迁造成的其他损失，如搬迁费用、临时安置费用等，甲方按照相关规定进行补偿。
四、拆迁期限本次拆迁工作自本协议签订之日起____个月内完成。
乙方应按照甲方的要求，按时搬迁并完成拆迁工作。
五、安置房交付期限甲方应于乙方完成搬迁并验收合格后____个月内交付置换的安置房。
六、产权注销及手续办理1. 乙方应于本协议签订后____日内办理被拆迁房屋的产权注销手续。
2. 甲方负责办理安置房的产权登记手续，确保乙方取得合法的产权证明。
七、违约责任1. 若甲方未能按照本协议约定支付拆迁补偿款或未能按时交付安置房，应按照未履行部分的价值向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按照本协议约定的期限完成搬迁并交付拆迁场地，应按照延期天数向甲方支付违约金。
3. 若因甲方原因导致安置房无法办理产权登记手续，甲方应负责解决并承担相应责任。
八、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇
建设工程拆迁房屋合同通用版5篇第1篇示例：建设工程拆迁房屋合同甲方（拆迁方）：______________根据国家有关法律法规规定，为了保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成以下协议：第一条房屋拆迁的基本信息1. 甲方将拆迁的房屋位于______（地址），建筑面积为______平方米，产权证号为______。
2. 乙方为该房屋的合法拥有者，有权进行拆迁并获得相应补偿。
第二条拆迁补偿的安排1. 甲方拆迁该房屋后，应按照政府有关规定给予乙方合理、公平的补偿，具体金额为______元。
2. 补偿款项应在房屋拆迁后______个工作日内支付到乙方指定的银行账户，以确保乙方及时收到。
第三条拆迁后的处理方式1. 乙方应在______天内将房屋内的物品全部搬离，并保持房屋清洁整洁。
2. 拆迁后的房屋及附属设施由甲方负责处理，乙方不得违规侵入或擅自处理。
第四条合同解除及争议解决1. 若因不可抗力等特殊情况无法按合同规定履行，双方应友好协商解决，如协商无果，可解除合同。
2. 若发生合同争议，双方应首先友好协商解决，若无法达成一致，应提交至______仲裁机构解决。
第五条其他约定1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自签订之日起生效，有效期为______年，如有需要延长，双方可另行协商。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________本合同经双方签字盖章生效。
以上为建设工程拆迁房屋合同的通用版，双方应严格按照合同约定履行，确保合同的有效性和合法性。
希望双方能够友好协商，共同遵守合同约定，维护双方的合法权益，促进拆迁工作的顺利进行。
第2篇示例：建设工程拆迁房屋合同通用版甲方（建设单位）：_____________经双方友好协商，就甲方所需拆迁乙方所持有的房屋，达成如下协议：一、拆迁范围：乙方持有的房屋位于_____________，共计_____________平方米，具体地址详见附表。
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇
建设工程拆迁房屋合同书通用范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（拆迁人）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（被拆迁人）：___________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方因建设工程需要拆迁乙方房屋，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就房屋拆迁事宜达成如下协议：第一条合同目的与背景本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程中的房屋拆迁事宜及相关权利义务关系，保障双方合法权益。
双方认可并支持城市建设与发展，愿意共同遵守本合同约定。
第二条拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程需要，需拆迁乙方位于__________的房屋及相关附属设施。
具体拆迁范围详见本合同附件一《拆迁范围图》。
2. 乙方应按照甲方的要求，及时搬迁并完成房屋及附属设施的拆除工作。
第三条拆迁补偿与安置方式1. 甲方应按照国家和地方政府的有关规定，对乙方进行合理补偿。
具体补偿标准详见本合同附件二《拆迁补偿标准》。
2. 甲方负责乙方的临时安置，确保乙方在拆迁期间的生活需要。
具体安置方式详见本合同附件三《临时安置方案》。
3. 甲方在建设工程完工后，应按照约定对乙方进行安置。
具体安置方式及时间安排详见本合同附件四《安置方案》。
第四条拆迁期限及搬迁要求1. 本合同生效之日起____日内，乙方应完成搬迁工作并将房屋及附属设施交付甲方拆除。
如因特殊情况需延期搬迁，应提前向甲方提出申请并得到批准。
建设工程房屋拆迁合同7篇
建设工程房屋拆迁合同7篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程，需拆除乙方房屋，经双方友好协商，达成如下协议：一、拆迁范围及补偿方式1. 甲方根据建设工程的需要，需拆除乙方位于__________的房屋及相关设施。
2. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿两种方式。
具体补偿金额或置换房屋的面积、位置等，由双方协商确定。
二、拆迁期限及搬迁要求1. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁。
具体搬迁期限由双方协商确定。
2. 乙方应确保在搬迁过程中，人员及财产安全。
如有损坏或人员伤亡，甲方应依法承担相应的法律责任。
3. 乙方搬迁后，应及时将房屋及相关设施交付甲方进行拆除。
三、拆迁后安置及补偿款支付1. 甲方应确保乙方在拆迁后的安置问题得到妥善解决。
具体安置方案由双方协商确定。
2. 补偿款的支付方式和时间，由双方按照公平、合理的原则约定。
一般情况下，补偿款应在乙方完成搬迁并交付房屋后一定时间内支付。
四、双方责任及义务1. 甲方应依法履行拆迁程序，确保拆迁过程的合法性和公正性。
2. 乙方应积极配合甲方的拆迁工作，按时搬迁并交付房屋。
3. 双方应共同保护好拆迁现场，防止事故发生。
4. 双方应妥善处理好拆迁过程中的纠纷和争议，避免影响拆迁进度。
五、违约责任及处理方式1. 若甲方违反合同约定，未按时支付补偿款或未妥善解决乙方安置问题，应承担违约责任，赔偿乙方相应损失。
2. 若乙方未按约定时间搬迁并交付房屋，应承担违约责任，并承担因违约给甲方造成的损失。
3. 若双方在履行合同中发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可提交有关部门仲裁或向人民法院起诉。
六、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同内容应严格遵守国家法律法规和相关政策，如因法律法规变化或政策调整，本合同相关内容需进行调整的，双方应协商解决。
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)5篇
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程拆迁房屋合同甲方：（拆迁方）乙方：（建设方）根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定，经双方友好协商，就甲方拆除房屋，乙方进行建设工程事宜，达成以下协议并签署本合同：一、拆迁事项1.1 甲方负责按照国家相关法律法规和政府规定的拆迁标准对拆除房屋进行拆除，并保证房屋内无居民及财物。
1.2 甲方应当提供有关拆迁房屋的相关资料，如产权证、土地证等。
1.3 乙方应当在收到相关资料之后及时组织人员进行现场勘察，并确定建设方案。
1.4 乙方应当在勘察后向甲方提供拆迁报告，明确拆迁方案、工程周期等内容。
1.5 甲方应当根据拆迁方案及时拆除房屋，并将拆除后的场地交付给乙方。
1.6 拆迁完成后，甲乙双方应当共同组织相关部门进行验收，确认无误后方可进入下一阶段工作。
二、建设工程事项2.1 乙方应当按照拆迁方案进行建设工程设计，并报请甲方审核确认。
2.2 乙方应当按照国家相关法律法规和政府规定的质量标准，按时按质完成建设工程。
2.3 乙方应当及时向甲方汇报工程进度、质量情况，并接受监督检查。
2.4 乙方应当对建设工程进行保修，保证工程质量，并承担由于工程质量问题引起的损失。
2.5 乙方应当在建设工程完工后，举行竣工验收会，经甲方验收合格后交付使用。
三、违约责任3.1 任何一方违反合同约定，均应当对另一方造成的损失承担赔偿责任。
3.2 若甲方违约导致建设工程无法按时完成或发生质量问题，甲方应当承担违约责任，并全额赔偿乙方因此造成的一切损失。
3.3 若乙方违约导致建设工程无法按时按质完成，乙方应当承担相应的违约责任，并全额赔偿甲方因此造成的一切损失。
四、其他约定4.1 本合同自双方签署之日起生效，自建设工程完工并验收合格之日起终止。
4.2 本合同任何一方未尽事宜均可协商补充约定，并以补充约定为准。
4.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
建设工程拆迁合同样本5篇
建设工程拆迁合同样本5篇篇1甲方（拆迁人）：__________________乙方（被拆迁人）：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方所有的房屋进行拆迁补偿事宜达成如下协议：一、拆迁标的物甲方因建设工程项目需要，对乙方所有的位于__________（详细地址）的建筑物进行拆迁。
该建筑物具体信息如下：建筑面积______平方米，结构类型______，用途______，附属设施情况等。
二、拆迁补偿方式甲方按照以下方式对乙方进行补偿：1. 货币补偿：甲方支付乙方一次性货币补偿______元，用于乙方重新购置房屋等生活需求。
2. 房屋置换：甲方为乙方提供位于______（详细地址）的新房屋作为置换，新房屋面积______平方米，结构类型______，用途______，附属设施情况等。
乙方需按照甲方的要求办理相关手续并搬离原住所。
三、拆迁时间本合同的执行期限为______天，自本合同签署之日起计算。
乙方需在合同签署后的______天内完成搬迁，并将房屋交付给甲方进行拆除。
四、补偿款支付及房屋交付1. 货币补偿款支付方式：甲方在乙方完成搬迁并交付房屋后______天内，将货币补偿款______元支付至乙方指定账户。
2. 房屋置换交付时间：甲方在乙方完成搬迁并交付房屋后______个月内，将置换房屋交付给乙方，并协助乙方办理相关产权手续。
五、产权及土地使用权处理本次拆迁涉及的产权及土地使用权归甲方所有，乙方应办理相关的注销手续。
如有争议，双方应协商解决。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付货币补偿款或未按约定交付置换房屋，应按未支付金额或置换房屋市场价值的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定完成搬迁并交付房屋，应按照房屋市场价值的______%向甲方支付违约金。
3. 若甲乙双方因执行本合同发生其他违约行为，均应承担相应的违约责任。
建设工程拆迁合同范文4篇
建设工程拆迁合同范文4篇篇1建设工程拆迁合同范本甲方（出让方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建设工程施工拆迁管理条例》的相关规定，甲方与乙方达成如下《建设工程拆迁合同》：一、工程名称和位置1.1 本合同所指的工程名称为_________，位置位于_________。
1.2 工程总建筑面积为_____平方米，折算成地面地价为______元/平方米。
二、合同的内容2.1 乙方应根据甲方的要求，承担对工程目标地点及周围范围内的建筑物、设施等进行拆迁的工作。
2.2 拆迁范围包括但不限于：建筑物、围墙、电线杆、绿化带等。
2.3 拆迁工程包括但不限于：办理施工用地占用、临时用地审批手续；办理拆迁补偿费用；拆除旧建筑、设施；保护周围环境；清理拆迁垃圾等。
2.4 甲方应提供相关工程资料和技术支持，协助乙方顺利完成拆迁工程。
三、施工期限3.1 拆迁工程的施工周期为______，自合同签订之日起计算。
3.2 如因不可抗力原因导致工期延误，应由双方商议解决，并根据实际情况调整工期。
四、合同价款及支付方式4.1 乙方应按照给付拆迁款的约定时间支付相关拆迁费用。
合同价款总额为_______，具体包括资金流向如下：（1）工程施工款______元，分____次支付，分别于合同签订之日及拆迁工程完成验收合格之日支付。
（2）拆迁补偿款_______元，分____次支付，分别于合同签订之日及拆迁工程完成验收合格之日支付。
4.2 双方应在签订本合同之日起______日内将支付款项转入指定账户。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间或方式完成拆迁工程，应按未完成部分的工程费用向甲方支付违约金，每延迟一天，违约金按工程款总额的____％计算。
5.2 乙方如出现以下违约情况，甲方有权解除合同并不承担任何赔偿责任：（1）不按要求完成拆迁工程、严重影响甲方工程进度和质量的。
（2）未经甲方同意擅自延长工期或增加工程量的。
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)7篇
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)7篇篇1甲方（拆迁方）：__________乙方（被拆迁方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋拆迁补偿安置事宜达成如下协议：第一条拆迁房屋基本情况乙方被拆迁房屋坐落于__________，建筑面积__________平方米，房屋结构为__________，规划用途为__________。
第二条拆迁补偿方式甲方对乙方实行货币补偿，补偿金额按照当地房地产市场评估价格确定。
补偿款项包括房屋价值补偿、搬迁费用补偿、临时安置费用补偿等。
甲方应按照合同约定支付补偿款项。
第三条拆迁房屋交付及验收乙方应于本合同签订后XX日内将拆迁房屋腾空并交付给甲方，甲方应及时验收并做好相关记录。
验收完毕后，甲方将按照约定支付剩余补偿款项。
第四条拆迁期限及延期责任本次拆迁工作应于本合同签订后XX个月内完成。
如因甲方原因导致拆迁工作无法按时完成，甲方应当承担违约责任，并按照当地有关规定向乙方支付违约金。
第五条产权注销及证件交付甲方在完成拆迁后，应及时办理相关产权注销手续，并交付相关证件给乙方。
如因甲方原因导致产权注销手续无法完成或相关证件未能及时交付给乙方，甲方应当承担相应的法律责任。
第六条房屋拆除及安全责任乙方应当将拆迁房屋内的个人财产及时搬离，并保证房屋内部无人员居住。
甲方负责拆除房屋并保证拆除过程中的安全责任。
在拆除过程中，如因甲方原因导致安全事故发生，甲方应当承担全部责任。
第七条安置房及相关配套政策如乙方需要安置房，甲方应按照当地相关政策提供合适的安置房，并协助乙方办理相关手续。
安置房的交付、质量、产权等具体事项，双方应另行签订协议进行约定。
第八条违约责任及纠纷解决方式如甲乙双方在本合同履行过程中发生纠纷，应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁合同范本3篇
建设工程拆迁合同范本3篇篇1甲方（拆迁人）：__________乙方（被拆迁人）：__________鉴于甲方需进行建设工程项目，需对乙方所拥有的房屋进行拆迁，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就拆迁事宜达成如下协议：一、合同背景及目的1.1 本合同基于建设工程的需要，甲方需对乙方位于项目区域内的房屋进行拆迁。
1.2 双方签订本合同的目的在于明确拆迁过程中的权利与义务，保障双方的合法权益。
二、拆迁范围及内容2.1 乙方同意甲方对其位于__________（地址）的房屋进行拆迁。
2.2 拆迁内容包括但不限于房屋主体结构、附属设施及装修等。
三、拆迁补偿与安置3.1 甲方应按照相关法律法规及政策规定，对乙方进行合理补偿。
补偿方式包括货币补偿和房屋置换补偿。
3.2 甲方应确保乙方的安置房源符合国家标准，并办理相关产权手续。
四、拆迁期限及实施方式4.1 乙方应于本合同签订之日起XX日内完成搬迁工作，并将房屋交付甲方进行拆迁。
4.2 甲方应按照相关规定组织实施拆迁工作，确保拆迁过程的安全与合法。
五、双方权利义务5.1 甲方应按时支付拆迁补偿款，并提供安置房源。
5.2 乙方应按时交付房屋，并履行相关搬迁义务。
5.3 双方应共同遵守相关法律法规及政策规定，确保拆迁工作的顺利进行。
六、违约责任及纠纷解决方式6.1 若甲、乙双方中任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若因履行本合同发生纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.3 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
八、合同的变更和解除8.1 本合同一经签订，即具有法律约束力，双方必须全面履行本合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)3篇
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)3篇篇1甲方（拆迁方）：__________乙方（被拆迁方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》及相关法律法规的规定，为确保建设工程顺利进行，保障甲乙双方的合法权益，经友好协商，达成如下房屋拆迁合同：一、拆迁范围及内容1. 甲方因建设工程需要，需拆除乙方位于__________（地址）的房产。
2. 拆迁范围包括建筑面积__________平方米，土地面积__________平方米。
乙方需在拆迁范围内拥有所有房屋及相关附属设施。
二、拆迁补偿与安置1. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定，对乙方进行合理补偿。
补偿内容包括房屋补偿、搬迁费用、临时安置费用等。
具体补偿金额及支付方式详见本合同附件。
2. 甲方应在乙方完成搬迁并交付拆迁房屋后，按照约定支付补偿款项。
3. 甲方负责乙方的临时安置，确保乙方在过渡期间的基本生活需求。
三、拆迁时间与方式1. 乙方应在甲方规定的期限内完成搬迁，并向甲方交付拆迁房屋。
具体搬迁时间由双方协商确定。
2. 甲方应确保拆迁过程的合法性和安全性，尽量减少对乙方的影响。
3. 拆迁过程中，甲乙双方应共同保护好乙方财产，确保拆迁过程中不损坏乙方财产。
四、产权注销与补偿款支付1. 乙方应在签订本合同后，办理相关产权注销手续。
2. 甲方在收到乙方提交的产权注销证明后，按照约定支付补偿款项。
3. 补偿款项支付完毕后，乙方不得再对拆迁房屋主张任何权利。
五、违约责任与纠纷解决1. 甲乙双方应遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 若因履行本合同发生纠纷，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
六、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。
建设工程拆迁合同样本7篇
建设工程拆迁合同样本7篇篇1甲方（拆迁人）：__________________公司乙方（被拆迁人）：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方对乙方位于建设工程红线范围内的房屋进行拆迁补偿及安置事宜，达成如下协议：一、拆迁标的物甲方经政府主管部门批准，对乙方位于__________（详细地址）的房屋进行拆迁。
乙方房屋为__________结构，建筑面积为______平方米。
乙方房屋产权清晰，无任何争议。
二、拆迁补偿方式甲方对乙方的拆迁补偿采取货币补偿与房屋置换相结合的方式。
其中，房屋价值补偿为人民币______元，其他附属设施补偿为人民币______元。
同时，甲方提供位于______（详细地址）的建筑面积为______平方米的房屋进行置换。
三、拆迁安置1. 甲方按照法律法规的规定，负责为乙方办理拆迁安置手续，确保乙方的合法权益得到保障。
2. 甲方提供的安置房屋应符合国家相关建筑标准，并通过竣工验收。
3. 乙方应在约定时间内搬离原住所，甲方按照约定支付相关补偿款项。
四、拆迁期限与搬迁事宜1. 乙方应在______年______月______日前完成搬迁，并将房屋交予甲方进行拆除。
2. 甲方应按照约定支付拆迁补偿款项，确保在乙方搬迁前支付完毕。
3. 若因甲方原因导致拆迁工作延误，甲方应承担相应责任。
五、产权注销与安置房屋交付1. 乙方应在收到拆迁补偿款项后，办理原房屋产权注销手续。
2. 甲方应在乙方完成产权注销手续后，办理安置房屋的交付手续。
3. 安置房屋的产权归属、土地使用等事宜，按照国家相关法律法规执行。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付拆迁补偿款项，应支付违约金并赔偿乙方损失。
2. 若乙方未按照约定时间完成搬迁，应承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方均不承担违约责任。
七、争议解决方式若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程拆迁房屋合同(官方范本)3篇
建设工程拆迁房屋合同（官方范本）3篇篇1甲方（拆迁方）：____________________乙方（被拆迁方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋拆迁补偿安置事宜达成如下协议：第一条项目概况本次拆迁是为实施建设工程项目，项目地点位于____________________。
甲方依法取得拆迁许可，按照政府批准的范围和规划要求进行拆迁。
第二条房屋基本情况乙方被拆迁房屋位于____________________，建筑面积______平方米，房屋结构为______，房屋用途为______。
第三条拆迁补偿方式本次拆迁补偿采取货币补偿和房屋产权调换相结合的方式。
具体补偿标准按照当地政府有关规定执行。
第四条拆迁安置费用1. 甲方支付乙方拆迁安置费用包括：搬迁补助费、临时安置补助费、房屋补偿费等，具体金额按照当地政府有关标准执行。
2. 甲方应在乙方完成搬迁并交付房屋后______个工作日内支付上述费用。
第五条房屋产权调换1. 甲方提供位于____________________的现房或新建房屋用于产权调换。
产权调换房屋的建筑面积不少于被拆迁房屋的建筑面积。
2. 产权调换房屋的交付标准和时间按照当地政府的有关规定执行。
第六条房屋拆除与验收1. 乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内自行拆除房屋并清理现场。
2. 甲方负责委托有资质的单位进行拆除和验收工作。
验收合格后，双方签署验收文件。
第七条违约责任1. 若甲方未按照约定支付拆迁安置费用或未按时提供产权调换房屋，应按照当地政府的有关规定承担违约责任。
2. 若乙方未按照约定的时间完成搬迁并交付房屋，应按照当地政府的有关规定承担违约责任。
第八条争议解决方式若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程拆迁合同（1）
订立合同双方：
建设单位：_______ ，以下简称甲方；
拆迁户（单位）：________ 市（县）_______ 区（镇）________ 街（路） ______ 号房
主（代表人） ______ ，以下简称乙方。
根据______ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙
方现有住房。
为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有__________ 结构的住房—幢—间，共—平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，
单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应
付给乙方拆除费）。
甲方负责于—年—月—日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）—平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。
第二条乙方应于—年—月—日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找
的周转房），甲方于乙方搬迁后—日内一次付给乙方搬迁费—元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1•乙方自行找房周转，每人每月补助—元；
2•由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助—
—元；
3•乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。
简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助—元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于—,共—套—间，—_层—号，配有—等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_等_人一致签字同意—作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。
甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人—领取。
甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等, 一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的
—%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付—元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方
安置住房，应向乙方偿付—元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金—元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。
乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延, 但必须告知甲方情况。
第七条其它：_________ 。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。
合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式—份，交—市（县）房地
产管理局、建设银行、建委、计委—等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：________ （公章）
地址：_______
代表人：_______
电话：_______
银行帐户：_______
拆迁户（乙方）代表人：______ （盖章）
家庭18岁以上成员：________ （盖章或签名）
地址：_______
（乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户）
年 ___ 月 ___ 日订。