招标师案例分析模拟试题2
2023年招标师考试-招标采购案例分析考试备考题库附带答案2
2023年招标师考试-招标采购案例分析考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关于国内买卖合同说法中不正确的是()。
A. 法律对其他有偿合同的事项未作规定的,参照买卖合同的规定B. 买卖合同是出卖人转移标的物的所有权与买受人,买受人支付价款的合同C. 买卖合同是双务合同D. 买卖合同以交付标的物为合同成立的条件正确答案:D,2.(多项选择题)(每题 2.00 分) 工程项目管理咨询业务范围主要包括()。
A. 建设项目合同价款的确定,包括招标工程工程量清单和招标控制价、投标报价的编制和审核B. 协助委托人办理土地征用、规划许可等有关手续C. 检查预可行性研究、可行性研究和设计文件编制内容、深度和质量是否达到法律法规和有关规范、规定的要求D. 协助委托人与工程总承包企业或施工企业及建筑材料、设备、构配件供应等企业签订合同并监督实施E. 生产试运行及工程保修期管理,组织项目后评估正确答案:B,D,E,3.(单项选择题)(每题 1.00 分) 大部分建设工程合同在订立过程中需要经过招标投标的环节,通常情况下以()为要约。
A. 招标人发出的招标文件B. 投标人提交的投标文件C. 招标人发出的招标公告D. 招标人发出的中标通知书4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201),合同文本由( )组成。
A. 通用合同条款B. 合同协议书C. 标准和技术规范D. 专用合同条款E. 中标通知书正确答案:A,B,D,5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 仲裁机构作出的裁决生效后,一方不执行的,另一方可向()申请强制执行。
A. 人民法院B. 司法行政机关C. 仲裁机构D. 公安机关正确答案:A,6.(单项选择题)(每题 1.00 分) ()是指由一方预先拟定合同的条款,对方只能表示接受或不接受,即订立或不订立合同,而不能就合同的条款内容与拟定方进行协商的合同。
招标师考试案例模拟题(2).doc
案例分析试卷二问题1:【背景】某事业单位(以下称招标单位)建设某T程项目,该项目受自然地域环境限制,拟采用公开招标的方式进行招标。
该项目初步设计及概算应当履行的审批于续,已经批准;资金来源尚未落实;有招标所需的设计图纸及技木资料。
考虑到参加投标的施丁企业来自各地,招标单位委托咨询学位编制了两个标底,分别用于对本市和外省市施工企业的评标。
招标公告发布后,有10家施工企业作出响应。
在资格预审阶段,招标单位对投标单位与机构和企业概况、近2年完成1『程情况、目前正在履行的合同情况、资源方面的情况等进行了审查。
其中一家本地公司提交的资质等材料齐全,有项目负责人签字、单位盖章。
招标单位认定其具备投标资格。
某投标甲.位收到招标文件后,分别于第5天和第10天对招标文件中的几处疑问以书面形式向招标单位提出。
招标单位以提出疑问不及时为由拒绝作出说明。
投标过程中,因了解到招标单位对本市和外省市的投标单位区别对待,8家投标甲位退出了投标。
招标单位经研究决定,招标继续进行。
剩余的投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止口前,对投标文件进行了补充、修改。
招标单位拒绝接受补充、修改的部分。
【问题】1.简述T程项目施工招投标程序。
2.该工程项目施工招投标程序在哪些方面小妥之处?应如何处理?(请逐一说明)3.招标文件由哪些部分构成?答案序问题提问单位提问时间答复号1• ♦•N【背景】某市越江隧道工程全部由政府投资。
该项目为该市建设规划的重要项目之一,且己列入地方年度固定资产投资计划,概算己经主管部门批准,施工图及有关技术资料齐伞。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》,该项目拟采用BOT方式建设,市政府正在与有意向的BOT项目公司洽淡。
现决定对该项目进行施工招标。
因估计除奉市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,故招标人委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。
招标人对投标人就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复,并以备忘录的形式分发给各投标人,为筒明起见,采用表格形式见表4-1 o表4. 1在书面答复投标人的提问后,招标人组织各投标人进行了施工现场踏勘。
招标师考试模拟试题案例分析
招标师考试模拟试题案例分析招标师考试模拟试题案例分析1、铁路工程专业承包企业A为参加铁路一繁忙干线增建二线工程项目投标,与铁路工程施工总承包企业B达成内部协议。
协议中约定:A企业以B企业名义参加该项目投标,若中标,A企业按中标合同额的5%向B企业交纳工程管理费,全部工程由A企业组织施工。
投标过程中,A企业为确保中标,又分别与投标人C、D、E企业进行协商,并协调了投标报价和降价幅度,最终以2.3亿元标价中标。
为履行承诺,A企业按约定向B企业交纳了工程管理费,并将部分工程按每家5 000万元对应的工程量划分给C、D、E企业。
问题1.按照《招标投标法》和相关资质管理的规定,指出A、B企业哪些行为是违法违规行为?对B企业违法违规的行为在经济上如何处罚?2.根据《建筑法》,B企业允许A企业以其名义承揽工程和A企业将部分工程划分给C、D、E企业的违法做法属什么行为?3.按照《合同法》,A企业以B企业名义与建设单位签订的工程承包合同属何种效力的合同?说明理由。
2、某中央直属事业单位建设的中心实验室已通过竣工验收,该项目需要立即上马,拟采用财政拨款采购其中心实验室的主要设备仪器,设备预算为220万元,该设备在国内外只有少数厂家生产。
经该事业单位上级主管部门批准后,拟采用竞争性谈判的方式进行采购。
问题1.该采购项目是否属于政府采购项目?为什么?2.政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外,还包括哪些?政府采购的主要采购方式是什么?3.该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购是否妥当?说明理由。
4.批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门是否正确?如不准确,请指出立由哪个部门批准。
3、某高速公路的交通工程,公路全线长60 km,有7座互通立交,全线设7个收费站和一个收费、监控、通信分中心,并且收费分中心和监控分中心设于同一个大厅内。
本公路的收费视频监视系统采用收费站和分中心两级监视方式,各收费站设有广场遥控摄像机,收费车遭、收费亭、收费站监控室及金库等处都设固定摄像机,在收费站有人值班的监控室内设有视频切换控制系统、彩色监视器组、数字录像机、控制键盘等设备,每个收费站选择两路视频信号送至收费、监控分中心进行监视,在分中心能任意切换选择收费站的各个摄像机视频图像。
2023年招标师考试-招标采购案例分析考试备考题库附带答案卷2
2023年招标师考试-招标采购案例分析考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分) 关于国际贸易术语与合同性质的关系,下列说法不正确的是( )。
A. 国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素B. 国际贸易术语是确定买卖合同性质的唯一因素C. 一般采用何种贸易术语成交,则买卖合同的性质也相应可以确定D. 支付条件可作为确定合同性质的决定因素2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 根据《合同法》,不会产生缔约过失责任的情形是()。
A. 被依法撤销的合同B. 未成立的合同C. 有效合同D. 无效合同3.(多项选择题)(每题 2.00 分) 在国际工程承包合同中,采用DAB(争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。
A. DAB委员可以在项目开始时就介入,了解项目管理情况及存在的问题B. DAB的费用较低C. DAB委员由行政主管部门指派,裁决具有公正性、中立性D. DAB的裁决具有终局性,避免二次纠纷E. DAB解决纠纷的周期较短4.(多项选择题)(每题 2.00 分) 下列关于改证的说法中,正确的有()。
A. 卖方审核信用证后,如发现有不能接受的条款,应当及时向买方提出修改要求B. 买方同意后通过通知行办理修改手续C. 卖方应坚持在收到信用证修改书且认可后再装运货物D. 对于需要修改的内容可以多次向买方提出E. 当信用证修改书的内容有多项时,接受部分修改内容是无效5.(单项选择题)(每题 1.00 分) 在合同交底的内容中,()是直接体现合同当事人权利义务的物质载体。
A. 合同目标B. 合同标的物C. 合同要素D. 合同履行程序6.(单项选择题)(每题 1.00 分) 以下关于合同交底的作用说法中不正确的是()。
A. 合同交底是项目管理人员理解工作职责的需要B. 合同交底有助于落实招标采购合同管理体系C. 合同交底有利于及时发现合同隐藏的问题,事后解决合同风险D. 合同交底有助于规范合同各方管理行为7.(单项选择题)(每题 1.00 分) 下列关合同要素拟定法特点,说法不正确的是()。
2022年招标师考试采购案例分析大经典练习题及答案
招标采购案例分析10大经典练习题及答案(2)案例六建设单位拟开发一工程项目,已与某施工单位签订了施工协议。
由于该工程旳特殊性,工程量事先无法精确确定,但工程性质清晰。
按照施工协议文献旳规定,乙方必须严格按照施工图纸及协议文献规定旳内容及技术规定施工,工程量由工程师按照规定负责计量。
问题:1、该工程合适采用什么类型旳协议计价方式?为何?2、在施工招标文献中,按工期定额计算,工期为500天。
但在双方所签订旳施工协议协议中,动工日期为11月18日,竣工日期为4月23日,日历天数为521天。
试问工期究竟应当为多少?为何?答案:1、该工程合适采用单价协议。
因其工程项目性质清晰,工程量计算措施也已确定,工程量事先无法精确确定。
2、工期应为521天。
由于根据建设工程施工协议文献旳构成及解释次序,施工协议协议书旳法律效力高时,应当以协议书旳条款规定为准。
要点分析按协议计价方式分为总价协议、单价协议、成本加酬金协议。
采用总价协议步,发包人必须准备详细而全面旳设计图纸和各项阐明,使承包人能精确计算工程量,本工程显然不符合。
单价协议旳合用范围较宽,其关键在于对单价和工程量计算措施确实认,本题满足条件。
成本加酬金协议不利于业主,重要合用于某些特殊状况。
案例七某市事业单位拟采购30台电脑和2套正版办公软件,协议估算价为16万元,所有使用财政性资金,在该市政府《集中采购目录》中包括“办公设备”一项,其限额原则为“单项或批量金额在10万元人民币以上”。
该项目采用公开招标方式采购,并在该省人民政府财政部门指定旳政府采购信息媒体公布了招标公告,公布投标人资格条件。
根据项目估算价16万元,按0.5%计算,招标文献售价为80元。
问题1、判断本项目与否为政府采购?2、上述招标公告公布及招标文献发售过程中存在哪些不对旳行为?为何?答案1、《政府采购法》所称政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定旳集中采购录以内旳或者采购限额原则以上旳货品、工程和服务旳行为。
招标师考试案例分析模拟试题
招标师考试案例分析模拟试题1、某酒店工程,建筑面积28 700 m2,地下1层,地上15层,现浇筑混凝土框架结构。
建设单位依法进行招标,投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500 2008)。
共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。
经过公开开标、评标,最终确定甲施工单位中标。
建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工公司(示范文本)》(GF 19990201)签订了施工总承包合同。
合同部分条款约定如下:(1)本工程合同工期549d;(2)本工程采用综合单价计价模式;(3)包括安全文明施工费的措施费包干使用;(4)因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整;(5)工程预付款比例为10%。
工程投标及施工过程中,发生了下列事件:事件1:在投标过程中,乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。
评标小组经过认真核算,认为乙施工单位报价中的实际费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定给予废标处理。
事件2:甲施工单位投标报价书情况是:土石方工程量650m3,定额单价人工费为8.40元/m3、材料费为12.00元/m3、机械费1.60元/m3。
分部分项工程量清单合价为8200万元,措施费项目清单合价为360万元,暂列金额为50万元,其他项目清单合价为120万元,总包服务费30万元,企业管理费为15%,利润为5%,规费为225.68万元,税金为3.41%。
事件3:甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后,按照《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326--2006)进行了合同管理工作。
事件4:甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理,坚持开展劳务实名制管理工作。
事件5:施工单位随时将建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物按相关规定进行了处理。
事件6:在基坑施工中,由于正值雨季,施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3万元。
甲施工单位及时向建设单位提出了签证要求,建设单位不予支持。
2022年招标师《招标采购案例分析》全真模拟试卷(2)
2022年招标师《招标采购案例分析》全真模拟试卷(2)2022年招标师《招标采购案例分析》全真模拟试卷(2)本试卷均为案例分析题(共7题,共100分),要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。
1.某管道安装工程项目,有A、B、C三家潜在投标人。
A投标人近期施工任务已经饱和,但企业考虑到该管道工程项目的利润丰厚,为了使企业增效,决定投标。
8投标人投标时在确定了总价的前提下,适当调整了各分项工程的报价,使得该报价既不影响总报价又可在中标后获得较好的经济效益。
c投标人在投标决策时,结合自身技术实力、经济实力、管理实力和业绩信誉实力综合考虑了影响该工程项目投标决策的客观因素后决定放弃投标。
问题1.按投标的性质,投标书一般可分为哪几种类型的标书?投标人应根据什么选择不同性质的标书?A投标人的投标属于什么性质的标书?2.投标过程中的投标报价技巧有哪些?B投标人运用了哪种投标技巧?3.影响投标决策的客观因素有哪些?[10分]2.某中央直属事业单位建设的中心实验室已通过竣工验收,该项目需要立即实施,拟采用财政拨款采购其中心实验室的主要设备仪器,设备预算为220万元,该设备在国内外只有少数厂家生产。
经该事业单位上级主管部门批准后,拟采用竞争性谈判的方式进行采购。
问题1.该采购项目是否属于政府采购项目?为什么?2.政府采购项目的采购方式除竞争性谈判外,还包括哪些?政府采购的主要采购方式是什么?3.该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购是否妥当?说明理由。
4.批准该采购项目采用竞争性谈判的方式进行采购的部门是否妥当?如不妥当,请指出应由哪个部门批准。
[15分]3.某工业项目生产工艺较为复杂,且安装工程投资约占项目总投资的70%。
该项目业主对承包方式有倾向性意见,在招标文件中对技术标的评标标准特设“承包方式”一项指标,并规定:若由安装专业公司和土建专业公司组成联合体招标,得10分;若由安装专业公司作总包,土建专业公司作分包,得7分;若由安装公司独立招标,且全部工程均自己施工,得4分。
《招标采购案例分析》模拟试卷(二)
2011年招标师考试模拟试卷(二)——《招标采购案例分析》考试人:考试编号:考试得分:第一题(20分)某投资公司需新建一座大型商业大楼,基础底面标高-15.8m,首层建筑面积9800m2。
该项目总投资2亿5千万,该市某投资公司计划自筹资金2亿,并申请财政拨款5千万。
该公司有工程技术管理人员8人,财务2人,概预算3人,其中5人从事过房地产开发及招标工作,对相关工作较熟悉,拟自行组织招标;第一包:地基与基础工程招标文件要求投标人应具备地基与基础工程专业承包一级、土石方工程专业承包二级及以上资质。
A公司具备地基与基础工程专业承包一级资质,但其土方工程专业承包为三级,为此,与A’公司(土石方工程专业承包一级,地基与基础工程专业承包二级)组成联合体联合投标。
A公司与A’公司签订的联合体协议中约定,A公司分工负责土石方工程,A’公司分工负责地基与基础工程。
经过资格预审,确定通过资格预审的企业有8家,进入招标程序,开标前一周,设计单位负责人来电告之需更改图纸及工程量清单中的部分内容,希望招标人提供购买投标文件单位联系人名称及联系方式以便于书面通知。
第二包电气设备该包设备中控制元件金额不大,但技术参数非常复杂且难于描述,工程师希望直接以某产品型号作为技术要求。
业主招标文件写明“可接受可选方案”,在开标时,开标人员发现,D公司开标一览表中提供两种设备,一为美国产品,一为德国产品,其中美国产品写明“备选方案”,美国产品报价为8000美元,德国产品报价为9000美元。
评标委员会推荐的第一、第二中标候选人均提交了备选方案,且经过评审,第二中标候选人的备选方案优于第一中标候选人的主选方案【问题】问题1、该项目是否属于依法必须招标的项目,是否可以自行招标?问题2、确定第一包A公司与A’公司组成的联合体资质。
该联合体资质是否能够通过资格审查?问题3、招标人是否应立即提供联系清单及理由。
问题4:第二包中控制元件的处理是否可以,说明理由及工作建议。
招标采购案例分析模拟试题(二)
招标采购案例分析(二)一、、【题干】:某医院决定投资一亿余元,兴建一幢现代化的住院综合楼,其中土建工程采用公开招标的方式选定施工单位,但招标文件对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求,也明确了投标保证金的数额。
该院委托某建筑事务所为该项工程编制标底。
2000年10月6日招标公告发出后,共有A、B、C、D、E、F等6家省内的建筑单位参加了投标。
招标文件规定2000年10月30日为提交投标文件的截止时间,2000年11月3日举行开标会。
其中,E单位在2000年10月30日提交了投标文件,但2000年11月1日才提交投标保证金。
开标会由该省建委主持。
结果,某所编制的标底高达6200多万元,与其中的A、B、C、D 等4个投标人的投标报价均在5200万元以下,与标底相差1000万余元,引起了投标人的异议。
这4家投标单位向该省建委投诉,称某建筑事务所擅自更改招标文件中的有关规定,多计漏算多项材料价格,并夸大了工程量,使标底高出实际估算近1000万元。
同时,D单位向某医院要求撤回投标文件。
为此,该院请求省建委对原标底进行复核。
2001年1月28日,被指定进行标底复核的省建设工程造价总站(以下简称总站)拿出了复核报告,证明某建筑事务所在编制标底的过程中确实存在这4家投标单位所提出的问题,复核标底额与原标底额相差近1000万元。
由于述问题久拖不决,导致中标书在开标三个月后一直未能发出。
为了能早日开工,该院在获得了省建委的同意后,更改了中标金额和工程结算方式,确定某省某公司为中标单位。
【问题】:1.上述招标投标程序中,有那些不妥之处?请说明理由。
2.E单位的投标文件应当如何处理?为什么?3.对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么?4.问题久拖不决后,某医院能否要求重新进行招标?为什么?5.如果重新进行招标,给投标人造成的损失能否要求某医院赔偿?为什么?【参考答案】1.在上述招标投标程序中,不妥之处包括:(1)在公开招标中,对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求。
2022年招标采购案例分析考前模拟试题(二)
2022年招标采购案例分析考前模拟试题(二)2022年招标采购案例分析考前模拟试题(二)一、案例分析题(共7题,共100分。
要求分析合理。
结论正确;有计算要求的。
应简要写出计算过程。
)1.某市政设施工程全部由政府投资兴建。
该项目为该省建设规划的重点项目之一,且已列入地方年度固定投资计划,概算已经主管部门批准,征地工作尚未全部完成,施工图样及有关技术资料齐全。
现决定对该项目进行施工招标。
招标人在国家级报刊发布招标公告。
因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,故招标人委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本省和外省市施工企业投标价的评定。
招标人于2022年8月5日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E五家承包商发出资格预审合格通知书,其中说明,8月10日~8月11日在招标人总工程师室领取招标文件,9月5日14时为投标截止时间。
该五家承包商均领取了招标文件。
8月18日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一做了书面答复,随后组织各投标单位进行了现场踏勘。
9月5日这五家承包商均按规定的时问提交了投标文件。
但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误,于是赶在投标截止时间前半小时递交了一份书面声明,撤回已提交的投标文件。
开标时,由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况,确认无误后,由工作人员当众拆封。
由于承包商A已撤回投标文件,故招标人宣布有B、C、D、E四家承包商投标,并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。
评标委员会委员由招标人直接确定,共由7人组成,其中招标人代表2人,技术专家3人,经济专家2人。
按照招标文件中确定的综合评标标准,4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、C、D、E,故评标委员会确定承包商B为中标人。
由于承包商B为外地企业,招标人于9月8日将中标通知书寄出,承包商B于9月18日收到中标通知书。
最终双方于10月13日签订了书面合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2012年《招标采购案例分析》模拟试题(二)第一题(10分)某机场扩建工程是省人民政府确定的地方重点工程,其中新建航站楼投资额约2亿元,建设工期18个月,此期间物价水平比较平稳。
航站楼建设过程中发生了如下事件:事件l:发包人在可行性研究报告批复后,先行组织了项目勘察、设计及地基处理工程招标,确定了勘察设计人及地基处理工程施工承包人。
.事件2:地基处理完工后,招标人收到设计院提交的扩大初步设计,即开始组织该项目施工总承包招标,并接受联合体投标。
依据有关规定,具备房屋建筑工程施工总承包一级资质的企业可以承担本项目施工。
考虑到该项目的重要性,招标人要求投标人必须具备房屋建筑工程施工总承包特级资质企业资质证书。
招标文件规定采用可调总价合同形式。
事件3:招标过程中,投标人A为联合体,共2位成员,分别是施工企业A1和A2,其中施工企业A1为房屋建筑工程总承包特级资质且为联合体牵头人,施工企业A2为房屋建筑工程总承包一级资质。
评标过程中评标委员会确定投标人A资格合格。
事件4:施工总承包人进场后,招标人又组织了该工程施工监理招标。
事件5:建设过程中.经批准在航站楼旁追加一造价约80万元的小型停车场。
【问题】:(1)事件5中附建的小型停车场是否可以直接发包?说明理由。
(2)指出上述事件的不妥之处,逐一说明理由。
第二题(12分)某市立交桥工程全部由政府投资。
该项目为该市建设规划的重要项目之一,且已列入地方年度固定资产投资计划,概算已经主管部门批准,施工图及有关技术资料齐全。
根据《国务院关于投资体制改革的决定》,该项目拟采用BOT方式建设,市政府正在与有意向的BOT项目公司洽谈。
现决定对该项目进行施工招标。
因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,故招标人委托咨询单位编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业投标价的评定。
招标人对投标人就招标文件所提出的所有问题统一作了书面答复,并以备忘录的形式分发给各投标人,为简明起见,采用表格形式见表4-1。
表4-1在书面答复投标人的提问后,招标人组织各投标人进行了施工现场踏勘。
在投标截止天,招标人书面通知各投标人,由于市政府有关部门已从当天开始取消所有市内日期前10 交通项目的收费,因此决定将收费站工程从原招标范围内删除。
【问题】:.该项目施工招标在哪些方面存在问题或不当之处?请逐一说明。
1 .如果在评标过程中才决定删除收费站工程,应如何处理?2.第三题(13分)某教学楼工程施工招标,由于地基等比较复杂,工期难以确定,招标文件规定的合同形式为成本加酬金方式。
发包人与承包人根据中标结果签订了施工承包合同。
按合同约定,发包人按实际发生成本,付给承包人15%的管理费用和利润;在保证质量和进度前提下,承包人每降低10000元成本,发包人额外给予3000元的奖励。
承包人在施工过程中,遭遇季节性大雨又转为特大暴雨,由于未能及时采取措施,造成部分原材料及已建工程受损,直接经济损失达3万元。
承包人就此向发包人提出索赔。
【问题】:(1)工程建设承包按承包合同计价方法分类,除成本加酬金方式外,还有哪些方式?(2)试述什么是成本酬金合同?(3)按索赔目的,施工索赔可分为哪几类?本例中承包人可以进行哪类索赔?(4)在合同履行过程中,可能产生索赔的原因有哪些?本例中产生索赔的主要原因是什么?第四题(14分)某高速公路工程施工招标,中标人已标价工程量清单中某子目工程量及标价见表1,其单价分析见表2。
表l 工程量清单)(08表合计格式表2 单价分析表【问题】:(1)指出该清单子目的名称,其综合单价是多少?(2)说明该工程工程量清单子目综合单价的构成。
(3)举例说明该综合单价与其他常见的综合单价的区别。
(4)根据表2的列项明细(不计定额基价和其他工程费),分别计算该清单子目综合单价中所包含的人工费、材料费和机械费(结果保留小数两位)。
第五题(18分)某政府投资的市政工程采用公开招标方式,招标人2月1日在指定媒体上发布了招标公告,2月6日-2月12日发售了招标文件,共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。
在招标文件规定的投标截止日(3月7日)前,4家投标人都递交了投标文件。
开标时投标人D因为其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。
该工程评标委员会于3月15日经评标确定投标人A为中标人,并于3月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知,同时通知了招标人。
发包人与承包人A于5月10日签订了工程承包合同,合同约定的不含税合同价为6948万元,工期为300天;合同价中的间接费以直接费为计算基数,间接费率为12%,利润率为5%。
在施工过程中,该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误:(1)由于发包人原因,设计变更后新增一项工程于7月28日~8月7日施工(新增工程款为160万元);另一分项工程的图样延误导致承包人于8月27日~9月12日停工。
(2)由于承包人原因,原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
(3)由于天气原因,连续多日高温造成供电紧张,该工程所在地区于8月3日~8月5日停电,另外,该地区于8月24日晨~8月28日晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后,承包人A按合同规定的程序向发包人提出了索赔要求。
经双方协商一致,除特大暴雨造成的工期延误之外,对其他应予补偿的工期延误事件,既补偿直接费又补偿间接费,间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
.问题1.指出该工程在招标过程中的不妥之处,并说明理由。
2.该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。
3.图样延误应予补偿间接费为多少?4.该工程所在地市政府规定,高温期间施工企业每日工作时间减少1h,企业必须给职工每人每天10元高温津贴。
若某分项工程的计划工效为1.50㎡/h,计划工日单价为50元,高温期间的实际工效降低10%,则高温期间该分项工程每平方米人工费比原计划增加多少元?(费用计算结果保留两位小数。
)第六题(18分)国家某重点电力工程建设项目,其中R系统设备是该工程的核心系统设备,因该设备技术要求比较高,拟通过国际招标在世界范围内进行采购满足工程需要。
按照国家有关规定委托招标代理机构对其R核心设备采用公开的、国际竞争性招标方式进行采购。
共有五个投标人A、B、C、D、E递交投标文件,投标人投标情况如下:开标当日中国人民银行公布的汇率:1美元=125日元,1美元=6.84元人民币,1欧元=1.36美元。
招标文件规定的支付条件为装船后支付65%,验收并取得合同金额10%的覆盖质保期个月。
3装船日至验收日之间时间为%,6.0银行公布的月利率为%。
35的履约保函后支付.问题:(1)计算以上5个投标人的评标价(计算过程和结果保留小数点两位)。
(2)确定以上各投标人中前三名的候选人。
第七题(15分)某项目法人拟建设一工业园区。
园区方案设计、科技创新基地施工总承包、中央空调设备供货三个标包拟采用公开招标方式采购。
园区方案设计包:因拟申请成为国家级高新技术产业园区,本项目对于园区设计功能定位、设计原则和思路、设计服务等方面提出了较高要求。
科技创新基地施工包:本标的属于群体工程,工期紧,对施工组织能力要求较高。
本地几家有实力的传统企业对参加本标包的竞争表现出浓厚兴趣。
中央空调设备采购包:本标的的生产技术比较成熟。
受金融危机影响,多家以出口为主的企业也把目光转向了国内市场,使得原本已经十分激烈的竞争更加白热化。
在编制招标方案和招标文件的过程中,招标人拟采用不同的计算方法计算上述三个标包中投标人投标报价得分,用示意图表示如下:问题:1.针对三个标包的特征和需求,为招标人选择最适当的报价得分计算方法(各计算方法表示为:A:方法一;B:方法二;C:方法三)。
2.识别出每种报价得分计算方法的最大风险(各种风险表示为:D:投标中的不公平竞争风险;E:评标中的决策风险;F:履约风险)。
3.针对识别出的每种报价得分计算方法的最大风险,提出一种以上有效的应对措施(各种应对措施表示为:G:设置招标控制价;H:加强对投标文件雷同性的分析及审核;I:编制更加严密的合同验收、变更和索赔条款;J:适当提高对投标人业绩方面的要求;K:适当提高履约保证金的金额;L:采用资格后审;M:采用资格预审;N:适当使示意图中报价得分计算直线平缓;O:详细界定每个评审因素的评审标准,压缩评标委员会成员的自由裁量空间;P:从国家级专家库中抽取专家;Q:适当延长评标时间;R:用随机抽取的方式确定中标人;S:限制关联企业同时投标;。
:采用计算机辅助评标系统)T.2012年《招标采购案例分析》模拟试题(二)第一题(1) 根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》规定:经批准后可以直接发包。
理由:在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的,经有关部门批准可以不进行施工招标。
(2)上述事件中的不妥之处和相应理由如下:事件l:在勘察设计未完成,初步设计批复前组织地基处理工程招标不妥;理由:初步设计未批复,不具备工程施工招标条件。
事件2:1)开始组织施工总承包招标不妥;理由:设计仍未完成,不具备施工总承包招标的条件。
2)要求投标人具备房屋建筑工程施工总承包特级和钢结构专业承包一级资质不妥:理由:总承包工程不应提出过高的资质要求,否则属于以不合理的条件限制和排斥潜在投标人。
3)采用可调总价合同不妥;理由:物价水平波动较小,设计尚未达到施工图深度,宜采用固定单价合同。
事件3:评标委员会判施工企业A资格合格不妥;理由:联合体同一专业资质取较低资质,施工企业A的资质应当确定为房屋建筑施工总承包一级。
事件4:监理招标时机不妥;理由:监理一般应在施工总承包人进场前确定。
第二题问题1:该项目施工招标存在5方面问题(或不当之处),分述如下:(1)本项目尚处在与BOT项目公司谈判阶段,说明资金尚未落实,不具备施工招标的必要条件,因而尚不能进行施工招标。
(2)不应编制两个标底,因为根据规定,一个工程只能编制一个标底,不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。
(3)招标人对投标人的提问只能针对具体问题作出明确答复,但不应提及具体的提问单位(投标人),也不必提及提问的时间(这一点可不答),因为按《招标投标法》规定,招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
(4)根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》规定:若招标人需改变招标范围或变更招标文件,应在投标截止日期至少15天(而不是10天)前以书面形式通知所有招标文件收受人。
若迟于这一时限发出变更招标文件的通知,则应将原定的投标截止日期适当延长,以便投标单位有足够的时间充分考虑这种变更对报价的影响,并将其在投标文件中反映出来。