建设工程施工合同(普通)2019
2019年建设工程合同范本
2019年建设工程合同范本【篇一】发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________结构形式:__________ 数: __________ 筑面积:__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工期:__________ 天开工日期:竣工合同:四、质量标准工程质量标准:五、合同价款1、合同总价(大写):__________ (人民币)元(小写):____________ 元(其中:工程暂列金额___________ 元,计日工__________ 元,材料暂估价和专业工程暂估价_________ 元,安全文明施工措施费____________ 元,总承包服务费 ___________ 元。
)2、综合单价:详见承包人的已标价工程量清单。
(见附件4:)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附件;(4)本专用合同条款;(5)本通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(附件4:);(9)招标文件、招标文件澄清及修改;(10)其他合同文件。
双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
《建设工程施工合同(示范文本)》 GF-2019-0201
构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201
建设工程施工合同建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人签约行为,维护合同当事人合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
建设工程施工合同甲方(建设单位):地址:法定代表人:电话:乙方(承建单位):地址:法定代表人:电话:鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________,双方经过协商达成以下建设工程施工合同:一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称:_____________。
1.2 工程规模:_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置:_____________。
二、施工期限2.1 开工日期:_____________年/月/日。
2.2 竣工日期:_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求,具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成,各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于:_____________,具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括:_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算,并按照工程进度和质量完成各项工程,建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式:_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容,承担相关工程质量和进度等的责任,如未按照合同要求完成相应工程,应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久,向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工,应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程,应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密,不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施,确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)
《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)(以下简称《施工合同》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《施工合同》的组成《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《施工合同》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建筑工程施工合同(通用15篇)
建筑工程施工合同(通用15篇)建筑工程施工合同1甲方:乙方:为加快园区的工程施工进度,甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。
甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工,为明确双方权利及义务特签订如下条款,望双方共同遵守。
一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。
二、工程承包单价及结算方式1.人工挖土方:8.0元32.C10垫层:23033.C25砼基础地梁构造柱等:26034.砌砖:268元35.模板制安:26元㎡6.钢筋制安:4300吨7.粉刷:18元㎡8.回填土:4.0元39.内外脚手架:6.5元㎡10.灌注桩:95元结算方式:各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。
三、付款方式:甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款,余款待验收合格后一个月内再付。
四、施工期限:自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程质量:严格按照甲方提供的图纸精心施工,工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准,工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。
六、施工安全:施工场地必须采取必要的安全防护措施,消除安全隐患,由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。
七、其它事项:甲方提供水电,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必须符合国家强制性标准及行业标准。
八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效,在全部工程竣工验收并结清尾款后失效,本协议为一式两份,甲乙双方各执一份为凭。
本协议如有未尽事宜双方可协商解决。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):签订日期:建筑工程施工合同2甲方:_________________乙方:_________________现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼,由乙方负责承包室内外装饰工程施工。
经双方协商,本着平等自愿原则,签订以下小型建筑工程施工合同条款:_________________一、工程概况外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖,即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。
2019年工程施工合同
2019年工程施工合同合同编号:2019GC001甲方:XXX工程有限公司地址:XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人:XXX乙方:XXX建筑工程总承包有限公司地址:XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人:XXX根据《中华人民共和国合同法》《建设工程施工合同》相关法律法规,经双方友好协商,达成如下合同:一、工程名称及位置1. 工程名称:XXX项目2. 工程位置:XXX市XXX区XXX街XXX号3. 工程范围:包括XXX、XXX、XXX等内容二、工程内容及价款1. 工程内容:(1)土建工程:包括基础工程、主体结构及外部装饰(2)设备安装:包括水电安装、通风空调系统等(3)市政管道:包括燃气、供水、排水等管道系统2. 工程价款:(1)总价款:XXX万元人民币(2)支付方式:按工程进度分期付款,具体付款比例和时间由双方协商确定三、工程工期及交付标准1. 工期:从合同生效之日起XXX个月完成2. 交付标准:符合相关国家建设标准和设计要求,达到验收标准后方可交付使用四、质量保证及责任范围1. 甲方负责提供设计方案及相关图纸,保证设计合理,乙方负责按照设计要求进行施工2. 工程质量保证:自交付使用之日起一年内,如有质量问题,乙方免费维修3. 违约责任:如因乙方原因导致工程延迟交付或产生质量问题,应承担赔偿责任五、工程变更及解决争议1. 工程变更:如因设计变更或其他不可抗力原因导致工程变更,须经双方协商一致并签署书面变更协议2. 争议解决:如发生争议,双方应友好协商解决,如协商不成,可向相关行政部门或仲裁机构申请解决六、其他条款1. 合同解释权归双方共同所有2. 合同生效日期为双方签字盖章之日起3. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力甲方(盖章):XXX工程有限公司法定代表人:XXX日期:乙方(盖章):XXX建筑工程总承包有限公司法定代表人:XXX日期:以上为本合同正文,经双方签字盖章确认后生效。
2019广州建设工程施工合同
2019广州建设工程施工合同.2019广州建设工程施工合同1. 引言本合同由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)共同签署,旨在约定双方在2019年期间参与广州地区建设工程施工的相关事项。
本合同遵循广州市相关法律法规,并根据双方协商达成的共识进行编写。
2. 合同条款2.1 合同目的本合同的主要目的是明确双方在建设工程施工过程中的权益和责任,确保工程按照约定的质量标准、工期和造价进行顺利进行。
2.2 合同范围本合同涵盖了以下内容:- 工程描述:详细描述了本工程的基本情况、规模、施工地点等信息。
- 工程设计:概述了工程设计的标准和要求,以保证工程质量。
- 施工期限:规定了工程施工的开始和结束时间,以及可能存在的延期处理办法。
- 施工付款方式:明确了乙方完成工程各阶段的支付方式和工程进度款的支付时间。
- 工程变更与索赔:详细描述了双方在工程施工过程中出现变更或索赔时的处理方式。
- 违约责任:约定了双方违约时的相应责任和赔偿方式。
2.3 工程描述本工程位于广州市某区某地,计划用于建设某种工程,工程规模约为X平方米。
更多的工程描述详见附件。
2.4 工程设计根据相关法律法规和标准,本工程需要按照X标准进行设计,乙方需按照设计方案进行施工,确保工程质量。
2.5 施工期限本工程的施工期限自合同签署之日起,预计为个月,详见附件。
如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,将依据相关法规处理。
2.6 施工付款方式乙方完成工程各阶段后,甲方将按照工程进度款支付乙方相应的款项。
工程进度款的支付时间和数量详见附件。
所有付款均以人民币形式进行。
2.7 工程变更与索赔如有工程变更需求,双方应在书面形式下达成一致意见,并对变更后的工程造价和工期进行调整。
若乙方因变更要求造成工期延误或产生额外费用,须提出合理的索赔要求。
2.8 违约责任若一方违反本合同的任何条款,导致对方遭受损失,违约方应承担相应的违约责任并赔偿损失。
违约责任的具体条款和赔偿方式详见附件。
建设工程施工合同(示范文本)(GF-2019-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同(GF—2019—0201)
建设工程施工合同(GF—2019—0201)1. 甲方信息:1.1 甲方名称:1.2 甲方法定代表人:1.3 甲方联系地址:1.4 甲方联系方式:1.5 甲方电子邮件:2. 乙方信息:2.1 乙方名称:2.2 乙方法定代表人:2.3 乙方联系地址:2.4 乙方联系方式:2.5 乙方电子邮件:3. 工程概况:3.1 工程名称:3.2 工程位置:3.3 工程规模:3.4 工程建设内容:3.5 工程工期:3.6 工程预算:3.7 工程款支付方式:3.8 工程质量标准:4. 工程费用支付:4.1 工程款的支付方式:4.2 工程款支付时间节点:4.3 工程款支付方式及账户信息:5. 工程施工管理:5.1 工程施工管理责任划分:5.2 工程施工安全管理:5.3 工程施工质量管理:5.4 工程施工进度管理:5.5 工程施工变更管理:6. 风险与争议处理:6.1 风险的界定:6.2 风险分摊及处理方式:6.3 工程争议解决方式:7. 法律条款:7.1 合同生效:7.2 合同变更:7.3 合同解除:7.4 合同争议解决:7.5 合同附属文件:7.6 合同的订立和生效:7.7 合同的终止和解除:8. 附件:8.1 工程规划图纸:8.2 工程施工进度计划:8.3 双方签字盖章页:9. 法律名词及注释:9.1 法律名词一:注释一;9.2 法律名词二:注释二;9.3 法律名词三:注释三;1. 甲方信息:1.1 甲方名称:1.2 甲方法定代表人:1.3 甲方联系地址:1.4 甲方联系方式:1.5 甲方电子邮件:2. 乙方信息:2.1 乙方名称:2.2 乙方法定代表人:2.3 乙方联系地址:2.4 乙方联系方式:2.5 乙方电子邮件:3. 工程概况:3.1 工程名称:3.2 工程位置:3.3 工程规模:3.4 工程建设内容:3.5 工程工期:3.6 工程预算:3.7 工程款支付方式:3.8 工程质量标准:4. 材料及设备供应:4.1 材料及设备供应期限:4.2 材料及设备质量标准:4.3 材料及设备的验收:5. 工程进度管理:5.1 工程施工进度计划:5.2 工程进度监督和检查:5.3 工程进度延误责任:6. 工程变更管理:6.1 工程变更的程序:6.2 工程变更的费用和时间调整:6.3 工程变更的书面确认:7. 合同履行保证:7.1 甲方的履约保证:7.2 乙方的履约保证:8. 风险与争议处理:8.1 风险的界定:8.2 风险分摊及处理方式:8.3 工程争议解决方式:9. 法律条款:9.1 合同生效:9.2 合同变更:9.3 合同解除:9.4 合同争议解决:9.5 合同附属文件:9.6 合同的订立和生效:9.7 合同的终止和解除:10. 附件:10.1 工程规划图纸:10.2 材料及设备清单:10.3 双方签字盖章页:11. 法律名词及注释:11.1 法律名词一:注释一;11.2 法律名词二:注释二;11.3 法律名词三:注释三;附件:1. 工程规划图纸2. 工程施工进度计划3. 双方签字盖章页法律名词及注释:1. 法律名词一:注释一2. 法律名词二:注释二3. 法律名词三:注释三。
2019施工合同样式
2019施工合同样式1. 合同背景本合同由施工方与业主方签订,旨在明确双方在施工项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
2. 合同条款本合同包括以下主要条款:2.1 项目描述详细描述施工项目的性质、范围和工期要求,确保双方对项目的理解和预期一致。
2.2 工期和里程碑明确施工工期的起止时间和关键里程碑节点,以便双方能够按时完成各项工作。
2.3 付款方式规定付款方式和时间表,确保施工方能按时收到合理的付款以维持项目的正常进行。
2.4 变更和索赔确定变更和索赔的程序和要求,以应对项目中可能出现的不可预见情况,同时保护双方的权益。
2.5 质量和安全明确质量和安全标准,确保施工方按照相关要求进行施工,以保障项目的质量和工人的安全。
2.6 保险责任规定施工方应购买适当的保险,并明确保险责任的范围和金额,以应对施工期间可能发生的意外事件。
2.7 违约责任明确双方违约责任和违约金的支付方式,以确保合同的履行和维护双方的合法权益。
2.8 保密条款确保双方在合同履行期间和之后对涉及商业机密和保密信息的保密义务,以保护双方的商业利益。
2.9 解决争议规定解决争议的方式和程序,如仲裁或诉讼,以确保争议能够得到公正和及时的解决。
3. 合同签署本合同需由施工方和业主方双方代表签署,并加盖公章,以确保合同的法律效力。
4. 合同生效本合同自双方代表签署之日起生效,并持续有效直到项目完工并结清所有款项。
5. 其他事项双方可根据实际情况协商并在合同中注明其他重要事项,以确保项目的顺利进行和双方合法权益的保护。
以上为2019年施工合同样式的主要内容,具体条款可根据实际情况进行调整和补充。
本合同旨在提供一份简单明了的合同样式,以避免法律复杂性和不必要的纠纷。
请根据具体需求进行修改和使用。
建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201
建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同(示范文本)(2019版)
建设工程施工合同(示范文本)(2019版) 建设工程施工合同(示范文本)(2019版)1. 引言建设工程施工合同是建设项目施工过程中,承担施工责任的施工单位与建设业主之间达成的合同。
本文档为建设工程施工合同的示范文本,旨在提供一个规范和明确的合同范本,供相关方参考使用。
2. 合同基本信息2.1 合同标识合同编号:【合同编号】合同名称:建设工程施工合同2.2 合同签订方建设业主:【业主名称】施工单位:【单位名称】2.3 合同工程信息工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】工程规模:【工程规模】工程周期:【工程周期】3. 合同条款3.1 总体条款1. 合同目的:本合同的目的是明确建设业主与施工单位在建设工程施工过程中的权益和责任。
2. 合同范围:本合同适用于【工程规模】的建设工程施工,包括施工所需的各项工程和相关技术服务。
3. 合同期限:本合同自签订之日起生效,至【工程周期】止,期满自动终止。
4. 合同价款:本合同的总价款为【合同价款】。
合同价款的支付方式及进度见合同附件。
3.2 业主责任1. 提供施工条件:建设业主应按照合同约定,提供相应的工程施工条件,包括但不限于场地、水电气等基础设施。
2. 提供设计文件:建设业主应及时提供完整、准确的设计文件,供施工单位参考和使用。
3.3 施工单位责任1. 施工质量:施工单位应按照国家有关法律法规和工程标准要求,保证工程施工质量,确保工程符合设计要求,并承担相应的质量责任。
2. 工期完成:施工单位应按照合同约定的工期完成工程施工,并承担逾期完工的违约责任。
3. 安全管理:施工单位应严格遵守国家的安全生产法律法规和工程建设安全管理规定,保障工人和工程安全。
4. 报备手续:施工单位应按照相关法律法规的要求,及时报备工程施工相关的手续,并及时更新。
3.4 变更和索赔1. 变更管理:任何一方要求变更合同内容,应经双方协商一致,并通过书面形式进行正式的变更合同签订。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同示范文本(详细版)是2019年建设工程施工合同的示范文本,旨在提供详细的内容,以供参考使用。
第一章总则第一条合同目的及定义1. 根据《建设工程施工合同法》和相关法律法规,双方同意签订本合同。
2. 本合同所涉及的主要术语定义如下:(1) 建设单位:指向承包人提供设计文件和资金的单位。
(2) 承包人:指被建设单位委托承担施工任务的单位。
(3) 监理人:指由建设单位聘请的具备相关资质的监理单位或个人。
(4) 设计单位:指由建设单位委托提供工程设计服务的单位。
(5) 工程变更:指合同签订后发生的设计文件、工程实施方案等方面的变更。
(6) 工程质量:指工程在施工、验收等阶段符合国家、行业和建设单位的相关标准要求。
(7) 竣工验收:指工程达到约定的技术标准、质量要求、安全要求和投资效益,并验收合格的程序。
(8) 违约责任:指在合同履行过程中,一方违反合同约定所应承担的责任和违约金。
(9) 暂扣款项:指在合同履行过程中,一方因违约行为而被扣留的合同款项。
第二章合同的签订与生效第二条合同的签订1. 施工合同的签订应采取书面形式,并由双方的法定代表人或授权代表签署。
2. 合同内容应包括但不限于以下事项:(1) 工程名称、地点、规模和内容。
(2) 工程投资及付款方式。
(3) 工期和履约担保。
(4) 工程质量标准和验收标准。
(5) 双方的权利和义务。
(6) 变更和索赔的规定。
(7) 违约责任和违约金的约定。
(8) 合同变更和解除的程序。
第三章工程的组织与实施第三条施工组织与管理1. 承包人应按照设计方案和合同约定的要求,组织施工人员、材料、设备等,保证工程的顺利实施。
2. 承包人应设立专门的施工组织机构,并报建设单位备案。
3. 承包人应委派符合条件的技术人员进行施工阶段的管理和监督。
第四章工程的质量与验收第四条工程质量1. 承包人应严格按照设计文件和相关要求进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
广东省建设工程施工合同样本(2019版)
广东省建设工程 标准施工合同 2018年版 工程名称:
工程地点: 发包人:
承包人:
广东省建设厅制
目录 第一部分 协 议 书 ....................................................... 1
一、工程概况 ......................................................... 1 二、工程承包范围 ..................................................... 1 三、合同工期 ......................................................... 1 四、质量标准 ......................................................... 2 五、合同价款 ......................................................... 2 六、组成合同的文件 ................................................... 2 七、词语含义 ......................................................... 2 八、承包人承诺 ....................................................... 2 九、发包人承诺 ....................................................... 2 十、合同生效 ......................................................... 3 第二部分 通用条款 ....................................................... 4 一、总 则 ........................................................... 4
建设工程施工合同示范文本通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2019-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸,包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:指及承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.2.4 承包人:指及发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
建设工程施工合同示范文本gf-2019-0201-(gf—2019—0201)共163页word资料
(GF—2019—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2019-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2019-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程施工合同
建设工程施工合同建设工程施工合同范本(通用7篇)建设工程施工合同篇1委托方(甲方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________承包方(乙方):____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载
建设工程施工合同(普通)2019
甲 方:____________________
乙 方:____________________
签订日期:____年____月____日
gf-91-0201
建设工程施工合同条件
一、词语涵义及合同文件
第1条词语涵义。
建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。
其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:_______________
1.发包方(简称甲方):_______________协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):_______________甲方在协议条款中指定的代表人。
3.承包方(简称乙方):_______________协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):_______________乙方在协议条款中指定的代表人。
5.社会监理:_______________甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监
理。
6.总监理工程师:_______________工程监理单位委派的监理总负责人。
7.设计单位:_______________甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8.工程造价管理部门:_______________国务院各有关部门、各级建
设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9.工程质量监督部门:_______________国务院各有关部门、各级建
设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10.工程:_______________协议条款约定具体内容的永久工程。
11.合同价款:_______________按有关规定或协议条款约定的各种
取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12.经济支出:_______________在施工中已经发生,经甲方确认后
以增加预算形式支付的合同价款。
13.费用:_______________甲方在合同价款之外,需要直接支付的
开支和乙方应负担的开支。
14.工期:_______________协议条款约定的合同工期。
15.开工日期:_______________协议条款约定的工程开工日期。
16.竣工日期:_______________协议条款约定的工程竣工日期。
17.图纸:_______________由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
18.施工场地:_______________经甲方批准的施工组织设计或施工
方案中施工现场总平面图规定的场地。
19.书面形式:_______________根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函
件及经过确认的电报、电传等。
20.不可抗力:_______________指因战争、动乱、空中飞行物体坠
落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以。