建设工程勘察合同(3)实用版
建设工程勘察合同范文（3篇）
建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。
第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。
第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。
第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。
第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。
第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。
第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
建设工程勘察合同通用版8篇
建设工程勘察合同通用版8篇篇1合同编号：[编号]委托方（甲方）：[甲方名称]勘察方（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况项目名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（包括勘察工作内容等）技术标准：[技术标准]（如国家相关规范、行业标准等）合同总金额：[合同总金额汉字大写]（含税价）。
二、勘察范围及内容本次勘察范围包括但不限于：[勘察范围及内容描述]。
乙方应按照甲方的要求，提供准确的地质勘察资料，包括但不限于地质剖面图、土壤分析报告等。
同时，乙方还需对施工现场进行实地勘察，确保勘察数据的准确性。
三、勘察周期与进度安排本合同勘察周期为[天数]天。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同总金额为人民币[合同总金额汉字大写]，包括勘察费、报告编制费等。
具体费用明细由双方另行约定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付费用给乙方：（1）合同签订后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%作为预付款；（2）乙方提交初步勘察成果后[天数]日内，甲方支付乙方合同总金额的[比例]%；（3）乙方提交最终勘察成果并经甲方确认后[天数]日内，甲方支付乙方剩余款项。
五、知识产权归属本次勘察所产生的知识产权归甲方所有。
乙方有权在合理范围内使用本次勘察成果进行业务宣传、学术交流等。
但未经甲方许可，乙方不得将本次勘察成果用于其他商业用途。
六、质量保证与违约责任1. 乙方应保证勘察成果的质量符合合同约定及国家相关标准。
如因乙方原因造成勘察成果质量不合格，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 甲方应按合同约定支付费用。
如甲方逾期支付费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额[比例]%的违约金。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察设计合同通用版3篇
建设工程勘察设计合同通用版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承接单位）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行（工程名称）的勘察设计工作，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，遵守《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》相关法律法规，经友好协商达成如下协议：第一条勘察设计范围1.1 乙方承担甲方委托的工程的勘察设计工作，勘察设计内容包括但不限于建筑、结构、给水排水、电气、暖通空调等工程专业。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成勘察设计工作，并在约定时间内交付符合规定的设计成果。
第二条勘察设计依据2.1 勘察设计依据包括但不限于甲方提供的有关工程资料、工程地质勘察报告、相关法律法规及规范标准等。
2.2 乙方在进行勘察设计工作时，应按照有关法律法规、国家标准及甲方要求进行，确保设计成果符合工程要求。
第三条设计费用及支付方式3.1 乙方应按照双方约定的比例及工程进度，结合实际完成的设计量，计算设计费用。
3.2 设计费用的支付方式为：甲方应在乙方完成设计工作后按照约定的比例及工程进度及时支付设计费用。
第四条设计文件及知识产权4.1 乙方应按照国家有关法律法规及甲方的要求提交完整、规范、真实的设计文件，确保设计文件的质量。
4.2 设计文件的知识产权属于乙方所有，甲方不得擅自复制、传播、篡改设计文件，如有违反，乙方有权追究其法律责任。
第五条设计变更及调整5.1 在勘察设计过程中，如需变更原设计方案，应经双方协商一致，并签订变更协议。
5.2 设计变更导致额外费用的，应当另行协商确定，并按约定支付。
第六条设计成果验收6.1 乙方应按照双方约定的设计目标和技术要求提交设计成果，甲方对设计成果有权进行验收。
6.2 如设计成果未达到双方约定的要求，甲方有权要求乙方重新设计或修改，直至满足验收要求为止。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致勘察设计工作无法完成或设计成果无法使用的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此产生的一切经济损失。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察设计合同(3)5篇
建设工程勘察设计合同（3）5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 勘察、设计内容：[具体内容]二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：对建设项目进行地质勘察，提供地质勘察报告。
2. 设计服务：根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于方案设计、施工图设计。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：[大写金额]（小写金额）。
2. 支付方式：分期支付。
合同签订后支付定金，勘察和设计阶段性成果完成后支付相应款项。
最终验收合格后支付尾款。
具体支付比例和时间节点详见合同附件。
四、质量标准与验收方式1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计规范和要求进行勘察设计。
2. 验收方式：按照合同约定和相关技术标准进行验收。
如甲方对乙方提交的勘察、设计成果有异议，应当在收到成果后的七日内提出。
否则视为验收合格。
五、合同期限与违约责任1. 合同签订后，乙方应于XX日内完成全部勘察设计工作。
特殊情况需延期的，应取得甲方同意。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
若甲方未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。
六、保密条款与知识产权归属1. 乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等应当予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及工作内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计工作方面的合作关系，乙方应按照甲方的要求，提供高质量、准确、完整的勘察、设计服务。
建设工程勘察设计合同通用版6篇
建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关建设工程勘察设计管理规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：XXXXXXXXX。
2. 项目地点：XXXXXXXXX。
3. 项目内容：包括勘察和工程设计两部分。
勘察包括地质勘察、工程测量等；工程设计包括初步设计、施工图设计等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，提供详细的地质勘察报告及工程测量数据。
2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计，完成初步设计、施工图设计等工作，确保设计图纸的质量及实用性。
3. 乙方须按时交付设计成果，并在设计过程中与甲方保持沟通，确保设计符合甲方需求。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写）。
2. 支付方式：分期支付。
合同签订后，甲方支付合同总额的XX%作为预付款；勘察工作完成后支付XX%；设计工作完成后支付剩余的XX%。
四、质量与验收标准1. 乙方提供的勘察数据应准确、可靠，符合国家相关标准。
2. 乙方提交的设计图纸应满足甲方需求，符合国家规范及标准。
3. 甲方有权对乙方的勘察和设计成果进行验收，验收标准按照国家和地方相关规定执行。
五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 乙方应于合同签订后XX日内完成勘察工作，并于XX日内完成设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察设计工作过程中，应妥善保管甲方提供的资料及数据，不得擅自复制、留存或向第三方提供。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察设计工作延误，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。
下面是搜集的建设工程勘察设计合同范本5篇，希望对你有所帮助。
建设工程勘察设计合同范本(一)建设单位：____________________，以下简称甲方;设计单位：____________________，以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担______工程的设计项目，建筑安装面积为______平方米，建设地点在____________。
二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。
3.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方义务1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在______年______月______日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式______份，技术设计文件一式______份，施工图设计文件一式______份。
2.乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币______元。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察合同范本3篇
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________工程勘察项目。
2. 工程地点：具体地址请详细描述。
3. 工程规模：工程范围及勘察工作量等具体描述。
二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方应根据勘察结果，编制勘察报告，并对报告的质量负责。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。
2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十（30%），勘察工作完成后支付剩余费用。
3. 支付方式：具体描述支付方式、时间、地点等。
四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。
2. 乙方应制定详细的勘察进度计划，并报甲方备案。
3. 如因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
3. 勘察工作完成后，乙方应提交勘察报告，甲方组织验收。
4. 如勘察报告不符合质量要求，乙方应负责修改或重新勘察。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。
3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同范本(3篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方（甲方）：_____地址：_____ 邮码：_____电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 承包方（乙方）：_____地址：_____ 邮码：_____电话：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
建设工程勘察设计合同(3)4篇
建设工程勘察设计合同（3）4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同（3）一、合同双方甲方（甲方名称）：统一社会信用代码：地址：联系人：电话：乙方（乙方名称）：统一社会信用代码：地址：联系人：电话：二、合同背景根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规，为了规范建设工程勘察设计活动，保证工程质量，保障建设工程的顺利实施，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同：三、合同标的1. 项目名称：（项目名称）2. 建设地点：（建设地点）3. 规划范围：（规划范围）4. 合同内容：乙方承担甲方委托的勘察设计工作，包括但不限于勘察、设计、成果提交等。
5. 工作期限：自合同签订之日起，至勘察设计工作完成并经甲方验收合格为止。
四、合同履行方式1. 乙方按照国家法律法规的相关规定，承担建设工程勘察设计的法律责任。
2. 乙方应按照国家相关标准和规范进行工作，确保所提供的勘察设计成果符合相关要求。
3. 乙方应在合同约定的工作期限内，保质保量完成勘察设计工作，并按时提交相关成果。
4. 乙方应配备具备相应资格和经验的专业人员参与勘察设计工作。
5. 乙方应自行承担勘察设计活动中所需的工作人员工资、工资福利、办公设备等相关费用。
五、合同报酬1. 乙方为本合同提供的勘察设计服务，甲方应支付给乙方的合同价款为（金额），价款不含税。
2. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间要求，向甲方申请支付工程款，并提供相应的发票和收据。
3. 如因甲方原因导致工程款支付延迟，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
六、保密条款1. 甲、乙双方应对合同履行过程中所涉及的商业秘密和技术知识等保密事项保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 合同解除后，保密责任仍然有效，双方应继续履行保密义务。
七、违约责任1. 如果一方未能按照合同约定的要求履行合同义务，应向对方支付相应的违约金。
2. 因不可抗力或其他不可抗力因素导致合同无法履行的，对方应及时通知对方，双方协商解决。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J5533
可按资料类型定义编号
建设工程勘察合同（３）
实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
建设工程勘察合同（３）实用版
提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
建筑安装工程勘察合同
建设单位：
合同编号：
工程名称：
工程地点：
保密程度：
一九________年_____月______日订
建筑安装工程勘察合同
订立合同双方：
建设单位：____________，以下简称甲方；
勘察单位：______________勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地
完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一，工程地点及建设性质
___________________
___________________
二，甲方的义务
１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，
提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的
勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。
３．甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明
细表）。
４．甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好
征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。
５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察
人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负
担。
三，乙方的义务
乙方应于一九________年_______月
_______日进入现场勘察，一九______年__ ____月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图_________份，提交工程地质报告书一式_________份（如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费）。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。
四，定金及勘察收费标准及拨付办法
１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为____ ____________元。
自本勘察合同生效后
_____________日内，甲方应向乙方
支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合
同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后_________日内，应按实际勘察工作量清付
勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
２．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按
勘测工程总技奂邮眨玻啊矗埃サ目辈旆选！
BR>
五，甲方违约责任
１．如果由于甲方变更计划，或提供的资
料不准确，或未按期提供勘察、设计必
的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按
方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重
设计，应另行增费，勘察工期顺延。
２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙
偿付违约金。
>
六，乙方的违约责
１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造
的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设
费。
乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外
还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
２．由于乙方的责任延迟提供资料，时间达_________天以上的，每延迟
天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价__________‰的违约金。
>
七，纠纷的处
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同
部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定
合同示范文本文件编号：YF-ED-J5533合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
>
八，其
__________________>
_________________。
本合同自一九__________年________月
________日双方签字后生效，全部勘
第2页。