质量保修书范本
质量保证书范本9篇
质量保证书范本9篇质量保证书范本1尊敬的客户：首先感谢您选择我们的产品!为保证产品质量，明确购销双方产品质量责任，确保产品质量合格，保证产品安全、特作如下保证：一、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的生产许可证、营业执照复印件。
二、供货方向购货方提供加盖供货单位公章的产品标准复印件。
三、供货方保证所供产品符合法定的质量标准，并对产品质量负责，必要时向购货方提供必要的质量资料，诸如产品检验报告书等相关资料。
四、供货方的产品包装、注册商标等符合国家有关规定。
五、购货方严格按产品包装上注明的贮藏条件贮藏因购货方对产品保管养护不善而造成产品质量问题由购货方负责。
六、消费者因产品质量问题进行投诉，供货方应积极配合妥善解决，如确属供货方的责任，供货方承担全部责任和费用。
有限责任公司1、本投标人(是否保证) 提供的是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料和工具。
2、(是否免费) 送货、现场安装调试，(是否免费) 提供货物的使用、操作培训。
3、自验收合格之日起(时间)内出现非用户人为原因的故障(是否同意)无条件(退货/调换)。
4、本项目的质保期限为：。
(是否同意) 本质保要求：质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理，超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。
5、(是否同意) 免费上门服务。
免费上门服务的具体期限为(时间);到达服务现场时限为(小时)内。
6、执行"三包"的产品名称、范围及"三包"具体承诺：。
7、货物(是否保证) 是原包装且包装完好，(是否同意) 经用户单位现场监督，当场拆封、安装。
8、其他优惠条件、售后服务措施或需要说明的事项：.质量保证书范本21、定义：住宅质量保证书，是房地产开发商将新建成的房屋出售给购买人时，针对房屋质量向购买者做出承诺保证的书面文件，具有法律效力，开发商应依据《住宅质量保证书》上约定的房屋质量标准承担维修、补修的责任。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)工程质量保修书【工程名称】【施工单位】【建设单位】【工程监理单位】鉴于【工程名称】项目的质量问题，根据双方签订的合同及相关法律法规规定，我们特提出以下保修要求：一、质量保修期限：1. 保修期限为自【工程竣工验收日期】起，至【保修期结束日期】止。
2. 在保修期间，如发现因施工方原因引起的质量问题，建设单位有权要求施工单位进行维修、更换或补救。
3. 在保修期限届满前30天内，由建设单位向施工单位书面通知，要求提供保修服务。
二、保修范围：1. 本保修书所涉及的保修范围包括但不限于：设备故障、建筑结构问题、水电安装问题、材料质量问题等。
具体问题详见附件一。
2. 施工单位应对建设单位提出的保修要求及时响应，并根据实际情况提供相应的维修、更换或补救措施。
3. 若施工单位不能及时提供维修、更换或补救措施，建设单位有权要求施工单位承担相应的违约责任。
三、保修责任：1. 施工单位应对工程质量问题负主要责任，负责进行相应的维修、更换或补救工作，并承担相应的费用。
2. 建设单位在保修期内应及时向施工单位提供相关证明材料，并配合施工单位进行维修、更换或补救工作。
四、索赔与违约责任：1. 在保修期内，如发生质量问题导致建设单位或任何第三方产生经济损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。
2. 在保修期限届满前30天内，施工单位未能提供相应维修、更换或补救措施的，建设单位有权要求施工单位支付相应的违约金。
3. 如双方发生纠纷，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件一：本保修书涉及的质量问题1. 设备故障：问题描述：请具体描述设备故障的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
2. 建筑结构问题：问题描述：请具体描述建筑结构问题的情况。
解决办法：请描述采取的补救措施。
3. 水电安装问题：问题描述：请具体描述水电安装问题的情况。
解决办法：请描述采取的维修或更换措施。
4. 材料质量问题：问题描述：请具体描述材料质量问题的情况。
建设工程质量保修书(范本)
建设工程质量保修书(范本)1. 引言本建设工程质量保修书范本适用于工程质量保修期内，由建设单位向施工单位提出质量问题保修并进行解决的情况。
2. 质量保修期工程质量保修期为自工程竣工验收合格之日起，在合同约定的保修期限内。
3. 质量保修问题在工程质量保修期内，发现以下质量问题：•问题1：描述问题1•问题2：描述问题2•问题3：描述问题3•…4. 质量保修责任根据合同约定及相关法律法规，施工单位对上述问题进行质量保修，承担相应责任。
为解决上述质量问题，施工单位将采取以下措施：•问题1解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•问题2解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•问题3解决方案：详细描述解决方案，包括时间安排和责任人。
•…6. 质量保修验收施工单位在解决上述质量问题后，将通知建设单位进行质量保修验收。
7. 质量保修验收标准建设单位将根据以下标准对质量保修工作进行验收：•标准1：详细描述标准1。
•标准2：详细描述标准2。
•标准3：详细描述标准3。
•…验收人员将根据质量保修验收标准，对解决后的质量问题进行评估。
根据评估结果，判断是否合格。
•若质量保修问题得到解决并符合质量保修验收标准，则验收合格。
•若质量保修问题未得到解决或不符合质量保修验收标准，则验收不合格。
9. 其他事项本质量保修书应遵守合同约定及相关法律法规的规定，双方应积极配合，共同推进质量保修工作。
10. 签署本文为建设工程质量保修书的范本，在实际应用中需要根据具体情况进行调整修改。
建议在双方确认无误后，由双方代表进行签署和盖章。
建设单位：签字：_______________日期：_______________施工单位：签字：_______________日期：_______________。
质量保证书模板范本27篇
质量保证书模板范本27篇质量保证书模板范文（精选27篇）质量保证书模板范文篇11、本投标人(是否保证)_____提供的是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料和工具。
2、(是否免费)_____送货、现场安装调试，(是否免费)_____提供货物的使用、操作培训。
3、自验收合格之日起_____(时间)内出现非用户人为原因的故障(是否同意)无条件(退货/调换)。
4、本项目的质保期限为：_____。
(是否同意)_____本质保要求：质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理，超过质保期只收维修材料费、终身负责维修。
5、(是否同意)_____免费上门服务。
免费上门服务的具体期限为_____(时间);到达服务现场时限为_____(小时)内。
6、执行“三包"的产品名称、范围及"三包"具体承诺：。
7、货物(是否保证)_____是原包装且包装完好，(是否同意)_____经用户单位现场监督，当场拆封、安装。
8、其他优惠条件、售后服务措施或需要说明的事项：。
投标人(公章)：法定代表人或其授权委托人：(此处需签字)日期：年月日质量保证书模板范文篇2企业是社会的基本单位，食品企业产品质量的优劣既关系到每一个消费者的切身利益，又决定着社会经济的运行质量，对此，我们深感企业的社会责任重大。
为了向社会提供高质量的产品，回报广大消费者对我们的厚爱，我们向政府、质检部门及社会作如下质量保证：增强法制观念，争做守法经营的典范。
遵守《产品质量法》等有关法律法规的规定，保证产品质量符合国家有关标准的要求;并自觉接受政府各级质量监管部门的定期与不定期监督检查。
完善企业的质量责任机制，牢固树立企业是质量第一责任人的观念。
带动和教育全体员工牢固树立“质量第一”的观念，严格岗位质量规范和质量考核，坚持实行质量否决权。
大力推行全面质量管理，建立健全质量管理体系。
工程质量保修协议书工程质量保修书范本
工程质量保修协议书工程质量保修书范本在日常生活和工作中，协议书在生活中的使用越来越广泛，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
什么样的协议书才是有效的呢？整理了5篇工程质量保修协议书，希望您在阅读之后，能够更好的写作工程质量保修书。
工程质量保修协议书篇一甲方：___乙方：___身份证号：____甲乙双方为了发挥双方的优势，承接事宜，双方本着平等自愿、等价有偿的原则，经协商一致，达成协议条款如下：一、乙方负责联系并落实以为甲方开拓市场名义，承接__—大雄宝殿施工事宜，并负责最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、甲方负责按承包合同施工，需按约定支付给乙方工程咨询费。
a）本工程造价约元人民币，甲方需支付给乙方总造价的%咨询费。
咨询费部分所涉及的各项税费由甲方承担，与乙方无关。
b）甲方需以现金的方式支付给乙方上述费用，合同签订后即立马报销乙方前期该项目开展所产生的差旅住宿等费用。
c）甲方在签订合同后进场拿到第一笔预付款后，支付给乙方工程总价的%。
d）剩余部分在第二笔预付款后全部结清。
e）甲方在与建设方签订协议后即全权负责该项工程的质量安全，人员安全，工程进度，及材料设备的安全及常规维护，如有意外与乙方无关）f）甲方在工程建设中应严格按照建设部相关标准来对该工程等项目进行合理施工，不能有偷工减料事情发生，如有违背建设形象的事情所产生的不良后果，由甲方自行承担，乙方不对此负任何责任）三、协议终止本协议签字生效后，如果至__年_月_日，乙方仍未协助甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同，本协议自动终止。
四、本协议一式份，双方签字盖章后正式生效。
甲方（签章）乙方（签章）联系方式联系方式时间：__年_月_日时间：__年_月_日工程质量保修协议书篇二发包人（全称）：承包人（全称）：发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城______工程签定工程质量保修书。
工程质量保修书(范本)
工程质量保修书(范本)
尊敬的业主：
保修项目：本次保修项目为（工程项目名称），包括（工程项目具体内容和范围）。
保修期限：自工程竣工之日起，保修期限为（保修期限，建议不少于一年）。
保修内容：对于在保修期限内发生的因工程质量问题造成的损坏、缺陷和故障，我方将负责免费维修、更换或其他适当的补救措施。
1. 因不可抗力因素造成的损坏、缺陷和故障；
2. 由于使用单位、施工单位或其他第三方的原因引起的损坏、缺陷和故障；
3. 用户不按照使用说明书、维修保养手册的要求操作和维护所导致的损坏、缺陷和故障；
4. 超过保修期限的损坏、缺陷和故障。
（联系人姓名）、（联系人职务）
方式：（）
声明：本工程质量保修书仅用于提供参考，具体的保修条款和
责任约定可根据具体情况进行修改和补充。
谢谢您对我方工程质量的信任与支持，我们将竭诚为您提供优
质的服务和完善的保修措施。
希望双方能够保持良好的沟通和合作，共同推动工程质量的提升。
此致
敬礼
（施工单位名称）。
质量保修书(范本)
质量保修书(范本)工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，发包人和承包人经协商一致，签定了工程质量保修书，保证（工程全称）的质量。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括合同协议书规定的承包人承包范围和工程内容，具体保修的内容双方约定如下：二、质量保修期双方根据国家有关规定和具体工程约定，确定了质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.电气管线、上下水管、暖通和消防安装工程为2年；4.室外上下水、区内道路等市政公用工程为2年。
本工程的质量保修期为（年）。
三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人未在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用造成质量缺陷的责任方承担保修费用。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书由施工合同发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：法定代表人（签字）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书甲方信息：（甲方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）乙方信息：（乙方名称、地址、电话、邮箱等详细信息）工程项目信息：（工程名称、地点、设计单位、监理单位、施工单位、竣工日期等详细信息）一、质量保修期限1. 本工程的质量保修期限为自工程交付使用之日起24个月。
2. 在保修期内，由于甲方原因发生的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
二、保修责任范围1. 乙方承诺提供的工程质量符合国家及地方的法律法规以及各项规定，保障安全、经济、环保、美观等方面的质量。
2. 保修范围包括但不限于以下项目：（1）在保修期内因为质量问题而损坏的构件和设备。
（2）在保修期内因为质量问题导致失效的构件和设备。
（3）在保修期内因为质量问题而发生故障的构件和设备。
3. 保修责任不包括以下项目：（1）因为甲方人为操作不当导致的损坏。
（2）因为不可抗拒因素导致的损坏。
（3）由甲方或其他单位自行维修导致的二次损坏。
三、保修流程1. 甲方发现质量问题后，应及时向乙方报告。
2. 乙方接到甲方报告后，应及时派人现场查看，并进行维修或更换。
3. 维修或更换完成后，应由乙方提供维修报告和更换记录。
四、其他条款1. 乙方保证在工程施工期间严格按照国家相关法律、法规要求进行施工，质量符合规定，同时，保证提供的施工材料与设备符合国家及地方的标准。
2. 本合同双方，均应遵守国家及地方的法律法规，保障人民群众的利益及财产安全。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，如无法协商解决的，可向有关行政机关申请仲裁或提起诉讼。
4. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
总结：1. 本文档所涉及简要注释如下：保修期限：指工程质量保修期限，乙方在该期限内负责免费维修或更换因为质量问题而引起的问题。
保修责任范围：指乙方在保修期内承担的维修或更换范围，不包括人为操作不当和不可抗拒因素导致的问题。
保修流程：指甲方发现问题后，乙方的回应和解决流程。
2. 本文档所涉及的法律名词及注释：不可抗拒因素：指在工程施工或运营中，由于自然灾害、战争、政策法规变化等不可避免的外部因素，导致工程发生问题。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】标准范本甲方：__________________乙方：__________________1. 保修期限乙方保修期限为工程竣工验收合格后___个月/年，共计__个月/年。
2. 保修内容（1）乙方承诺对本工程的施工质量和使用材料提供保修服务，确保工程在保修期内符合相关法律法规和合同要求。
（2）乙方承诺对工程所涉及的主要部位、关键环节、设备设施进行保养维修，确保其正常运行。
（3）乙方承诺及时处理因施工质量或材料问题引起的各类质量投诉、瑕疵修复及相关事故处理，确保工程的安全和稳定运行。
3. 保修义务（1）乙方应按时到达工程现场进行维修，并负责维修所需材料、设备、工具的准备。
（2）乙方应及时处理甲方提出的保修需求，并按照双方约定的时间限定进行修复。
（3）乙方保修期间需对工程质量问题进行解答，提供技术支持和维修建议。
4. 保修责任（1）乙方负有修复相关质量问题的责任，包括但不限于施工错误、材料质量问题、工程隐患等。
（2）在保修期内，如发生由于乙方施工质量或使用材料问题引起的事故或经济损失，乙方承担全部赔偿责任。
5. 保修流程（1）甲方发现工程存在质量问题后应立即通知乙方，并提供相关证据材料。
（2）乙方收到通知后应在___小时内派出专业人员到达工程现场进行保修。
（3）乙方完成保修后，甲方进行验收，并签署保修完成确认书。
6. 解除保修责任（1）如甲方私自进行施工、改动工程结构或者使用不当导致工程质量问题的，乙方可免除保修责任。
（2）甲方未按合同和技术规范要求进行设备设施维护保养，导致质量问题的，乙方也可免除保修责任。
附件：1. 合同书2. 工程验收报告3. 施工图纸及设计说明书4. 材料采购清单及质量检测报告5. 其他相关附件（如照片、视频等）法律名词及注释：1. 施工质量：指工程施工过程中，对工程结构及设备设施的材料、安装工艺和施工工法的符合程度。
2. 瑕疵修复：指对工程质量问题或缺陷进行修复、改进或更换，以达到符合相关法律法规和合同要求的标准。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)【工程质量保修书】编号：X-X-X时间：年月日甲方单位：（以下简称“甲方”）地址：X联系人：X联系X--乙方单位：（以下简称“乙方”）地址：X联系人：X联系X--根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就工程质量保修事项达成如下协议：一、质保范围1.1 甲方工程1.2 工程地点：X1.3 工程概况：（此处详细描述工程的性质、规模、主要施工内容等）1.4 质保期限：自工程竣工验收之日起，X年。
二、质量保修责任2.1 乙方承诺在质保期限内对甲方工程进行保修，并保证符合以下要求：（1）工程质量符合国家法律、法规和标准的要求；（2）工程材料、设备及施工过程符合相关法律法规和标准的要求；（3）及时处理工程质量问题，确保甲方权益。
2.2 乙方保证提供与工程质量保修相关的设计文件、施工图纸、技术资料等材料真实、完整、准确。
三、质保服务内容3.1 在质保期限内，对于甲方提出的工程质量问题，乙方应立即派遣专业人员进行查找原因和修复。
3.2 乙方应提供必要的施工设备、材料和技术支持，确保工程质量保修工作的顺利进行。
四、质保管理4.1 甲方有权派遣人员对工程进行监督和检查。
4.2 甲方有权要求乙方提供工程质量保修期间相关的技术支持和咨询服务。
4.3 甲方在质保期限届满前提出的工程质量问题，乙方应及时做出回应，并在合理的时间内解决问题。
五、索赔及赔偿5.1 在质保期限内，甲方如发现工程质量问题，应立即书面通知乙方，并提供相应的证明材料。
5.2 如乙方在合理期限内未能解决问题或无正当理由拒绝解决问题，甲方有权采取相应的法律措施要求乙方进行赔偿。
六、解决争议6.1 本协议的履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
6.2 如因协议履行发生争议，甲乙双方应友好协商解决；如协商不成，双方均同意将争议提交至有管辖权的人民法院解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
建设工程质量保修书(范本)
建设工程质量保修书(范本)1. 引言本质量保修书旨在确保建设工程的质量得到保证，并在工程竣工后提供一定期限的质量保修服务。
本文档为建设工程质量保修书的范本，供相关方参考使用。
2. 工程基本信息•工程名称：[填写工程名称]•工程地点：[填写工程地点]•工程施工单位：[填写施工单位名称]•业主单位：[填写业主单位名称]•工程状态：已竣工3. 质量保修期限本质量保修书按照期限提供质量保修服务：•结构保修期：[填写结构保修期限，例如：10年]•非结构保修期：[填写非结构保修期限，例如：2年]4. 质量保修内容4.1 结构保修内容结构保修内容包括但不限于：•主体结构构件的质量问题，例如：裂缝、变形等；•地基及基础的质量问题，例如：沉降、下沉等；•结构安全隐患，例如：钢筋锈蚀、混凝土质量问题等；4.2 非结构保修内容非结构保修内容包括但不限于：•安装、装修等工程设施的质量问题，例如：电线、水管漏水等；•建筑装饰部分的质量问题，例如：瓷砖开裂、涂料剥落等；•其他影响使用功能、安全的质量问题；5. 质量保修流程5.1 质量问题报告在质量保修期内，业主单位发现工程存在质量问题时，须书面报告给施工单位，并提供相关证据和材料。
5.2 施工单位处理施工单位收到业主报告后，应及时组织人员前往现场进行核查，并在确认质量问题后，制定质量整改计划。
5.3 质量整改施工单位按照整改计划进行质量整改工作，并在合理的时间内完成整改。
5.4 整改验收施工单位完成质量整改后，应与业主单位协商进行整改验收工作，确保整改达到预期要求。
6. 质量保修责任本质量保修书试行建设工程质量责任保证制度，具体责任如下：•施工单位对工程质量负责，承担质量保修责任；•业主单位负责监督工程质量，并及时报告质量问题；•监理单位应监督施工单位履行质量保修义务；7. 其他事项7.1 变更与解释本质量保修书如有需要变更或解释的事项，应由双方协商一致，并以书面形式进行变更与解释。
质量保修责任书范本
质量保修责任书范本
一、保修期限
1. 本产品的质量保修期为自购买之日起一年内（特别注明的除外），在保修期内，产品因质量问题发生故障，经本公司授权的服
务中心检测确认后，本公司将提供免费维修或更换服务。
二、保修范围
1. 本保修责任书所指的质量问题是指产品在正常使用条件下，
由于材料、工艺或设计缺陷所引起的故障。
2. 保修范围包括但不限于产品主体结构、电路板、电子元件等。
3. 保修范围不包括因人为损坏、意外碰撞、水、火、雷击、地
震等不可抗力因素造成的损坏。
三、保修流程
1. 在保修期内，若产品出现质量问题，请及时拨打本公司客服
电话（400-123-4567）或到本公司授权的服务中心进行维修服务。
2. 请您携带购买凭证、保修责任书及产品到服务中心进行维修。
3. 维修过程中，若需要更换零部件，本公司将提供原厂零部件，并保证其质量。
四、保修终止
1. 在保修期内，若产品经过多次维修仍无法正常使用，您有权
要求更换同型号的产品或退款。
2. 在保修期结束后，本公司将不再承担产品的维修责任。
五、其他约定
1. 本公司将严格按照国家相关法律法规执行保修责任，保障您
的合法权益。
2. 本保修责任书自购买之日起生效，适用于中国大陆地区。
3. 本保修责任书最终解释权归本公司所有。
特此声明！
此为质量保修责任书范本，具体内容以实际购买产品时所附保修责任书为准。
工程质量保修书(标准范本)
工程质量保修书(标准范本)1. 引言工程质量保修书是指承包商为保证工程质量，对所承建的工程提供一定的质量保修期，并在该期限内对工程质量进行维修和保养的书面文件。
本文档旨在提供一个标准范本，以作为工程质量保修书的参考。
2. 工程基本信息工程名称：[填写工程名称] 工程地点：[填写工程地点]承包商名称：[填写承包商名称] 工程合同编号：[填写工程合同编号] 工程质量保修期：[填写工程质量保修期，例如：一年]3. 质量保修内容3.1 质量保修范围根据工程合同和相关技术规范要求，承包商将对以下范围内的质量问题提供保修服务：•[填写质量保修范围1]•[填写质量保修范围2]•[填写质量保修范围3]•…3.2 质量保修期限在质量保修期内，承包商将对上述质量保修范围内的问题进行维修和保养。
质量保修期限从工程竣工验收合格的日期开始计算，持续至保修期满。
3.3 质量保修责任在质量保修期内，承包商将尽其责任对质量问题进行修复，包括但不限于以下责任：•修复工程质量问题•替换或修复损坏的设备或材料•重新执行相关工程工艺3.4 质量保修流程当发现工程质量问题时，业主应及时书面通知承包商，并提供必要的证明材料和信息。
承包商将在收到通知后的合理时间内派遣专业技术人员进行调查，并根据调查结果制定修复方案和时间表。
修复过程中，承包商应与业主保持密切沟通，及时反馈修复进展。
4. 其他条款4.1 免责条款在以下情况下，承包商将不承担质量保修责任：•自然灾害、战争或政府行为等不可抗力因素引起的质量问题；•未经授权的维修或改动导致的质量问题；•材料或设备制造商的质量问题。
4.2 合同变更对于质量问题的修复或其他条款的调整，双方应在书面协议的基础上进行合同变更。
4.3 法律适用和争议解决本文档的执行与解释应遵循相关法律法规的规定。
对于因本质量保修书产生的争议，双方应通过友好协商解决。
如无法协商解决，则提交至有管辖权的法院裁决。
5. 签署本工程质量保修书在双方书面协议的基础上确定，并由双方授权代表签字确认。
建设工程质量保修书(范本)
建设工程质量保修书(范本)尊敬的业主：感谢您选择我们公司参与您所在小区的建设工程，我们将竭诚为您提供优质的施工服务。
为保障您的权益，特此向您递交建设工程质量保修书，详细说明了我们公司对您所购买的建筑物进行质量保修的相关内容。
一、保修期限：自交付使用之日起，质保期限为一年。
二、保修范围：1. 建筑主体结构：包括房屋的承重结构、地基基础、柱、梁、墙体等部分。
2. 供水和排水系统：包括水管道、卫生器具、水泵、水箱、下水道等部分。
3. 电气系统：包括电线、开关、插座、照明设备、电梯、门禁系统等部分。
4. 暖通系统：包括供暖设备、通风设备、空调设备等部分。
5. 防水与防潮：包括房屋外墙、屋面、地下室等部分。
6. 门窗系统：包括门窗及其配件、门窗轨道等部分。
7. 安装设备：包括消防设备、烟感报警器、监控设备等部分。
8. 其他与建筑工程质量有关的问题。
三、保修责任：1. 在保修期内，如出现上述范围内的质量问题，我公司将负责免费维修、更换相关设备或部件。
2. 若质量问题超出保修范围引起其他损失，我公司将协商解决，承担相应责任。
四、保修条件：1. 在保修期间，您需按项目工程验收书的规定进行验收，并认可工程质量。
2. 保修范围内的质量问题，应由我公司自行承担责任，不得由您或其他单位进行修复或更换。
3. 您需确保房屋及设备的正常使用及保养，否则无法享受保修服务。
4. 保修期间如发现质量问题，请及时联系我公司进行处理。
五、保修有效性：请在交付使用之日起10个工作日内，将本保修书签字、盖章并归还我公司。
逾期不归还视为自动放弃保修权利。
六、其他约定：本保修书的解释、履行及纠纷解决均适用法律。
如果双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
特此保证！甲方：（盖章）乙方：（盖章）签字：签字：。
工程质量质保协议书范本(3篇)
第1篇甲方： _______（建设单位名称）乙方： _______（施工单位名称）鉴于：甲方拟在_________（工程地点）建设_________（工程名称）项目，乙方愿意承担该项目的施工任务。
双方本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，就工程质量保证事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________（工程名称）2. 工程地点：_________（工程地点）3. 工程规模：_________（工程规模）4. 工程类别：_________（工程类别）5. 工程合同总价：人民币_________元整（大写：_______元整）二、质保范围1. 本协议适用于甲方委托乙方施工的上述工程范围内的一切质量保证事宜。
2. 质保范围包括但不限于：施工图纸、设计文件、施工方案、施工质量标准、施工过程中的技术交底、材料采购、施工工艺、施工质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收等。
三、质保期限1. 本协议的质保期限自竣工验收合格之日起计算，期限为_________年。
2. 在质保期限内，乙方对工程出现的质量问题负有全面责任，并按照国家有关法律法规和本协议的约定，承担相应的维修、整改和赔偿责任。
四、质保责任1. 乙方应严格按照国家现行施工规范、质量标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到设计文件规定的质量等级。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，配备必要的技术人员和检测设备，对施工过程进行全过程质量控制。
3. 乙方应按照国家有关法律法规和本协议的约定，对施工过程中出现的质量问题进行及时整改，确保工程质量和安全。
4. 乙方应定期对工程进行自检，并将自检结果报告甲方。
5. 乙方应接受甲方和监理单位的监督检查，对发现的质量问题及时整改。
五、质保措施1. 乙方应选用合格的建筑材料、构配件和设备，并确保其质量符合国家有关标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工，确保施工工艺和质量。
3. 乙方应建立健全材料检验制度，对进场的材料进行严格检验，不合格的材料不得使用。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本工程质量保修书范本【正文】一、背景介绍为了确保工程质量，本公司与贵方签订了工程项目合同。
根据合同约定，本公司承诺在工程竣工验收后，提供一定期限内的质量保修服务。
本旨在详细说明工程质量保修的相关内容和责任分配。
二、保修期限与内容1. 保修期限：从工程竣工验收之日起，保修期限为合同规定的保修期限，默认为12个月。
2. 保修内容：a. 本公司将负责修复工程竣工后出现的质量问题，确保工程在保修期内能正常运行。
b. 保修范围包括但不限于：材料和设备损坏、施工质量瑕疵、工程设计缺陷等。
c. 贵方在保修期内如发现质量问题，请书面通知本公司，并提供必要的证据和说明。
三、保修责任分配1. 本公司的责任：a. 在保修期内，本公司将及时响应并派遣专业技术人员进行检修和维修。
b. 如发生保修范围内的工程质量问题，本公司将承担修复费用和相关后续费用。
c. 本公司还将与贵方协商，安排适当时间进行例行维护和检查，确保工程的稳定运行。
2. 贵方的责任：a. 贵方应配合本公司的维修工作，并提供必要的配合和协助。
b. 贵方应负责定期维护工程设备和设施，注意使用和保养。
四、终止保修责任1. 在保修期届满之前，如出现以下情况，本公司将不再承担保修责任：a. 人为破坏、意外事故或其他不能预见、不能避免的自然灾害导致的损坏。
b. 贵方未按规定的使用和保养工程设备和设施，导致质量问题的发生。
c. 贵方未及时通知本公司并提供证据和说明，使问题越来越严重。
2. 如本公司由于自身原因不能履行保修责任，将退还贵方相应的保修费用。
五、赔偿责任限制本公司仅承担工程质量保修的责任，不承担因质量问题所导致的任何间接损失，包括但不限于利润损失、业务中断、生产停工等。
【附件】本所涉及的附件如下：1. 合同正本及相关附件2. 工程竣工验收报告3. 协议书（如有）【法律名词及注释】本所涉及的法律名词及注释如下：1. 工程竣工验收：指工程施工完工后，经验收委员会或相关部门进行验收，确认工程符合设计、规范和合同要求的过程。
质量保证书范本简易版精选3篇
质量保证书范本简易版(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
持证说明一、您购买我公司商品房，已竣工验收质量符合要求，可持该证从年月日起享受“质量保证服务”。
二、质量保证服务内容：1、地基基础和主体结构在合理使用年限内担当保修；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防漏为5年；3、土建工程为地下室、管道渗漏；墙面、顶棚抹灰脱落；地面空鼓开裂、大面积起砂；门窗翘裂、五金件损坏；4、卫生洁具年；5、电气管线、上下水管安装工程及灯具、电气开关年；6、管道堵塞个月；7、供热、供冷系统和设备个采暖期或供冷期；8、其它部位、部件的保修期双方打算。
五、如购房屋的区域设有物业管理部门，按物业管理章程，给住户相应的物业服务。
六、超过保修期后，进行修理服务的，修理费由购房者担当。
七、我公司托付单位进行“质量保证服务”，地址电话；联系人：。
八、此证只服务该楼号、室号有效，否则持证人将失去“质量保证服务”，该证一旦丢失，请准时通知我公司。
承诺您购买我公司开发兴建的小区栋室商品住宅楼，我们不仅做好“质量保证服务”，而且对该房担当最终质量责任。
使您居住安心，使用放心。
公司地址：****公司全称：电话：法定代表人：******维修记录购房人：房屋地址：**合同号：电话：******注：修理记录可附纸质量保证书范本简易版(第二篇)质量保证书合同编号：合同签订日期：摘要：本质量保证书旨在确保合同双方之间在质量方面的权益和责任，并明确双方在产品/服务交付过程中的各项规定。
根据本合同，供方将确保所提供的产品/服务符合约定的质量要求，以保障需方的利益。
同时，在发生质量问题时，双方需按照约定进行问题解决和争议处理。
质量保证条款：1. 产品/服务质量要求：供方承诺所提供的产品/服务应符合国家标准或合同约定的质量要求，并满足需方的特定要求。
所有产品/服务应在交付前进行严格检验和测试，确保其质量符合标准。
2. 产品/服务的合格证明：供方在交付产品/服务时，应附上合格证明或其他必要的质量文件，以证明产品/服务符合质量要求。
质量保修书范本
质量保修书范本一、甲方（销售商）：______________二、乙方（买方）：______________三、产品信息：1. 产品名称：______________2. 规格型号：______________3. 产品数量：______________四、质量保修期限：1. 产品保修期限：______________2. 维修服务期限：______________五、保修内容：1. 甲方保证所售产品在正常使用环境下，符合以下质量标准：（1）产品能够正常运行并达到使用功能；（2）产品的外观、结构、质量等符合国家相关规定；（3）产品配件齐全并能够正常使用。
2. 若产品在保修期间发生购买时无法预料的质量问题，乙方可向甲方提出维修要求。
乙方需提供有关问题的详细描述，并保持产品完好无损，不得私自进行拆卸、修理等操作。
3. 在收到乙方维修要求后，甲方将在 ____________（工作日）内派遣技术人员前往乙方所在地提供维修服务。
如需更换零部件，甲方将承担相应费用。
4. 如产品在保修期内发生因产品质量问题造成的损坏，甲方将承担修理费用。
六、保修有效性和责任范围：1. 本保修书仅在乙方购买产品后有效，且限于乙方使用产品的过程中。
2. 以下情况将不在保修范围之内：（1）产品已超过保修期限；（2）产品由于乙方使用不当、私自修理、改装或遭受意外损坏等原因造成的问题；（3）产品因自然灾害或不可抗力因素造成的损坏。
3. 在乙方提出维修要求后，甲方将根据问题情况确定是否在保修范围内，并在乙方同意的情况下进行维修。
七、保修生效和提醒事项：1. 乙方购买产品后，请妥善保管购买凭证，以便在需要时提供给甲方进行维修。
2. 乙方在使用产品时，请按照产品说明书和相关使用指南进行正确操作。
3. 请乙方定期对产品进行保养和清洁工作，以延长产品使用寿命。
4. 若产品出现异样响声、异常发热、无法启动等问题，请立即停止使用，并及时联系甲方进行维修。
工程质量保修书(范本)
工程质量保修书(范本)日期：[填写日期] 项目名称：[填写项目名称]合同编号：[填写合同编号] 承包方：[填写承包方名称]业主方：[填写业主方名称]根据项目合同约定的质量保证条款，承包方将按照合同要求提供质量保修服务。
在项目验收合格后，业主方可享受质量保修服务：1.质量保修期限工程质量保修期为合同约定的[填写期限]，自项目交付使用之日起计算。
2.质量保修内容在质量保修期内，承包方将承担责任：2.1在质量保修期内，对于由于工程施工质量不符合合同要求而引起的质量问题，包括但不限于设计缺陷、材料问题、施工工艺不当导致的质量问题等，承包方将按照相关法律、法规和标准，对问题进行修复、更换或进行其他合理处理。
2.2对于承包方施工引起的质量问题，承包方将承担差错的修复费用，并且不收取额外的劳动和材料费用。
2.3若发生由于设计方责任引起的质量问题，承包方将协助业主方与设计方进行沟通，共同寻找解决方案，并根据解决方案及时进行修复或更换。
2.4质量保修期内，承包方将提供必要的技术指导和咨询支持，以帮助业主方正确使用、维护和保养工程设施，以延长设施的使用寿命。
3.质量保修解决流程业主方在发现工程质量问题时，应立即向承包方提出书面申请，并详细描述问题。
承包方将在[填写时间，通常为7天]内对问题进行初步调查和评估。
根据评估结果，承包方将提出解决方案并与业主方确认。
如果业主方对承包方提出的解决方案不满意，业主方可以要求双方进行进一步协商，以寻找其他解决方案。
如果双方无法就问题的解决方案达成一致，任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构提出仲裁请求。
4.不在质量保修范围内的情况在情况下，业主方不能要求承包方提供免费的质量保修服务：4.1因自然灾害、战争、动乱等不可抗力因素导致的设施损坏，或由此引发的质量问题。
4.2因业主方、使用方或第三方的过错、恶意损坏、违规使用等导致的设施损坏，或由此引发的质量问题。
5.其他条款5.1本质量保修书的有效期为工程质量保修期届满之日起[填写有效期，通常为1年]。
工程质量保修书范本
工程质量保修书范本【工程质量保修书】尊敬的客户：感谢您选择我们公司为您提供工程服务。
为了确保工程质量和您的利益，我们愿意提供以下保修承诺：1.保修期限：工程竣工后的xxxx年内，我们承诺负责修复和维护因质量问题产生的损坏或故障。
2.保修范围：本保修书覆盖由我们公司完成的所有工程的质量问题，包括但不限于以下方面：- 结构缺陷：如墙体开裂、地基沉陷等；- 管道漏水：如水管渗漏、下水道堵塞等；- 电气故障：如电路短路、电线老化等；- 设备故障：如暖气不热、空调不制冷等。
3.保修条件：- 本保修书仅适用于正常使用情况下产生的损坏或故障；- 保修期内，您需及时通知我们进行维修，并提供必要的证明材料，如照片、报告等；- 保修范围以及维修具体事宜需要在我们公司工程师与您协商后确定。
4.保修责任：- 我们将优先协调专业工程师和技术人员进行维修；- 如因我们公司原因造成的质量问题，我们将承担维修费用；- 如因您个人原因造成的质量问题，我们将与您协商解决，并确保在承担维修费用方面给予合理的建议与帮助。
5.承诺细则：- 维修过程中，我们将尽力确保维修时限，以减少对您生活或工作的影响；- 如维修无法在合理时间内完成，我们将及时向您说明原因，并给予相应的解释与补偿；- 保修期内，我们将定期跟踪工程质量情况，及时向您汇报和解决问题。
此件为质量保修书，希望您妥善保管。
为了确保您的利益，请您在签字前详细阅读本保修书并与我们取得一致。
感谢您对我们公司的信任与支持，我们将竭诚为您服务。
保修方：公司名称：地址：联系人：联系电话：客户方：客户名称：地址：联系人：联系电话：日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程质量保修书
发包人（全称）：北大医疗鲁中医院
承包人（全称）：山东新城精英装饰设计有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管
理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，就签订质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规
定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括本装饰装修工程的所有内容，以及双方约定
的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：。
二、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程
的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程
合理使用年限。
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防
渗漏为5年
3、装修工程为2年
4、电器管线、给排水管道、设备安装工程为3年
5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年
6、供热与供冷系统为3个采暖、供冷期
7、其他项目保修期限约定如下：
/ 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日计算。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通
知之日起5天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人
保修的，发包人可以委托他人修理，修理费由承包人承
担。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在街道啊施工通知后，应
立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工
程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部
门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相
应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
五、其他：
双方约定的其他工程质量保修事项：
/ 。
本工程质量保修书由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收
前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日。