设备监理合同管理47
2023年设备监理师之设备监理合同题库附答案(典型题)
2023年设备监理师之设备监理合同题库附答案（典型题）单选题（共50题）1、下列关于委托合同的说法不正确的是( )A.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础B.委托合同中，受托人可以以委托人的名义处理事务，也可以以自己的名义处理事务C.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已D.委托合同中委托人应当承担处理事务中所花费的费用，委托事务处理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】 D2、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力C.当事人可以通过调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】 C3、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指( )中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。
A.投标书附录B.中标函C.合同协议书D.承包商建议书【答案】 A4、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。
A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】 B5、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在( )天内作出决定。
A.21B.28C.56D.84【答案】 D6、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。
A.工程师B.业主C.承包商D.造成工程暂停的责任方【答案】 C7、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是( )。
A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】 C8、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，( )应对补偿金额作出公正的决定。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程材料设备采购合同管理54道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()。
A、化学分析B、理论换算法C、物理试验D、经验鉴别法【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是交货质量验收。
质量验收的方法：经验鉴别法、物理试验、化学分析。
化学分析法可以通过抽取样品进行定性和定量的分析，确定内在质量。
第 2题：单项选择题(本题1分)理论换算法的换算依据是()。
A、政策规定B、计量单位C、监理工程师的决定D、合同约定的换算标准【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是交货检验。
理论换算法，如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。
换算依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。
第 3题：单项选择题(本题1分)某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。
由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。
A、4万元B、8万元C、10万元D、14万元【正确答案】：C【答案解析】：本题考查的是材料采购合同供货方的违约责任，如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。
第 4题：单项选择题(本题1分)材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是()。
A、化学试验法B、物理试验法C、生物试验法D、强化试验法【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是交货质量验收。
物理实验根据对产品性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相实验及硬度试验等。
第 5题：单项选择题(本题1分)关于供货方代运货物的说法错误的是()。
A、采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B、采购方接收后，运输部门不再负责C、在交运前出现的问题，由供货方负责D、在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是交货检验。
监理工程师合同管理考试题及答案
监理工程师合同管理考试题及答案篇1:监理工程师合同管理考试题及答案2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范本本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为 D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案 10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
设备工程合同范围管理
设备工程合同范围管理
设备工程合同范围管理的核心在于明确项目的边界。
这包括了对项目的目标、输出、任务、服务和交付物的描述。
在范本中，应当详细列出项目所涉及的所有设备类型、数量、技术
规格以及性能要求。
例如，如果是一条生产线的设备供应，那么应该详细到每一台机器的
型号、尺寸、生产能力等具体参数。
合同范围管理还应该包括时间框架的设定。
这意味着项目的实施时间表、关键里程碑日期
以及任何与时间相关的约束条件都应当在合同中有所体现。
例如，设备的安装调试必须在
项目启动后的六个月内完成，或者某些特定设备必须在特定的季节交付使用。
质量控制标准也是合同范围管理不可或缺的一部分。
合同中应明确规定设备的质量标准、
验收标准以及不合格品的处理办法。
这些标准通常参照国家或行业的相关标准来制定，确
保设备的性能和安全性能达到预期要求。
风险管理也是合同范围管理的重要内容。
合同应包含风险识别、评估和应对措施的条款。
例如，对于可能出现的设备故障、延期交付或成本超支等问题，合同中应提前设定解决方
案和补救措施。
在合同范围管理中，变更控制同样重要。
由于项目实施过程中可能会遇到各种预料之外的
情况，合同应当包含变更管理的流程，明确变更请求的提出、评估、批准以及执行的步骤。
这有助于确保任何变更都在控制之中，并且不会对项目的整体目标产生负面影响。
合同范围管理还应该涵盖沟通管理。
有效的沟通机制能够确保项目各方之间的信息流畅传递，及时解决疑问和问题。
合同中应明确沟通的频率、方式、内容以及责任人。
2023年设备监理师之设备监理合同基础试题库和答案要点
2023年设备监理师之设备监理合同基础试题库和答案要点单选题（共50题）1、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是( )。
A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】 B2、业主可以使用某部分工程的条件是( )。
A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】 A3、FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是( )。
A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】 B4、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。
乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由( )承担该损失。
A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半【答案】 B5、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到( )。
A.三个月B.六个月C.九个月D.一年【答案】 C6、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是( )。
A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配B.合同当事人相互享有同等的权利C.合同当事人相互承担同等的义务D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】 A7、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。
设备工程的合同管理是什么
设备工程的合同管理是什么合同主体的明确性合同管理的第一步是明确合同的主体，包括发包方（甲方）和承包方（乙方）。
在设备工程合同中，双方的基本信息、责任、义务和权利必须清晰界定，以避免未来因主体不明确而产生的纠纷。
合同条款的细致性合同条款是合同管理的核心，它详细规定了项目的具体要求、标准、时间节点、支付方式、违约责任等。
设备工程合同应详尽列出设备的性能指标、交付时间、安装调试、验收标准等关键信息，确保双方对项目的期望和要求有共同的理解。
风险管理的前瞻性在合同管理中，预见并处理潜在风险是至关重要的。
设备工程合同应当包含风险评估和应对措施，如设备故障、延期交付、技术变更等可能影响项目进度和成本的因素。
变更控制的严谨性项目实施过程中，可能会因为设计变更、技术更新等原因需要调整合同内容。
合同管理应该包含变更控制流程，明确变更申请、审批、执行的步骤，以及由此产生的成本和时间调整。
结算与支付的透明性合同应明确规定支付条件、结算方式和时间节点，保证资金流动的透明性和及时性。
这有助于维护双方的财务稳定，避免因支付问题导致的项目延误。
争议解决的公正性合同管理还应考虑到可能出现的争议解决机制。
合同中应明确争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等，以确保问题能够得到公正及时的处理。
保密与知识产权的保护性在设备工程合同中，保护商业秘密和技术知识产权同样重要。
合同应包含保密条款和知识产权归属的规定，防止核心技术泄露或被不当使用。
合同终止的条件合同应当规定项目终止的条件和后续处理方式，包括合同到期、双方同意终止、一方严重违约等情况。
监理合同管理
监理合同管理
合同范本专家。
合同标题，监理合同管理。
监理合同管理是建筑工程中至关重要的一环，涉及到监理单位与建设单位的权
利和义务，需要合同范本专家提供专业的合同起草和管理服务。
作为合同范本专家，我将为您提供以下内容的合同范本：
1. 合同当事方的明确身份和联系方式，包括监理单位和建设单位的名称、注册
地址、联系人信息等；
2. 监理范围和内容的详细描述，包括监理单位的监理范围、监理标准、监理工
作内容、监理周期等；
3. 监理费用和支付方式的约定，包括监理费用的计算方式、支付周期、支付方
式等；
4. 合同履行期限和违约责任的约定，包括监理单位和建设单位在合同履行过程
中的权利和义务，以及违约责任的约定；
5. 合同变更和解除的程序和条件，包括监理合同的变更程序、变更条件，以及
解除合同的程序和条件；
6. 其他相关条款，包括保密条款、争议解决方式、法律适用等。
我将根据您的具体需求，定制合适的监理合同范本，并为您解答在合同起草过
程中的任何疑问。
我将确保合同的合法性和有效性，为您提供高质量的合同范本服务。
无论是监理合同、施工合同还是其他相关合同，我都能为您提供准确而全面的建议和指导。
期待与您合作，为您提供专业的合同范本服务。
设备工程监理服务合同范本
设备工程监理服务合同范本一、合同当事人甲方（业主）：___________乙方（设备工程监理服务提供商）：___________双方根据平等自愿的原则，依据相关法律法规，就甲方委托乙方提供设备工程监理服务事宜达成如下协议：二、服务内容1. 乙方需按照约定的服务标准和要求，对甲方的设备工程进行全面监督和管理，包括但不限于工程质量、安全生产、进度控制及成本管理等。
2. 乙方应确保所有监理活动均符合国家有关工程建设的法律、法规和标准规范。
3. 乙方应定期向甲方提交工程监理报告，并在关键节点进行实时沟通和协调。
三、服务期限与地点1. 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 服务地点为甲方指定的工程项目所在地。
四、费用及支付方式1. 甲方同意按乙方提供的服务内容和服务质量，支付相应的服务费用。
2. 具体支付方式和时间节点由双方协商确定，并作为合同附件。
五、权利与义务1. 甲方有权监督乙方的监理工作，要求乙方提供符合合同约定的服务。
2. 乙方有义务保证服务的专业性和高效性，对所提供服务的结果负责。
3. 双方应遵守合同约定，履行各自的权利和义务。
六、违约责任如一方违反合同条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程设计招标和设备材料采购招标45道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A、设计B、施工C、设备采购D、材料采购【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是设计招标。
投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
第 2题：单项选择题(本题1分)在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A、施工B、设备采购C、设计D、材料采购【正确答案】：C【答案解析】：本题考查的是设计招标。
投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。
第 3题：单项选择题(本题1分)物资设备采购中划分合同包装的基本原则不包括()。
A、有利于投标竞争B、要根据市场供应情况C、考虑资金计划D、尽量提前工程进度【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是划分合同包装的基本原则。
物资设备采购中划分合同包装的基本原则包括：有利于投标竞争、工程进度与供货时间的关系、市场供应情况、资金计划。
第 4题：单项选择题(本题1分)审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。
A、设计单位负责人B、设计负责人C、专业设计人员D、所有设计人员【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是工程设计招标管理。
设计能力审查中的人员的技术力量主要是考察设计负责人的资质能力，以及各类设计人员的专业覆盖面、人员数量、各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。
第 5题：单项选择题(本题1分)为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行()招标由中标的设计单位承担该任务。
A、勘察B、施工图设计C、技术设计D、初步设计【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是工程设计招标。
为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。
设备监理合同
设备监理合同合同编号，【编号】。
甲方，【甲方名称】。
地址，【地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
乙方，【乙方名称】。
地址，【地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
鉴于甲方拟委托乙方对其设备进行监理，双方经协商一致，达成如下合同：第一条任务范围。
乙方接受甲方委托，负责对甲方设备进行监理，包括但不限于设备的安装、调试、运行、维护等方面的监督和检查。
第二条任务期限。
本合同自签订之日起生效，至【日期】止，期间乙方应按照监理任务的要求履行监理职责。
第三条监理报告。
乙方应当及时向甲方提交监理报告，对设备的运行情况、存在的问题、维护情况等进行详细记录和说明。
第四条费用支付。
甲方应按照约定的标准和时间，向乙方支付监理费用。
具体费用标准为【具体费用标准】。
第五条保密条款。
双方应对在履行合同过程中获取的对方商业机密和技术秘密等保密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
第六条违约责任。
任何一方违反本合同约定，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七条合同变更。
本合同任何变更均须经双方协商一致，并以书面形式确认后方可生效。
第八条合同解除。
因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并书面确认解除协议。
第九条争议解决。
因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条其他。
本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为设备监理合同范本，甲乙双方应在签订合同时仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。
如有任何疑问，可向专业人士咨询。
设备工程监理合同管理
设备工程监理合同管理
我们需要明确什么是设备工程监理。
设备工程监理是指在设备工程建设过程中，由专业的
监理单位代表业主对施工单位的设备安装、调试、验收等工作进行全程监督和管理，以确
保工程质量和安全。
设备工程监理合同又是什么呢？简单来说，它是业主和监理单位之间签订的一种合同，用
于约定双方在设备工程监理过程中的权利和义务。
我们来看一下设备工程监理合同管理范本的主要内容。
一、合同主体：包括业主（委托方）和监理单位（受托方）。
二、合同内容：主要包括监理的范围、任务、标准、期限、费用等。
三、权利和义务：明确双方在合同执行过程中的权利和义务，如业主有权要求监理单位按
照约定的标准和期限完成监理任务，监理单位有义务按照业主的要求进行监理工作。
四、违约责任：如果一方违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
五、争议解决：对于合同执行过程中出现的争议，应当通过协商或者诉讼的方式解决。
以上就是设备工程监理合同管理范本的主要内容。
但是，这只是一个基本的框架，具体的
合同内容还需要根据实际的设备工程情况进行调整。
设备工程监理合同是保障设备工程质量和安全的重要手段，也是规范业主和监理单位行为、明确各自责任的基础。
因此，我们在签订设备工程监理合同时，一定要认真阅读合同条款，确保自己的权益不受侵害。
在此，我们也建议业主在选择监理单位时，不仅要考虑其专业能力，还要考虑其信誉和服务。
同时，监理单位在接受业主的委托时，也要充分考虑自己的能力和条件，不能盲目接
受超出自己能力范围的任务。
设备工程监理服务合同书
设备工程监理服务合同书一、合同编号与参与方本合同编号为[填写编号]，由以下双方签订：甲方（业主）：[填写甲方名称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]电话：[填写甲方电话]乙方（设备工程监理单位）：[填写乙方名称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]电话：[填写乙方电话]二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在设备工程监理服务过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行。
三、服务内容乙方应根据甲方的要求，提供以下服务：1. 设备安装前的准备工作监督；2. 设备安装过程的质量控制；3. 设备调试的技术支持与监督；4. 设备运行的性能测试与验收；5. 工程进度的跟踪与管理；6. 工程质量问题的记录与处理建议；7. 相关技术文件的审核与管理。
四、服务期限本合同服务期限自[填写开始日期]起至[填写结束日期]止。
五、费用支付1. 乙方的服务费用总额为[填写金额]元人民币；2. 甲方应在合同签订后[填写天数]日内支付乙方[填写预付款比例]%的预付款；3. 余款在服务完成后[填写天数]日内结清。
六、违约责任如任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附件本合同的附件包括工程项目的技术规范、施工图纸、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
十、签署甲方代表（签字）：_________________日期：[填写日期]乙方代表（签字）：_________________日期：[填写日期]。
设备工程监理合同管理办法
设备工程监理合同管理办法第一章总则第一条为了加强设备工程监理合同的管理，确保合同的履行，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，制定本办法。
第二条本办法所称设备工程监理合同管理办法，是指对设备工程监理合同的签订、履行、变更、解除和终止等环节进行管理的制度。
第三条设备工程监理合同的管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条设备工程监理合同的管理由建设行政主管部门、监理企业和建设单位共同负责，各自履行相应的职责。
第二章合同的签订第五条设备工程监理合同应当由监理企业与建设单位签订，签订合同的双方应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
第六条设备工程监理合同应当采用书面形式，内容包括但不限于：监理工程的范围、监理标准、监理期限、监理费用、双方的权益和义务等。
第七条设备工程监理合同的签订应当遵守法律法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第八条设备工程监理合同签订后，建设单位应当将合同文本报送建设行政主管部门备案。
第三章合同的履行第九条监理企业应当按照合同约定履行监理职责，保证监理工程的质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第十条建设单位应当按照合同约定履行义务，提供监理工作所需的条件和支持。
第十一条监理企业应当建立健全监理管理制度，加强对监理工程师的管理和培训，确保监理工作的质量和效率。
第十二条建设单位应当建立健全合同管理制度，加强对合同履行情况的监督和检查，确保合同目标的实现。
第四章合同的变更、解除和终止第十三条设备工程监理合同的变更、解除和终止，应当符合法律法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第十四条合同的变更、解除和终止，应当采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。
第十五条合同的变更、解除和终止，应当在合同履行期限内办理，并报送建设行政主管部门备案。
第五章违约责任第十六条监理企业和建设单位应当按照合同约定履行各自的义务，违反合同的，应当承担违约责任。
设备合同管理
设备合同管理合同范本。
合同编号，[编号]
甲方，[甲方名称]
地址，[甲方地址]
联系人，[联系人姓名]
电话，[联系电话]
乙方，[乙方名称]
地址，[乙方地址]
联系人，[联系人姓名]
电话，[联系电话]
鉴于甲方为设备管理需求，乙方同意向甲方提供以下设备管理服务：
1. 服务内容，乙方将负责对甲方的设备进行定期检查、维护和保养，确保设备的正常运行和安全性。
2. 服务标准，乙方将按照行业标准和相关法律法规要求，对设备进行全面检测和维护，确保设备达到安全可靠的使用标准。
3. 服务周期，服务周期为[具体周期]，具体服务时间和频率由双方协商确定。
4. 服务费用，甲方应按照双方约定的费用标准，按时足额支付服务费用。
5. 违约责任，任何一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
6. 合同变更，合同的任何变更必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
7. 合同解除，若任何一方违反合同规定，经通知后仍未改正，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
8. 争议解决，因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方（盖章），_____________ 日期，_____________。
乙方（盖章），_____________ 日期，_____________。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同生效日期，_____________。
设备工程的合同管理制度
设备工程的合同管理制度
一、总则
1. 本制度依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规制定，旨在规范设备工程合同的管理，保障工程质量和进度，维护合同双方的合法权益。
2. 设备工程合同管理应遵循公平、公正、诚信的原则，确保合同的执行效力。
3. 本制度适用于所有参与设备工程项目的单位和个人。
二、合同的签订
1. 合同签订前，双方应充分沟通，明确工程的范围、标准、质量要求、工期、价格条款等关键内容。
2. 合同文本应详细列明双方的权利、义务和违约责任，以及解决争议的方式。
3. 合同签订应由法定代表人或其授权代表签字盖章，确保合同的法律效力。
三、合同的执行
1. 合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务。
2. 任何一方需变更合同内容或解除合同，应及时与对方协商一致，并依法办理相关手续。
3. 如遇不可抗力因素影响合同履行，应及时通知对方，并按照法律规定和合同约定处理。
四、合同的监督与管理
1. 项目管理单位应建立健全合同管理档案，记录合同的签订、变更、履行等情况。
2. 项目管理单位应对合同执行情况进行定期检查，确保各项条款得到有效落实。
3. 对于违反合同规定的行为，项目管理单位应及时采取措施予以纠正，并依法追究责任。
五、争议的解决
1. 合同执行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 争议解决期间，除争议事项外，合同其他条款仍应继续履行。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各相关方。
设备工程监理建设合同
设备工程监理建设合同设备工程监理建设合同是委托方与监理方之间关于特定工程项目监理服务的法律约定。
该合同旨在明确双方的权利、义务和责任，确保工程建设的质量、进度和投资控制。
以下是一份设备工程监理建设合同的基本框架：甲方（委托方）：________乙方（监理方）：________一、合同目的本合同旨在规范双方在________（项目名称）设备工程建设过程中的合作行为，确保工程质量、进度和成本的有效控制。
二、合同范围详细列出本合同所涉及的工程项目内容、监理的具体职责和服务范围。
三、合同期限明确合同的生效日期、服务期限以及结束日期。
四、监理职责1. 质量监督：确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2. 进度监控：监督工程进度，确保按计划实施。
3. 成本控制：监督工程成本，防止超支。
4. 安全管理：确保施工现场安全无隐患。
5. 信息报告：定期向甲方报告工程进展情况。
五、权利与义务1. 甲方权利与义务：提供必要的工程资料，及时支付监理费用等。
2. 乙方权利与义务：按照合同约定履行职责，及时提交工作报告等。
六、合同价款及支付方式详细说明监理费用的计算方法、支付时间点和支付条件。
七、违约责任双方应严格履行合同，如有违约，应承担相应的违约责任。
八、争议解决对于合同执行过程中出现的争议，双方应通过协商或仲裁的方式解决。
九、其他条款根据项目具体情况，双方可以协商确定其他需要约定的条款。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日。
监理公司设备管理制度
监理公司设备管理制度设备管理作为工程项目中不可或缺的一环，其重要性不言而喻。
设备管理涉及到设备的采购、验收、登记、使用、维护保养以及报废等一系列环节，这要求监理公司必须建立一套完整的管理体系来规范这些操作。
随着技术的不断进步，新型设备层出不穷，如何快速有效地将这些设备融入到现有体系中，也是设备管理需要考虑的问题。
设备的维护保养工作直接关系到设备的使用寿命和工作效率，因此，制定合理的维保计划对于延长设备寿命、保障生产安全至关重要。
基于以上考虑，监理公司的设备管理制度应当包含以下几个关键部分：1. 设备台账管理：建立详细的设备台账，记录每一台设备的基本信息、技术参数、购置情况、使用状态等，确保设备信息的准确性和完整性。
2. 设备采购与验收：制定严格的设备采购流程和验收标准，确保采购的设备符合工程需求，并在验收时严格按照标准执行。
3. 设备使用与维护：明确设备的使用规程和维护计划，规定定期的检查保养时间，以及在发现异常时的应急处理措施。
4. 设备故障处理：设立专门的设备故障处理机制，一旦设备出现故障，能够迅速启动应急预案，减少因设备故障带来的损失。
5. 设备更新与淘汰：根据设备的使用情况和技术发展，合理安排设备的更新升级或淘汰，避免因设备过时而影响工程质量。
6. 培训与考核：对操作人员进行定期的设备操作和安全知识培训，通过考核确保每位操作人员都能熟练、安全地使用设备。
7. 安全与环保：在设备管理中融入安全生产和环保的理念，确保设备的使用不仅高效，而且符合安全生产和环境保护的要求。
8. 监督检查：建立设备管理的监督检查机制，定期对设备的使用和维护情况进行抽查，确保管理制度得到有效执行。
通过上述制度的实施，监理公司可以确保设备的高效运行和安全生产，同时也能够提升企业的管理水平和市场竞争力。
值得注意的是，设备管理制度并非一成不变，它需要根据企业的实际情况和市场的变化进行适时的调整和完善。
监理工程及合同管理
监理工程及合同管理
我们需要明确什么是监理工程。
简单来说，监理工程是指在建筑工程中，由业主委托的专业机构或个人，对施工过程进行全程监督和管理，以确保工程质量、安全和进度。
而合同管理则是对工程项目中所有合同的签订、执行、变更和终止等环节进行的管理活动。
在制定监理工程及合同管理范本时，我们需要注意以下几个方面：
1. 明确各方责任和义务：在合同中，应明确各方的责任和义务，包括业主、承包商、设计单位、监理单位等。
这有助于预防因责任不清而产生的纠纷。
2. 设定合理的工期和质量标准：合同中应明确规定工程的工期和质量标准，以便于监理单位对工程进度和质量进行监控。
3. 设定明确的变更和索赔机制：在工程过程中，可能会出现一些不可预见的情况，需要对原计划进行变更。
因此，合同中应设定明确的变更和索赔机制，以便于处理这些问题。
4. 设定有效的争议解决机制：在工程过程中，可能会出现一些争议。
因此，合同中应设定有效的争议解决机制，如仲裁或诉讼。
5. 设定严格的违约责任：为了确保各方遵守合同，合同中应设定严格的违约责任。
在实际的监理工程及合同管理中，我们还需要做好以下几点：
1. 建立完善的信息管理系统：通过建立完善的信息管理系统，可以有效地收集、存储和分析项目信息，以便于进行决策。
2. 加强沟通和协调：在项目管理中，沟通和协调是非常重要的。
只有通过有效的沟通和协调，才能确保项目的顺利进行。
3. 提高风险管理能力：在项目管理中，风险管理是非常重要的。
通过提高风险管理能力，可以有效地预防和应对各种风险。
2023年设备监理师之设备监理合同通关题库(附带答案)
2023年设备监理师之设备监理合同通关题库(附带答案)单选题（共50题）1、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。
A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】 C2、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。
A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】 A3、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是( )。
A.主要工艺、技术采用特定专有技术B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】 C4、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是( )。
A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C.代位权的行使范围以债务人的债权为限D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】 C5、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由( )编制。
A.承包商根据中标合同金额B.承包商根据投标金额C.工程师根据合同价格D.业主根据资金落实情况【答案】 A6、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔( )。
A.工期、费用和利润B.费用和利润C.工期和费用D.工期和利润【答案】 C7、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。
A.3B.5C.7D.9【答案】 A8、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是( )。
A.法人B.自然人C.销售者D.仓储者【答案】 B9、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。
设备监理合同管理47
[模拟] 设施监理合同管理47单项选择题单项选择题第1题：进度调整的方式主要有改变工作间的逻辑关系和（）。
改变重点工作的连续时间改变重点工作的次序C.改变原有工作的管理D.改变原有工作的时间参照答案：A第2题：依据索赔的目的的不一样，可分为（）。
时间索赔和工期索赔花费索赔和工期索赔C.工期索赔和管理索赔D.管理索赔和花费索赔参照答案：B第3题：不安抗辩权是指依照合同规定（）享有的中断执行义务的权益。
享有权益方合同招标人先执行义务方合同当事人两方参照答案：C第4题：拜托监理合同的通用条件是（）。
标准条件附带条件C.专用条件1D.增补条件参照答案：A第5题：风险评估是指（）。
采纳适合的理论方法，联合过去近似风险发生的信息，剖析发生损失的概率散布，定性评估风险可能造成的损失主动控制风险、降低风险发生的可能性，减弱风险带来损失，进行风险防备，采纳躲避或转移风险的举措或自留部分风险等依照某一种风险分类的方法，将可能发生的风险要素列出，进行初步的概括剖析采纳适合的理论方法，联合过去近似风险发生的信息，剖析发生损失的概率散布，定量评估风险可能造成的损失参照答案：D第6题：引进设施合同当事人不得商定免去（）。
卖方产品责任卖方维修责任C.买方付款义务D.买方法定义务参照答案：A第7题：（）合用于拜托专业工程的设计。
A.建设工程勘探合同(一)B.建设工程勘探合同(二)C.建设工程设计合同(一)D.建设工程设计合同(二)参照答案：D第8题：2建设工程全部险常常还加保（）。
安装工程全部险人身不测伤害险机械破坏险第三者责任险参照答案：D第9题：承包商应在收到中标函（）天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。
参照答案：B第10题：( )的不必定是无效合同。
当事人意思表示不真切伤害社会公共利益C.依合法形式掩饰非法目的D.造成对方人身伤害参照答案：A第11题：合同管理的主体是()。
设施监理工程师监理工程师C.业主D.承包人参照答案：A3第12题：代理，是指代理人以被代理人的名义在代理权限内，向第三人作出意思表示，所产生的权益和义务直接由()享有和肩负的法律行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
[模拟] 设备监理合同管理47单项选择题单项选择题第1题：进度调整的方式主要有改变工作间的逻辑关系和（）。
A.改变关键工作的持续时间B.改变关键工作的秩序C.改变原有工作的管理D.改变原有工作的时间参考答案：A第2题：根据索赔的目的的不同，可分为（）。
A.时间索赔和工期索赔B.费用索赔和工期索赔C.工期索赔和管理索赔D.管理索赔和费用索赔参考答案：B第3题：不安抗辩权是指按照合同规定（）享有的中止履行义务的权利。
A.享有权利方B.合同招标人C.先履行义务方D.合同当事人双方参考答案：C第4题：委托监理合同的通用条件是（）。
A.标准条件B.附加条件C.专用条件D.补充条件参考答案：A第5题：风险评估是指（）。
A.采用适当的理论方法，结合过去类似风险发生的信息，分析发生损失的概率分布，定性评估风险可能造成的损失B.主动控制风险、降低风险发生的可能性，减弱风险带来损失，进行风险防范，采用规避或转移风险的措施或自留部分风险等C.按照某一种风险分类的方法，将可能发生的风险因素列出，进行初步的归纳分析D.采用适当的理论方法，结合过去类似风险发生的信息，分析发生损失的概率分布，定量评估风险可能造成的损失参考答案：D第6题：引进设备合同当事人不得约定免除（）。
A.卖方产品责任B.卖方维修责任C.买方付款义务D.买方法定义务参考答案：A第7题：（）适用于委托专业工程的设计。
A.建设工程勘察合同(一)B.建设工程勘察合同(二)C.建设工程设计合同(一)D.建设工程设计合同(二)参考答案：D第8题：建设工程一切险往往还加保（）。
A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险参考答案：D第9题：承包商应在收到中标函（）天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。
A.14B.28C.35D.42参考答案：B第10题：( )的不一定是无效合同。
A.当事人意思表示不真实B.损害社会公共利益C.依合法形式掩盖非法目的D.造成对方人身伤害参考答案：A第11题：合同管理的主体是( )。
A.设备监理工程师B.监理工程师C.业主D.承包人参考答案：A第12题：代理，是指代理人以被代理人的名义在代理权限内，向第三人作出意思表示，所产生的权利和义务直接由( )享有和承担的法律行为。
A.业主B.代理人C.被代理人D.第三人参考答案：C第13题：建筑工程一切险不包括( )。
A.火灾B.设计错误导致的损失C.意外事故D.地震参考答案：B第14题：能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。
A.后果B.行为C.法律事实D.事件参考答案：C第15题：委托人选定实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。
A.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责B.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责C.只对检测试验数据的错误负责D.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责参考答案：A第16题：若承包人送的报告自送达之日起( )天内，工程师未予答复的，视为变更款报告已被确认。
A.7B.10C.5D.14参考答案：D第17题：培育和发展设备工程市场经济，是一项综合的系统工程。
其中( )是一项子工程。
A.设备合同管理B.设备工程合同管理C.市场管理D.经济管理参考答案：A第18题：当事人对合同变更的内容约定不明确的，( )。
A.推定为未变更B.认定为已变更C.按合同内容约定不明处理D.约定不明的内容无效参考答案：A第19题：承包商递交索赔通知后，设备监理工程师通过调查和必要形式自行收集或责成承包商提供相关资料和信息，在查明索赔事由和确定适用索赔依据的基础上，并经过与业主和承包商深入讨论协商后，设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起( )日内，作出索赔处理决定书；设备监理工程师在此期限内未对承包商提出进一步补充索赔理由和证据或者未作出任何答复的，推定为设备监理工程师对索赔报告及索赔要求的认可。
A.14B.28C.7D.35参考答案：B第20题：( )是根据人民法院和有关单位的指定而产生的。
A.法定代理B.指定代理C.无权代理D.委托代理参考答案：B第21题：货运合同的标的是( )。
A.货物B.运费C.运送货物的行为D.运送货物的交通工具参考答案：C第22题：合同法律关系的内容是指( )。
A.合同条款B.权利和义务C.违约责任D.索赔条款参考答案：B第23题：《中华人民共和国合同法》规定的承担责任是以( )为原则的。
A.补偿性B.惩罚性C.限制性D.合法性参考答案：A第24题：合同签署前，双方应当对所有在招标投标及谈判前后各方发出的文件、文字说明、解释性资料进行整理。
对凡是与上述合同构成内部矛盾的文件，应宣布作废。
可以在双方签署的（）中，对此作出排除性质的声明。
A.中标通知书B.合同补遗C.投标文件D.合同文本参考答案：B第25题：不可预见物质条件的范围不包括的是( )。
A.不利于施工的外界自然条件B.气候条件C.招标文件和图纸均未说明的污染物的影响D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件参考答案：B第26题：关于施工合同的违约责任不正确的是( )。
A.承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因导致合同无法履行，承包人承担违约责任，双倍赔偿因其违约给发包人造成的损失B.发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任C.如果发包人不履行或者不按照约定履行合同中要求完成的所有义务，应当赔偿违约行为给承包人造成的经济损失，延误的工期相应顺延D.双方应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法，或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法参考答案：A第27题：监理合同中授予监理人的权限，在执行过程中可通过（）予以扩大和缩小。
A.协商B.申请报告C.书面附加协议D.变更申请参考答案：C第28题：有关招标代理机构的说法错误的是（）。
A.招标代理机构有评标的专业能力B.招标代理机构必须有营业场所C.上级主管部门可以指定招标代理机构D.招标代理机构应拥有“专家库”参考答案：C第29题：因索赔得到的补偿款将计入( )中。
A.本月的工程进度款的支付证书B.下月的工程进度款的支付证书C.第三月的工程进度款的支付证书D.第四月的工程进度款的支付证书参考答案：B第30题：《建设工程委托监理合同》规定，( )应属于附加监理工作的范围。
A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B.不可抗力事件发生后的善后工作C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D.发包人要求监理人协助办理的与政府行事管理部门的外部协调工作参考答案：D第31题：按照施工合同规定，工程师未按合同规定，及时向承包人提供所需指令，( )应承担延误造成的追加合同价款。
A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位参考答案：A第32题：为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。
A.资格预审B.资格审查C.资格后审D.资格核查参考答案：C第33题：《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意D.未经工程师对分包工程验收参考答案：C第34题：FDIC分包合同条件规定，工程师对分包合同的管理主要表现为( )。
A.工程师与分包商是监理与被监理关系B.工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务C.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权D.分包商接到工程师的指示后应立即执行参考答案：C第35题：《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。
A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限参考答案：D第36题：FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。
A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日参考答案：C第37题：为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。
A.勘察B.施工图设计C.技术设计D.初步设计参考答案：D第38题：某招标项目的评标委员会成员为7人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为4人，这样 ( )《招标投标法》对评标委员会组成人员的规定。
A.不符合B.符合C.公开招标时符合D.邀请招标时不符合参考答案：A第39题：不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。
A.项目经理B.设计单位负责人C.工程师D.承包方技术负责人参考答案：C第40题：下列关于代理的叙述，( )是不正确的。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为参考答案：C第41题：在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( )组织试车。
A.发包人B.监理单位C.设备供应商D.承包人参考答案：D第42题：工程施工分包单位的确认权与否定权是( )的权力之一。
A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质监站参考答案：A第43题：无效合同的认定单位是( )。
A.国务院B.人民法院C.工商行政管理部门D.建设行政主管部门参考答案：B第44题：颁发履约证书后的( )内，承包商应向工程师提交最终报表草案。
A.14天B.21天C.28天D.56天参考答案：D第45题：标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。
A.合同工期B.工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议参考答案：D第46题：当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。
A.委托人B.承包人C.独立D.双方参考答案：C第47题：采用《建设工程施工合同(示范文本)》的，应当由( )投保建设工程一切险。
A.发包人B.承包人C.工程师D.分包人参考答案：A第48题：承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。
该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( )。
A.费用和工期损失全部由发包人承担B.费用和工期损失全部由承包人承担C.费用由承包商承担，了期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿参考答案：B第49题：当工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时，应( )。