2018造价-案例-必做200题-04、2价经典习题第4讲-精编

合集下载

【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-03、2018造价案例价经典习题第3讲-精品

【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-03、2018造价案例价经典习题第3讲-精品

【习题2.1】某咨询公司受业主委托,对某设计院提出的某工业厂房8000m2屋面工程的A、B、C三个设计方案进行评价。

该厂房的设计使用年限为40年。

咨询公司评价方案中设置功能实用性(F1)、经济合理性(F2)、结构可靠性(F3)、外形美观性(F4)与环境协调性(F5)等五项评价指标。

该五项评价指标的重要程度为:F1相对于F2很重要,F1相对于F3较重要,F2和F4同等重要,F3和F5同等重要。

各方案的每项评价指标得分见表2.1。

各方案有关经济数据见表2.2。

基准折现率为6%,资金时间价值系数见表2.3。

表2.1各方案评价指标得分表表2.2各方案有关经济数据汇总表表2.3各方案有关经济数据汇总表问题:1.用0-4评分法确定各项评价指标的权重并把计算结果填入表2.4。

2.列式计算A、B、C三个方案的加权综合得分,并计算各方案的功能指数,并填入表2.5。

3.计算各方案的价值指数,并选择最优方案。

4.计算各方案的工程总造价和全寿命周期年度费用,从中选择最经济的方案。

(注:不考虑建设期差异的影响,每次大修给业主带来不便的损失为1万元,各方案均无残值。

)(问题1、2、3的计算结果保留3位小数,问题4计算结果保留2位小数。

)表2.4各评价指标权重计算表表2.5各方案的功能指数计算表【参考答案】(20分)问题1:表2.4各评价指标权重计算表0.5分 0.5分 0.5分 0.5分 0.5分 0.5分问题2:表2.5各方案的功能指数计算表问题3:A 方案成本指数:65/(65+80+115)=65/260=0.250(0.5分)B 方案成本指数:80/(65+80+115)=80/260=0.308(0.5分)C 方案成本指数:115/(65+80+115)=115/260=0.442(0.5分) A 方案价值指数:0.325/0.250=1.300(0.5分) B 方案价值指数:0.344/0.308=1.117(0.5分) C 方案价值指数:0.331/0.442=0.749(0.5分) 所以,A 方案为最优方案。

2018年造价工程师考试案例分析试题及答案完整版

2018年造价工程师考试案例分析试题及答案完整版

某房地产开发公司对某一地块有两种开发方案.A方案:一次性开发多层住宅45000平方米建筑面积,需投入总成本费用(包括前期开发成本、施工建造成本和销售成本,下同)9000万元,开发时间(包括建造、销售时间,下同)为18个月.B 方案:将该地块分为东、西两区分两期开发.一期在东区先开发高层住宅36000平方米建筑面积,需投入总成本费用8100万元,开发时间为15个月.二期开发时,如果一期销路好,且预计二期销售率可达100%(售价和销量同一期),则在西区继续投入总成本费用8100万元开发高层住宅36000平方米建筑面积;如果一期销路差,或暂停开发,或在西区改为开发多层住宅22000平方米建筑面积,需投入总成本费用4600万元,开发时间为15个月.两方案销路好和销路差时的售价和销量情况汇总于表2.1.根据经验,多层住宅销路好的概率为0.7,高层住宅销路好的概率为0.6.暂停开发每季损失10万元.季利率为2%.问题:1.绘制两级决策的决策树.2.(假定销售收入在开发时间内均摊)试决定采用哪个方案.3.两方案销路好和销路差情况下分期计算季平均销售收入各为多少万元?注:计算结果保留两位小数.答案:1.画两级决策树:2.方案判定:机会点①净现值的期望值:(3600×0.7+2580×0.3)×(P/A,2%,6)-9000=(3600×0.7+2580×0.3)×5.601-9000=9449.69(万元)等额年金:9449.69×(A/P,2%,6)=9449.69×=9449.69×=1687.14(万元)机会点③净现值的期望值:3960×(P/A,2%,5)×1.0-8100=3960×4.713×1.0-8100=10563.48(万元)等额年金:10563.48×(A/P,2%,5)=10563.48×=10563.48×=2241.35(万元)机会点④净现值的期望值:-10×(P/A,2%,5)=-10×4.713=-47.13(万元)等额点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森年金:-47.13×(A/P,2%,5)=-47.13×=-47.13×=-10.00(万元)机会点⑤净现值的期望值:(2112×0.7+1513.6×0.3)×(P/A,2%,5)-4600=(2112×0.7+1513.6×0.3)×4.713-4600=4507.78(万元)等额年金:4507.78×(A/P,2%,5)=4507.78×=956.46(万元)根据计算结果判断,B方案在一期开发高层住宅销路差的情况下,二期应改为开发多层住宅.机会点②净现值的期望值:〔10563.48×(P/F,2%,5)+3960×(P/A,2%,5)〕×0.6+〔4507.78×(P/F,2%,5)+2520×(P/A,2%,5)〕×0.4-8100=(10563.48×0.906+3960×4.713)×0.6+(4507.78×0.906+2520×4.713)×0.4-8100=16940.40+6384.32-8100=15224.72(万元)等额年金:15224.72×(A/P,2%,10)=15224.72×=15224.72×=1707.38(万元)根据计算结果,应采用B方案,即一期先开发高层住宅,在销路好的情况下,二期继续开发高层住宅,在销路差的情况下,二期改为开发多层住宅.3.计算季平均销售收入A方案开发多层住宅:销路好:4.5×4800×100%÷6=3600(万元)销路差:4.5×4300×80%÷6=2580(万元)B方案一期:开发高层住宅:销路好:3.6×5500×100%÷5=3960(万元)销路差:3.6×5000×70%÷5=2520(万元)B方案二期:开发高层住宅:3.6×5500×100%÷5=3960(万元)开发多层住宅:销路好:2.2×4800×100%÷5=2112(万元)销路差:2.2×4300×80%÷5=1513.6(万元)某施工单位承包了一外资工程,报价中现场管理费率为10%,企业管理费率为8%,利润率为5%;A、B两分项工程的综合单价分别为8/m2和46/m3.该工程施工合同规定:合同工期1年,预付款为合同价的10%,开工前1个月支付,基础工程(工期为3个月)款结清时扣回30%,以后每月扣回10%,扣完为止;每月点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森工程款于下月5日前提交结算报告,经工程师审核后于第3个月末支付;若累计实际工程量比计划工程量增加超过15%,支付时不计企业管理费和利润;若累计实际工程量比计划工程量减少超过15%,单价调整系数为1.176.施工单位各月的计划工作量如表5-9所示:A、B两分项工程均按计划工期完成,相应的每月计划工程量和实际工程量如表5—10所示:月份123456789101112工作量/万元90909070707070701301306060A、B两分项工程均按计划工期完成,相应的每月计划工程量和实际工程量如表5—10所示:表5-10月份1234A分项工程工程量/m2计划11m120013001400实际11m1200900800B分项工程工程量/m3,计划500500500实际550600650问题:1.B分项工程的单价调整系数为多少?每月结算工程款各为多少?2.A分项工程每月结算工程款各为多少?3.画出该工程资金使用计划的现金流量图(不考虑保留金的扣除).点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森4.该工程的预付款为多少?5.该施工单位报价中的综合费率为多少?答案:1、B分项工程的单价调整系数为1/[1.08*1.05]=o.882(或o.88、o.8818)B分项工程每月结算工程款为:第1个月:550m3*46/m3=25300第2个月:600m3*46/m3=27600第3个月:由于(550+600+650)-500*3*100/500*3=20%>15%所以,按原价结算的工程量为[1500*1.l5—(550+600)]m3=575m3按调整单价结算的工程量为(650—575)m3=75m3[或:按调整单价结算的工程量为[(550+600+650)—1500*1.51]m3=75m3,按原价结算的工程量为(650—75)m3=575m3]则575m3*46/m3+75m3*46/m3*0.882=294929元2、A分项工程每月结算工程款为:第1个月:1100m2*8/m2=8800第2个月:1200m2*8/m2=9600第3个月:900m2*8/√=7200第4个月:由于[(1100+1200+1300+1400)-(1100+1200+900+800)]/[88000+96000+72000]=20%>15%,所以,应调整单价,则(1100+1200+900+800)m2*8/m2*1.176—(88000十96000+72000)元=12032[或:800*80+4000*(1.176—1)*80=120320]3、该工程资金使用计划的现金流量图如下:4、该工程的预付款为(90*3+70*5+130*2+60*2)万元*10%=100万元点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森5、该施工单位报价中的综合费率为:1.10*1.08*1.05—1=0.2474=24.74%[或:现场管理费率1*10%=10%企业管理费率(1+10%)*8%=8.8%利润率(1+10%+8.8%)*5%=5.94%合计10%+8.8%+5.94%=24.74%];某电器设备厂筹资新建一生产流水线,该工程设计已完成,施工图纸齐备,施工现场已完成“三通一平”工作,已具备开工条件.工程施工招标委托招标代理机构采用公开招标方式代理招标.招标代理机构编制了标底(800万元)和招标文件.招标文件中要求工程总工期为365天.按国家工期定额规定,该工程的工期应为460天.通过资格预审并参加投标的共有A、B、C、D、E五家施工单位.开标会议由招标代理机构主持,开标结果是这五家投标单位的报价均高出标底近300万元:这一异常引起了业主的注意,为了避免招标失败,业主提出由招标代理机构重新复核和制定新的标底招标代理机构复核标底后,确认是由于工作失误,漏算部分工程项目,使标底偏低.在修正错误后,招标代理机构确定了新的标底.A、B、C三家投标单位认为新的标底不合理,向招标人要求撤回投标文件.由于上述问题纠纷导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成.为早日开工,该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件,指定了其中一家施工单位中标.问题:1.如果招标失败,招标人可否另行招标?投标单位的损失是否应由招标人赔偿?为什么?2.A、B、C三家投标单位要求撤回投标文件的作法是否:正确?为什么?3.上述招标工作存在哪些问题?4.根据该工程的特点和业主的要求,在工程的标底中是否应含有点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森赶工措施费?为什么?5.根据该工程的具体条件,造价工程师应向业主推荐采用何种合同(按付款方式划分)?为什么?答案:1.(1)招标人可以重新组织招标.(2)招标人不应给予赔偿,因招标属于要约邀请.2.(1)不正确.(2)投标是一种要约行为;3.在招标工作中,存在以下问题:(1)开标以后,又重新确定标底.(2)在投标有效期,内没有完成定标工作.(3)更改招标文件的合同工期和工程结算条件.(4)直接指定施工单位.4.应该含有赶工措施费.因该工程工期压缩率(460—365)/460=20.7%>20%5.应推荐采用总价合同.因该工程施工图齐备,现场条件满足开工要求,工期为1年:风险较小.某工程:业主在招标文件中规定:工期T(周)不得超过80周,也不应短于60周.某施工单位决定参与该工程的投标.在基本确定技术方案后,为提高竞争能力,对其中某技术措施拟定了三个方案进行比选.方案一的费用为C1=100+4T;方案二的费用为C2=150+3T;方案三的费用为C3=250+2T.这种技术措施的三个比选方案对施工网络计划的关键线路均没有影响.各关键工作可压缩的时间及相应增加的费用见表5-11.假定所有关键工作压缩后不改变关键线路.关键工作ACEHM可压缩时间/周12132压缩单位时间增加的费用/(万元/周)3.52.54.56.02.0问题:1.如果该工程的施工阿络计划如图5-I所示,则压缩哪些关键工作可能改变关键点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森线路?压缩哪些关键工作不会改变关键线路2.若招标文件规定,施工单位自报工期小于80周时,工期每提前1周,其总报价降低2万元作为经评审的报价,则施工单位的自报工期应为多少?相应的经评审的报价为多少?3.该工程采用问题,1中选用的技术措施方案时的工期为80周,造价为2653万元.为了争取中标,该施工单位投标应报工期和报价各为多少?4.该施工单位应采用哪种技术措施方案投标?为什么?答案:1、压缩关键工作C、E、H可能改变关键线路,压缩关键工作A、M不会改变关键线路.2、由于工期每提前1周,可降低经评审的报价2万元,所以对压缩1周时间增加的费用小于5万元的关键工作均可压缩,即应对关键工作A、C、E、M进行压缩. 则自报工期应为:(80—1—2—1—2)周=74周相应的经评审的报价为:[2653—(80-74)*(3+2)+3.5+2.5*2+4.5+2.0*2]万元=2640万元3、由于方案二的费用函数为C2=150+3T,所以对压缩1周时间增加的费用小于3万元的关键工作均可压缩,即应对关键工作C和M进行压缩.则自报工期应为:(80—2—2)周=76周相应的报价为:[2653—(80—76)*3+2.5*2+2.0*2]万元=2650万元4、令C1=C2,即100+4T=150+3T,解得T=50周;当工期小于50周时,应采用方案一;当工期大于50周时,应采用方案二.由于招标文件规定工期在60~80周点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森之间,因此,应采用方案二.再令C2=C3,即150+3T=250+2T,解得T=100周.当工期小于100周时,应采用方案二;当工期大于100周时,应采用方案三.因此,根据招标文件对工期的要求,施工单位应采用方案二的技术措施投标. [或:当T=60周,则C1=(100+4*60)万元=340万元C2=(150+3*60)万元=330万元C3=(250+2*60)万元=370万元此时,方案二为最优方案.当T=80周,则C1=(100+4*80)万元=420万元C2=(150+3*80)万元=390万元C3=(250+2*80)万元=410万元此时,方案二为最优方案.所以施工单位应采用方案二的技术措施投标.某市修建一条快速干线,初步拟定两条备选路线,即沿河路线与穿山路线,两条路线的平均车速都提高了50公里/小时,日平均流量都是6000辆,寿命均为30年,且无残值,基准收益率为12%,其他数据如下表所示:两方案的费用效益方案指标沿河路线(A)穿山路线(B)全长(公里)2018初期投资(万元)490650年维护及运行费(万元/公里•年)0.20.25大修(每十年一次,万元/10年)8565运输费用节约(元公里•辆)0.0980.1127时间费用节约(元/小时•辆)2.62.6已知(P/F,12%,10)=0.3220,(P/F,12%,20)=0.1037,(A/P,12%,30)=0.1241.问题:试用生命周期费用理论分析两条路线的优劣,并做出方案选择(计算结果保留两位小数).答案(1)计算沿河路线方案的费用效率(CE):1)求系统效率(SE):时间费点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森用节约:6000×365×20/50×2.6/1000=227.76(万元)运输费用节约:6000×365×20×0.098/10000=429.24(万元/年)则:SE=227.76+429.24=657(万元/年)2)求生命周期费用(LCC),包括设置费(IC)和维持费(SC).①IC=490(A/P,12%,30)=490×0.1241=60.81(万元/年)②SC=0.2×20+[85(P/F,12%,10)+85(P/F,12%,20)](A/P,12%,30)=4+[85×0.3220+85×0.1037]×0.1241=8.49(万元/年)则:LCC=IC+SC=60.81+8.49=69.3(万元/年)3)求费用效率(CE):CE=SE/LCC=657/69.3=9.48(2)计算穿山路线方案的费用效率(CE):1)求系统效率(SE):时间费用节约:6000×365×15/50×2.6/10000=170.82(万元/年)运输费用节约:6000×365×15×0.1127/10000=370.22(万元/年)则:SE=170.82+370.22=541.04(万元/年)2)求生命周期费用(LCC),包括设置费(IC)和维持费(SC).①IC=650(A/P,12%,30)=650×0.1241=80.67(万元/年)②SC=0.25×15+[65(P/F,12%,10)+65(P/F,12%,20)](A/P,12%,30)=3.75+[65×0.3220+65×0.1037]×0.1241=7.18(万元/年)则:LCC=IC+SC=80.67+7.18=87.85(万元/年)3)求费用效率(CE)CE=SE/LCC=541.04/87.85=6.16(3)方案选择因为沿河路线方案的费用效率大于穿山路线方案的费用效率,所以选择沿河路线方案.某房屋建筑工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同.施工合同中规定:(1)设备由建设单位采购,施工单位安装;(2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工,按18元/工日补偿,建设单位原因点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森导致的施工单位设备闲置,按表l.1中所列标准补偿;表1.1设备闲置补偿标准表机械名称台班单价(元/台班)补偿标准大型起重机1060台班单价的60%自卸汽车(5t)318台班单价的40%自卸汽车(8t)458台班单价的50%(3)施工过程中发生的设计变更,其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础),间接费费率为10%,利润率为5%,税率为3.41%.该工程在施工过程中发生以下事件:事件l:施工单位在土方工程填筑时,发现取土区的土壤含水量过大,必须经过晾晒后才能填筑,增加费用3000,工期延误l0天.事件2:基坑开挖深度为3m,施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3(已经监理点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森工程师批准).施工单位为避免坑壁塌方,开挖时加大了放坡系数,使土方开挖量增加,导致费用超支1000,工期延误3天.事件3:施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件,经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致.返工处理后,增加费用2000,工期延误8天.事件4:建设单位采购的设备没有按计划时间到场,施工受到影响,施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重5t、8t各一台)闲置5天,工人窝工86工日,工期延误5天.事件5:某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整,须进行设计变更.设计变更后,经确认直接工程费增加l800,措施费增加200.上述事件发生后,施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求.问题1.对于工程施工中发生的工程变更,造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?2.造价工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?3.分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么?正确答案:1、变更价款的确定原则为:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照此价格确定变更价格,变更合同价款;点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包商提出适当的变更价格,经造价工程师确认后执行;如不被造价工程师确认,双方应首先通过协商确定变更工程价款;当双方不能通过协商确定变更工程价款时,按合同争议的处理方法解决.2、(1)造价工程师应批准的索赔金额为事件3:返工费用:2000事件4:机械台班费:(1060×60%+318×40%+458×50%)×5=496l(元)人工费:86×18=1548(元)事件5:应给施工单位补偿:直接费:l8000+2000=20000(元)间接费:20000×10%=2000(元)利润:(20000+2000)×5%=1100(元)税金:(20000+2000+1100)×3.41%=787.71(元)应补偿:20000+2000+1100+787.71=23887.71(元)或:(18000+2000)×(1+10%)(1+5%)(1+3.41%)=23887.71(元)合计:20000+4961+1548+23887.71=50396.71(元)(2)造价工程师应批准的工程延期为事件3:8天事件4:5天合计:13天3、事件l不应该批准.点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任).事件2不应该批准.施工单位为确保安全,自行调整施工方案(属施工单位的责任).事件3应该批准.这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任).事件4应该批准.是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任).事件5应该批准.由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任).某市政工程,项目的合同工期为38周.经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所示,香工作可以缩短的时间及其增加的赶工费和表所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程.施工总进度计划(时间单位:周)各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费分部工程名称ABCDEF点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森HIJKLMN可缩短的时间(周)111211211点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森3增加的赶工费(万元/周)-0.71.21.11.80.50.4-3.02.01.0-0.81.5问题:1、施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化,导致I、J、K、N四项工作分别拖延1周,为确保工程按期完成,须支出赶工费.如果该项目投入使用后,每周净收益5.6万元,从建设单位角度出发,是让施工单位赶工合理还是延期完工合理?点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森为什么?2、H工作施工的第一周,监理人员检查发现路基工程分层填土厚度超过规范规定,为保证工程质量,总监理工程师签发了工程暂停令,停止了该部位工程施工.总监理工程师的做法是否正确?总监理工程师在什么情况下可签发工程令?3、建设单位依据调整后的方案与施工单位协商,并按此方案签订了补充协议,施工单位修改了施工总进度计划.在H、L工作施工前,建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m.请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周(设工程量按单位时间均值增加)?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响,为什么?4、开工1周后,建设单位要求将总工期缩短2周,帮请监理单位帮助拟定一个合理赶工方案以便与施工单位洽商.请问如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费用最少?说明步骤和理由.正确答案:1、因拖延的工作I、J、K、N中只有工作J处于关键线路上,又因为压缩工作J 支出的赶工费小于投产后净收益,所以只需压缩工作J一天即可按期完工,从建设单位角度出发,应该让施工单位赶工.2、总监理工程师的做法是正确的.总监理工程师在以下情况可签发工程暂停令:(1)施工作业活动存在重大隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故. (2)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理.(3)在出现下列情况下,总监理工程师有权行使质量控制权,下达停工令,及时进点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森行质量控制:①施工中出现质量异常情况,经提出后,承包单位未采取有效措施,或措施不力未能扭转异常情况者.②隐蔽作业未经依法查验确认合格,而擅自封闭者.③已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理,或者是已发生质量缺陷或问题,如不停工,则质量缺陷或问题将继续发展的情况下.④未经监理工程师审查同意,而擅自变更设计或修改图纸进行施工者.⑤未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工.⑥使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者;或擅自采用未经审查认可的代用材料者.⑦擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工.3、道路延长到600m时,工作H和L的持续时间是:工作H:8/400×600=12(天)工作L:2/400×600=3(天)对修改后的施工总进度计划的工期无影响.理由:用标号法确定道路延长到600m时的计算工期和关键线路可知,关键线路仍然是A-C-G-J-M,所以不影响修改后的施工总进度计划的工期.4、步骤和理由:(1)按工作的正常持续时间确定关键线路:利用标号法确定关键线路为:1-2-5-8-10-11或A-C-G-J-M点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森(2)选择关键工作中增加的赶工费最小的一项工作进行第一次压缩,依表可知,关键工作G的赶工费最少,压缩工作G,将工作G的持续时间缩短1天,此时要求总工期缩短了1天.(3)再利用标号法确定关键线路仍为:A-C-G-J-M(4)第二次压缩,选择关键工作中的赶工费次小的一项工作为M,压缩工作M,将工作M的持续时间缩短1天,此时要求总工期又缩短了1天.所以,监理单位应将工作G和M各自缩短1天,既实现了建设单位的要求,又能使支付施工单位的赶工费最少.某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理实施招标.招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布.招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保.评标方法采用经评审的最低投标价法.投标有效期为60天.业主对招标代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上公布,且采用邀请招标方式招标.项目施工招标信息发布以后,共有12家潜在的投标人报名参加投标.业主认为报名参加投标的人数太多,为减少评标工作量,要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查.开票后发现:1、A投标人的投标报价为8000万元,为最低投标价,经评审后推荐其为中标相等人;2、B投标人在开标后又提交了一份补充说明,提出可以降价5%;点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森3、C投标人提交的银行投标保函有效期为70天;4、D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法宝代表人的印章,但没有加盖项目负责人的印章;5、E投标人与其他投标人组成了联合体投标,附有各方资质证书,但没有联合体共同投标协议书;6、F投标人的投标报价最高,帮F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件.经过标书评审,A投标人被确定为中标候选人.发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人能再压缩工期、降低费用.经谈判后双方达成一致:不压缩工期,降价3%.问题:1、该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?2、F投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?3、分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效?说明理由.4、业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由.正确答案:1、①该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同,双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议.②合同价格应为8000万元.2、F投标人的投标文件有效.招标人可以没收其投标保证金,给招标人造成损失超过投标保证金的,招标人可以要求其赔偿.点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森3、对投标文件的有效性判定如下:①A投标人的投标文件有效.②B投标人的投标文件(或原投标文件)有效,但补充说明无效.因开标后投标人不能变更(或更改)投标文件的实质性内容.③C投标人的投标文件无效.因投标保函的有效期应超过投标有效期30天(或28天),或在投标有效期满后的30天(或28天)内继续有效.④D投标人投标文件有效.⑤E投标人的投标文件无效.因为组成联合体投标的,投标文件应附联合体各方共同投标协议.4、对业主对招标代理公司提出的要求是否正确判断如下:①“业主提出招标公告只在本市日报上发布”不正确.理由:公开招标项目的招标公告,必须在指定媒介发布,任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围.②“业主要求采用邀请招标”不正确.理由:因该工程项目由政府投资建设,相关法规规定:“全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目”,应当采用公开招标方式招标.如果采用邀请招标方式招标,应由有关部门批准.③业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查不正确.理由:资质审查的内容还应包括:信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等.某住宅楼工程合同价款为1000万元,工程价款按季进行动态结算,结算时人工单点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森价、机械台班单价不予调整,主要材料采用调值公式法给承包商以调价补偿.合同报价日期为2003年3月份,开工日期为4月1日,计划年底完工工.各季度主要材料价格指数见下表:各季度主要材料价格指数项目钢材水泥石子黄砂木材固定要素比例(%)151265844第一季度100103点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森。

2018年注册造价工程师《案例分析》经典习题及答案完整版

2018年注册造价工程师《案例分析》经典习题及答案完整版

2018年注册造价工程师《案例分析》经典习题及答案(1)案例一某企业预投资某一石化项目,设计生产能力为45万t,已知生产能力为30万t的同类项目投入设备费用为30000万元,设备综合调整系数1.1,该类项目生产能力指数估计为0.8。

该类项目的建筑工程费是设备费的10%,安装工程费用是设备费的20%,其他工程费用是设备费的10%,这三项的综合调整系数为1.0,其他投资费用估算为l000万元。

项目建设期为3年,投资进度计划:第一年30%,第二年50%,第三年20%,建设前期的年数假设为0。

基本预备费率为10%,建设期内生产资料涨价预备费率为5%。

该项目的自有资金50000万元,其余通过银行贷款获得,年利率为8%,按季计息,贷款发放进度与项目投资进度一致。

该项目达到设计生产能力以后,全厂定员1100人,工资与福利费按照每人每年1200估算,每年的其他费用为860万元(其中其他制造费用300万元)。

年外购商品或服务费用900万元,年外购原材料、燃料及动力费为6200万元,年修理费为500万元,年经营成本为4500万元,年营业费用忽略不计,年预收营业收入为1200万元。

各项流动资金的最低周转天数:应收账款30天,预付账款20天,现金45天,存货中各构成项的周转次数均为40天,应付账款30天,预收账款35天。

2018年造价工程师问题(计算结果保留两位小数):1.估算建设期借款利息。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森2.用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金,编制流动资金投资估算表。

3.估算建设项目的总投资额。

参考答案:【问题1参考答案】1)生产能力指数法估算设备费=30000×(45/30)0.8×1.1=45644.34(万元)2)用系数估算法估算静态投资=45644.34×(1+10%×1.0+20%×l.0+10%×1.0)+1000=64902.08(万元)基本预备费=64902.08×10%=6490.21(万元)包含基本预备费的静态投资=64902.08+6490.21=71392.29(万元)3)计算涨价预备费:按照新的涨价预备费的计算公式,本题建设前期的年数为0。

【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-01、2018造价案例价经典习题第1讲

【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-01、2018造价案例价经典习题第1讲

2018年全国造价工程师职业资格考试考前培训建设工程造价案例分析(习题班)第一部分临近考试,怎么复习建议:1、放松心态,戒骄戒躁。

注意调整心情与身体状态。

2、制定计划很重要,执行更重要。

要学会视情况变通灵活调整。

3、形成科目知识体系意识,熟悉各章知识框架。

4、知识点联系记忆,提倡真理解,反对假理解。

5、模拟考试有必要,提倡真做题,反对假做题。

6、注意感受出题套路(规律)与做题思路。

第二部分课程体系一、课程体系二、班次基本内容1、考点知识要点串讲2、有针对性的习题训练3、答题习惯、技巧的培养第三部分内容讲解第一章建设项目投资估算与财务评价(对应考试第一题,20分)【大纲要求】1.建设项目投资估算;2.建设项目财务分析;3.建设项目不确定性分析与风险分析。

【习题1.1】某企业拟新建一化工产品生产项目,其中设备从某国进口,重量700吨,装运港船上交货价为420万美元,国际运费标准为550美元/吨,国际运输保险费率为3‰,银行财务费率为5‰,外贸手续费率为1.5%,关税税率为22%,进口环节增值税的税率为17%,银行外汇牌价为1美元=6.7元人民币,该设备国内运杂费率为3.5%。

项目的建筑工程费用为2500万元,安装工程费用为1700万元,工程建设其他费用为工程费用的20%,基本预备费费率为工程费用和工程建设其他费用之和的5%,建设期价差预备费为静态投资的3%。

项目建设期1年,运营期6年,项目建设投资全部为自有资金投入,预计全部形成固定资产,其中包含13%可抵扣的固定资产进项税额。

固定资产可使用年限为8年,按直线法折旧,残值率为4%,固定资产余值在项目运营期末收回。

运营期第1年投入流动资金1350万元,全部为自有资金,流动资金在计算期末全部收回。

项目运营期第1年即达到设计生产能力,在运营期间,每年的含税营业收入为7500万元,其中销项税额为900万元,经营成本为2800万元,其中进项税额170万元,增值税附加税率按应纳增值税的12%计算,所得税率为25%,行业基准投资回收期为5年,企业投资者可接受的最低税后收益率为10%。

2018年造价工程师《案例分析》复习资料完整版

2018年造价工程师《案例分析》复习资料完整版

2018年造价工程师《案例分析》复习资料110月25日1、总成本取自《总成本费用表》。

2、利润总额=收入-税金及附加-总成本3、所得税=利润总额*33%4、税后利润=利润总额-所得税5、有一个假设:就是在只有还完借款的前提下才计提盈余公积和分配利润。

6、注意:第6年是关键。

首先,本年最大偿还能力=136.47+75+363.66=575.13万元;其次,明确本年尚需还款本金538.52万元;再次,还本后的资金余额=575.13-538.52=36.61万元;最后,36.61万元中先按净利润提取10%盈余公积13.65万元,剩余部分(36.61-13.65)22.96进行分配。

7、还完款后,不留利润,除计提盈余公积外,全部进行分配。

2018年造价工程师《案例分析》复习资料210月25日其他合同争议与违约责任1、可以解除合同的情形:当事人双方协商解除;发生不可抗力时;一方违约(不支付工程款导致工程无法进行,停工56天后仍不支付;将全部工程转包;一方违约致使合同无法履行)。

2、合同解除后双方约定的结算和清理条款仍然有效,应做好已完工程、已购材点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森料设备的保护移交工作。

3、发包方责任:不按时支付工程(进度)款和工程师不及时给出指令和确认致使合同无法履行的,应承担责任。

4、承包方责任:不能按合同约定的工期和质量标准完成的,应按专用条款约定方法赔偿。

5、争议的解决:申请仲裁或向法院起诉两种方式。

一般争议应继续履行合同,保护好已完工程。

停止履行合同的情况:双方协商一致、仲裁调解、法院判决停工的。

2018年造价工程师《案例分析》复习资料310月25日分设计变更和其他变更1、变更范围:《建设合同》:更改基线、位置和尺寸;增减工程量;改变工程的施工质量和顺序。

FIDIC:工程量、工作质量或其他特性、标高位置尺寸、约定的内容、施工顺序或时间。

2、提出:承包人没有拒绝变更的权利并不得随意变更,合理化建议须经工程师同意,超范围须批准部门批。

【造价工程师】2018造价-计价-必做200题-02、2018造价计价必做200题第2讲

【造价工程师】2018造价-计价-必做200题-02、2018造价计价必做200题第2讲

第四节工程建设其他费用的构成和计算【习题】关于建设用地的取得及使用年限,下列说法正确的是()。

A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、拍卖、挂牌三种C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得D.将土地使用权无偿交付使用者的,其土地使用年限最高为70年【答案】A【解析】选项A正确,获取国有土地使用权的基本方法有两种:一是出让方式,二是划拨方式。

建设土地取得的基本方式还包括租赁和转让方式。

选项B错误,通过竞争出让方式获取国有土地使用权包括三种:投标、拍卖和挂牌。

选项C错误,下列建设用地,经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得:1)国家机关用地和军事用地;2)城市基础设施用地和公益事业用地;3)国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地;4)法律、行政法规规定的其它用地。

选项D错误,依法以划拨方式取得土地使用权的,除法律、行政法规另有规定外,没有使用期限的限制。

【习题】关于征地补偿费用,下列表述中正确的是()。

A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬收取新菜地基金D.征收耕地占用税时,对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】A【解析】选项A正确,地方附着物是指房屋、水井、树木、涵洞、桥梁、公路、水利设施、林木等地面建筑物、构筑物、附着物等。

视协商征地方案前地上附着物价值与折旧情况确定,应根据“拆什么、补什么;拆多少,补多少,不低于原来水平”的原则确定。

选项B错误,土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的30倍。

选项C错误,征用尚未开发的规划菜地,不缴纳新菜地开发建设基金。

选项D错误,占用前三年曾用于种植农作物的土地也视为耕地。

【习题】下列与建设用地有关的费用中,归农村集体经济组织所有的是()。

【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-04、2价经典习题第4讲-精编

【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-04、2价经典习题第4讲-精编

第四章建设工程招标投标(对应考试第三题,20分)【大纲要求】1、工程招标程序与方式;2、工程评标与定标;3、工程投标策略与方法;【习题3.1】某市政府投资的一建设工程项目,项目法人单位委托某招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标,并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。

招标过程中发生以下事件:事件1:招标信息在招标信息网上发布后,招标人考虑到该项目建设工期紧,为缩短招标时间,而改用邀请招标方式,并要求在当地承包商中选择中标人。

事件2:资格预审时,招标代理机构审查了15个潜在投标人资格,筛选了10家单位,并向剩余5家发出了未通过资格预审的通知,为了体现“公开、公平、公正”原则,同时向5家提供了合格的10家的资料,用以证明这10家相对优秀。

事件3:招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为3日;在出售标书时公布了招标控制价总价,同时要求投标人购买标书时候要递交投标保证金,金额按照控制价的5%标准计取。

投标保证金的有效期要超过投标有效期30天。

事件4:开标后,招标代理机构组建评标委员会,由技术专家2人、经济专家3人、招标人代表1人,该项目主管部门主要负责人1人组成。

事件5:招标人向中标人发出中标通知书后,向其提出降价要求,双方经过多次谈判,签订了书面合同,合同价比中标价降低2%。

招标人在与中标人签订合同3周后,退还了未中标的其他投标人的投标保证金。

问题:1.按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》,对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。

请简述招标做法。

2.指出事件1中招标人行为的不妥之处,并说明理由。

3.说明事件2中招标代理机构的不妥之处,并说明理由。

4.指出事件3、事件4中招标代理机构行为的不妥之处,并说明理由。

5.指出事件5中招标人行为的不妥之处,并说明理由。

【参考答案】问题1:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。

【造价工程师】2018造价-计价-必做200题-04、2018造价计价必做200题第4讲

【造价工程师】2018造价-计价-必做200题-04、2018造价计价必做200题第4讲

第三节建筑安装工程人工、材料及机械台班定额消耗量【习题】下列施工机械消耗时间中,属于机械必需消耗时间的是()。

A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因机械保养而中断使用的时间【答案】D【解析】施工机械消耗时间分为必需消耗时间和损失时间,在必需消耗的工作时间里,包括有效工作、不可避免的无负荷工作和不可避免的中断三项时间消耗。

而在有效工作的时间消耗中又包括正常负荷下、有根据地降低负荷下的工时消耗。

因机械保养而中断使用的时间属于不可避免中断时间的内容。

因此,选项D正确。

选项A属于机器的多余工作时间,选项B属于非施工本身造成的停工时间,选项C 属于低负荷下的工作时间,这三项都属于损失时间。

【习题】下列对于测时法的特征描述中,正确的是()。

A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间,也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善,但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时,接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】D【解析】选项A错误,测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗。

选项B错误,接续法测时比选择法测时准确、完善,但观察技术也较之复杂。

选项C错误,当所测定的各工序或操作的延续时间较短时,用选择法测时比较方便且简单。

选项D正确,由于测时法是属于抽样调查的方法,因此为了保证选取样本的数据可靠,需要对于同一施工过程进行重复测时。

一般来说,观测的次数越多,资料的准确性越高,但要花费较多的时间和人力,这样既不经济,也不现实。

确定观测次数较为科学的方法,应该是依据误差理论和经验数据相结合的方法来判断。

【习题】通过计时观察,完成某工程的基本工时为6h/ m2,辅助工作时间为工序作业时间的8%。

规范时间占工作时间的15%,则完成该工程的时间定额是()工日/ m2。

A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【答案】D【解析】6h/ m28h/ 工日=0.75工日/ m2;0.75工日/ m21-8%=0.815工日/ m2;0.815工日/ m21-15%=0.959工日/ m2。

2018年造价工程师考试案例分析辅导讲义四

2018年造价工程师考试案例分析辅导讲义四

2018年造价工程师考试案例分析辅导讲义四11月28日试题四:(20分)背景:某工业项目,业主采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。

施工合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日,合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。

工程项目开工前,承包商编制了施工总进度计划,如图4.1所示(时间单位:天),并得到监理人的批准。

图4.1施工总进度计划工程项目施工过程中,发生了如下事件:事件1:厂房基础施工时,地基局部存在软弱土层,因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、机械闲置4个台班(台班费为1200元/台班,台班折旧费为700元/台班);地基处理产生工料机费用6000元;基础工程量增加50m3(综合单价:420元/m3)。

共造成厂房基础作业时间延长6天。

事件2:7月10日~7月11日,用于主体结构的施工机械出现故障;7月12日~7月13日该地区供电全面中断。

施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人窝工4天,一台租赁机械闲置4天(每天1个台班,机械租赁费1500元/天),其它作业未受到影响。

事件3:在装饰装修和设备安装施工过程中,因遭遇台风侵袭,导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏,承包商窝工36个工日。

业主调换生产设备费用为1.8万元,承包商重新购置门窗的费用为7000元,作业时间均延长2天。

事件4:鉴于工期拖延较多,征得监理人同意后,承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前,与装饰装修作业搭接5天,并采取加快施工措施使收尾工作作业时间缩短2天,发生赶工措施费点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森用8000元。

事件4可以得到赶工费用索赔。

问题:1.分别说明承包商能否就上述事件1~事件4向业主提出工期和(或)费用索赔,并说明理由。

2018年造价工程师《案例分析》常考题完整版

2018年造价工程师《案例分析》常考题完整版

2018年造价工程师《案例分析》常考题1【案例一】背景:某拟建工业项目的有关基础数据如下:1.项目建设期2年,运营期6年,建设投资2000万元,预计全部形成固定资产。

2.项目资金来源为自有资金和贷款。

建设期内,每年均衡投入自有资金和贷款本金各500万元,贷款年利率为6%。

流动资金全部用项目资本金支付,金额为300万元,于投产当年投入。

3.固定资产使用年限为8年,采用直线法折旧,残值为100万元。

4.项目贷款在运营期间按照等额还本、利息照付的方法偿还。

5.项目投产第1年的营业收入和经营成本分别为700万元和250万元,第2年的营业收人和经营成本分别为900万元和300万元,以后各年的营业收入和经营成本分别为1000万元和320万元。

不考虑项目维持运营投资、补贴收入。

6.企业所得税率为25%,营业税金及附加税率为6%。

问题:1.列式计算建设期贷款利息、固定资产年折旧费和计算期第8年的固定资产余值。

2.计算各年还本、付息额及总成本费用,并编制借款还本付息计划表和总成本费用估算表。

3.计算运营期内各年的息税前利润,并计算总投资收益率和项目资本金净利点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森润率。

4.从项目资本金出资者的角度,计算计算期第8年的净现金流量。

分析要点:本案例考核固定资产投资贷款还本付息估算时,还款方式为等额还本、利息照付,并编制借款还本付息计划表和总成本费用表。

计算总投资收益率时应注意:总投资=建设投资+建设期贷款利息+全部流动资金,年息税前利润=利润总额+当年应还利息。

等额还本、利息照付是指在还款期内每年等额偿还本金,而利息按年初借款余额和利率的乘积计算,利息不等,而且每年偿还的本利和不等,计算步骤如下:1.计算建设期末的累计借款本金和未付的资本化利息之和,co2.计算在指定偿还期内,.每年应偿还的本金A,A-IC/n,(n为贷款偿还期,不包括建设期)。

3.计算每年应付的利息额。

2018年造价工程师考试《案例分析》必备试题完整版

2018年造价工程师考试《案例分析》必备试题完整版

2018年造价工程师《案例分析》习题精选汇总案例分析一某国有资金投资的某重点工程项目计划于2018年8月8日开工,招标人拟采用公开招标方式进行项目施工招标,并委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项目的标底和最低投标限价。

该机构还接受了该项目投标人D的投标文件的编制。

招标过程中发生了以下事件:事件1:2018年2月8日,已通过资格预审的A、B、c、D、E5家施工承包商拟参与该项目的投标,招标人规定2月20~2月23日为招标文件发售时间。

3月6日下午4时为投标截止时间。

投标有效期自投标文件发售时间算起总计60天。

事件2:考虑该项目的估算价格为l0000万元,所以投标保证金统一定为200万元,其有效期从递交投标文件时间算起总计60天。

事件3:评标委员会成员由7人组成,其中当地招标监督管理办公室1人、公证处1人、招标人1人、技术经济方面专家4人。

评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书,但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。

评标委员会于5月28日提出了书面评标报告。

C、A企业分列综合得分第一、第二名。

事件4:5月30日招标人向c企业发出了中标通知书,6月2日C企业收到中标通知书,双方于7月1日签订了书面合同。

7月15日,招标人向其他未中标企业退回了投标保证金。

问题:1.该项目招标人和招标代理机构有何不妥之处,并说明理由。

2.请指出事件1的不妥之处,并说明理由。

3.请指出事件2的不妥之处,并说明理由。

4.请指出事件3的不妥之处,并说明理由。

5.请指出事件4的不妥之处,并说明理由。

参考解析【问题1参考答案】1)该项目招标人委托某具有招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项目的最低投标限价的做法不妥当。

因为按有关规定,招标人不得规定最低投标限价。

2)该项目招标代理机构接受了该项目投标人D投标文件的编制的做法不妥当。

因为按有关规定,接受委托编制标底的中介机构不得参加编制标底项目的投标,也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。

【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-02、2018造价案例价经典习题第2讲

【造价工程师】2018造价-案例-必做200题-02、2018造价案例价经典习题第2讲

【习题1.2】某企业拟在某市开发区兴建一生产项目,建设期为2年,运营期为6年,运营期第3年达产。

其它基础数据见表1.1所示。

表1.1某建设项目财务评价基础数据表单位:万元有关说明如下:1.表中贷款额不含利息。

建设投资贷款年利率为5.84%(按半年计息)。

建设投资估算中的550万元形成无形资产,其余形成固定资产,固定资产投资中不考虑可抵扣固定资产进项税额对固定资产原值的影响。

2.无形资产在运营期各年等额摊销;固定资产使用年限为10年,直线法折旧,残值率为4%,固定资产余值在项目运营期末一次收回。

3.流动资金贷款年利率为4%(按年计息)。

流动资金在项目运营期末一次收回并偿还贷款本金。

4.增值税附加税率为12%,所得税税率为25%。

5.建设投资贷款在运营期内的前4年等额还本利息照付。

6.在运营期的后4年每年需维持运营投资20万元,维持运营投资按当年费用化处理,不考虑增加固定资产,无残值。

问题:1、列式计算建设投资贷款年实际利率,建设期贷款利息。

2、编制建设投资贷款还本付息计划表。

3、列式计算固定资产投资估算总额、形成固定资产总额、固定资产年折旧额和运营期末余值。

4、列式计算第3、6年的增值税附加、总成本费用(含税)和所得税。

5、编制项目资本金现金流量表。

6、从项目资本金角度列式计算投资回收期(静态)。

(计算过程和结果均保留2位小数) 【参考答案】(20分) 问题1:(1)建设投资贷款年实际利率=(1+5.84%/2)2-1=5.93%(1分) (2)建设期贷款利息:第1年贷款利息=65.29%93.5100021=⨯⨯万元(0.5分)第2年贷款利息=[(1000+29.65)+71.90%93.5]100021=⨯⨯万元(0.5分)建设期贷款利息合计=29.65+90.71=120.36万元(0.5分) 问题2:建设期投资贷款还本付息计划表,见表1.2。

表1.2 建设投资贷款还本付息计划表 单位:万元(0.5分) (0.5分) (0.5分) (0.5分) (0.5分) (0.5分) (0.5分)问题3:(1)固定资产投资估算总额=700+1000+800+1000+120.36=3620.36万元(0.5分)(2)形成固定资产总额=3620.36-550=3070.36万元(0.5分)(3)固定资产年折旧额=3070.36×(1-4%)/10=294.75万元(0.5分)(4)运营期末固定资产余值=3070.36×4%+294.75×4=1301.81万元(0.5分)问题4:(1)营业税金及附加:第3年增值税附加=(470-350)×12%=14.40万元(0.5分)第6年增值税附加=(910-540)×12%=44.40万元(0.5分)(2)总成本第3年总成本=2100+294.75+550/6+125.74+320×4%=2624.96万元(0.5分)第6年总成本=3200+294.75+550/6+31.43+640×4%+20=3663.45万元(0.5分)(3)所得税第3年所得税=[3000-470-(2624.96-350)-14.40]×25%=60.16万元(0.5分)第6年所得税=[5400-910-(3663.45-540)-44.40]×25%=330.54万元(0.5分)问题5:项目资本金现金流量表,如表1.3所示。

2018年造价工程师《案例分析》考点完整版

2018年造价工程师《案例分析》考点完整版

2018年造价师《案例分析》考点:财务净现值(FNpV)4月2日财务净现值(FNpV):财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的折现率(iC),将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和,是考察项目盈利能力的指标.财务净现值可根据现金流量表计算求得。

在现金流量表的延长表中,累计净现金流量现值栏目中项目计算期最后一年的数额,即为该项目的净现值。

财务净现值的应用比较简单。

如果经计算得出的财务净现值大于或等于零,即FNpV≥0,表明项目在计算期内可获得大于或等于基准收益水平的收益额,则在财务上可考虑接受该项目。

2018年造价师《案例分析》考点:财务内部收益率(FIRR)4月2日财务内部收益率(FIRR)财务内部收益率是使项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率,它反映项目所占用资金的盈利率,是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。

财务内部收益率可根据现金流量表中净现金流量采用插值法计算求得,在案例分析中,一般是采用列表法进行的,其基本做法如下:(1)找到一个FIRRl,使与其对应的FNpVl≥0。

计算方法是以FIRRl为折现率,求出各年的折现系数,根据现金流量表的延长表,计算出各年的净现金流量现值以及累计净现金流量现值,从而得到FNpVi。

点击【造价工程师学习资料】或复制打开?wenkuwd,注册开森(2)然后找到另一个FIRR2,使与其对应的FNpV2≤0,并且FIRR2与FIRRl的差应满足插值范围的要求,即FIRR2与FIRRl不能相差太大.FIRR2的计算方法同上.(3)利用插值公式即可计算出财务内部收益率(注:利用这种方法计算出的财务内部收益率通常是一个近似值).进行财务评价时,将求出的财务内部收益率(FIRR)与给定的行业基准收益率或设定的折现率(ic)进行比较,若FIRR≥ic,则认为项目的盈利能力已满足最低要求,在财务上可以接受。

2018年造价师《案例分析》考点:财务评价指标的敏感性分析4月2日财务评价指标的敏感性分析敏感性分析是经济决策中常用的一种不确定性方法,分析项目的现金流动情况发生变化时对项目经济评价指标的影响,从中找出敏感因素及其影响程度,明示风险,为必要的风险防范措施提供依据。

2018年造价师考试《计价》必背知识点及真题练习(重点推荐)

2018年造价师考试《计价》必背知识点及真题练习(重点推荐)

【记忆技巧】 直接建设成本与项目的建设有直接关系: “地” 、设备、建筑安装、材料及劳务等。 间接建设成本与企业的费用有关:管理费、开工试车费、业主的行政费、生产前准备、运费 和保险费、地方税。 其他当地费用:临时设备、临时公共设施及场地的维持费,营地设施及其管理,建筑保险和 债券,杂项开支等。 运费及保险费:许可证及佣金。 【2014 年·单选】根据世界银行对工程项目总建设成本的规定,下列费用应计入项目间接 建设成本的是( ) 。 A.临时公共设施及场地的维持费 B.建筑保险和债券费 C.开工试车费 D.土地征购费 【答案】C 【解析】本题考查的是国外建设工程造价构成。项目间接建设成本包括项目管理费、开工试 车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费及税金。参见教材 P3。 ●用于在估算时不可能明确的潜在项目,这些项目是必须完成的, 未明确项目 或它们的费用是必定要发生的。它是估算不可缺少的一个组成部分。 应 急 费 ●用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上,由于 不可预见准 物质、社会和经济的变化,导致估算增加的情况。不可预见准备金 备金 只是一种储备,可能不动用 建设成本上升费用 用于补偿直至工程结束时的未知价格增长 的准备金 不是为了支付工作范围以外的,不是应对天灾、罢工的
构成 ①材料费 ②加工费 ③辅助材料费 ④专用工具费
计算公式 材料净重×(1+加工损耗系数)×每吨材料综合 价 设备总重量(吨)×设备每吨加工费 设)×专用工具费 (①+②+③) ×专用工具费 率 率
⑤废品损失费 ⑥外购配套件费 ⑦包装费
(材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费) (①+②+③+④) ×废品损 ×废品损失费率 根据相应的购买价格加上运杂费 (材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+ 废品损失费+外购配套件费)×包装费率 失费率 价格加运杂费 单计 (①~⑥)×包装费率

2018年造价工程师《案例分析》考试真题及答案解析

2018年造价工程师《案例分析》考试真题及答案解析

2018 年造价工程师考试《案例分析》真题及答案解析试题一(20 分)某企业拟新建一工业产品生产线,采用同等生产规模的标准化设计资料,项目可行性研究相关基础数据如下:1.按现行价格计算的该项目生产线设备购置费为720 万元,当地已建同类同等生产规模生产线项目的建筑工程费用,生产线设备安装工程费用、其他辅助设备购置及安装费用占生产线设备购置费的比重分别为70%,20%,15%.根据市场调查,现行生产线设备购置费较已建项目有10%的下降,建筑工程费用、生产线设备安装工程费用较已建项目有20%的上涨,其他辅助设备购置及安装费用无变化.拟建项目的其他相关费用为500 万元(含预备费)。

2.项目建设期1 年,运营期10 年,建设投资(不含可抵扣进项税)全部开成固定资产.固资产使用年限为10 年,残值率为5%,折线法折旧.3.项目投产当年需要投入运营期流动资金200 万元。

4。

项目运营期达产年份不含税销售收入为1200 万元,适用的增值税税率为16%,增值税附加按增值税的10%计取。

项目达产年份的经营成本为760 万元(含进项税60 万元).5。

运营期第1 年达到产能的80%,销售收入,经营成本(含进项税)均按达产年份的80%计.第2 年及以后年份为达产年份。

6.企业适用的所得税税率为25%,行业平均投资收益率为8%。

问题:1。

列式计算拟建项目的建设投资.2.若该项目的建设投资为2200 万元(包含可抵扣进项税200 万元),建设投资在建设期均衡投入.(1)列式计算运营期第1 年、第2 年的应纳增值税颖(2)列式计算运营期第1 年、第2 年的调整所得税(3)进行项目投资现金流量表(第1~4 年)的编制,并填入答题卡表1.1 项目投资现金流量表中.(4)假定计算期第4 年(运营期第3 年)为正常生产年份,计算项目的总投资收益率,并判断项目的可行性。

(计算结果保留两位小数)【参考答案】1。

拟建项目设备购置费为720。

2018造价工程师考试《案例分析》考前提分试题(4)含答案

2018造价工程师考试《案例分析》考前提分试题(4)含答案

2018造价工程师考试《案例分析》考前提分试题(4)含答案2018造价工程师考试《案例分析》考前提分试题(4)某工程采用工程量清单招标,确定某承包商中标。

甲乙双方签订的承包合同中包括的分部分项工程量清单工程量和投标综合单价见表5-5。

工程合同工期为l2 个月,措施费为84万元,其他项目费为l00 万元,规费费率为分部分项工程费、措施费、其他项目费之和的4%,税金率为3.35%。

有关工程付款的条款如下:1)工程预付款为合同价的20%,在合同签订后l5 日内一次支付,措施费在6 个月的工程进度款中均匀支付。

2)工程进度款每3 个月结算一次。

3)在各次工程款中按5%的比例扣留工程质量保修金。

施工期间第4~第 6 个月分项工程结算价格综合调整系数为1-1。

表5.5 分部分项工程计价数据表经监理工程师批准的进度计划如图5.2 所示(各分项工程各月计划进度和实际进度均为匀速进展)。

第6 个月末检查工程进度时,B 工作完成计划进度的1/2,C 工作刚好完成,D 工作完成计划进度的1/3。

问题:1.计算各分项工程的分部分项工程费、每月完成的分部分项工程费,把计算结果填人表5-6中,并列式计算工程预付款。

表5-6 分项工程费表2.根据第 6 个月末检查结果,在答题纸图上绘制前锋线,并分析第6 个月末B、C、D 3 项工作的进度偏差,如果后6 个月按原计划进行,分析说明B、D 工作对工期的影响。

3.若承包方决定在第 6 个月后调整进度计划以确保实现合同工期,应如何调整(有关分项工程可压缩的工期和相应增加的费用见表5-7)?说明理由。

表5-7 分项工程可压缩的工期和相应增加的费用4.按实际进度情况结算,第4~第 6 个月应签发工程款为多少万元(假设期间无其他项目费发生,A 工作按批准进度计划完成)?【问题1 参考答案】填写完成的表5-6 见表5-20。

表5-20 分项工程费表工程预付款=(2769.5+84+100)×(1+4%)×(1+3.35%)x20%=3174.54×0.2=634.91(万元)【问题2 参考答案】绘制的前锋线如图 5.10 所示。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第四章建设工程招标投标(对应考试第三题,20分)【大纲要求】1、工程招标程序与方式;2、工程评标与定标;3、工程投标策略与方法;【习题3.1】某市政府投资的一建设工程项目,项目法人单位委托某招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标,并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。

招标过程中发生以下事件:事件1:招标信息在招标信息网上发布后,招标人考虑到该项目建设工期紧,为缩短招标时间,而改用邀请招标方式,并要求在当地承包商中选择中标人。

事件2:资格预审时,招标代理机构审查了15个潜在投标人资格,筛选了10家单位,并向剩余5家发出了未通过资格预审的通知,为了体现“公开、公平、公正”原则,同时向5家提供了合格的10家的资料,用以证明这10家相对优秀。

事件3:招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为3日;在出售标书时公布了招标控制价总价,同时要求投标人购买标书时候要递交投标保证金,金额按照控制价的5%标准计取。

投标保证金的有效期要超过投标有效期30天。

事件4:开标后,招标代理机构组建评标委员会,由技术专家2人、经济专家3人、招标人代表1人,该项目主管部门主要负责人1人组成。

事件5:招标人向中标人发出中标通知书后,向其提出降价要求,双方经过多次谈判,签订了书面合同,合同价比中标价降低2%。

招标人在与中标人签订合同3周后,退还了未中标的其他投标人的投标保证金。

问题:1.按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》,对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。

请简述招标做法。

2.指出事件1中招标人行为的不妥之处,并说明理由。

3.说明事件2中招标代理机构的不妥之处,并说明理由。

4.指出事件3、事件4中招标代理机构行为的不妥之处,并说明理由。

5.指出事件5中招标人行为的不妥之处,并说明理由。

【参考答案】问题1:对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。

第一阶段,投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求,编制招标文件。

第二阶段,招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。

招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第二阶段提出。

问题2:事件1中:(1)“招标人把招标方式改为邀请招标方式”不妥,因政府投资的建设项目应当公开招标,如果项目技术复杂,工期要求比较紧,可以报请有关主管部门批准,才能进行邀请招标。

(2)“要求在当地承包商中选择中标人”不妥,因招标人不得对投标人实行限制、歧视待遇。

(3)“招标信息在招标信息网上发布”不妥,招标公告必须在指定媒介发布。

问题3:招标人把合格的10家信息给未中标5家不妥,因为投标人和潜在投标人的信息要保密。

问题4:事件3中:(1)“招标文件出售的起止时间为3日”不妥,因招标文件自出售之日起至停止出售之日至不得少于5日。

(2)公布招标控制价总价不妥,应该公布控制价分项组成和总价。

(3)递交投标保证金时间不妥,应当在递交投标书时或投标截止时间之前递交投标保证金。

(4)投标保证金计算金额不妥。

投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

“(5)要求投标保证金有效期比投标有效期长 30 天不妥,投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

事件 4 中:(1)“开标后组建评标委员会”不妥,因评标委员会应于开标前组建。

(2)“招标代理机构组建了评标委员会”不妥,因评标委员会应由招标人负责组建。

(3)评标委员会人员组成不妥, 该项目主管部门主要负责人 1 人”不妥,因项目主管部门的人员不得担任监管项目的评委。

问题 5:事件 5 中:(1)“向其提出降价要求”不妥,因为法规规定:确定中标人后,不得就报价、工期等实质性内容进行谈判。

(2)“双方经多次谈判,签订了书面合同,合同价比中标价降低 2%”不妥,因为法规规定:中标通知书发出后的 30 日内,招标人与中标人依据招标文件与中标人的投标文件签订合同,不得再行订立背离合同实质内容的其他协议。

(3)“招标人在与中标人签订合同 3 周后,退还了未中标的其他投标人的投标保证金”不妥,因为法规规定:招标人与中标人签订合同后 5 日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

【习题 3.2】某国有资金投资占控股地位的公用建设项目,施工图设计文件已经相关行政主管部门批准,建设单位采用了公开招标方式进行施工招标。

招标过程中部分工作内容如下:1.2008 年 3 月 1 日发布该工程项目的施工招标公告,其内容如下:(1)招标单位的名称和地址;(2)招标项目的内容、规模、工期和质量要求;(3)招标项目的实施地点,资金来源和评标标准;(4)施工单位应具有二级及以上施工总承包企业资质,且近三年获得两项以上本市优质工程奖;(5)获得资格预审文件的时间、地点和费用。

2.2008 年 4 月 1 日招标人向通过资格预审的 A 、B 、C 、D 、E 五家施工单位发售招标文件,各施工单位按招标单位的要求在领取招标文件的同时提交了投标保函,在同一张表格上进行了登记签收,招标文件中的评标标准如下:(1)该项目的要求工期不超过 18 个月;(2)对各投标报价进行初步评审时,若最低报价低于有效标书的次低报价15%及以上,视为最低报价低于其成本价;(3)在详细评审时,对有效标书的各投标单位自报工期比要求工期每提前1个月给业主带来的提前投产效益按40万元计算;(4)经初步评审后确定的有效标书在详细评审时,除报价外,只考虑将工期折算为货币,不再考虑其他评审要素。

3.投标单位的投标情况如下:A、B、C、D、E五家投标单位均在招标文件规定的投标截止时间前提交了投标文件。

在开标会议上招标人宣读了各投标文件的主要内容,如表3.1。

表3.1投标主要内容汇总表基础工程结构工程装修工程结构工程与装投标人报价(万元)工期(月)报价(万元)工期(月)报价(万元)工期(月)修工程搭接时间(月)A B C D E 4203904204803804334410001080110010408001091091080096010001000800665562312问题:1.上述招标公告中的各项内容有哪些不妥之处?并说明理由。

2.指出招标人在发售招标文件过程中的不妥之处,并说明理由。

3.通过评审各投标人的自报工期和标价,判别投标文件是否有效。

4.以考虑工期提前给业主带来效益后的综合报价从低到高确定2名中标候选人。

【参考答案】问题1:(1)招标项目的质量要求不妥(1分),应在招标文件中提出(1分)。

(2)招标项目的评标标准不妥(1分),应出现在招标文件中(1分)。

((3)应在近三年获得两项以上本市优质工程奖不妥当(1 分),这是对潜在投标人的歧视限制条件(1 分)。

问题 2:(1)要求在领取招标文件的同时提交投标保函不妥(1 分),可要求投标人递交投标文件时或在投标截止时间前提交投标保函(1 分)。

(2)各施工单位在同一张表格上进行了登记签收不妥(1 分),可能泄露其他潜在投标人的名称和数量等信息(1 分)。

问题 3:(1)A 投标人:工期=4+10+6=20 月(0.5 分);报价=420+1000+800=2220 万元(0.5 分)因工期超过 18 个月,投标文件无效(0.5 分)。

(2)B 投标人:工期=3+9+6-2=16 月(0.5 分);报价=390+1080+960=2430 万元(0.5 分),投标文件有效(0.5 分)。

(3)C 投标人:工期=3+10+5-3=15 月(0.5 分);报价=420+1100+1000=2520 万元(0.5 分),投标文件有效(0.5 分)。

(4)D 投标人:工期=4+9+5-1=17 月(0.5 分);报价=480+1040+1000=2520 万元(0.5 分),投标文件有效(0.5 分)。

(5)E 投标人:工期=4+10+6-2=18 月(0.5 分);报价=380+800+800=1980 万元(0.5 分)E 的报价最低,B 的报价次低,两者之差=(2430-1980)/2430=18.5%>15%,投标文件无效(0.5分)。

问题 4:(1)B 投标人:2430-(18-16)×40=2350 万元(0.5 分)(2)C 投标人:2520-(18-15)×40=2400 万元(0.5 分)(3)D 投标人:2520-(18-17)×40=2480 万元(0.5 分)第一中标候选人为 B 投标人(0.5 分);第二中标候选人为 C 投标人(0.5 分)。

【习题 3.3】某开发商开发的某大型小区工程,分为两期进行。

某承包企业管理层拟投标一期商住楼工程施工(工期为 18 个月),为了有序进行投标工作,企业管理层将投标全过程按先后顺序确定为以下工作: 1)投标报名申请;(2)接受资格审查;(3)参加现场踏勘;(4)领取招标文件;(5)编制投标文件;(6)参加投标预备会;(7)投送投标文件;(8)编制项目管理实施规划;(9)参加开标会议;(10)递交投标(保证金;(11)投标文件内容澄清与陈述;(12)接收中标通知;(13)签订合同。

经研究提出投高标和投低标两种方案。

根据前期调研,获得的投标决策资料如下:(1)投高标的中标概率为 0.5,如果中标,施工期内每月工程收入的净现金流量 90 万元。

(2)投低标的中标概率为 0.7,如果中标,施工期内每月工程收入的净现金流量 80 万元。

(3)一期商住楼工程投标的全部费用为 15 万元。

问题:1.该承包企业管理层确定的各项投标工作的先后顺序有何不妥?2.试绘制投标决策树。

3.如果月利率为 1%,列式计算各机会点的损益期望值,并做出投标决策。

(计算结果均保留二位小数)【参考答案】问题 1:(1)参加现场踏勘时间不妥,应在领取招标文件之后;(1 分)(2)编制投标文件时间不妥,应在参加投标预备会之后;(1 分)(3)编制项目管理实施规划时间不妥,应在签订合同之后(或编制项目管理实施规划不是投标工作内容);(1 分)(4)递交投标保证金时间不妥,应在递交投标文件同时或投标截止时间之前。

1 分)问题 2:绘制决策树:(6 分)问题 3:机会点①期望值=90×(P/A ,1%,18)0.5+0×0.5-15=90×[(1+1%)18-1)/1%×(1+1%)18]×0.5+0×0.5-15=90×16.398×0.5+0×0.5-15=722.92 万元(4 分)机会点②期望值=80×(P/A,1%,18)×0.7+0×0.3-15 80×[(1+1%)18-1)/1%×(1+1%)18]×0.7+0×0.3-15 80×16.398×0.7+0×0.3-15=917.30(4分)选择投低标。

相关文档
最新文档