采购合同(合同示范文本)
采购合同正规模板(精选15篇)
采购合同正规模板(精选15篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同正规模板(精选15篇)采购合同正规模板第1篇甲方(购方):常州伟顺路桥工程有限公司乙方(供方):为增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,经双方充分协商,订立本合同。
采购合同的范本(必备16篇)
采购合同的范本(必备16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同的范本(必备16篇)合同是一种契约,在现代社会中,合同的重要性日益凸现,合同是一种调节法律关系的工具,合同的订立是一种减少纠纷、预防纠纷的有效手段。
采购合同模板(通用6篇)
采购合同采购合同模板(通用6篇)在人们愈发重视契约的社会中,合同起到的作用越来越大,它也是实现专业化合作的纽带。
相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编帮大家整理的采购合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
采购合同篇1甲方(供方):乙方(需方):为保障甲、乙双方的合法权益,在平等互利的基础上,经双方协商一致,甲乙双方就购买酒店餐具用品达成如下协议:一、产品名称及清单见附表二、合同总金额x人民币(大写)x(不含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等)。
三、付款方式:合同签订,甲方将样品送交乙方封存后,乙方向甲方一次性支付全部货款。
四、验收标准1、该批货物均按国家技术标准验收,应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、甲方按照乙方要求,分品种提供样品交乙方封存,收货时以封存样品核对验收。
五、违约责任1、逾期交货:因甲方原因,不能按期交货,每推迟一天,甲方每天按合同货款总值的1%支付违约金。
2、逾期付款:若乙方无正当理由延期付款,乙方需向甲方支付违约金,每推迟一周付款,则按合同货款总值的1%支付罚金,给予乙方补偿。
六、本合同一式贰份,签字盖章后生效,甲方持壹份,乙方持壹份,合同附件一与本合同具有同等法律效力。
七、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执,甲、乙双方应通过友好协商解决。
甲方:乙方:签约日期:采购合同篇2甲方(需方):乙方(供方):经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同。
一,产品清单及友情链接1、产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称____________________设备型号____________________数量____________________单价____________________合计____________________中标总价格(大写)2、友情链接全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的x%即元人民币整。
采购合同范本(实用15篇)
采购合同范本(实用15篇)采购合同范本1供方(甲方):需方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》及国家、北京市颁布的有关合同签订的法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供、需双方经过友好协商,订立本合同。
一、订购产品内容:见附件1二、产品质量要求1、由供方提供样品,需方确定(按照本工程设计、施工的技术要求)。
2、质量标准和技术要求:达到现行国家验评标准合格等级。
三、合同价款与支付1、合同金额:¥:2、合同价含□原材料、□辅材料、□加工费、□安装费、□包装运输费□其他费3、付款方式:合同签订后,需方按合同价支付30%工程预付款,全部货物到现场,验收合格后支付合同价95%,余1、交货时间:2、交货地点:3、验收方法:货到工地后有现场负责人按合同约定验收合格后方可施工,供方如发生产品颜色、品种、规格、质量标准等不符合本合同规定时,需方有权拒绝收货,已施工产品视同合格产品。
(需方须在20个工作日内验收,如不验收视同验收合格)五、成套设备的安装与调试:。
六、本合同解除的'条件:货供齐、款结清、质保结束。
七、供方违约责任:协商解决。
需方违约责任:八、合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按种方式解决;(只能选择一种) (一)提交仲裁委员会;(二)依法向人民法院起诉。
九、本合同自起生效。
十、其他约定事项:。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日采购合同范本2供方:公司(以下简称甲方)法定代表人:住所:邮编:联系电话:开户银行:帐号:委托代理人:身份证号:住所:邮编:联系电话:法定代表人:需方:机电设备有限公司(以下简称乙方)法定代表人:住所:邮编:联系电话:开户银行:帐号:委托代理人:身份证号:住所:邮编:联系电话:鉴于甲方是在合法注册的,生产和经营的有限职责公司;销售产品;鉴于乙方是在市合法注册的,生产和经营的有限职责公司,需要购买材料;依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规,甲乙双方经协商一致,签订本合同.甲、乙双方经充分协商,达成如下协议,以资遵守.一、甲方向乙方供应以下产品:品名规格型号单位数量单价金额备注总价款:二、产品质量:上述产品应贴合标准.三、订货:乙方应于距所要求的最早交付日日前向甲方订货.甲方收到乙方订货单,应当以传真等书面形式向甲方确认.四、运输与包装:由甲方负责运输和包装,费用由甲方负担.五、交货的时光和地点:甲方交货期限为年月日至年月日。
采购合同(通用9篇)
采购合同(通用9篇)采购合同篇1供方(甲方):_________需方(乙方):_________依据国家现行收购棉花政策,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
第一条定购的棉花名称:_________;品级:_________;数量:_________;质量:_________;单价:_________;总价款:_________元。
第二条交货方式1.甲方自行送货;2.交货期限:_________年_________月_________日至_________月_________日;3.交货地点:_________;4.货到即收,随到随收。
第三条验收方法根据交货的时间与地点(收购站),取样验收。
第四条预付款乙方于_________年_________月_________日前向甲方支付定金_________元(不超过预购货总金额的25%)。
第五条付款日期及结算方式交货之日即结算,以下两种方式由甲方自愿选择:(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。
第六条乙方每收购_________公斤皮棉按平价奖售标准化肥_________市斤给甲方,边收购边兑现。
第七条乙方收购籽棉,依据甲方的意愿,按国家政策规定返售棉籽_________市斤(或棉油_________市斤、棉饼_________市斤)。
第八条甲方的违约责任1.甲方未按合同定购的数量、品种、品级交售,应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值_________%的违约金。
2.甲方未按合同规定期限交售,每逾期_________天,应向乙方偿付迟交部分总价值_________%的违约金。
第九条乙方的违约责任1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花,应赔偿甲方的运输费用,并向甲方偿付拒收部分总价值_________%的违约金。
2.乙方未按国家规定标准依质论价,压级压价,应赔偿甲方的实际损失,并偿付压价部分总价值_________%的违约金。
3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽,甲方可以拒绝交售定购棉花,或由乙方按_________办法赔偿甲方的损失。
采购合同范本(经典14篇)
采购合同范本(经典14篇)采购合同范本篇1 合同编号:_____________签约地点:_____________甲方(采购方):单位名称:法定代表:电话:乙方(供货方):单位名称:法定代表:电话:根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利义务,经过双方友好协商,现达成以下条款:一、名称、型号、数量、价格:1、产品名称:____________________________________。
2、型号:___________________________________。
3、计量单位:____________________________________。
4、数量:___________________________________。
5、单价:____________________________________。
6、价格总计:____________________________________。
即:________________________人民币;大写:___________________________。
二、付款时间与方式:1、甲方于收到____________产品____________日内全额支票支付乙方合同全部货款。
2、乙方于货款入账____________日内提供甲方全额增值税发票。
三、交货方式、交货日期及交货地点:1、交货日期:合同生效后____________日内乙方交付甲方____________产品。
乙方收到甲方货款后,交付甲方____________产品。
2、交货地点:甲方指定地点。
四、质量标准:1、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
2、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在____________个工作日内给予相应处理,____________个工作日内给予处理。
特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
五、违约责任:1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。
2024版采购合同示范文本7篇
2024版采购合同示范文本7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(采购方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人联系电话]乙方(供应方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人联系电话]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、友好协商的原则,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,为明确双方在采购活动中的权利和义务,特订立本合同。
第一条合同标的1. 采购商品名称及规格:[具体商品名称及规格]。
2. 采购数量:[具体数量]。
3. 质量标准:[国家或行业质量标准,如无特别要求则按照国家标准执行]。
4. 采购价格:[具体采购价格,包括计价货币、计价方式等]。
第二条交货与验收1. 交货期限:[具体交货日期]。
2. 交货地点:[具体交货地点]。
3. 运输方式:[具体运输方式,如陆运、海运、空运等]。
4. 验收标准:按照第一条约定的质量标准进行验收。
5. 验收方法:由甲方在收货时进行现场验收,并签署验收报告。
第三条付款与结算1. 付款方式:[具体付款方式,如预付款、货到付款、线上支付等]。
2. 付款期限:[具体付款时间]。
3. 税务处理:甲、乙双方按照国家规定开具发票并进行税务处理。
第四条违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款,应按未支付货款的百分之XX向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间交货或交货质量不符合约定标准,应按合同总金额的百分之XX向甲方支付违约金。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通并协商解决方案,均不承担违约责任。
第五条保密条款1. 双方应对本合同内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
2. 未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露保密信息。
第六条争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
采购合同范本(经典15篇)
采购合同范本(经典15篇)采购合同范本1甲方(采购方):乙方(供货方):今由甲方向乙方采购一批电脑,本着友好合作,互惠互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定,特制定本合同。
一、采购产品名称、价格和规定。
1、甲方向乙方定购的PC电脑,共计20台(配置详见附件:PC电脑配置单),单价为:4500.00元(大写:肆仟伍佰元整)合计金额为:90000.00元。
(大写:玖万元整)2、甲方向乙方定购的IdeaPad Y480M-ITH笔记本电脑,共计10台(配置详见附件:IdeaPad Y480M-ITH笔记本电脑配置单),单价为:5500.00元(大写:伍仟伍佰元整)合计金额为:55000.00元。
(大写:伍万伍仟元整)3、以上第1、第2两项总金额为:145000.00元(大写:壹拾肆万伍仟元整)二、产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货,甲方按照配置单收货。
2、验收通过标准应按照所有产品部件均为协议附件之地址:约定的部件进行,乙方需保证提供相应配置的货物。
3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题,在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障,乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。
4、人为损坏和其它非自然缘故造成的电脑不能正常使用的,乙方不予免费质保,但应当为甲方提供相关服务,在此基础上产生的费用,由甲方承担。
5、乙方向甲方提供购买货物后三个月的软件免费维修,三个月后,发生故障的,乙方可不进行免费维修,但乙方应根据甲方要求,对甲方购买的电脑进行必要软件维修,在此基础上产生的费用由甲方承担。
三、货款结算合同价款支付形式为到货日三个月后一次性付清。
四、甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商,制定本协议约定的机器配置。
在配置确定后,若有任何调整意向,应及时向乙方说明。
2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的.权利,并有对乙方工作的监督权。
采购合同的模板(通用7篇)
采购合同的模板(通用7篇)采购合同的模板第1篇甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方) 编号:甲方因生产需要向乙方采购产品。
甲乙双方在平等互利的基础上,遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同:一、产品的名称、规格型号、数量和价格:产品名称规格型号计量单位单价(含税rmb)备注双方确认以电子邮件作为日常信息的传递:甲方接收邮件的电子邮箱:乙方接收邮件的电子邮箱:二、产品的技术质量要求:以甲方提供的图样、技术质量文件及双方签订的《技术质量协议书》为准。
三、交货的时间、地点和运输方式:1、交货的时间:以《采购订单》中甲方要求的交货时间为准。
2、交货的地点:乙方负责将货物送达甲方厂内指定的地点。
3、运送方式:运输方式由乙方自定,相关费用由乙方自负。
四、包装标准、包装物的供应与回收:乙方提供的货物应该进行包装,其包装物乙方不予回收。
五、验收的标准、方法及提出异议的期限:1、验收标准:按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。
2、验收方法:甲方组织验收,由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。
3、异议期限:如有质量异议,甲方在货到一个月内向乙方提出,乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复,逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
4、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。
六、结算方式、付款方式及期限:1、结算方式:每月号为双方对上月业务的结算日。
乙方根据甲方的入库单据开具增值税发票(附入库单据)于每月5号前将上月发票(附上个月的发票汇总表及入库单据)交甲方业务员审核入帐。
由于乙方原因导致发票没有按时交给甲方的,甲方有权按发票金额的17%要求乙方给予经济补偿。
2、付款方式:期限六个月内(含六个月)的银行承兑汇票支付。
3、付款期限:自乙方将增值税发票交给甲方业务员后90天内付款,逾期甲方需向乙方支付相应的银行利息。
七、售后服务:乙方提供年的免费三包服务,提供终身的售后服务。
八、供货保障措施:1. 乙方承诺完全有能力按甲方的要求确保本合同项下货物的供应,不会影响甲方的正常生产,不会以旺季生产能力不足等理由拒接甲方订单或擅自将甲方订单转包给其他公司生产。
合同采购合同范本(必备13篇)
合同采购合同范本(必备13篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!合同采购合同范本(必备13篇)合同种类繁多,合同已成为企业发展的重要组成部分。
采购合同标准范本(通用10篇)
采购合同标准范本(通用10篇)采购合同标准范本篇1合同编号:_________买方:_________法定住址:_________法定代表人:_________职务:_________委托代理人:_________身份证号码:_________通讯_________邮政编码:_________联系人:_________电话:_________传真:_________帐号:_________电子信箱:_________卖方:_________法定住址:_________法定代表人:_________职务:_________委托代理人:_________身份证号码:_________通讯_________邮政编码:_________联系人:_________电话:_________传真:_________帐号:_________电子信箱:_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:第一条标的、数量、价款及交(提)货时间(注:空格如不够用,可以另接)第二条质量标准:国家标准_________行业标准_________企业标准_________第三条包装标准标的物包装必须牢固,卖方应保障商品在运输途中的安全。
买方对商品包装有特殊要求,双方应在合同中注明,增加的包装费用由买方负担。
第四条合理损耗标准及计算方法:_________.第五条定金买方应在年月日前向卖方交付总价款_________%的定金(此比例不得超过20%),卖方交货后,定金抵作价款。
买方违约中途解除合同的,无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的,应双倍返还定金。
第六条交货验收1.交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间:_________;交货地点:_________.安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为_________,安装费用由_________承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
采购合同通用版(推荐6篇)
采购合同通用版(推荐6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同通用版(推荐6篇)采购合同通用版第1篇购货单位: (以下简称甲方)供货单位: (以下简称乙方)为增加甲乙双方的责任感,确保实现各自经济目的,依据《中华人·民共·和国合同法》规定及招投标文件之内容,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买达成如下协议:一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)二、合同金额合同总金额:大写:人·民币万元整大写:人·民币万元整三、付款时间及方式1、合同分三批付款:在合同生效后天内,甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备安装调试完毕,并初步验收一周内,甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备正常运行天,经双方正式验收合格后一周内,甲方向乙方付合同总额 %的货款;质保期满后付清余款。
采购合同范本范本(精选13篇)
采购合同范本范本(精选13篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同范本范本(精选13篇)采购合同是供方和分供方通过谈判和协商达成的关于供求关系的合法文书,本文就是为您整理的,希望您能喜欢!以下是本店铺为大家收集整理的采购合同范本范本,欢迎阅读并下载。
采购合同模板(精选8篇)
采购合同模板(精选8篇)最新采购合同模板第1篇购货单位: (以下简称甲方) 供货单位:(以下简称乙方)为确保甲、乙双方利益得到保护和责任得到履行,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,现经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、合同标的(产品名称、规格型号、单价、金额等)二、交货时间、地点、验收标准 1、交货时间:合同签订伍天交货。
2、交货地点:3、验收标准:无损坏、无质量问题。
三、付款时间及方式1、付款时间:在合同生效后,货到通过验收合格一次性付清货款。
2、乙方向甲方交付合同采购货品,通过验收合格后,开具同等金额的发票进行结算。
四、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后,合同终止。
五、合同一式叁份,甲、乙双方各执一份,甲方财政所一份,具有同等法律效力。
甲方:法定代表人(签字):经办人:乙方:法定代表人(签字):经办人:合同签订时间:购货单位: (以下简称甲方) 供货单位:(以下简称乙方)为确保甲、乙双方利益得到保护和责任得到履行,依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,现经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、合同标的(产品名称、规格型号、单价、金额等)二、交货时间、地点、验收标准 1、交货时间:合同签订伍天交货。
2、交货地点:3、验收标准:无损坏、无质量问题。
三、付款时间及方式1、付款时间:在合同生效后,货到通过验收合格一次性付清货款。
2、乙方向甲方交付合同采购货品,通过验收合格后,开具同等金额的发票进行结算。
四、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后,合同终止。
五、合同一式叁份,甲、乙双方各执一份,甲方财政所一份,具有同等法律效力。
甲方:法定代表人(签字):经办人:乙方:法定代表人(签字):经办人:合同签订时间:20XX年XX月XX日合同签订地点:最新采购合同模板第2篇采购方(以下简称“甲方”):地址:电话:供货方(以下简称“乙方”):地址:电话:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定,本着友好合作、协商一致的原则,就甲方向乙方采购_______事宜达成协议如下:第一条、合同标的1、产品的名称:2、规格:3、品牌:4、数量:5、价格:第二条、产品的技术标准(包括质量要求)1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定,上述标准不一致的,以高等级严格的标准为准。
通用的采购合同范本(通用5篇)
通用的采购合同范本(通用5篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!通用的采购合同范本(通用5篇)通用的采购合同范本第1篇供货单位(甲方):住址:联系人:电话:传真:借用单位(乙方):住址:联系人:传真:二、双方义务和权利:1、甲方对乙方承担如下义务:①、按甲方的产品提供产品使用说明书及其相应调试软件和技术支持。
采购合同范本模板(必备10篇)
采购合同范本模板(必备10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同范本模板(必备10篇)采购合同范本模板第1篇甲方(购货方):___________乙方(供货方):___________甲乙双方本着公平、自愿、互利、诚实信用的原则,根据法律规定,经过友好协商,达成以下合同条款,以资双方共同遵守:第一条产品名称:规格:质量(技术指标):单价:总价:第二条产品包装规格及费用_________ ;第三条验收方法___________ ;第四条货款及费用等付款及结算办法___________;第五条交货规定:1.交货方式:_________ ;2.交货地点:_________ ;3.交货日期:_________ ;4.运输费:__________ ;第六条经济责任:1.乙方应负的经济责任(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价,不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rights
of both parties after signing.
(合同范本)
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
采购合同(合同示范文本)
采购合同(合同示范文本)
说明:合同一般是双方的法律行为,只有双方当事人达成协议才能成立。
签订合同后依法保护双方的合法权益,避免很多不必要的争议。
可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。
合同编号:
甲方(买方/需方):
乙方(卖方/供方):签约地点:根据《中华人民共和国合同法》及年月日____________单位商住楼智能安防工程网络及硬件的招标结果和招标文件(招标编号:gzaf[2002]0001)的要求,经双方达成一致,签订本合同。
1、合同设备
乙方向甲方供应下列表中所列网络设备和硬件设备等,负责安装调试。
2、合同总价
总价为人民币(大写),即rmb¥元,该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。
本合同执行期间合同总金额不变。
3、合同组成
详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。
所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
4、技术要求
乙方所提供设备,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的厂试测验报告。
5、合同设备的包装、交货、安装、调试及验收
5.1 合同设备的包装
设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。
凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
5.2 合同设备的交货
5.2.1 乙方交货时间:合同签订15天内。
5.2.2 乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。
5.3 合同设备的安装调试
5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试,一切费用由乙方负责。
5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
5.4 设备的验收
5.4.1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收,验收应在甲、乙
双方共同参与下进行。
5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。
验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。
此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。
由此产生的有关费用由乙方承担。
5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。
换货的相关费用由乙方承担。
5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。
否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。
6、质量保证及售后服务
6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的,其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
6.2 合同设备保质保用期按生产厂家标准,但不得少于一年(用户单位签字验收之日起)。
保质保用期内非人为原因出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。
乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修。
下列情况乙方不负责免费保修:
(1)甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏;(2)擅自改装设备;
(3)各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。
6.3 因设备的质量问题而发生争议,由广东省质检部门进行质量鉴定。
设备符合质量标准的,鉴定费用由甲方承担;设备不符合质量标准的,鉴定费用由乙方承担。
6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训,主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。
7、付款方式
7.1 本合同款项以人民币转帐方式支付,凭以下付款资料:
(1)采购合同;
(2)验收表(加盖甲方公章);
(3)调试意见(加盖甲方公章);
(4)乙方开具的正式发票复印件,加盖甲方公章。
付款方在十个工作日内支付合同总金额,即:人民币元。
8、技术服务
8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。
8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划,再配合甲方及有关单位,以此做好合同执行进度上的配合工作。
9、不可抗力
9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。
9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。
在此情况下,乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货,双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
10、索赔
10.1 如有异议,甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
10.2 在合同执行期间,如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。
(1)乙方同意退货,并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并
承担由此发生的一切损失和费用。
(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分,乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。
同时,相应延长质量保证期。
10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内,乙方未作出答复,上述索赔应视为被乙方接受。
甲方将从合同款项中扣回索赔金额。
如此这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11、违约与处罚
11.1 甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天可向甲方加收合同金额的3‰违约金。
11.2 乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额3‰的违约金。
11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。
11.4 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方支付合同金额5%的违约金。
11.5 乙方未能交付货物,则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。
12、合同终止
如果一方严重违反合同,并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的,另一方可立即终止本合同。
13、法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,则由合同签订所在地仲裁机构或合同签订所在地人民法院提起诉讼(仲裁或诉讼任选一种)。
受理期间,双方应继续执行合同其余部分。
14、其他
14.1 本合同正本五份,具有同等法律效力,甲、乙双方各执一份,监察局一份,采购中心一份,招标人一份。
合同自签字之日起即时生效。
14.2 本合同未尽事宜,由双方协商处理。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
签约代表:签约代表:
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
签约日期:年月日签约日期:年月日开户银行:开户银行:
账号:账号:
XX设计有限公司
Your Name Design Co., Ltd.。