开发商购房协议书范本
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。
下面小编给大家带来开发商购房合同范本。
开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。
开发商买卖合同及附件模板
开发商买卖合同及附件模板合同编号，【合同编号】。
甲方（开发商），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系电话，【甲方联系电话】。
乙方（购房者），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系电话，【乙方联系电话】。
鉴于甲方是一家合法注册的开发商，具有开发房地产的资质和能力；乙方是一名具有购房资格的个人/单位，双方经友好协商，就甲方开发的房产进行买卖，达成以下合同：第一条房屋基本情况。
甲方同意向乙方出售以下房产：地址，【房产地址】。
建筑面积，【建筑面积】平方米。
房屋类型，【房屋类型】。
房产证号，【房产证号】。
第二条房屋价格及付款方式。
1. 乙方同意以【价格】的价格购买上述房产，双方一致确认该价格为公正合理价格。
2. 乙方应当在签订本合同之日起【付款期限】内向甲方支付房款，支付方式为【支付方式】。
第三条房屋交付。
1. 甲方应当在乙方付清全部房款之日起【交付期限】内将房产交付给乙方，交付方式为【交付方式】。
2. 房屋交付时，甲方应当向乙方提供房屋产权证明、房屋交付验收记录等相关文件和资料。
第四条房屋权属及风险。
1. 甲方保证上述房产的所有权清晰、合法，并不存在任何纠纷。
2. 房屋交付之前，如因不可抗力等原因导致房产损坏或灭失，甲方应当承担相应的责任和赔偿。
第五条违约责任。
1. 若甲方未能按照约定时间将房产交付给乙方，甲方应当向乙方支付违约金，违约金金额为房款的【违约金比例】。
2. 若乙方未能按照约定时间支付房款，乙方应当向甲方支付违约金，违约金金额为房款的【违约金比例】。
第六条其他约定。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至房产交付完毕之日终止。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），_________________ 乙方（盖章），_________________。
签订日期，年月日。
附件，房屋产权证明、房屋交付验收记录、其他相关文件和资料。
售楼处购房合同书范本6篇
售楼处购房合同书范本6篇篇1售楼处购房合同书范本购房合同书甲方（购房人）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（售楼处）：名称：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和《不动产登记条例》的相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、公平合理的原则，就甲方购买乙方售楼处的房产事宜，经协商一致，签订如下合同：第一条房产基本信息1. 房产名称：（根据实际填写）2. 房产地址：（根据实际填写）3. 房产面积：（根据实际填写）4. 房产总价：（根据实际填写）第二条付款方式1. 甲方支付购房款总额为人民币（大写金额）。
2. 付款方式：甲方需一次性支付购房款及相关费用。
3. 乙方收到购房款后，应立即向甲方提供相关房产证明文件。
第三条房产交付1. 乙方应在双方签订本合同之日起，将房产权属证明文件移交给甲方。
2. 乙方应在合同生效后第（具体时间）内将房产交付给甲方。
3. 房产交付时，房屋结构、装修及设施应符合国家建筑标准及相关规定。
第四条违约责任1. 若甲方逾期支付购房款，应按日向乙方支付逾期利息。
2. 若乙方逾期交付房产，应按日向甲方支付逾期赔偿金。
第五条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同在签订之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文，仅为签字）甲方签字：乙方签字：篇2售楼处购房合同书范本甲方：（购房人信息）证件号码：（购房人证件号码）联系地址：（购房人联系地址）联系电话：（购房人联系电话）乙方：（开发商信息）开发商地址：（开发商地址）联系电话：（开发商联系电话）经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方所建售楼处的房产事宜达成一致，特立本合同如下：第一条房产信息1.1 项目名称：（项目名称）1.2 房产楼栋：（楼栋号）1.3 房产户型：（户型）1.4 房产面积：（建筑面积）1.5 房产用途：（住宅/商用/其他）第二条购买价格2.1 甲方同意以（数字）人民币的价格购买上述房产。
开发商售房合同范本5篇
开发商售房合同范本5篇篇1售房合同甲方（开发商）：_______________乙方（购房人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就下列房屋的买卖事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋坐落于_______________，具体地址为_______________，建筑面积约为______平方米，使用面积约为______平方米，属房屋所有权为_______________。
2. 房屋土地使用权具体情况为_______________。
3. 房屋交付时间为_______________。
4. 房屋标准总价为_______________，其中乙方首付________元，剩余款项分期支付。
5. 房屋交付标准为_______________。
6. 房屋装修标准为_______________。
第二条买卖方式1. 乙方在签署本合同时支付首付款项，从而确认购房意向。
2. 乙方应在_______________日内办妥按揭贷款手续，融资金额不足的由乙方自行解决。
第三条房屋交付1. 甲方应在约定日期将房屋按照标准要求交付乙方，并办理产权过户手续。
2. 甲方交付的房屋在墙体、地面、天花板、窗户等方面应符合国家建筑标准，房屋的安全性、实用性应得到保证。
第四条房屋质量保证1. 甲方对房屋的质量承担保修责任，自交付之日起计，保修期为一年。
2. 甲方在保修期内应负责维修和保养房屋，对因设计、工程、材料等问题导致的房屋质量问题负责解决。
第五条产权过户1. 甲方应在房屋交付之日起15个工作日内办理房屋的产权过户手续，乙方应提供所需材料并配合完成。
2. 关于房屋的土地权属、规划等情况如有变化，甲方应及时告知乙方，并保证其权益不受损害。
第六条违约责任1. 任何一方未能履行本合同约定内容，应承担相应的违约责任。
2. 乙方在签署本合同时支付首付款项，若未能按时办理按揭贷款手续或拒绝支付尾款，则视为违约，甲方有权解除合同并没收首付款项。
开发商购房合同模板
开发商购房合同模板在撰写开发商购房合同模板时，需要确保合同内容全面、准确，并且符合法律规定。
以下是一份简化版的购房合同模板内容，用于指导开发商和购房者之间的权利和义务：合同编号：甲方（卖方）： [开发商全称]地址： [开发商地址]法定代表人： [法定代表人姓名]乙方（买方）： [购房者全称]地址： [购房者地址]身份证号码/护照号码： [购房者身份证号码/护照号码]鉴于条款：甲方是依法注册成立的房地产开发公司，拥有位于[具体地址]的房地产项目的开发权。
乙方具有完全民事行为能力，愿意购买甲方开发的上述项目中的房产。
合同内容：1. 房产信息：- 房产位置：[具体地址]- 房产面积：[建筑面积]平方米- 房产户型：[具体户型]- 房产用途：[住宅/商业/办公等]2. 购房价格：- 总价款：[总价金额]元人民币（￥[大写金额]）3. 付款方式及期限：- 首付款：[首付款金额]元人民币，于[首付款日期]前支付。
- 余款支付方式：[按揭贷款/分期付款等]，具体支付时间及方式如下：[详细说明]4. 交付条件及时间：- 甲方应于[交房日期]前，将符合本合同约定的房产交付给乙方。
- 交付条件：房产需通过相关政府部门验收合格，并取得《房屋竣工验收备案表》。
5. 产权办理：- 甲方负责协助乙方办理房产权属登记手续，相关费用由[甲方/乙方]承担。
6. 违约责任：- 如甲方逾期交付房产，应按日向乙方支付总房款[比例]的违约金。
- 如乙方逾期支付房款，应按日向甲方支付未付房款[比例]的违约金。
7. 争议解决：- 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向[具体法院]提起诉讼。
8. 其他约定：- [双方根据实际情况约定的其他条款]合同附件：- 房产平面图- 房屋交付标准- 甲方营业执照复印件- 乙方身份证复印件签字盖章：甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，上述模板仅供参考，具体合同内容应根据当地法律法规和实际情况由专业法律人士起草。
开发商购房协议书范本8篇
开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：________________________________营业执照注册号：____________________________资质证书号：_____________________________法定代表人：___________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________乙方（买受人）：____________________联系地址：________________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________身份证号或其他有效证件号码：____________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方购买位于____________的房产一事，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况物业地址：____________________________。
物业类型：住宅/商业/其他，建筑用途包括但不限于自住/租赁等。
物业状态为新建/存量房，权属清晰无争议。
详细物业信息、配套设施等详见附件。
二、购房款项及支付方式购房总价款为人民币________元整（大写）。
乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本协议时支付定金________元整；在双方签订《商品房买卖合同》时支付首付款________元整；余款通过银行贷款方式支付。
具体支付细节和节点按双方后续协商达成的约定执行。
三、交付日期及标准甲方应于本协议签订后______天内将物业交付给乙方。
交付标准为：物业通过竣工验收，配套设施齐全且正常运行。
甲方在交付物业时，应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关文件。
购房协议书范本简单版10篇
购房协议书范本简单版10篇购房协议书是购房合同的一种体现，是买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房而签订的协议。
我们该怎么拟定购房协议书呢?以下是作者整理的购房协议书范本简单版10篇，欢迎大家借鉴与参考！购房协议书范本简单版篇1卖方(以下简称甲方)：#身份证号码：地址及电话：买方(以下简称乙方)：身份证号码：地址及电话：背景介绍：甲方系#员工，具备以优惠条件购买下列第一条约定商品房的条件，鉴于甲方无能力购买该房屋，经协商一致，甲方愿意将该房屋转让给乙方，现就该等事宜，达成如下协议：一、甲方自愿下列房屋卖给乙方所有：1、房屋位置：广州市#区#路#小区第#栋#第#层第#房。
2、房屋建筑面积#平方米，朝向#。
二、房屋价格1、甲方将该房屋出卖给乙方的价格为人民币#元，(大写)#佰#拾#万#仟#佰#拾元整。
该房款包含物业维修基金及办理房产证所需费用，付款方式如下：1)、首期款#元，乙方于#年#月#日支付。
2)、第二期款#元，乙方于#年#月#日支付。
3)、余款#元，乙方于#年#月#日支付。
附：甲方收款帐号：开户行#，开户名：#账号：#2、乙方支付给甲方15#元(大写：壹拾五万元)作为好处费，于甲方为乙方办理完毕房产证并交付给乙方之同时支付。
三、过户手续1、由于该房屋尚不具备过户条件，暂由甲方代为乙方与开发商签订《商品房买卖合同》，甲方负责为乙方办理房产证相关事宜，如该栋楼其他业主已经取得房产证，甲方仍未能为乙方办理好房产证的，视为甲方违约，每逾期一日向乙方支付1#元逾期办证违约金，一直计到乙方领取到房产证之日。
2、甲方反悔的，甲方应双倍退还乙方已付房款，如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，甲方负责补齐。
3、本合同签订后，甲方又将该房屋出卖并过户给第三方的，甲方应双倍退还乙方已付房款，如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，甲方负责补齐。
4、本合同签订后，由于国家政策等不可抗力无法过户的，乙方有权选择：(1)甲方应将该房屋按照市场价出卖，所得房款全额归乙方所有;(2)甲方将该房屋过户给乙方指定的第三人。
购房意向协议书范本5篇
购房意向协议书范本5篇第1篇示例：购房意向协议书甲方：（购房意向方）地址：（详细地址）乙方：（房产开发商或房产中介）鉴于甲方有意购买乙方所售房产，双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、购房意向甲方同意购买乙方在（房产地址）所售的房产，具体房产信息如下：房产类型：建筑面积：户型结构：总价：首付款金额：按揭贷款金额（如有）：二、购房交易程序1. 甲方确认所购房产的类型、面积、户型等信息，并做好相关资金准备。
2. 乙方负责与甲方签订房屋买卖合同、办理房产过户手续、提供相关房产证明文件等。
3. 双方在购房交易过程中应当遵守国家相关法律法规，确保交易的合法性和安全性。
三、购房意向金1. 甲方在签订本协议之日起，应当向乙方支付购房意向金（如有），作为购房意向的保证金。
购房意向金支付方式及金额如下：支付方式：支付金额：2. 若双方最终达成购房交易，则购房意向金将计入房款中；若甲方无故放弃购房，乙方有权扣除购房意向金作为违约金。
四、房屋交付1. 乙方应当按照相关约定，按时将房产交付给甲方，并提供房屋产权证书、不动产权证等相关证明文件。
2. 甲方应当按照约定时间支付房款及相关费用，并协助乙方办理房产过户手续。
五、违约责任1. 若甲方在合同履行过程中违约，放弃购房或者无法履行合同约定，应当向乙方支付违约金，并承担相关法律责任。
2. 若乙方在合同履行过程中违约，未能按时交付房产或者提供相关证明文件，应当向甲方支付违约金，并承担相关法律责任。
六、其他约定1. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
甲方（签名）：日期：年月日（以下为乙方盖章）签订地点：（地点）签订日期：年月日第2篇示例：购房意向协议书范本甲方：（购房者姓名）证件号码：联系电话：乙方：（房屋开发商或经纪人公司名称）地址：联系电话：鉴于甲方对乙方所开发的楼盘中的某一套房屋（以下简称“目标房屋”）有购买意向，经双方协商一致，特订立本购房意向协议书，以遵循合法、公平、自愿、诚实信用的原则，充分保障双方的合法权益。
标准购房合同范本模板7篇
标准购房合同范本模板7篇第1篇示例：标准购房合同范本【买方】（以下简称“甲方”）：_____________鉴于甲方决定购买乙方的房产，为明确双方权利和义务，双方本着平等、自愿、合法的原则，达成以下协议：一、房产基本情况1. 乙方拥有房产【具体描述：地理位置、产权证号等相关信息】。
2. 房产面积为【填写实际面积】平方米，具体格局为【填写实际格局描述】，所在楼层为【填写实际楼层】。
3. 房产的交付标准为【填写具体交付标准，如装修标准、设施设备等】。
二、交易价格及支付方式1. 乙方同意将房产出售给甲方，双方商定的成交价格为【填写实际成交价格】人民币。
2. 甲方同意支付给乙方的购房款项包括：（1）首期支付：【填写首期支付金额及时间】。
3. 乙方同意在收到全部购房款项后，将房产的所有权证书、产权证明及相关手续交付给甲方。
三、交付与验收1. 乙方应在双方签订本合同后【填写具体交付时间】内将房产移交给甲方。
2. 甲方应在收到房产后【填写具体验收时间】内对房产进行验收。
如有问题，应及时向乙方提出，并经双方协商解决。
3. 甲方对房产的质量及合法性提出异议的，乙方应负相应的赔偿责任。
四、违约责任2. 若甲方未能按照本合同的约定时间支付购房款项，甲方应向乙方支付违约金【填写具体违约金额度】。
3. 若一方违反本合同的其他条款，应承担相应违约责任。
五、争议解决1. 双方因本合同产生的一切争议，应友好协商解决。
如协商不成，应提交当地有管辖权的人民法院裁决。
六、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【填写合同有效期】。
2. 本合同一式【填写合同份数】份，双方各执【填写合同份数】份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
甲方（签署）：_________________ 日期：____ 年__ 月__ 日【本合同由甲方和乙方各保留一份，合同以中文书写，有效期内未经双方一致同意，不得擅自变更或解除。
商品房购买合同简单范本8篇
商品房购买合同简单范本8篇篇1甲方（卖方）：__________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：________________________乙方（买方）：__________________身份证号码：____________________联系方式：____________________住址：________________________鉴于甲方是合法的商品房开发商，乙方有意购买甲方所开发的商品房，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下购房合同：第一条商品房基本情况甲方将位于__________的商品房出售给乙方。
该房屋的具体信息如下：房屋类型：_______；建筑面积：_______平方米；户型：_______；楼层：_______；房屋结构：_______。
房屋权属情况为已取得预售许可证。
第二条房屋价格及支付方式1. 房屋总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）乙方在签订本合同时支付定金人民币______元；（2）乙方在房屋交付前支付购房余款人民币______元。
第三条房屋交付期限及条件1. 甲方应当在乙方支付全款后的______天内，将房屋交付给乙方。
2. 交付时，甲方应提供房屋权属证书、商品房质量保证书等相关文件。
第四条违约责任1. 若甲方未按照约定时间交付房屋，应支付乙方违约金，每日违约金为总房价款的万分之______。
2. 若乙方未按照约定时间支付购房款，应支付甲方违约金，每日违约金为未付款项的万分之______。
第五条房屋质量及保修1. 甲方应保证房屋质量符合国家相关标准。
2. 房屋交付后，若乙方发现房屋存在质量问题，甲方应负责免费维修。
3. 保修期限为______年，自房屋交付之日起计算。
第六条产权登记及税费1. 甲方应在房屋交付后______天内，协助乙方办理产权登记手续。
与开发商购房合同协议书
与开发商购房合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！与开发商购房合同协议书甲方（购房人）：【甲方姓名】乙方（开发商）：【乙方公司名称】鉴于甲方愿意购买乙方开发的位于【项目地址】的房产项目，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，并共同遵守以下条款：一、房屋基本信息1.1 房屋坐落：甲方购买的房屋位于【项目名称】小区，具体房屋地址为【房屋地址】。
1.2 房屋类型：【房屋类型】，建筑结构：【建筑结构】，房屋规划用途为住宅。
1.3 房屋建筑面积：甲方购买的房屋建筑面积为【建筑面积】平方米，套内建筑面积为【套内建筑面积】平方米。
1.4 房屋编号：【房屋编号】。
二、房屋价格及支付方式2.1 房屋总价：甲方购买的房屋总价为人民币【总价】元（大写：【总价】元整）。
2.2 付款方式：甲方同意按照以下方式支付房价款：（1）签订合同之日支付房价款的【比例】作为定金，定金支付后不再退还；（2）自签订合同之日起【期限】内支付房价款的【比例】；（3）余款在交付房屋钥匙时一次性支付。
2.3 付款时间：甲方应按照本合同约定的付款方式及时间向乙方支付房价款。
三、交付及办理产权登记3.1 交付时间：乙方应在双方签订合同之日起【期限】内将具备交付条件的房屋交付给甲方。
具体交付日期以乙方书面通知为准。
3.2 质量保证：乙方保证交付的房屋符合国家关于住宅质量的相关规定及本合同约定的质量标准。
如房屋存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后【期限】内予以修复。
3.3 产权登记：甲方应按照我国相关法律法规的规定，自行办理房屋产权登记手续。
乙方应协助甲方办理相关手续，并提供必要的文件和证明材料。
四、违约责任4.1 如乙方未能按照本合同约定的时间、质量标准交付房屋，应向甲方支付违约金，违约金为房价款的【比例】。
4.2 如甲方未能按照本合同约定的时间支付房价款，应向乙方支付违约金，违约金为房价款的【比例】。
开发商售房合同范本(6篇)
开发商售房合同范本出卖方(简称甲方)：__________买受方(简称乙方)：__________甲、乙双方本着平等、自愿的原则，同意就下列事项订立本《商品房认购协议书》，以资甲、乙双方共同遵守：一、乙方认购甲方开发的位于__________住宅小区的下列物业1.商品住宅：____号楼____座____号，建筑面积____平方米。
2.商铺：____号楼____号，建筑面积____平方米。
3.车位(库)____号，建筑面积____平方米。
二、上述房屋的价格1.商品住宅：人民币每平方米____元，合计人民币：____元。
优惠价为____，实际成交价格为人民币：____元。
(买受人如选择公积金按揭贷款方式，商品住宅的优惠价为____元，成交价格为____元)2.商铺：人民币每平方米____元，合计人民币：____元。
优惠价为____，实际成交价格为人民币：____元。
3.车位：人民币每间(位)____元，合计人民币：____元。
以上____项合计人民币：____元(大写)____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整。
三、乙方应于签订本协议书的同时向甲方交付签约定金人民币____万元整(其中住宅定金____万元，商铺定金____万元，车位定金____万元)甲方另开《收款收据》。
四、乙方选择的付款方式1.一次性付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》的同时，一次性付清购房款(已付的定金抵作价款)2.分期付款：(1)首期付款：乙方须在签订《商品房买卖合同》时交付总房价款的____%，计人民币____元。
(已付的定金抵作首期付款)(2)第二期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后____天以内，交付总房价款____%，计人民币____元。
(3)第三期付款：乙方须于签订《商品房买卖合同》后____天以内，交付总房价款____%，计人民币____元。
(4)第四期付款：乙方必须在《商品房买卖合同》约定的交房时间之前____天付清余款，即人民币：____元，乙方付清余款后，方可办理房屋交接手续，甲方通知延期交房的，交款时间顺延。
开发商购房合同电子版(精品6篇)
开发商购房合同电子版(精品6篇)开发商购房合同电子版篇1甲方：身份证：住址：乙方：身份证：住址：甲乙双方经友好协商，现就乙方以甲方名义购买二手房事宜达成以下协议，以供双方共同遵守：第一条乙方以甲方名义购买由_集团有限公司开发的位于_市_x区_路x号_栋x单元x层x号二手房(合同约定建筑面积共计116.23平方米，其中套内面积102.85平方米，公摊面积13.38平方米)。
并签订编号为:__的二手房买卖合同，该合同由乙方持有和保管。
第二条上述二手房买卖合同所约定的一切权利由乙方享有，一切义务由乙方承担。
乙方应按照合同的约定充分、及时履行交付房款及相关税费等合同义务，否则，由此造成的一切损失由乙方自行承担。
第三条甲方不享有上述二手房买卖合同的权利义务。
未经乙方书面同意，甲方不得以任何理由与开发商就上述二手房买卖合同签订任何补充协议、变更合同内容、解除合同或者终止合同的履行等，也不得向任何第三人转让该合同的权利义务。
否则，由此造成的一切损失由甲方承担。
第四条乙方是上述二手房的实际出资人，该二手房的所有权归乙方所有，乙方享有该二手房的占有、使用、收益及处分的权利。
甲方不得以任何理由要求享有前述权利。
该二手房基于业主所派生的一切权利义务由乙方享有和承担。
第五条本协议签订后，乙方给付甲方人民币x元，作为借名及甲方协助办理相关手续的补偿。
甲方在借名期间不得再以任何理由向乙方主张任何费用、补偿。
第六条借名期间，如需以甲方名义办理产权证的，甲方应当及时予以配合办理。
除非经乙方书面同意，甲方不得增加任何共有人，也不得将产权证办至第三人名下。
甲方应当在实际取得产权证之日起x日内交由乙方保管。
如政策变化，乙方在_符合购房条件的，乙方有权随时要求将上述二手房过户至乙方或者乙方指定人员名下，甲方不得以任何理由干涉。
第七条借名期间，如乙方需出卖、出租、赠与上述二手房或者用于抵押的，甲方应当及时予以配合，不得以任何理由拒绝。
未经乙方书面同意，甲方不得将上述二手房用于抵押。
开发商购房协议书范本3篇
开发商购房协议书范本3篇篇1甲方（出卖人）：______________________乙方（买受人）：______________________鉴于甲、乙双方就购买位于______________________的房产（以下简称“该房产”）达成意向，为明确双方权利和义务，特签订本协议。
一、协议目的明确甲、乙双方在购房过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保双方顺利履行购房交易过程。
二、房产基本情况1. 房产地址：______________________2. 房屋类型：______________________3. 建筑面积：______________________平方米4. 房屋结构：______________________5. 其他附属设施：______________________三、购房款项1. 购房总价：人民币______________________元（大写：______________________元整）。
2. 付款方式：______________________3. 付款期限：______________________4. 违约责任：若乙方未按约定时间支付购房款项，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
四、房屋交付1. 交付时间：______________________2. 交付条件：甲方应在交付日前完成房屋验收，确保房屋质量符合国家相关标准。
3. 交付方式：甲方应按照乙方的要求，提供必要的交付文件及手续。
4. 逾期交付责任：如甲方未按照约定时间交付房屋，应支付乙方相应的违约金。
五、产权登记与过户1. 甲方应确保该房产的产权清晰，无争议。
2. 甲方应在交付房屋后一定时间内协助乙方完成产权登记及过户手续。
3. 过户费用由双方按照相关法律法规承担。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 若乙方违反本协议约定，亦应承担违约责任，甲方有权解除本协议并要求乙方承担损失。
开发商购房协议书范本5篇
开发商购房协议书范本5篇篇1甲方（出卖人）：______________________乙方（买受人）：______________________鉴于甲、乙双方就购买位于______（房屋地址）的房产，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：位于______的房产（以下简称“该房屋”）。
2. 房屋面积：该房屋的建筑面积为______平方米。
3. 房屋权属：甲方保证对该房屋享有完全的产权，无任何纠纷。
二、购房价格及支付方式1. 购房价格：该房屋的总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）本协议签订之日起______日内，乙方支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。
（2）该房屋过户手续办理完毕之日起______日内，乙方支付剩余房款人民币______元（大写：______元整）。
三、房屋交付1. 甲方在收到乙方全款后的______日内，将该房屋交付给乙方。
2. 交付时，甲方应与乙方共同查验房屋，确保房屋及其附属设施完好无损。
四、相关事宜1. 甲方应在本协议签订后______日内办理房屋产权过户手续，并确保乙方在合理期限内取得该房屋的产权证书。
2. 甲方负责办理与该房屋相关的水、电、燃气、物业等配套设施的过户手续。
3. 乙方应按时支付因使用该房屋所产生的物业费用、水电费用等。
4. 本协议中的未尽事宜，由双方协商解决。
如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、违约责任1. 若甲方未能按照本协议约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方未能按照本协议约定支付购房款项，应承担违约责任，甲方有权解除本协议并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若因违约造成甲方其他损失，乙方应予以赔偿。
开发商购房合同协议书范本
开发商购房合同协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________法定代表人：________________________职务：_____________________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________身份证号码：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方购买甲方开发的房产事宜，达成如下协议：第一条房产信息1.1 房产位置：_____________________1.2 房产性质：_____________________1.3 建筑面积：_____________________1.4 房产结构：_____________________1.5 房产用途：_____________________1.6 房产权属：_____________________1.7 房产交付标准：_____________________1.8 房产价格：_____________________1.9 其他相关情况：_____________________第二条付款方式及期限2.1 乙方选择以下第____种付款方式：a. 一次性付款b. 分期付款c. 按揭付款2.2 付款期限及金额按以下约定执行：（具体付款方式及金额）第三条交付时间及条件3.1 甲方应于____年____月____日前，将符合本合同约定的房产交付给乙方。
3.2 交付条件包括但不限于：a. 房产竣工验收合格b. 房产权属清晰，无权属纠纷c. 房产符合交付标准第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应保证房产的合法性、安全性，并按约定时间交付房产。
范本房地产开发商与买家
范本房地产开发商与买家合同合同编号：2021-001甲方：范本房地产开发商地址：XX市XXX区XXX街道XXX号联系电话：XXXXXXXX乙方：买家地址：XX市XXX区XXX街道XXX号联系电话：XXXXXXXX鉴于甲方是一家合法注册并运营的房地产开发商，拥有在该市开发和销售物业的许可证书和相关资质；鉴于乙方具备购买物业的意向和经济能力；甲方与乙方达成如下房地产销售协议：第一条物业描述1.1 甲方将在XX市XXX区XXX街道XXX号开发一栋高层住宅楼。
该楼共计36层，每层拥有12个单元。
1.2 乙方购买的物业位于该楼第30层，单元号为301。
1.3 物业的建筑面积为120平方米，包括三间卧室、两间浴室、一个客厅、一个餐厅和一个厨房。
1.4 该物业还包括一个车位在地下停车场，车位号为A-123。
第二条价格和支付方式2.1 乙方同意以人民币XXXXXX元购买上述物业。
该价格包括房屋建筑面积和一个车位的费用。
2.2 支付方式：2.2.1 乙方在签署本合同时需支付首付款XXX元，作为认购金。
认购金不可退还。
2.2.2 乙方需在收到物业交付通知后的30天内，支付剩余房款的50%（即XXXX元）。
2.2.3 乙方需在收到物业交付通知后的90天内，支付剩余房款的50%（即XXXX元）。
2.3 乙方未按时支付房款的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的全部款项。
第三条交付和移交3.1 甲方承诺在乙方支付全款后的60天内，将物业交付给乙方。
3.2 物业的交付和移交以书面通知为准。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本合同约定的，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任。
4.2 若乙方违约，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的全部款项。
第五条其他条款5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同正本一式两份，双方各持一份。
5.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
5.3 本合同争议解决适用中华人民共和国的法律。
甲方（范本房地产开发商）：签名：______________日期：______________乙方（买家）：签名：______________日期：______________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________开发商购房协议书范本
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
开发商购房合同范本【1】
甲方（卖方）：
（代签）
乙方（买方）：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：第一条：房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。
第二条：付款方式
双方议定上述房产出售价格为万元整（大写万元整）。
协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在年月日第三条：房屋过户
1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件，等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续，因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。
经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。
本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;
第四条：甲方责任
1、保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。
3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承担。
甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。
4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
第五条：合同变更
1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内（书面通知发生三日内）签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第七条：合同争议的解决。