项目工程施工监理合同协议书模板
施工监理协议书8篇
施工监理协议书8篇第1篇示例：施工监理协议书甲方（监理单位）：为了保障施工工程的顺利进行，确保工程质量和安全，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，达成以下协议：一、协议的目的为了明确双方在施工监理工作中的职责和义务，规范施工监理工作的程序和方式，保障工程质量和工期的实现，促进施工监理工作的顺利开展。
二、协议的内容1. 乙方应当按照国家有关法律法规和工程监理规范要求，保证施工工程的顺利进行，确保工程质量和安全。
2. 甲方应当为乙方提供必要的技术支持和咨询，并按照约定的监理范围和监理费用履行监理职责。
3. 双方应当建立健全施工监理工作的沟通机制，及时协商解决工程变更、纠纷等问题。
4. 甲方有权对乙方的施工行为进行监督和检查，乙方应当配合并提供必要的工程资料和资料查询。
5. 乙方应当按照甲方的监理要求和工程规范进行施工，并及时报告工程进展情况和存在的问题。
6. 双方应当签订书面会议记录，对施工监理工作进行跟踪和评估。
7. 乙方在施工期间应当加强施工现场管理，确保施工现场秩序和安全。
8. 甲方有权根据实际情况调整监理工作的内容和方式，乙方应当予以配合。
9. 乙方应当按照工程监理协议支付监理费用，并保证合同中所约定的工程质量和工期。
三、协议的执行1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
2. 协议如有任何争议，双方应当通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工监理协议书》内容，望双方严格遵守协议内容，共同推动工程的顺利进行，保障工程质量和安全。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：施工监理协议书《施工监理协议书》是指在工程建设项目中，由施工单位与监理单位签订的协议，明确双方的权利和义务，规范监理过程，确保工程质量。
制定合理、完善的施工监理协议书是保障工程质量和工期的关键之一。
土建工程施工监理服务协议书模板6篇
土建工程施工监理服务协议书模板6篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（监理方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对土建工程进行监理服务一事，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的乙方接受甲方委托，对甲方指定的土建工程提供施工监理服务，确保工程质量、进度和造价得到有效控制，维护甲方合法权益。
二、监理范围与内容1. 监理范围：本工程地点、规模及具体监理范围详见附件。
2. 监理内容：包括工程质量控制、工程进度控制、工程造价控制、安全生产监管、合同管理、工程资料管理等。
三、监理期限与进度安排1. 监理服务期限自协议签署之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应根据工程进度，制定详细的监理计划和进度安排，并及时向甲方报告工作进展。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式：按工程总造价的百分比计算，具体比例详见附件。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付监理费用，具体支付时间和金额详见附件。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供专业化的监理服务，确保工程质量、进度和造价。
2. 甲方应按时支付监理费用，为乙方提供必要的工作条件。
3. 甲方有权参与乙方监理工作的监督和检查。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应派遣具备相应资质和经验的监理人员参与工程管理工作。
2. 乙方应根据本协议和工程实际情况，制定详细的监理计划和措施。
3. 乙方应及时向甲方报告工程进度、质量、造价等方面的信息。
4. 乙方应维护甲方的合法权益，对违反规定的施工行为及时予以制止。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停监理服务，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按照本协议履行监理职责，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 双方因违约造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、协议变更与解除1. 双方协商一致，可对本协议进行修改或补充。
工程监管合同模板
工程监管合同模板甲方（监理单位）（公司名称）法定代表人：联系电话：地址：乙方（被监理单位）（公司名称）法定代表人：联系电话：地址：为更好地规范工程监管活动，保障工程验收合格，依照相关法律法规，甲、乙双方就该工程项目的监理工作事宜达成如下协议：第一条监理范围1.1 本监理合同所涉及的工程项目为（项目名称），具体施工地点在（地点），工程内容包括（工程范围）。
1.2 甲方应对上述工程项目的施工情况进行全程监理，包括但不限于工程质量、安全管理、施工计划的执行等。
1.3 乙方应全权配合甲方对工程项目进行监理，并提供必要的配合和支持。
第二条监理人员2.1 甲方应组织专业的监理人员对工程项目进行监理，具体监理人员的任职资格和职责由甲方负责确定。
2.2 监理人员应遵守相关法律法规，保守工程项目的商业秘密。
第三条监理工作内容3.1 甲方应对工程项目施工过程中的各项工作进行技术检查，确保施工质量符合相关标准。
3.2 甲方应对工程进度进行监督，确保施工进度符合合同约定。
3.3 甲方应对工程安全进行监督，提出合理的安全管理建议，确保施工安全。
第四条报告和通知4.1 甲方应每隔一定周期向乙方提交监理报告，报告中应包括工程质量、进度和安全情况等。
4.2 乙方应密切关注监理报告内容，并及时进行整改和改进。
第五条紧急处理5.1 在工程施工过程中发生突发事件时，甲方应立即通知乙方，并提出应急处理措施。
5.2 乙方应配合甲方采取必要的紧急处理措施，确保工程安全和质量。
第六条代理6.1 甲方有权委托第三方机构代理部分或全部监理工作，但应事先向乙方报备。
6.2 委托监理的第三方机构必须具备相应资质和经验，由甲方负责选择和管理。
第七条违约责任7.1 若任何一方未能按照本监理合同的规定履行义务，应承担相应的违约责任。
7.2 一方因故不能履行合同义务时，应立即通知对方，并提出合理的解决方案。
第八条合同期限8.1 本监理合同自双方签署之日起生效，直至工程项目验收合格之日止。
建设工程委托监理合同模板5篇
建设工程委托监理合同模板5篇篇1甲方（业主）：_________________________乙方（监理方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对建设工程进行监理的事宜，经友好协商，达成如下合同：一、监理工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________工程总投资：_________________________二、监理范围与内容1. 乙方负责对甲方建设工程的下列事项进行监理：进度控制、质量控制、投资控制、安全监督管理、合同管理、信息管理和协调等。
2. 具体监理内容如下：（一）进度监理：制定进度计划，审核施工进度计划，监督施工进度等。
（二）质量监理：审查施工单位的质量保证体系，监督工程质量等。
（三）投资监理：审核施工单位提交的工程量及造价清单，协助甲方控制工程投资等。
（四）安全监督管理：监督施工单位的安全管理体系，检查施工现场安全状况等。
（五）合同管理：协助甲方处理与工程相关的合同事务等。
（六）信息管理：管理工程进度信息，记录工程质量检测数据等。
（七）协调：协调甲方与施工单位之间的关系，解决纠纷等。
三、监理期限与酬金1. 监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 酬金支付方式和时间：_________________________。
四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（一）按时支付乙方酬金。
（二）为乙方提供必要的工作条件。
（三）提出工程建设的具体要求和建议。
2. 乙方职责与义务：（一）按照合同约定履行监理职责。
（二）定期向甲方报告工程进度和监理情况。
（三）提出合理的建议和解决方案。
（四）保护甲方的技术资料和商业秘密。
2024年施工监理协议书范文
2024年施工监理协议书范文协议编号：SL-____-001施工监理协议书甲方：（甲方名称）地址：联系人：电话：乙方：（乙方名称）地址：联系人：电话：鉴于甲方计划在____年进行建筑工程项目，为确保项目顺利进行并达到预期目标，双方讨论并达成以下协议：第一条合作内容1.1 乙方将作为甲方项目的施工监理方，全程监督和协调项目的施工过程，确保工程质量和进度的控制。
1.2 乙方根据甲方提供的施工图纸、设计文件等相关资料，对施工进程进行审核、检查和监督，以确保施工符合设计要求和法律法规的规定。
1.3 乙方将负责与施工单位进行协调和沟通，及时解决工程中出现的问题和纠纷，并提供相关法律咨询和建议。
1.4 乙方将编制工程质量验收标准和程序，并对施工单位进行质量控制和验收工作，保证工程达到预期质量要求。
第二条合作方式2.1 双方将签订书面合同，明确合作内容、合同期限、费用结算方式等具体事项。
2.2 甲方将按约定时间和方式支付乙方服务费用，乙方应提供相应的服务报告和费用结算单据。
2.3 乙方有权要求甲方配合提供相关文件和资料，并及时解决工程中的问题和纠纷。
第三条保密条款3.1 双方在履行本协议过程中接触到的商业秘密和技术资料，应予严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
3.2 本协议签订后，双方可进行公开宣传和宣传活动，但应提前征得对方同意，并保证宣传内容真实准确。
第四条免责条款4.1 若因不可抗力或其他不可预见的原因，导致工程无法按照原定计划进行，则双方应协商解决，并根据实际情况进行相应的调整。
4.2 乙方对施工单位选用、工程设备和材料等事项不承担直接责任，但乙方有义务在审核过程中提出合理的建议和意见。
第五条争议解决5.1 对于因本协议履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
5.2 若协商无果，双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院裁决。
第六条其他事项6.1 本协议的任何修改或补充应以书面形式进行，并由双方授权代表签字确认。
2024年施工监理协议书
2024年施工监理协议书____年施工监理协议书甲方：[施工单位名称]乙方：[监理单位名称]根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的相关规定，为了保证本次建设工程的质量和进度，乙方作为监理单位，与甲方进行施工监理合作，经双方协商一致，达成以下协议：一、监理范围及任务1. 本次监理合作的范围为：[具体项目名称及位置]。
2. 乙方作为监理单位负责对甲方的施工过程进行全程监理，并按照国家相关规定，进行质量、进度、安全、合同等方面的监督和检查。
3. 乙方应根据工程的实际情况编制监理计划，并定期向甲方报送。
甲方应按照监理计划的要求配合并提供必要的工作条件。
4. 乙方应配备专业的监理人员，根据实际需要对工程进行巡视、抽查和监测，确保施工质量和安全。
二、监理费用及支付方式1. 本次监理合作的费用为：人民币[具体金额]元。
2. 乙方应根据实际监理工作的进展情况，及时向甲方提交监理费用的结算报告。
3. 甲方应在收到乙方监理费用结算报告后的十个工作日内，将费用全额支付至乙方指定的银行账户。
三、工期及延期处理1. 本次工程的计划工期为启动日期至竣工日期，共计[具体工期]工作日。
2. 如甲方因不可抗力等因素导致施工工期无法按时完成，甲方应及时向乙方提出书面申请，说明原因及预计延期时间。
3. 乙方应在收到甲方延期申请后的五个工作日内，进行评估并向甲方书面答复是否批准延期。
4. 若乙方批准甲方的延期申请，甲方应支付相应的延期费用。
四、质量检查与整改1. 乙方有权对甲方施工过程进行任何形式的检查和抽检，并对不符合质量要求的工程进行整改和返工。
2. 乙方应及时向甲方提交发现的问题及整改要求的书面报告，并要求甲方于指定时间进行整改。
3. 甲方应对乙方的整改要求进行配合，并在乙方的监督下完成整改工作。
五、安全管理要求1. 甲方应按照国家相关安全法规执行，并制定施工安全管理方案，并在工地显眼位置公示。
2. 乙方有权对甲方的施工现场进行安全检查，并对存在安全隐患的地方提出整改要求。
2024年施工监理协议
2024年施工监理协议《____年施工监理协议》甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于：甲方拟对其位于【项目地址】的建设项目进行施工，为了确保施工过程的质量和安全，甲方决定聘请乙方作为本项目的施工监理单位。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并共同遵守：第一条监理工作内容1. 乙方将负责对该建设项目的施工进行全程监理，确保施工质量、进度和安全符合相关法律法规的要求，并按照甲方的要求提供相关技术支持和咨询服务。
2. 在监理过程中，乙方应跟踪施工进展，审核施工方案和图纸，检查施工现场的安全和环境管理，按照施工合同要求进行施工质量检查，对施工方的施工工序和质量进行监督和验收。
3. 乙方应及时向甲方提供监理报告，包括但不限于施工检查报告、施工质量评估报告、工程进度报告等，并根据需要提出工程整改要求和建议。
第二条监理费用1. 甲方应按照双方约定的监理费用标准支付相应费用给乙方。
具体费用标准由双方协商确定，以书面形式确认为准。
2. 乙方应按照工作量和发票要求及时开具监理费发票，并提交给甲方。
甲方应在收到发票后15个工作日内支付相应费用给乙方。
第三条合同履行期限1. 本合同的履行期限为【合同履行期限】，自双方签署之日起计算。
2. 如需延长合同履行期限，双方应提前15个工作日以书面形式进行协商，并达成一致意见。
第四条违约责任1. 如一方违反本合同的任何约定，使得对方无法继续履行本合同，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如一方严重违反本合同的约定，对方有权单方面终止本合同，并追究违约方的法律责任。
第五条保密条款1. 在合同履行期间和解除后，乙方应对甲方提供的所有与本项目有关的技术、工程资料、商业秘密等保密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄露或使用。
第六条争议解决1. 本合同的解释、履行以及因本合同引起的争议，双方应协商解决。
监理合同(最新6篇)
【监理合同最新版本】监理合同（最新6篇）监理合同篇一本协议书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“乙方”）为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》（JTJ 077－95）5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
协议书副本_________份，双方各执_________份。
甲方：（盖章）____________ 乙方：（盖章）_________法定代表人：（签字）______ 法定代表人：（签字）_______单位地址：________________ 单位地址：_________________邮编：____________________ 邮编 ______________________电话：____________________ 电话：_____________________传真：____________________ 传真：_____________________开户银行：________________ 开户银行：_________________帐号：____________________ 帐号：_____________________监理合同篇二1、材料设备采购评标，采用综合评估法的缺点是（）。
工程建设监督管理合同协议书3篇
工程建设监督管理合同协议书3篇篇1工程建设监督管理合同协议书甲方（监理单位）：___________（以下简称甲方）乙方（建设单位）：___________（以下简称乙方）为了加强对工程建设过程的监督管理，保障工程质量和安全，促进工程项目的顺利进行，甲、乙双方本着平等互利、公平合理的原则，经过友好协商，就甲方为乙方的______________工程项目进行工程建设监督管理的有关事宜达成如下协议：一、监理范围及内容1.1 甲方应按照国家相关法律法规，依法为乙方的__________工程项目进行全过程的监督管理工作，包括但不限于设计审核、施工监督、质量检测、安全监控、成本控制、工程验收等内容。
1.2 甲方应配备专业技术人员，并按照国家相关规定和标准开展监理工作，确保工程质量和进度符合相关规定。
1.3 乙方应配合甲方开展监理工作，提供必要的文件资料、施工现场的通行证以及现场施工人员的培训等支持。
二、监理费用及支付方式2.1 乙方应按照双方签订的合同约定，按阶段或按月向甲方支付监理费用。
监理费用包括甲方人员的工资、差旅费、住宿费以及其他相关费用，具体金额双方在后续的补充协议中约定。
2.2 若因工程变更或其他特殊原因导致监理费用发生变化，双方应及时沟通协商，并签署书面协议确认修改后的监理费用支付方式。
三、监理责任3.1 甲方应根据相关法律法规和标准，全面履行监理职责，保障工程项目的质量和安全。
3.2 若甲方发现工程施工存在质量问题或安全隐患，应及时向乙方报告，并提出整改意见和建议。
3.3 若乙方不听取甲方的意见，导致工程质量问题或安全事故，责任由乙方承担。
四、监理报告4.1 甲方应按照双方约定的时间节点，编制并提交监理报告。
监理报告内容应真实客观，包括但不限于工程进度、质量检测结果、安全隐患情况、施工合同履约情况等内容。
4.2 乙方应认真阅读监理报告，并按照报告中的建议和意见及时整改改进。
五、合同期限及变更5.1 本监理合同自甲乙双方签署之日起生效，至工程项目完工验收合格之日止。
监理合同三方协议模板
监理合同三方协议模板监理合同三方协议模板甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：电话：电子邮箱：乙方（监理方）：名称：法定代表人：地址：电话：电子邮箱：丙方（承建方）：名称：法定代表人：地址：电话：电子邮箱：根据《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙、丙三方为明确双方之间的权益关系，达成如下监理合同三方协议（以下简称“协议”）：第一条合同基本情况1.1 甲方和丙方签订了施工合同，丙方需要由乙方进行监理。
1.2 本协议签订的目的是为了明确乙方在监理方面的权利和义务。
1.3 本协议所称的工程是指在施工场地内由丙方负责施工的工程。
第二条监理方的权利和义务2.1 监理方应当在各自管理职责内独立履行监理职责、维护建筑工程设计、施工和投资者利益。
2.2 监理方应该履行监理责任，提出关于质量、工期、施工组织、资金安排等方面的监理意见和建议。
2.3 监理方应当按照施工组织设计、质量标准以及国家有关标准，对施工过程进行监理，检查施工质量、进度及质量标准符合要求。
2.4 监理方应当及时向甲方和丙方发出监理工作的报告书和监理通知书。
2.5 监理方应当及时办理施工图审定手续，作出合格证书和竣工验收书，并及时向甲方和丙方提交有关报告。
第三条委托方的权利和义务3.1 甲方应当保证监理方、承建方在工程管理中的权利和义务的独立性。
3.2 甲方应当仔细审核工程设计文件，确保符合国家、地方有关规定和技术标准。
3.3 甲方应当及时检查和认定已完工程量，并按约定支付工程款项。
3.4 甲方应按照监理方的监理意见提供设计草稿及承建方的水电、供暖等设施。
3.5 甲方应按照监理方的需求，向监理方提供必需的文件、原件和证据等。
第四条承建方的权利和义务4.1 承建方应当切实负责工程施工，保证工程质量符合国家有关标准和技术规定，并在合同规定的期限内交付甲方验收。
4.2 承建方应按照监理方的监理意见，制定合理的施工组织设计方案，做好安全生产工作。
工程建设监督管理合同协议书3篇
工程建设监督管理合同协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程建设监督管理合同协议书甲方：（监督单位名称）乙方：（工程建设单位名称）为了加强对工程建设过程的监督管理，保障建设工程的质量和安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《工程建设监督管理条例》等法律法规的规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，达成如下合同协议：一、监督范围1.1 甲方负责对乙方承担的建设工程进行全过程监督管理，包括设计、施工、验收等环节。
1.2 乙方应遵守国家相关法律法规，执行相关规范标准和质量要求，听取监督单位的监督指导，接受监督单位的检查。
二、监督内容2.1 甲方负责对乙方的工程设计文件进行审查，确保其符合相关规范标准和法律法规的要求。
2.2 甲方负责对乙方施工过程进行现场监督，检查施工质量、工期进度和安全措施的执行情况。
2.3 甲方负责对乙方的工程验收进行监督，参与验收过程并提出意见。
三、监督义务3.1 甲方应派遣专业技术人员对工程建设过程进行监督管理，及时发现和纠正存在的问题。
3.2 乙方应配合甲方进行监督工作，提供相关资料和信息，并接受甲方的监督指导。
四、监督报告4.1 甲方应编制监督报告，记录监督过程中的发现问题及整改情况，并及时向乙方报告。
4.2 乙方应对监督报告中相关问题进行改正和整改，并在规定时间内提交整改方案和成果。
五、监督费用5.1 乙方应按照监督工作的实际发生情况支付甲方相应的监督费用，包括人工、差旅和材料等费用。
5.2 甲方应按照约定的支付方式和时间向乙方开具监督费用发票，并及时支付监督费用。
六、违约责任6.1 若甲方未能履行监督义务，导致工程施工质量问题或安全事故，甲方应承担相应赔偿责任。
6.2 若乙方未能按照约定完成工程建设，拒不接受监督管理或存在违法违规行为，甲方有权要求乙方进行整改，若乙方拒不改正，甲方有权解除合同并追究乙方相应责任。
七、争议解决7.1 双方如发生合同履行过程中的争议，应协商解决；协商不成的，可以向有关部门进行调解或者仲裁。
监理项目合同协议模板
合同编号：合同分类：建设工程监理合同委托人：受托人：年月日第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程费用：4.工程内容： .二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：（小写）：六、期限监理服务期限：施工工期+质保期；七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间：年月日。
2. 订立地点：。
3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
委托人：（签章）监理人：（盖章）法定代表人：法定代表人：（签章）授权委托人：授权委托人：地址：地址：开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
工程建设监理合约书
工程建设监理合约书一、合约背景工程建设监理合约书是为了确保工程建设过程中的质量、安全、进度等方面的监督和管理而签订的合约。
本合约由甲方（建设单位）和乙方（监理单位）共同签署，并严格按照合同法和相关法律法规的规定执行。
二、合约目的本合约的目的是确保工程建设过程中的合规性、质量和安全性，并提供监理服务，监督和管理工程施工过程中的各项工作，以确保工程按照合同约定的要求进行。
三、合约内容1. 监理服务范围乙方将根据甲方的要求，提供全面的监理服务，包括但不限于以下方面：（1）监督工程施工单位的人员、设备和材料的准备工作，确保施工前的准备工作符合法律法规和合同要求。
（2）监督工程施工过程中的质量控制，包括施工工艺、施工材料的选用和使用、施工质量的检查等。
（3）监督工程施工过程中的安全管理，确保施工现场的安全措施得到有效执行，并及时发现和处理安全隐患。
（4）监督工程施工进度的控制，确保工程按照合同约定的时间节点进行。
（5）监督工程施工过程中的合规性，包括但不限于施工图纸的合规性、施工许可证的合规性等。
2. 监理费用甲方将按照合同约定的标准和支付方式支付乙方的监理费用。
监理费用的支付应当按照工程进度和完成情况进行分期支付，并在每次支付前，乙方应提供相应的监理报告和工作成果。
3. 合同变更和解除如出现以下情况之一，本合约可以进行变更或解除：（1）经双方协商一致，达成变更合同的意向。
（2）一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失的。
（3）出现不可抗力等无法预见、无法避免的情况。
四、合约履行1. 甲方的责任甲方应按照合同约定的要求提供必要的支持和配合，包括但不限于提供工程施工相关的资料、文件等。
2. 乙方的责任乙方应按照合同约定的要求提供监理服务，并保证监理工作的独立性和客观性。
乙方还应及时向甲方提供监理报告和工作成果，并协助甲方解决工程建设过程中的问题。
3. 争议解决如发生合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
公路工程施工监理合同协议书5篇
公路工程施工监理合同协议书5篇篇1甲方（建设单位）：___________________地址：___________________联系方式：___________________乙方（监理单位）：___________________地址：___________________联系方式：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行公路工程施工监理事宜达成如下协议：一、工程概况本工程为公路建设项目，工程名称为____________公路工程施工监理项目。
工程地点位于_____________。
本工程监理服务内容包括但不限于工程施工质量、进度、成本等方面的监理工作。
二、监理服务内容乙方应根据本合同约定提供以下监理服务：1. 对工程施工进度进行监督和管理，确保工程进度符合合同约定；2. 对工程施工质量进行检查和验收，确保工程质量符合相关标准和规范；3. 对工程施工成本进行监控和评估，提出优化建议，确保工程成本控制；4. 参与工程设计、变更及验收工作；5. 协助甲方处理与工程相关的其他事务。
三、合同期限及监理期限本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为______年。
监理期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用及支付方式乙方提供的监理服务费用按照以下方式计算及支付：1. 监理费用计算方式：根据工程规模、复杂程度及监理工作量等因素综合确定；2. 监理费用总额为人民币______元（大写：______元整）；3. 支付方式：甲方应按合同约定支付监理费用，具体支付时间节点为每季度末或按照工程进度节点支付。
五、双方权利义务甲方的权利义务：1. 按约定支付监理费用；2. 及时提供工程施工相关图纸、资料等必要信息；3. 遵守相关法律法规和合同条款，尊重乙方独立行使监理职责。
乙方的权利义务：1. 按照合同约定履行监理职责，确保工程顺利进行；2. 对工程施工过程中的问题提出专业意见和建议；3. 遵守相关法律法规和合同条款，维护甲方合法权益；4. 保守工程秘密，不得泄露与工程相关的信息和资料。
建筑工程施工监理协议书
建筑工程施工监理协议书合同编号：XXX-2021-001甲方：建筑工程施工监理有限公司法定代表人：XXX联系地址：XXX街道XXX号联系电话：XXX乙方：建设工程股份有限公司法定代表人：XXX联系地址：XXX街道XXX号联系电话：XXX鉴于甲乙双方就建设工程项目的施工监理事宜达成一致意见，特订立本施工监理协议书。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，友好协商，达成如下协议：第一条：协议的目的和范围甲方将根据乙方的委托，对位于XXX地的建设工程项目进行全过程施工监理。
具体监理范围包括但不限于工程设计的合理性、施工组织方案的编制、合同履行情况的监督、施工现场的巡视等。
第二条：监理时间及工作安排1.监理时间：本监理合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
2.工作安排：甲方将按照合同约定，合理安排监理人员到工程现场进行监理，并按照乙方要求提供监理报告和意见。
第三条：监理费用及支付方式1.本次施工监理费用为XXX万元人民币，由乙方承担。
2.支付方式：乙方应在每月底前向甲方支付上月监理费用的20%，并在工程竣工后的一个月内结清全部监理费用。
第四条：保密条款1.甲乙双方应保守施工过程中获取的相关技术、商业等秘密信息，不得泄露给任何第三方。
2.若因甲方违反保密义务给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条：违约责任1.任何一方未履行本协议约定的义务，应支付三倍违约金给对方，同时还应承担因此给对方造成的损失。
2.如遭受不可抗力因素影响，致使无法继续履行本协议，双方应友好协商解决，不承担违约责任。
第六条：争议解决本协议的履行及解释适用中华人民共和国的法律。
凡因本协议发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，应提交XXX仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
第七条：协议变更和解除1.对于本协议的任何变更或补充，需经甲乙双方书面协商和签署的补充协议后方可生效。
2.在工程未竣工之前，任何一方不得擅自解除合同，如确有需要解除合同的，应提前一个月书面通知对方，并承担相应的违约责任。
监工合同协议模板
监工合同协议模板甲方（监工单位）：______________（以下简称甲方）乙方（被监工单位）：______________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方委托甲方监工的事宜签订本合同。
甲、乙双方一致同意以下条款，具体如下：第一条项目内容1.1 乙方委托甲方作为监理单位，负责对乙方工程的实施进行全程监理，确保工程质量、工期和安全。
1.2 本合同项的监理范围包括但不限于：工程实施计划的编制、施工进度的监控、施工质量的检验、变更管理、施工安全的监督等。
1.3 乙方保证其所承担的工程符合《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的要求，保证按照合同约定的工程质量标准和工期要求完成工程。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权要求乙方按照合同规定的程序、要求以及品质标准和验收规范实施工程。
2.2 甲方有权对乙方的工程实施过程和结果进行检查、监控和评价，并据此向乙方提出合理的建议和意见。
2.3 甲方应按照乙方的要求对工程实施进行全程监理，及时发现和解决工程中的问题，并向乙方提供专业咨询和技术支持。
2.4 甲方应保护乙方的商业和技术秘密，不得泄露乙方的商业机密和技术信息。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同规定的程序和标准实施工程，确保工程质量、工期和安全。
3.2 乙方应配合甲方开展工程监理工作，提供相关资料和信息，并按要求接受甲方的监理工作。
3.3 乙方有权要求甲方保护其商业和技术秘密，不得泄露其商业机密和技术信息。
3.4 乙方应按照合同约定的方式向甲方支付监理费用，并按时履行其他合同义务。
第四条合同变更4.1 除非经双方书面协商一致，否则本合同不得修改或解除。
4.2 双方如需对本合同内容进行修改或解除，应通过书面形式向对方提出并经对方确认后生效。
第五条违约责任5.1 如因甲方或乙方一方的原因，导致合同无法履行或部分履行的，该方应承担违约责任。
施工合同监管三方协议模板
施工合同监管三方协议模板甲方（业主）：_________________________乙方（承包商）：_________________________丙方（监理单位）：_______________________鉴于甲方与乙方就某项目施工达成一致意见，为确保工程质量、进度和安全，甲乙双方同意委托丙方对工程进行监督管理。
现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经三方协商一致，特订立本协议。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程规模：_______________________1.4 工程内容：_______________________1.5 工程期限：_______________________1.6 工程质量标准：_____________________1.7 工程预算：_______________________1.8 工程监理范围：_____________________1.9 其他相关事项：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对工程进度、质量、安全进行监督，并有权要求乙方和丙方提供必要的信息和报告。
2.2 甲方应按照合同约定支付工程款项，并确保乙方和丙方的合法权益。
2.3 甲方应协助乙方和丙方解决施工过程中出现的问题。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量达到甲方要求。
3.2 乙方应接受丙方的监督和管理，并及时向丙方报告工程进度和质量情况。
3.3 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
第四条丙方的权利和义务4.1 丙方有权对工程实施全过程监督管理，并有权要求乙方提供工程资料。
4.2 丙方应按照合同约定，公正、客观地对工程进行监督，确保工程质量符合标准。
4.3 丙方应及时向甲方报告工程监督情况，并提出改进建议。
项目工程施工监理合同模板
项目工程施工监理合同模板甲方（建设单位）：___________乙方（监理单位）：___________鉴于甲方拟对___________项目（以下简称“本项目”）进行施工，并希望乙方提供专业的施工监理服务。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本项目的施工监理工作达成以下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，规范监理行为，确保工程质量和进度，控制工程成本，保障工程安全。
二、监理范围乙方应依据国家有关法律、法规及标准规范，对本项目的施工全过程进行监督、检查和指导，包括但不限于工程质量、进度、成本和安全的监督管理。
三、监理职责1. 审查并确认施工单位的资质及其施工组织设计、专项施工方案等。
2. 对施工现场进行定期巡查，及时发现问题并提出整改意见。
3. 审核工程变更、进度款支付等事项，参与工程验收。
4. 及时向甲方报告工程进展情况，提出合理化建议。
5. 协助甲方处理施工中的突发事件和纠纷。
四、权利与义务1. 甲方应按时支付监理费用，并提供必要的工作条件。
2. 乙方应保证监理团队的专业性和稳定性，不得擅自更换主要监理人员。
3. 双方应相互配合，共同解决施工中出现的问题。
五、监理费用监理费用根据工程规模、复杂度等因素综合确定，由甲乙双方协商一致后，按照合同约定的方式和时间节点支付。
六、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至本项目竣工验收合格且监理工作全部结束后终止。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：________________ 日期：____年____月____日。
房地产开发商与施工监理签署施工监理合作协议书
房地产开发商与施工监理签署施工监理合作协议书甲方（开发商）：******乙方（监理）：******鉴于甲方拟开展房地产项目建设，为确保工程施工质量，经甲、乙双方友好协商，特订立本施工监理合作协议书（下称“本协议”）：一、协议目的本协议的目的在于明确甲方与乙方合作的权利和义务，确保施工过程中监理工作的顺利进行。
二、监理范围甲方委托乙方对上述房地产项目施工过程进行全程监理，包括但不限于以下内容：1. 对施工合同的履行进行监督；2. 监督施工过程中的安全生产；3. 监督施工质量，确保符合相应法律法规和工程验收标准；4. 监督工程进度，提出进度控制意见；5. 监督项目投资的使用合理性。
三、甲方的权利和义务1. 提供合作所需文件及信息，保证所提供的文件和信息的真实性、完整性；2. 按约定支付乙方的服务费用；3. 配合乙方进行监理工作，提供必要的便利条件；4. 向乙方就项目建设提出的问题提供明确的解答。
四、乙方的权利和义务1. 按照现行法律法规以及合同约定履行监理义务；2. 针对施工过程中的问题进行监理，并及时向甲方提出监理意见及建议；3. 编制监理报告，详细记录施工情况，并向甲方汇报；4. 保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
五、合作期限和地点本协议自双方盖章之日起生效，合作期限为项目竣工验收合格之日止。
本协议签订地点为甲方所在地。
六、合同金额及支付方式1. 乙方的服务费用为人民币***元整，甲方将在乙方工作完成后的***个工作日内一次性支付给乙方；2. 甲方支付给乙方的服务费用不含税，如有增值税发生，由乙方自行办理。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付乙方的服务费用，甲方应承担按日计算的违约金；2. 若乙方履行监理义务不到位或出现重大失职行为，乙方应承担相应法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、争议解决本协议履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、协议变更和终止1. 本协议的修改及补充须经双方书面同意；2. 终止本协议须经双方书面协商一致，并签署解除协议书。
项目工程施工监理合同模板
项目工程施工监理合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！项目工程施工监理合同模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对________项目（以下简称“本项目”）进行施工监理的事宜，达成如下协议：一、监理范围与内容1.1 乙方作为本项目的施工监理单位，应对甲乙双方约定的监理范围内的工程质量、安全、进度、投资等方面进行全过程的监督管理。
1.2 监理范围包括但不限于：施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性、安全生产的规范性等。
二、监理期限2.1 本项目的监理期限自监理合同签订之日起至本项目竣工验收合格日止。
三、监理费用3.1 乙方应按照甲乙双方约定的监理费用标准向甲方收取监理费用。
具体费用双方可另行协商确定。
四、乙方的权利与义务4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成监理工作，并对甲方的利益负责。
4.2 乙方应保持独立公正的立场，对监理范围内的工程质量、安全、进度、投资等方面进行全面监督管理，及时发现和纠正问题，并向甲方报告。
4.3 乙方应对甲方的技术和商业秘密保密，不得泄露给第三方。
五、甲方的权利与义务5.1 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
5.2 甲方应配合乙方的监理工作，提供必要的技术、资料和现场条件，并保证乙方的正常工作秩序。
5.3 甲方应对乙方在监理过程中发现的问题及时整改，确保项目顺利进行。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成监理工作的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
6.2 甲方未按照合同约定支付监理费用的，乙方有权要求甲方承担违约责任。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXXX项目施工监理合同协议书2020年xx月xxx日
xxx工程施工监理合同协议书
本协议书由（以下简称“业主”）为一方，与
（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。
兹就以下事项达成协议：
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函
2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件
4.《公路工程施工监理规范》（JTJ 077-95）
5.公路工程施工监理招、投标文件
6.双方签认的补充或修正文件
7.其它文件
8.附件：
附件A——监理服务的形式、范围与内容
附件B——业主提供的监理工作条件
附件C——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。
协议书副本
份。
双方各执份。
业主：（盖章）监理单位：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）单位地址：单位地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：。