2018监理工程师合同管理练习题
押题宝典监理工程师之合同管理高分题库附精品答案

押题宝典监理工程师之合同管理高分题库附精品答案单选题(共40题)1、根据《标准施工合同》,竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求,经监理人复查整修和完善工作达到了要求,再签发工程接收证书,这种情况下竣工日为()。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工验收报告的日期D.工程接收证书颁发日【答案】 A2、根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。
A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用【答案】 A3、(2018年真题)根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】 C4、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是()。
A.适宜招标选择供货商B.属于加工承揽合同C.供货商负责从生产到保修的全过程D.采购人较多考虑性价比【答案】 A5、某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。
A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】 B6、根据《标准施工合同》,判定是提前竣工还是延误竣工属于()时间期限。
A.合同工期B.缺陷责任期C.质保期D.施工期【答案】 D7、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师()A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度【答案】 A8、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,最终解决合同争议的方式应是()。
监理工程师《合同管理》多选题练习

监理工程师《合同管理》多选题练习监理工程师《合同管理》多选题练习A.双方协商B.提交工程师决定C.通过诉讼解决D.提交仲裁机构裁决E.提交争端裁决委员会决定答案:A,B,D,E解析:解决合同争议的方式如下:①提交工程师决定;②提交争端裁决委员会决定;③双方协商;④仲裁。
这也是解决合同争议的程序。
2、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有( )。
A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务E.对方的对价给付是可能履行的义务答案:C,D,E解析:合同履行中的抗辩权包括:①同时履行抗辨权;②后履行抗辩权;③先履行抗辩权。
其中,同时履行抗辩权的适用条件包括:①由同一双务合同产生互负的对价给付债务;②合同中未约定履行的顺序;③对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务;④对方的对价给付是可能履行的义务。
3、总承包方式的缺点包括( )。
A.单一的合同责任B.固定工期、固定费用C.设计方案不一定是最优方案D.减少设计变更E.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查答案:C,E解析:与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比较,项目建设总承包方式对发包人而言,在实施项目的管理有较为突出的优点:①单一的合同责任;②固定工期、固定费用;③可以缩短建设周期;④减少设计变更;⑤减少承包人的索赔。
总承包方式对发包人而言,也有一些不利的因素:①设计不一定是最优方案;②减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
4、下列文件中,属于施工合同组成部分的有( )。
A.合同协议书B.工程报价单或预算书C.投标文件中的施工组织设计D.工程量清单E.规范及有关技术文件答案:A,B,D,E解析:合同文件的组成包括:①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案

注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是()。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述,错误的是()。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中,发现合同当事人有违约行为的,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述,正确的是()。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 合同管理的任务包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中,监理工程师的职责的是()。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题(每题10分,共30分)9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题(每题25分,共50分)12. 某监理工程师在监理工地上,发现施工单位存在以下问题:(1)施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工;(2)施工单位未按照合同约定的进度完成工程;(3)施工单位存在安全事故隐患。
2018年黑龙江省整理监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)

2018年黑龙江省整理监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析) 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用集成项目交付(IPD)模式时,工程参建各方需要在( )阶段共同确定项目目标成本。
A.标准设计B.策划C.详细设计D.施工2.在施工招标工作中,中标人最终应由()确定A.招标人B.评标委员会C.工程所在地招标投标管理机构D.招标代理机构3.根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同4.根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算术错误时,正确的处理方式是A.视投标书不符合评审标准,否认其投标B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审5.设计评标时,设计进度计划评审的主要标准为该进度计划( )。
A.满足边设计边施工的要求B.有利于加快施工进度C.与工程勘察实施进度同步D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人征得发包人同意后,应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.107.建设工程招标程序中,投标保证金可以不予退还的情形是()。
A.投标人在投标函中规定的投标期撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金8.根据《标准设计招标文件》,属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》,属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明9.中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是A.按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保C.书面同意从工程款中扣留履约保证金D.接招标文件规定提交工程款支付担保10.某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法.正确的是A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物11.招标人组织施工现场踏勘后,需要对招标文件进行澄清修改的,招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。
2018年黑龙江省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)

2018年黑龙江省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是( )。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费2.根据《标准施工招标文件》,关于进度款支付证书的说法,正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人可按合同约定在( ) 后向监理人提交最终结清申请单。
A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制( )。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同务款,合同文件优先介绍顺序正确的是(A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要6.关于延长投标有效期的说法,错误的是( )。
A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金7.根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得( )的企业。
2018年监理工程师《合同管理》精选习题(八)

2018年监理工程师《合同管理》精选习题(八)1.施工合同示范文本规定,施工中遇到有价值的地下文物后,承包商应立即停止施工并采取有效保护措施,对打乱施工计划的后果责任是(D)。
A.承包商承担保护措施费用,工期不予顺延B.承包商承担保护措施费用,工期予以顺延C.业主承担保护措施费用,工期不予顺延D.业主承担保护措施费用,工期予以顺延2.在建设工程施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,(D)是错误的。
A.承包人承担由此发生的费用B.工程师可以拒绝验收C.由此造成工期延误不予顺延D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场3.FIDIC 土木工程施工合同条件规定,承包商投保工程险时,应以(C )名义进行。
A.承包商B.业主C.承包商和业主D.视情况而定4.建设工程进入缺陷责任期后,应由(A )负责对已建工程的照管。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.承包商与监理工程师共同5.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,(C )。
A.通知业主方后即可调换B.无需通知业主即可调换C.取得业主方书面同意后才能调换D.监理单位承担连带责任6.因被监理单位的违反合同行为导致竣工时间的延长,监理单位(A)。
A.不承担责任B.监理单位承担全部责任C.监督单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任7.监理合同在履行过程中,由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定额全部义务,则监理责任期应理解为(C )。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止8.在监理合同的履行期间,因监理单位的过失给业主造成经济损失20 万元,该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为 10 万元,监理单位缴纳的税金为 1 万元,监理单位承担的赔偿责任不应超过(C)万元。
监理工程师《合同管理》单选备考练习题

监理工程师《合同管理》单选备考练习题监理工程师《合同管理》单选备考练习题1.监理合同的有效期是指( )。
A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和2.下列选项属于竣工后试车的是( )。
A.单机无负荷试车B.联动无负荷试车C.拟运行试车D.投料试车3.通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应( )。
A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容5.“由第三人向债权人履行债务”时,在合同履行期限内( )。
A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务6.某施工合同的履行中,监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量,承包商于2003年4月1 日将此工作增加的工程量完成,并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知,监理工程师应()。
A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项7.邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜。
A.3B.5C.7D.5~78.《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人的基本责任是( )。
A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权9.发包人供应的材料未通知承包人验收,入库后发生的损坏丢失由()。
A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责10.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当()。
监理工程师合同管理精选练习题(4)

监理工程师合同管理精选练习题(4)练习题一、单项选择题1.《建设工程监理合同》示范文本规定,监理人( )发布开工令、停工令、复工令。
A.可自行B.报经委托人同意后C.与委托人协商后D.经委托人同意并征得承包人同意后2.监理工程师在履行合同义务时工作失误,给施工单位造成损失,施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.建设单位和监理单位共同3.工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。
A.报价B.能力C.资历信誉D.技术力量4.《建设工程监理合同》示范文本标准条件,关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有( )。
A.建议权B.否决权C.确认权D.无任何权5.监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,委托人可( )。
A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复后,在第一个通知发出35天内发出终止合同通知,监理合同即行终止6.监理合同在履行过程中,由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务,则监理责任期应理解为( )。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止7.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( )。
A.通知委托人后即可调换B.与委托人协商后可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选8.监理机构为执行监理任务所需的工程资料,应由( )。
A.监理单位自费收集B.向委托人付费索取C.向设计单位付费索取D.委托人免费提供9.监理工程师有权处理的索赔是承包商( )。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-31

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。
2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。
及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。
3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。
【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。
4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。
监理工程师考题合同管理试卷及答案

监理工程师考题合同管理试卷及答案一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1、监理公司取得法人资格的时间为( )日。
A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3、施工企业提交的履约保函,属于《担保法》规定的( )担保。
A.留置B.保证C.定金D.质押4、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。
拍卖房产得款400 万元,拍卖费用10 万元,则施工企业欠银行的债务( )。
A.全部消灭B.还有100 万元C.还有150 万元D.还有180 万元5、下列文件中,属于订立合同要约文件的是( )。
A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议。
依据《合同法》,应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7、执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照( )执行。
A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为,债权人可以( )撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9、下列有关无效合同的说法中,错误的是( )。
A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后,履行中的合同应终止履行10、按照《合同法》规定,要约人撤销要约的通知应在( )到达受要约人,才能取消该项要约。
A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为( )目。
2018监理工程师《合同管理》真题及答案

C.制定代理A.项目法人责任制2018 监理工程师《合同管理》考试真题及答案2018 年监理工程师考试《合同管理》考试已经结束,为了帮助各位参加监理工程师考试的考生及时对答案, 估算得分。
优路教育为大家搜集整理了 2018 年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析(1-10),供广大考生参考。
1.为了建立运能够教独立育承担民2事6责3任2的2主8体5制0度1,5在工程建设领域推行的管理制度是()。
B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案:A参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。
我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程 监理制和合同管理制。
项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法,正确的是()。
A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案:C参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具备以下条件:(1)依法成立;(2)有必要的财 产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所;(4)能够独立承担民事责任。
参见教材 P5。
3.关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案:D参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。
选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件; 选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为; 选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。
参加教材 P7。
4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理B.委托运代理教育 D.延伸代理参考答案:B参考解析:本题考查的是.代理关系。
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、 项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-64

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0124-641、对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
【不定项】A.工程所需清理费B.由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失正确答案:A、B、C、D答案解析:因不可抗力事件发生后,发包人应承担的损失有:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害,由发包人承担;(2)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
2、某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,( )应当由发包方承担。
【不定项】A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D.运至施工场地待安装工程设备的损害E.工程修复费用正确答案:B、D、E答案解析:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因不可抗力事件发生后,施工合同发包方承担的责任体现有:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损害,由发包人承担;(2)承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责;(3)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(4)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
3、下列情况属于没有实质性响应大型工程设备采购招标文件的有()。
【多选题】A.超出经营范围投标B.业绩不满足招标文件要求C.投标保函的有效期超出D.资格证明文件不全E.单价计算的结果与总价不一致正确答案:A、B、D答案解析:本题考查的是初步评审。
下列情况属于没有实质性响应招标文件:未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求;超出经营范围投标;资格证明文件不全;投标文件无法人代表签字,或签字无法人代表有效委托书;业绩不满足招标文件要求;投标保函的有效期不足;不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
2018年河南省整理监理工程师《合同管理 》模拟题

2018年河南省整理监理工程师《合同管理》模拟题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发工程接收证书后,雇主应将( ) 返还承包商。
A.保留金的50%B.保留金的70%C.保留金的90%D.全部保留金2.对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行( )招标。
A.概念设计B.初步设计C.技术设计D.施工图设计3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查4.设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务5.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值6.根据《标准施工合同》,当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件的优先解释的顺序是( )A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸7.根据《标准设计施工总承包招标文件》,当发包人要求,中标通知书,合同协议书和专条款容不一致时,如果专用条款没有另行约定,应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求8.建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会9.根据《标准施工合同》,合同协议书十陈明确规定合同组成文件外,矾方在订互合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式10.根掘《标准材料采购招标文件》,在初步评审材料采购投标文件时,属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求11.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款,竣工验收管理程序中,监理人审查竣工验收申请报告的各项容,认为工程尚不具备竣工验收条件时,应当在收到竣工申请报告后( )天通知承包人。
2018年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)

2018年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.采用集成项目交付(IPD)模式时,工程参建各方需要在( )阶段共同确定项目目标成本。
A.标准设计B.策划C.详细设计D.施工2.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同4.根据FIDIC《施工合同条件》,属于工程师职责和权力的是()。
A.提供履约担保证书B.及时提供设计图纸C.给予承包商现场进入权D.接收并处理索赔报告5.某工程,施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
现有三家单位投标,甲投标报价6050 万元,评标价6000 万元:乙投标报价6200 万元,评标价5950 万元:丙投标报价5950 万元,评标价6050 万元,则中标单位及签约合同价分别为()。
A.乙,5950 万元B.乙,6200 万元.C.丙,5950 万元D.丙,6050 万元6.下列合同计价方式中,在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金7.关于建设合同的说法,错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同8.联合体资质等级的确定()A.由多家单位组成的联合体,按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体,按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较高的确定9.资格预审时,对投标人资格审查采用打分量化的方法是()A.有限数量限制法B.合格制法C.标准化法D.综合记分法10.根据《标准施工合同》,担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
监理工程师合同管理精选练习题(9)

监理工程师合同管理精选练习题(9)练习题一、单项选择题1.监理工程师批准索赔的权限为( )。
A.合约内索赔B.合约外索赔C.道义索赔D.向保险公司索赔2.施工合同中费用索赔的性质属于( )。
A.经济惩罚B.经济补偿C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁3.下列哪种索赔不是按索赔事件的性质分类的( )。
A.物价上涨引起索赔B.工程延误索赔C.合同中默示条款的索赔D.工程加速索赔4.承包人在索赔意向通知提交后的( )天内递交正式索赔报告。
A.28B.14C.30D.75.在索赔事件中,对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件,工程师最终批准的总顺延天数,( )。
A.不应少于以前各阶段工程师同意的顺延天数之和B.不应少于承包商所要求的顺延天数之和C.应该等于以前各阶段工程师已同意顺延天数之和D.工程师有全部权限处理工期顺延6.依据《建设工程施工合同示范文本》规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交( )。
A.索赔意向通知B.现场同期记录C.索赔报告D.索赔证据7.《建设工程施工合同示范文本》规定,承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复,则该索赔应认为( )。
A.未经认可B.已经认可C.尚待认可D.承包商还需进一步补充索赔理由和证据8.当工程师根据规定,对承包商同时给予费用补偿和工期顺延时,( )。
A.工程师的决定具有终局性B.业主有权根据工程实际情况不同意顺延工期,宁可给承包商增加费用补偿C.由工程师与业主协商一致D.业主的意见只是参考9.按照FIDIC《施工合同条件》,以下不属于发包人索赔内容的有( )。
A.拒收不合格的材料和工程B.承包人未能按照工程师的指示完成缺陷补救工作C.由于业主的原因修改进度计划导致业主有额外投入D.拖期违约赔偿10.当索赔事件发生时,工程师与承包商就补偿量经过谈判达不成一致意见时,应( )。
A.由监理工程师单方面作出处理决定B.由业主决定补偿量的多少C.由造价部门提出一个相当公正的处理决定D.提请仲裁机构处理,形成一个都能接受的结果。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程勘察设计合同管理81道(带答案解析)

监理工程合同管理第 1题:单项选择题(本题1分)某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。
设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。
按照建设工程设计合同示范文本的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A、20B、40C、50D、100【正确答案】:C【答案解析】:本题考查的是发包人原因要求解除设计合同。
在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
第 2题:单项选择题(本题1分)依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()。
A、由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B、损失严重的应向发包人支付赔偿金C、累计赔偿总额不应超过设计费用总额D、赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【正确答案】:C【答案解析】:本题考查的是设计人的违约责任。
由于设计人错误造成工程质量事故损失,设计人除了采取补救措施外,应免收直接受损部分的设计费,损失严重的应向发包人支付赔偿金,赔偿责任按工程实际损失的百分比计算。
第 3题:单项选择题(本题1分)设计合同履行过程中,属于设计人责任的是()。
A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收B、办理设计文件的报批手续C、选定设计文件依据的设计规范D、为现场的设计人提供必要的工作条件【正确答案】:C【答案解析】:本题考查的是设计人的责任。
A、B、D属于发包人的责任。
设计人的责任包括(1)保证设计质量,设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料,在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上,按合同规定的标准完成各阶段的设计任务,并对提交的设计文件质量负责。
(2)进行各阶段的设计;(3)对外商的设计资料进行审查;(4)配合施工的义务。
监理工程师考试《合同管理》习题附答案

监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案监理工程师考试《合同管理》习题附答案一1、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,( )能够有效的提高工程建设的管理水平。
A.工程质量管理B.工程投资管理C.工程进度管理D.建设工程合同管理【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程合同管理的目标。
工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,这三大控制目标的水平主要体现在合同中。
建设工程合同管理能够有效的提高工程建设的管理水平。
参见教材P1.2、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是( )。
A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】:B【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ACD属于按照完成承包的内容进行划分的。
参见教材P2.3、下列合同属于按照完成承包的内容分类的是( )。
A.工程承包合同B.建设工程设计施工总承包合同C.施工分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】:D【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的种类。
选项ABC属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的。
参见教材P2.4、建设工程合同的承包人必须具备法人资格,并具备相应的承包资质,是由建设工程合同( )决定的。
A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【正确答案】:A【答案解析】:本题考查的是建设工程合同的特征。
合同主体的严格性主要体现在:承包人必须具备法人资格,具有营业执照及相应的资质。
参见教材P2.5、建设工程合同管理的目标包括( )。
A.提高工程建设的管理水平B.发展和完善建筑市场C.培训合同管理人才D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E.推进建筑领域的的改革【正确答案】:ABDE【答案解析】:本题考查的是建设工程合同管理的目标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语:企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。
以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题,欢迎参考!
1.工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是( )。
A.物
B.财
C.行为
D.智力成果
2.下列财产可以作为抵押物的是( )。
A.学校、幼儿园的教学设施
B.依法被查封、扣押、监管的财产
C.所有权、使用权不明或者有争议的财产
D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋
3.关于代理关系的表述,错误的是( )。
A.在代理关系中,委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理
B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任
C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为,被代理人对此不承担责任
D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为,才能为被代理人取得权利和设定义务
4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的,建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。
A.合同制度
B.法律依据
C.建设工程
D.道德要求
5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。
A.保证人
B.抵押人
C.承包商
D.分包商
6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,一般情况下额度为合同价格的( )。
%
%
%
%
7.实行施工总承包的,由( )支付意外伤害保险费。
A.总承包单位
B.施工单位
C.被保险人
D.保险人
8.在建设工程中,( )是最为常用的一种担保方式。
A.定金
B.质押
C.保证
D.留置
9.建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
A.质量
B.进度
C.合同
D.安全
10.暂停施工期间由( )负责妥善保护工程并提供安全保漳。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.分包人
参考答案:
11.取得( )的企业,町以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
A.工程设计行业资质
B.工程设计专业资质
C.工程设计专项资质
D.工程设计综合资质
12.采用公开招标方式的,评标委员会应当向招标人推荐( )个中标候选方案。
~2
~3
~3
~4
13.发包人应在合同生效后3天内,支付设计费总额的( )作为定金。
%
%
%
%
14.招标文件是投标人编制投标文件和报价的依据,因此应该包括招标项目的所有( )要求和条件。
A.确定性
B.基本性
C.实质性
D.专业性
15.潜在投标人应严格依据( )要求的格式和内容,编制、签署、装订、密封、标识资格预审申请文件,按照规定的时间、地点、方式递交。
A.资格审查委员会
B.资格预审公告
C.资格预审审查报告
D.资格预审文件
16.评标委员会中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。
/2
/3
/3
/4
17.详细勘察和施工勘察则主要针对( )做出评价。
A.工程选址
B.初步设计
C.工程地基
D.工程质量
18.依据我国法律规定,作为承包人的勘察单位必须具备( )资格,任何其他组织和个人均不能成为承包人。
A.法人
B.自然人
C.专业资质
D.劳务资质
19.各设计阶段的工作任务中,不属于技术设计的是( )。
A.工艺流程试验研究
B.特殊设备的研制
C.编制说明与概算
D.大型建(构)筑物关键部位的试验、研究
20.取得( )的企业,可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务。
A.工程勘察综合资质
B.工程勘察专业资质
C.工程勘察劳务资质
D.工程勘察行业资质
参考答案:。