施工质量保证金合同协议书范本正式版

合集下载

施工单位施工保证金协议书

施工单位施工保证金协议书

施工单位施工保证金协议书甲方:(委托方全称)乙方:(施工单位全称)鉴于甲方与乙方就工程合同项目(以下简称“本工程”)的施工事宜达成一致,为保证乙方按照工程合同的约定履行合同义务,经双方协商,达成以下协议,以确保施工质量和工期的顺利完成。

一、保证金数额及支付方式1. 甲方同意向乙方支付作为施工保证金的金额为(具体金额),该保证金将用于:(1)保证乙方按照工程合同约定如期进行施工,并负责施工质量;(2)应对因乙方履行合同不当或违约行为造成的损失或索赔;(3)甲方依法行使合同约定的索赔权利。

保证金支付方式为(具体支付方式),甲方应于本协议签署日起(具体支付期限)将保证金支付至乙方指定账户。

2. 乙方确认收到甲方支付的保证金,并承诺将该笔保证金按照协议约定的用途进行妥善保管和管理。

二、保证金的返还与扣留1. 乙方在下列情况下,甲方有权扣留全部或部分保证金:(1)乙方无故拖延施工进度,导致项目工期延误;(2)乙方未按照工程合同约定提供合格的施工材料;(3)乙方未按照工程合同的规定保证施工质量;(4)乙方发生严重违约行为,导致甲方承担额外费用或损失;(5)乙方未履行合同约定的其他义务。

2. 甲方在下列情况下,应将保证金全额返还给乙方:(1)乙方按照工程合同约定如期完成项目,并确保施工质量符合要求;(2)甲方未按照工程合同的约定提供施工所需的必要条件,导致乙方无法正常施工;(3)甲方解除工程合同或终止本协议。

三、保证金的索赔与赔偿1. 如乙方发生违约行为或履约不当,导致甲方承担额外费用或遭受损失,甲方有权向乙方提出索赔要求,并从保证金中扣除相应金额。

如保证金不足以赔偿甲方的损失,乙方应在收到甲方索赔通知后的(具体期限)内返还差额。

2. 乙方若在完成本工程后,申请返还保证金,甲方在核实后,应在(具体返还期限)内将保证金全额返还给乙方。

四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。

2. 本协议经甲、乙双方确认后,不得擅自修改或解除,如需修改或解除协议,应经双方书面同意并签署补充协议。

建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)

建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)

建设工程质量保证金管理合同格式版甲方;_____ 乙方:_____ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____(工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容,双方约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;⒊装修工程为____年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;⒎其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

质保金协议书(范本)

质保金协议书(范本)

质保金‎协议书‎质保‎金协议‎书‎‎‎‎篇一‎:‎‎‎质保金‎总合同‎工程‎施工、‎设备采‎买总质‎保金协‎议甲‎方:‎‎_黄冈‎市黄商‎贸易股‎份有限‎公司‎乙方:‎‎_武‎汉盛源‎凯利建‎筑装饰‎有限公‎司_ ‎‎1.乙‎方向甲‎方提供‎《营业‎执照》‎和《税‎务登记‎证》,‎《安全‎生产许‎可证》‎及具有‎履行合‎同能力‎的法定‎企业,‎并应提‎供加盖‎公章的‎“一证‎一照”‎复印件‎给甲方‎。

‎ 2‎.乙方‎所供设‎备、装‎修工程‎必须符‎合国家‎法律、‎法规的‎相关规‎定。

‎‎3.乙‎方向甲‎方交纳‎伍万元‎总质量‎保证金‎作为在‎黄冈市‎黄商贸‎易股份‎有限公‎司工程‎施工、‎设备采‎买的总‎质保金‎,对在‎黄冈市‎黄商贸‎易股份‎有限公‎司所有‎项目工‎程施工‎、设备‎采买质‎保期内‎的质保‎承担负‎责。

‎‎4.乙‎方最后‎一个项‎目的所‎供设备‎、装修‎工程质‎保期完‎后,1‎0天内‎甲方无‎息返还‎质量保‎证金。

‎5 ‎本协议‎与合同‎具有同‎等法律‎效力,‎如有异‎议,双‎方协商‎解决,‎6.‎本协议‎一式_‎__肆‎__份‎,甲、‎乙双方‎各留_‎__贰‎___‎__份‎。

本协‎议适用‎合同购‎货(合‎同装修‎工程)‎。

甲‎方(签‎章):‎‎__‎___‎___‎___‎_乙‎方(签‎章):‎‎年‎月‎日年‎月‎日‎‎‎‎篇‎二:‎‎‎质量‎保证金‎协议‎文件编‎号共2‎页质‎量保证‎金协议‎甲方‎:‎:‎‎乙‎方:‎‎(以‎下简称‎乙方)‎鉴于‎甲乙双‎方前期‎良好的‎合作关‎系,并‎于以后‎更好的‎合作、‎共同拓‎展市场‎和承担‎品质风‎险,本‎着相互‎信任、‎平等、‎互惠互‎利、风‎险共担‎.共‎同发展‎的原则‎,甲乙‎双方经‎过友好‎协商,‎达成以‎下协议‎:‎‎‎1. ‎乙方提‎供甲、‎乙双方‎201‎X年1‎-3月‎份所发‎生货款‎总数平‎均值的‎30%‎作为‎质量保‎证金由‎甲方保‎管,且‎质量保‎证金最‎低不少‎于RM‎B10‎000‎.00‎元,具‎体标准‎如下:‎‎甲‎方根据‎乙方的‎供货品‎质状况‎,按照‎以下标‎准设立‎质量保‎证金:‎‎ A‎.年‎度业绩‎评定A‎级,且‎在月度‎评定均‎在B级‎以上,‎质量保‎证金‎比例1‎5%;‎B.‎年度‎业绩评‎定B级‎,且在‎月度评‎定均在‎C级以‎上,质‎量保证‎金比‎例20‎%; ‎C. ‎年度业‎绩评定‎C级或‎以下,‎质量保‎证金比‎例30‎%; ‎‎‎2.‎以上‎质量保‎证金由‎甲方在‎201‎X年5‎月份应‎付乙方‎款项中‎扣除。

建设工程施工合同担保保证协议书6篇

建设工程施工合同担保保证协议书6篇

建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项,确保工程建设的顺利进行,维护合同双方的合法权益。

经协议双方友好协商,达成如下协议:一、协议双方甲方(建设单位):______________________乙方(施工单位):______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行,保障工程质量、进度和安全,甲方委托乙方进行工程建设,并由乙方提供担保保证。

三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设,确保工程进度与质量达到合同约定标准。

2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任,防止事故发生,确保施工现场安全。

3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策,合法合规进行工程建设。

4. 乙方保证维护甲方合法权益,不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。

四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

五、担保保证方式1. 连带责任保证:乙方对工程建设承担连带责任,确保工程按时按质完成。

2. 保证金质押:乙方按照合同约定提供一定金额的保证金,用于担保保证工程的履行。

3. 其他合法担保方式:如第三方担保、抵押等,经双方协商一致,可作为本协议补充条款。

六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。

具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。

七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定,履行各自义务。

2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。

3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。

八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。

2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

施工保证金协议书范本

施工保证金协议书范本

施工保证金协议书范本
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工的事项,达成一致意见,签订本协议书。

第一条保证金的金额和用途
1.1 乙方为确保施工质量和进度,自愿向甲方缴纳施工保证金,金额为人民币【】元整(大写:【】元整)。

1.2 保证金主要用于乙方向甲方承诺的施工质量、进度及安全等方面的保障。

第二条保证金的管理和退还
2.1 乙方应按照甲方要求将保证金存入甲方指定的银行账户,并提供相关凭证。

2.2 保证金自乙方缴纳之日起至工程验收合格并办理完毕相关手续之日起【】日内,甲方应无息退还乙方。

2.3 乙方如违反合同约定,甲方有权部分或全部扣除保证金,作为违约金。

第三条违约责任
3.1 乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权扣除保证金作为违约金。

3.2 甲方未按照约定退还保证金,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:按照同期银行贷款利率计算。

第四条其他
4.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

4.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,对甲乙双方具有法律约束力。

甲方(盖章):______________
乙方(盖章):______________
签订日期:【年】年【月】月【日】日
(注:本协议书范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士意见。

)。

施工单位质保金合同(精选3篇)

施工单位质保金合同(精选3篇)

施工单位质保金合同(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

甲方:*****乙方:*****甲、乙双方就工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下:1、就项目,乙方作为施工单位,应于*年***月***日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。

3、工程消失质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在商定的时间内不履行修理职责,甲方可托付具有相应资质的单位进行修理,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方托付的单位进行修理后的工程消失的工程质量问题由甲方负责,乙方不再担当责任。

4、工程质保期满后3日内,甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)部分后的余额返还乙方。

5、甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方担当由此引起的全部法律责任。

6、未尽事宜,另行协商。

在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

7、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。

甲方:*****乙方:*******年**月**日施工单位质保金合同(第二篇)合同编号:【编号】合同标题:施工单位质保金合同摘要:本合同由【甲方名称】(以下简称为“甲方”)与【乙方名称】(以下简称为“乙方”)于【签订日期】签署,并经双方确认后生效。

甲方作为项目委托方,乙方作为施工单位,双方就质保金事项达成如下协议。

正文:一、质保金数额及支付方式1.1 乙方同意在合同签署后【天/月】内向甲方支付质保金金额为人民币【金额】元。

质保金支付方式为【支付方式】。

双方可通过书面形式协商改变支付方式。

1.2 乙方支付质保金后,甲方应开具相应的质保金收据,并在收到质保金后【天/月】内将其退还给乙方。

二、质保金的用途2.1 乙方在施工过程中应确保所提供的劳务和材料符合相关法律法规的要求,保证施工质量符合合同约定。

建筑工程施工保证金协议范本(范本文)

建筑工程施工保证金协议范本(范本文)

建筑工程施工保证金协议范本1. 引言2. 协议内容2.1 保证金金额及支付方式1.保证金应在本协议签订之日起的X日内,由业主以银行转账、支票等方式支付至施工单位指定的账户。

2.2 保证金使用范围–违约方依约履行施工合同所应承担的赔偿责任;–违约方未能按时交付工程项目所造成的损失;–违约方未能按合同约定的质量要求进行工程施工造成的修复费用。

1.业主有权决定保证金的使用范围及金额,并提前通知施工单位。

2.3 保证金退还1.在工程竣工验收合格并与施工单位结清结算款项后,保证金退还给业主。

2.若发生施工单位违约的情况,业主有权扣除保证金并进行相应的索赔。

3.保证金退还应在X日内完成,以银行转账或支票等方式进行。

3. 协议生效与终止3.1 协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

3.2 协议终止1.在施工项目竣工验收前,本协议不得随意终止。

–双方经协商一致决定终止;–双方存在严重违约行为。

4. 争议解决本协议的解释及执行均适用的相关法律法规。

双方如有争议,应通过友好协商解决;如协商不成,则提交至相关仲裁机构或司法机关解决。

5. 其他条款1.本协议一式两份,业主与施工单位各持一份,具有同等法律效力。

2.本协议的修改、补充应经双方协商一致,并以书面形式作出补充。

3.本协议中未约定的事项,可由双方另行协商确定。

协商一致后,双方共同签署补充协议。

业主:签字:___________________日期:年月日施工单位:签字:___________________日期:年月日。

施工合同质保金范本

施工合同质保金范本

施工合同质保金范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程投资:人民币(大写):元整(小写):元。

二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币(大写):元整(小写):元。

三、质保金3.1 质保金金额为合同金额的5%。

3.2 质保金支付方式:(1)在工程进度款支付过程中,按照实际完成工程量的5%逐期扣留质保金;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在支付工程尾款时一次性支付剩余的质保金。

3.3 质保金用途:用于乙方在质保期内对工程进行维修、保养和修复缺陷。

3.4 质保金返还:(1)质保期内,如乙方按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方应在质保期结束后一次性返还质保金;(2)质保期内,如乙方未能按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方有权从质保金中扣除相应费用,剩余质保金在质保期结束后一次性返还乙方。

四、工程质量4.1 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。

4.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保工程质量。

4.3 工程竣工验收合格后,乙方应对工程进行一年的质保,质保期内出现的质量问题,乙方应及时予以修复。

五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定进行施工,导致工程质量不符合要求的,甲方有权要求乙方进行整改,并按照合同约定扣除相应费用。

5.2 乙方未按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务的,甲方有权从质保金中扣除相应费用。

5.3 甲方未按照合同约定支付合同价款的,乙方有权暂停施工,并按照合同约定追究甲方的违约责任。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

工程质量质保协议书范本(3篇)

工程质量质保协议书范本(3篇)

第1篇甲方: _______(建设单位名称)乙方: _______(施工单位名称)鉴于:甲方拟在_________(工程地点)建设_________(工程名称)项目,乙方愿意承担该项目的施工任务。

双方本着平等互利、诚信合作的原则,经友好协商,就工程质量保证事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________(工程名称)2. 工程地点:_________(工程地点)3. 工程规模:_________(工程规模)4. 工程类别:_________(工程类别)5. 工程合同总价:人民币_________元整(大写:_______元整)二、质保范围1. 本协议适用于甲方委托乙方施工的上述工程范围内的一切质量保证事宜。

2. 质保范围包括但不限于:施工图纸、设计文件、施工方案、施工质量标准、施工过程中的技术交底、材料采购、施工工艺、施工质量检验、隐蔽工程验收、竣工验收等。

三、质保期限1. 本协议的质保期限自竣工验收合格之日起计算,期限为_________年。

2. 在质保期限内,乙方对工程出现的质量问题负有全面责任,并按照国家有关法律法规和本协议的约定,承担相应的维修、整改和赔偿责任。

四、质保责任1. 乙方应严格按照国家现行施工规范、质量标准和设计要求进行施工,确保工程质量达到设计文件规定的质量等级。

2. 乙方应建立健全质量管理体系,配备必要的技术人员和检测设备,对施工过程进行全过程质量控制。

3. 乙方应按照国家有关法律法规和本协议的约定,对施工过程中出现的质量问题进行及时整改,确保工程质量和安全。

4. 乙方应定期对工程进行自检,并将自检结果报告甲方。

5. 乙方应接受甲方和监理单位的监督检查,对发现的质量问题及时整改。

五、质保措施1. 乙方应选用合格的建筑材料、构配件和设备,并确保其质量符合国家有关标准。

2. 乙方应严格按照施工图纸和施工方案进行施工,确保施工工艺和质量。

3. 乙方应建立健全材料检验制度,对进场的材料进行严格检验,不合格的材料不得使用。

施工质保合同范本3篇

施工质保合同范本3篇

施工质保合同范本3篇篇一施工质保合同范本一、工程概述1.1 工程名称:【项目名称】1.2 工程地点:【具体地址】1.3 工程规模:【工程规模描述】1.4 工程承包方式:包工包料1.5 工程合同总价:【合同总价】1.6 工程预计开工日期:【开工日期】1.7 工程预计竣工日期:【竣工日期】二、质量保证2.1 乙方必须按照国家有关工程建设的法律法规、技术标准和设计文件要求进行施工,确保工程质量符合规定。

2.2 乙方应在工程竣工后提供完整的工程技术档案和施工记录,确保工程质保期内质量问题的追溯。

2.3 乙方承诺,在工程质保期内,对工程质量问题负责修复和返工,直至达到规定的质量标准。

2.4 工程质保期自工程竣工验收合格之日起计算,质保期为【质保期限】。

三、质量保修范围3.1 工程主体结构保修范围:包括但不限于基础、主体结构、屋面、楼板、梁、柱等。

3.2 工程装饰装修保修范围:包括但不限于墙面、地面、顶棚、门窗、栏杆等。

3.3 工程设备保修范围:包括但不限于电气、给排水、通风、空调、消防等设备。

3.4 工程附属设施保修范围:包括但不限于绿化、道路、停车场、围墙等。

四、质量保修程序4.1 甲方发现工程质量问题,应在发现之日起【报告期限】内书面通知乙方。

4.2 乙方在接到甲方通知后,应在【响应期限】内到达现场进行查验,并根据实际情况提出整改方案。

4.3 乙方按照整改方案进行修复,并确保修复质量符合规定。

4.4 修复完成后,甲方应组织验收,验收合格后,乙方完成质量保修责任。

五、质量保修费用5.1 工程质保期内的质量保修费用,由乙方承担。

5.2 乙方在修复工程质量问题时,不得擅自更换、拆除、破坏原有材料和设备,否则,由此产生的费用由乙方承担。

六、违约责任6.1 乙方未按约定完成工程质量修复的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的【百分比】。

6.2 乙方未按约定履行质量保修责任的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的【百分比】。

施工保证金合同协议书范本正式版

施工保证金合同协议书范本正式版

编号:施工保证金合同方:乙方:签订日期:年月日甲方:乙方:根据?中华人民共和国合同法?、?住房城乡建设部关于推进建筑业开展和改革的假设干意见?(建市[]92号)及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就工程施工关于保证金的缴纳、治理、使用、退还等有关权利义务协商一致,共同达成如下协议, 并签订本书面合同.一保证金数额及性质1、保证金总额万元,该保证金是乙方以工程施工总承包单位的身份缴纳.2、该万元保证金的性质为“进场施工保证金〞,也就是“中标保证金〞,乙方缴纳万元保证金,即视为乙方已中标该工程施工.工程开工后,该“进场施工保证金〞自动转为施工“履约保证金〞.二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式1、该保证金专款专用于该工程建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等工作.2、签订本工程?建设工程施工合同?及本“保证金合同〞后,乙方开始向甲方缴纳保证金,该保证金之中的万元用于“水产市场〞拆迁安置,万元用于办理施工许可等手续.3、该“水产市场〞开始拆迁时乙方缴纳万,拆迁完毕缴纳万;办理施工许可及其它许可的过程中付万.4、保证金提供方式为转账.三双方权利与义务1、甲方权利与义务(1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用.(2)做好工程规划许可工作,完成勘察、设计等一系列施工的前期准备工作;催促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等准备工作.(3)根据?住房城乡建设部关于推进建筑业开展和改革的假设干意见?(建市[]92号)及私营房地产开发的行业规那么做好工程发包工作.(4)甲方在签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续,保证乙方进场施工.2、乙方的权利义务(1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金.(2)根据本合同及该工程的?建设工程施工合同?的“专用合同条款"的第二大项“特别约定〞的相关内容监管保证金及工程资金的治理和使用.(3)根据建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规那么准备相关文件,配合甲方办理?施工许可证?.(4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等准备工作.四保证金治理与使用1签订本合同后10个工作日内,甲方与乙方根据双方签订?建设工程施工合同?的“专用合同条款〞的第二大项“特别约定〞的有关约定,在银行开设资金“共管账户〞账户名称:帐号:预留印鉴:财务章甲方委托人章乙方委托人章支取方式:(支取前银行核实)2、乙方提供的保证金转入此共管账户,乙方必须在资金使用支取工作上给予及时配合,保证资金使用效率.五保证金担保1、甲方以该工程工程的“国有土地使用权〞向乙方进行担保.2、该工程“施工合同〞和“保证金合同〞先公证,再到国土部门进行第一顺位担保备案登记,〔土地使用证交乙方收存,退换保证金时退还证件〕六违约责任1、甲方假设收取保证金后,未能将该工程发包给乙方施工,那么甲方必须在其它施工单位进场前将保证金退还乙方,按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息,并一次性赔偿乙方保证金总额15%的违约金2、甲方在3个月内〔签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算〕,未能完成工程施工前期的拆迁安置及各种手续办理工作,致使乙方不能按时进场施工,那么该保证金自转入共管账户之日起, 甲方按2%/月的标准于每月30日前向乙方支付前期资金利息,利息支付至乙方进场施工之日止.3、假设乙方收到第一轮保证金后5个月尚未到达乙方能进场施工的条件,那么甲方向乙方退还保证金,在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息,再按保证金总额的15%向乙方支付违约金,否那么,乙方有权通过处置担保的土地使用权来收回保证金.七特别约定1、无论双方签订的?建设工程施工合同?是否有效,该?保证金合同?所有条款都具有独立的法律效力.2、假设发生争议,双方协商解决,协商不成,在合同履行地所属法院诉讼处理.八其它本合同一式四分,甲乙双方各一份,公证机关一份,国土登记部门一份,自双方盖章及法人代表或委托代理人签字生效.甲方:〔公章〕法定代表人或其委托代理人:〔签字〕组织机构代码:乙方:〔公章〕法定代表人或其委托代理人:〔签字〕组织机构代码:。

质保金协议【范本模板】

质保金协议【范本模板】

工程质量保证金协议
甲方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜,经协商,达成协议如下: 1.就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目,乙方作为施工单位,将质量保证金人民币大写:叁万陆仟元整(小写36000.00元)转入甲方账户,甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。

甲方账户名:舒城县XXXXXXX财政所
账号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
开户行:XXXXXXXXXXXXXXX
2.乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方,甲方不得挪作他用。

3.工程出现质量缺陷问题,经甲方书面通知后,如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行维修,实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。

4.质量保证金起算日期由签订日期开始起算,工程质量保修期为2年,质保期满后一周内,甲方应将已收取的质量保证金返还乙方.
5.甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当,或逾期不返还质量保证金的,甲方承担由此引起的所有法律责任。

6.未尽事宜,另行协商。

在本协议履行过程中,如存在争议,经协商不成的,双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。

7.本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。

(以下无正文)
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_____ ____
年月日年月日
1。

工程施工保证金协议范文(6篇)

工程施工保证金协议范文(6篇)

工程施工保证金协议范文甲方(全称):_____乙方(全称):本履约保证金协议由双方于____年____月____日在订立。

为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

第一条保证金鉴于甲方与乙方签署了_____施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条保证金缴纳时间乙方应当在施工合同签订后____日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。

未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。

第三条保证金额乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币_____元(¥_____元)作为履约保证金交付给甲方。

第四条保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌____日内。

保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元。

第五条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第六条其他本协议一式陆份,具有相同法律效力。

甲方执叁份,乙方执叁份。

甲方:_____(公章)乙方:_____(公章)地址:_____ 地址:_____ 邮政编码:_____邮政编码:法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 或授权代理人(签字):__________或授权代理人(签字):__________经办人:_______________经办人:_______________ 电话:_____ 电话:_____ 传真:_____传真:开户银行:_____开户银行:帐号:_____ 帐号:_____工程施工保证金协议范文(二)工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____项目,乙方作为施工单位,____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计_____元存入甲方账户。

建筑工程施工质量保证金协议书

建筑工程施工质量保证金协议书

建筑工程施工质量保证金协议书协议书编号:XXXX签署日期:XXXX年XX月XX日甲方:(全称)地址:电话:(联系方式)乙方:(全称)地址:电话:(联系方式)鉴于:1. 甲方与乙方就建筑工程项目(以下简称“工程项目”)的施工进行合作;2. 为确保施工过程中的质量和安全,双方同意按照合同约定设立工程施工质量保证金。

经协商一致,甲、乙双方达成以下协议:第一条:保证金数额1.1 乙方保证按照《建设工程质量管理条例》及工程相关合同规定履行承包商责任。

1.2 甲方要求乙方提供工程施工质量保证金,保证金数额为人民币(以下简称"RMB")XXX万元整。

第二条:保证金的支付2.1 乙方应在本协议生效时,在甲方指定账户支付RMB XXX万元作为工程施工质量保证金。

2.2 保证金款项应使用银行转账或其他双方共同认可的支付方式进行支付。

2.3 乙方支付保证金后,应及时向甲方提供支付凭证以确认金额和日期。

第三条:保证金的管理3.1 甲方收到乙方支付的保证金后,应开设专用账户进行管理并保持独立。

甲方应确保专用账户的资金保持安全、稳健,不得挪用于其他用途。

3.2 甲方有权选择在工程项目竣工后一定期限内返还或扣除保证金。

保证金扣除的金额应不超过乙方应承担的违约责任赔偿金额或工程质量整改费用。

3.3 如乙方未按合同约定履行责任导致工程质量问题,甲方有权使用保证金进行整改或索赔。

乙方应积极配合并在收到甲方索赔通知后的指定时间内支付相关款项。

第四条:保证金的返还4.1 乙方合格完成工程项目后,经甲方验收合格并颁发竣工证书,甲方应在合同约定的期限内返还保证金。

4.2 在收到乙方书面申请及相关手续后,甲方应在XXX个工作日内将保证金支付给乙方指定的账户。

乙方向甲方提供正确的账户信息负责。

第五条:保证金的调整和解除5.1 如工程项目延期或发生变更,双方需重新协商确定保证金数额,并签署补充协议。

5.2 如甲方与乙方发生争议,解除合同或终止合作关系,乙方同意将保证金在XXX日内返还给甲方。

工程质量保证金担保合同(范本文)

工程质量保证金担保合同(范本文)

工程质量保证金担保合同1. 合同背景为了保证工程项目的质量和按时完成,施工单位向建设单位提供一定金额的工程质量保证金。

工程质量保证金担保合同是双方就工程质量保证金担保事项进行约定和确认的法律文书。

2. 合同目的本合同的目的是保证工程项目质量和按时完成,保证施工单位履行合同中的义务。

3. 合同主体•甲方(建设单位):[甲方名称]•乙方(施工单位):[乙方名称]4. 工程质量保证金担保金额甲方要求乙方提供工程质量保证金的金额为人民币[金额]元整。

5. 工程质量保证金的支付与退还5.1 工程质量保证金的支付方式乙方应在本合同签订后[时间]内,将工程质量保证金的全额支付至甲方指定的账户。

5.2 工程质量保证金的退还条件•工程项目验收合格,且无质量责任事故发生后,甲方应在[时间]内将工程质量保证金全额退还给乙方。

•工程项目验收不合格,乙方应根据合同约定承担相应的违约责任,甲方有权扣除部分或全部工程质量保证金并用于工程质量整改和修复。

5.3 工程质量保证金的利息工程质量保证金不计利息。

6. 违约责任6.1 乙方的违约责任•乙方未按时支付工程质量保证金的,应支付相应的违约金,违约金的计算标准为每天总金额的[违约金比例]%。

•乙方未按合同约定完成工程项目的,应承担相应的违约责任。

6.2 甲方的违约责任•甲方未按时退还工程质量保证金的,应支付相应的违约金,违约金的计算标准为每天总金额的[违约金比例]%。

7. 其他条款7.1 合同的变更本合同任何条款的变更必须经双方协商一致,并以书面形式确认。

7.2 合同的终止本合同的终止应符合法律法规的规定,或经双方协商一致并以书面形式确认。

7.3 合同的争议解决本合同争议应若无法通过协商解决,则提交有管辖权的法院解决。

8. 合同生效与期限本合同自双方签字盖章之日起生效,并在工程项目竣工验收之日终止。

9. 合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。

建筑工程施工质量保证金协议

建筑工程施工质量保证金协议

建筑工程施工质量保证金协议协议书甲方:(全称)、(地址)乙方:(全称)、(地址)鉴于:1. 甲方计划进行建筑工程项目,需要确保施工质量;2. 乙方作为承包商,具备相应的经验和能力,并愿意接受施工质量保证金的约定;双方经协商一致,达成以下协议:第一条施工质量保证金的支付1.1 甲方应在双方签订本协议后的三个工作日内,向乙方支付建筑工程施工质量保证金,金额为(数字)(大写)。

1.2 支付方式:(具体方式,如银行转账、支票等)。

乙方应提供相应的收款账户或支票抬头。

1.3 若甲方逾期未支付施工质量保证金,视为违约,甲方应承担相应的违约责任。

第二条施工质量保证金的用途2.1 乙方在建筑工程施工过程中,如出现施工质量不符合合同约定、存在缺陷或需要修复的情况,甲方有权使用施工质量保证金用于支付相关费用。

2.2 乙方应妥善保管施工质量保证金,并确保使用施工质量保证金的金额不超过实际需要。

2.3 如项目施工完成后,经甲方验收合格,没有需要支付的费用,乙方应及时返还余额的施工质量保证金。

第三条相关责任和义务3.1 乙方应按照合同约定,负责施工过程中的质量控制,并确保施工质量符合相关标准和规范。

3.2 甲方有权对乙方进行质量监督和检查,并提出合理的质量要求。

3.3 如发现施工质量问题,甲方应及时通知乙方,并要求乙方采取必要的纠正措施。

3.4 若乙方未能及时或有效地修复施工质量问题,甲方有权通过施工质量保证金支付相关费用,并要求乙方承担违约责任。

第四条争议解决4.1 在履行本协议过程中,如发生任何争议或纠纷,双方应友好协商解决。

4.2 若协商不成,双方同意将争议提交至(仲裁机构或仲裁委员会)进行仲裁,并接受仲裁决定的裁决结果。

第五条协议的变更和终止5.1 本协议的变更和附加协议,需经双方书面协商一致,并以书面形式作出。

5.2 除非有特殊情况,本协议不得提前终止。

第六条其他事项6.1 本协议自双方签署之日起生效,并继续有效,直至甲方验收合格并返还剩余施工质量保证金。

施工质保金合同范本

施工质保金合同范本

施工质保金合同范本甲方(发包方):姓名/公司名称:______________________法定代表人:______________________地址:______________________联系电话:______________________乙方(承包方):姓名/公司名称:______________________法定代表人:______________________地址:______________________联系电话:______________________鉴于甲方将[工程名称]发包给乙方进行施工,为保证工程质量,双方经友好协商,就施工质保金事宜达成如下协议:一、质保金金额乙方应在工程总价款中预留[具体金额]作为质保金,该质保金金额为工程总价款的[X]%。

二、质保金的支付1. 甲方在支付工程竣工结算款时,将扣除质保金部分,剩余款项支付给乙方。

2. 质保金的支付方式为:[具体支付方式,如银行转账、支票等]。

三、质保期1. 本工程的质保期为自工程竣工验收合格之日起[具体时长,如 12 个月、24 个月等]。

2. 在质保期内,如工程出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换,直至达到合同约定的质量标准。

四、质保责任1. 乙方应在质保期内对工程质量问题承担维修、更换等责任,确保工程正常使用。

2. 如因工程质量问题给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。

五、质保金的退还1. 质保期满后,如工程无质量问题或乙方已按照约定履行了质保责任,甲方应在[具体期限,如 30 个工作日内]将质保金无息退还给乙方。

2. 乙方应在质保期满后向甲方提出质保金退还申请,并提供相关证明材料,包括但不限于工程质量验收报告、维修记录等。

六、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定按时退还质保金,每逾期一天,应按照未退还金额的[X]%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按照本合同约定履行质保责任,甲方有权扣除质保金,并要求乙方承担因此造成的损失。

建筑工程施工保证金协议(标准版)

建筑工程施工保证金协议(标准版)

建筑工程施工保证金协议(标准版)甲方(发包方):__________统一社会信用代码:__________乙方(承包方):__________统一社会信用代码:__________鉴于甲方与乙方在建筑工程施工合同中约定,乙方需向甲方支付保证金,为明确双方权利和义务,确保保证金事宜的顺利进行,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就建筑工程施工保证金事宜达成如下协议:一、保证金金额1.1 乙方应向甲方支付保证金人民币(大写):__________元整(小写):__________元。

二、保证金支付方式2.1 乙方应在签订建筑工程施工合同之日起____日内,将保证金支付至甲方指定的账户。

2.2 甲方应在收到保证金之日起____日内,向乙方开具正规发票。

三、保证金的退还3.1 保证金将在乙方履行完建筑工程施工合同且无任何违约行为的情况下,由甲方在合同约定的期限内无息退还乙方。

3.2 乙方在合同约定的期限内完成施工任务,且工程质量符合合同约定的标准,甲方应在验收合格后____日内退还乙方保证金。

四、双方权利和义务4.1 甲方的权利和义务:(1)甲方应向乙方提供与建筑工程施工合同相关的文件和资料。

(2)甲方应在乙方履行合同过程中,监督乙方的施工质量和进度。

(3)甲方应在乙方履行完合同且无违约行为的情况下,按照本协议约定的期限退还乙方保证金。

4.2 乙方的权利和义务:(1)乙方应向甲方提供与建筑工程施工合同相关的文件和资料。

(2)乙方应按照甲方要求,在合同约定的期限内完成施工任务。

(3)乙方应保证施工质量符合合同约定的标准。

(4)乙方在完成施工任务后,应按照本协议约定的期限向甲方申请退还保证金。

五、违约责任5.1 若乙方未按本协议约定支付保证金,乙方应向甲方支付违约金,违约金为本协议总价的10%。

5.2 若乙方未按本协议约定履行建筑工程施工合同,甲方有权扣除乙方保证金作为违约金。

六、争议解决双方在本协议履行过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

施工合同协议书质保金

施工合同协议书质保金

施工合同协议书质保金这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!施工合同协议书质保金甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设事宜,经友好协商,达成以下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程总价:人民币(大写):____元整(小写):_____元二、施工期限2.1 工程开工日期:____年____月____日2.2 工程竣工日期:____年____月____日2.3 工程延期:如乙方原因导致工程延期,每延期一天,乙方应向甲方支付合同总价2%的违约金。

如甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方因此产生的合理费用。

三、质量标准3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工,保证工程质量。

3.2 工程验收:工程竣工后,乙方应按照合同约定的标准进行自检,并向甲方提供完整的验收资料。

甲方应在收到验收资料后7个工作日内组织验收。

如甲方在规定时间内未提出异议,视为工程验收合格。

3.3 质量保修:工程验收合格后,乙方应按照国家标准提供____年的质量保修服务。

保修期内,如出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行处理。

四、价款支付4.1 合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。

预付款比例为:____%。

4.2 工程进度款:按照工程进度的实际完成情况,甲方应按约定的比例向乙方支付工程进度款。

4.3 质保金:工程验收合格后,甲方应按照约定比例向乙方支付质保金。

质保金比例为:____%。

质保金在质保期内无息退还。

施工工程保证金协议(3篇)

施工工程保证金协议(3篇)

第1篇甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就施工工程保证金事宜达成如下协议:一、协议背景1. 甲方为施工项目的建设单位,乙方为施工项目的承包单位。

2. 乙方承诺按照施工合同约定,在规定的时间内完成施工任务,并保证工程质量、工程进度、施工安全等。

3. 为确保施工项目的顺利进行,甲乙双方经协商一致,决定设立施工工程保证金。

二、保证金金额及支付方式1. 保证金金额:人民币______元整(大写:______元整)。

2. 保证金支付方式:乙方应在施工合同签订之日起______日内,将保证金支付至甲方指定账户。

三、保证金用途及使用范围1. 保证金主要用于以下事项:(1)工程质量保证:确保施工项目达到国家规定的质量标准。

(2)工程进度保证:确保施工项目按合同约定的时间节点完成。

(3)施工安全保证:确保施工现场安全,预防事故发生。

(4)民工工资拖欠保证:确保施工过程中民工工资的支付。

(5)工程结束后返还乙方。

2. 甲方在收到保证金后,应向乙方出具收据。

四、保证金退还及扣除1. 保证金退还条件:(1)施工项目按合同约定完成,并通过竣工验收。

(2)乙方无违约行为。

(3)工程款结算完毕。

2. 保证金退还方式:甲方在收到乙方提交的退还保证金申请后______日内,将保证金退还至乙方指定账户。

3. 保证金扣除条件:(1)施工项目未按合同约定完成,导致工期延误。

(2)工程质量不合格,经整改仍不达标。

(3)施工现场发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。

(4)民工工资拖欠。

4. 保证金扣除比例:(1)工期延误:每延误一日,扣除保证金总额的______%。

(2)工程质量不合格:扣除保证金总额的______%。

(3)安全事故:根据事故严重程度,扣除保证金总额的______%至______%。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:_______________ 施工质量保证金协议书
甲方: _______________________
乙方: _______________________
签订日期: ___ 年____ 月_____ 日
发包人:_______________________________ (以下简称甲方)
承包人:_______________________________ (以下简称乙方)
项目名称:______________________________
为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议:
一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为计大写:_________ 元整,小写:___________ 元人民币。

二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。

三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保
证金扣减经甲方和监理签字即生效):
1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工
程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。

如因此造成工期延误,则乙方须承
担全部责任。

2、施工用材料、成品、半成品无岀厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格,
而施工中已使用的,经查岀后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。

如已无法更换造
成损失由乙方承担。

3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。

4、施工现场岀现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行
管理,积极配合。

如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,
承担一切责任及费用。

第2页共3页
6、其它未按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出指令施工的,造成施工质量、成品、半成品、材料质量不合格的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

7、施工过程中乙方偷工减料与样品不符每发现一处,扣减(不少于5000 元)施工质量保证金,
同时甲方有权将乙方清除施工现场。

8、乙方的施工进度缓慢,较严重影响到其他工序施工,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

9、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。

10、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成,扣减施工质量保证金,
承担一切责任及费用。

11、总包在工程移交物业公司、甲方客服部门、销售部门中过程检查出的质量问题,必须在规定的时间内整改完成,工程质量问题每次逾期不能整改完成,扣减(不少于1 万元)工程质量保证金。

四、因履行本协议所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不能解决的,任一方可向本项目注册地人民法院提起诉讼。

五、本协议一式两份,签署双方各执一份,本协议属合同一部分与合同具有同等法律效力
发包人(甲方)法定代表人:委托代理人:年月日承包人(乙方)法定代表人:委托代理人:年月日。

相关文档
最新文档