建筑工程施工合同55842
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例:建设工程施工合同范本甲方:(委托方)鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目,现就该工程的施工事宜达成如下协议:第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为:___________(以下简称该工程)。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求,乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作,并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工,按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度,向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后,乙方应提交工程结算书,甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量,确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题,乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期,对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后,乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续,包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格,甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更,应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意,任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议,应友好协商解决。
协商不成的,可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后,若乙方未完成工程,双方可以协商终止合同,并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容,经另一方书面通知后未在规定时间内改正,对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括:工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份,甲乙双方各持一份,并具有同等法律效力。
建筑施工合同范文(6篇)
建筑施工合同范文发包人(全称):_____承包人(全称):_____依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____工程地点:_____工程内容:_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____资金来源:_____二、工程承包范围承包范围:_____三、合同工期:开工日期:_____竣工日期:_____合同工期总日历天数____天四、质量标准工程质量标准:_____五、合同价款金额(大写):____元(人民币)¥:____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____年____月____日合同订立地点:_____本合同双方约定_____后生效。
发包人:_____(公章)承包人:_____(公章)住所:_____ 住所:_____ 法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代表人:_____ 委托代表人:_____ 电话:_____ 电话:_____ 传真:_____ 传真:_____ 开户银行:_____ 开户银行:_____ 账号:_____账号_____邮政编码:_____ 邮政编码:_____建筑施工合同范文(二)甲方:乙方:为确保涂料工程的质量和进度,保证双方的利益,明确双方权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》,以及其他相关法律、法规,经双方充分考虑及协商达成以下协议,望双方共同遵守执行。
建筑工程施工合同范本(通用10篇)
建筑工程施工合同范本建筑工程施工合同范本一、什么是施工合同施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。
指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
签订施工合同,必须遵守国家法律,符合国家政策,并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算,承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划,当事人双方均有履行合同的能力等基本条件,以保证施工合同切实可行。
二、建筑工程施工合同范本(通用10篇)在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。
合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家整理的建筑工程施工合同范本(通用10篇),欢迎大家分享。
建筑工程施工合同1发包人:________大学(以下简称甲方)。
承包人:________建设公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称:____大楼。
工程地点:____市____路____号。
施工面积:____平方米。
工程造价:____万元。
第二条质量标准工程按设计图纸施工,其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。
第三条工程期限为:________年____月____日起至____年____月____日止。
第四条工程结算和付款办法为:自本合同生效之后五天内,甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款,以后按工程进度拨款。
工程竣工、验收合格后,甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的___%,即达________元。
其余___%,即________元,作为保修期一年的预留款。
保修期满后,甲方在十天内付清给乙方。
第五条工程验收:乙方工程竣工后,由市质量监督部门负责验收,签收合格即交付甲方。
建设工程施工合同(范本)3篇
建设工程施工合同(范本)3篇篇1建设工程施工合同(范本)合同编号:_________甲方:(委托方)单位名称:统一社会信用代码:法定代表人:地址:电话:传真:联系人:手机:乙方:(承包方)单位名称:统一社会信用代码:法定代表人:地址:电话:传真:联系人:手机:鉴于甲方委托乙方对以下项目进行建设施工,双方经友好协商,达成如下协议,并共同遵守:一、施工项目及内容1.1 项目名称:_________1.2 项目地址:_________1.3 项目规模:_________1.4 项目工期:从_________ 年月日至_________年月日1.5 项目费用:_______元人民币二、合同签订及生效2.1 双方于_______年月日在_______签署本合同,并自双方盖章生效。
2.2 如需修改合同内容,须经双方书面协商一致,并在_______年月日前签署补充协议。
三、责任与义务3.1 乙方应按照国家有关规定,并根据建设工程施工方案和设计图纸,按时、合格地完成工程建设任务。
3.2 甲方应按时支付工程款项,若支付发生延期,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
3.3 双方应共同保护工程设施和材料,确保施工安全。
3.4 如因不可抗力或其他合同外因素导致工程无法按期完成,双方应共同商定解决办法,并依法履行违约责任。
四、质量保证4.1 乙方承诺施工过程中遵守国家建筑法规和标准,保证建设工程质量合格。
4.2 工程竣工验收合格后,乙方应提供一年的维修保养服务,保证工程设施正常使用。
五、保密协议5.1 双方应保护对方的商业秘密及相关信息,未经对方同意不得擅自向第三方披露。
5.2 违反保密协议的一方须承担法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
六、合同解除与变更6.1 双方协商一致,可随时解除本合同,需提前_______天以书面形式通知对方。
6.2 如需变更合同内容,须经双方书面协商一致,并在_______年月日前签署补充协议。
七、争议解决7.1 双方如在履行合同过程中发生争议,应先协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2024年建设工程施工合同范本5篇
2024年建设工程施工合同范本5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,为确保工程质量和工期,明确双方权利和义务,就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[具体地点]3. 工程内容:[施工范围及内容简述]4. 工程规模:[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方开工令为准)。
2. 工程竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 进度要求:乙方应按照合同工期要求,严格执行施工进度计划,确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,经双方协商确定新的工期。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价:[总造价金额]。
大写:[金额汉字大写]。
该造价为包工包料价格。
如遇设计变更导致的工程量增减,按照合同约定单价相应调整造价。
2. 付款方式:乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付总造价的XX%;主体工程完成XX%时支付XX%;工程竣工验收合格结算完毕后支付至总造价的XX%,剩余XX%作为质保金,一年后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
工程质量必须达到国家质量评定标准的优良等级。
2. 乙方应按工程进度定期向甲方提交施工资料及验收申请。
甲方应及时组织验收,不得无故拖延。
如验收不合格,乙方应在限定时间内整改完毕并承担相应损失。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方必须严格执行安全操作规程、安全生产责任制等相关制度,确保施工安全。
2024年版建筑施工合同范本6篇
2024年版建筑施工合同范本6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:__________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:__________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就乙方承接甲方建筑施工事宜,达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条工程概况1. 工程名称:_________________________。
2. 工程地点:_________________________。
3. 工程内容:_________________________。
4. 工程规模及结构形式:_________________________。
第二条工程期限1. 本工程合同工期为日历天。
开工日期:______年______月______日;竣工日期:______年______月______日。
具体开工时间以甲方发出的开工通知为准。
如遇不可抗力因素导致工程无法按时开工或中断施工,工期相应顺延。
第三条工程造价及付款方式1. 本工程合同总造价为人民币(大写):_________________________元整(小写:¥_________元)。
合同价款为固定总价合同,除合同明确约定可调整外,结算时不得调整合同总价。
2. 付款方式:(具体条款)甲方应按合同约定及时向乙方支付工程进度款,确保工程顺利进行。
乙方应按时提交进度款申请及相关资料。
建筑工程施工合同的范本(精选8篇)
建筑工程施工合同的范本(精选8篇)建筑工程施工合同的范本篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,乙方承包修建甲方_________改造___附属工程的有关事宜,达成以下合同:一、工作内容宣传栏、教学楼内墙刮瓷粉,刷乳胶漆,外墙刮腻子粉,刷外墙涂料,挖排水沟土方,现浇混凝土散水排水沟,花池等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。
二、工程价款与支付方式1.工程价款:宣传栏单价_________元。
办公区域改造单价____元。
合计_____元。
2.该建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。
3.工程结算以财政局评审中心评审价,工程款由乙方垫资,竣工验收合格,甲方一次性付清乙方工程款.三、材料与施工组织1.砖、砂、水泥等材料由乙方自行采购运至施工地点。
2.机械设备、工具、人员:乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。
3.组织协调:乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。
四、甲乙双方义务与权利1.甲方负责现场指导、协调。
2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度,乙方服务甲方的管理。
3.工程质量:乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。
4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的保养工作。
如在质量缺陷责任内,乙方不进行缺陷修复,甲方从工程款中扣除。
5.工程安全:乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。
6.工程进度:乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工程进度。
7.治安管理:乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。
8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。
五、其它1.本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,2.本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1甲方(发包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________乙方(承包方):_________________________地址:___________________________________法定代表人:___________________________联系方式:_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就相关工程施工事宜达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____________________________工程地点:_____________________________工程规模:_______________________________________(具体描述工程规模)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期:_____________________________竣工日期:_____________________________合同总工期:______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币__________元整,(小写):¥______元。
具体支付方式和时间如下:开工前预付一定比例款项,施工过程中按进度支付款项,竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工,应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工,确保工程质量符合相关要求。
建筑工程的施工合同样本(3篇)
建筑工程的施工合同样本建筑工程施工合同甲方(委托方):__________(以下简称甲方)地址:____________________________乙方(承包方):__________(以下简称乙方)地址:____________________________鉴于甲方拟进行以下建筑工程,为确保工程质量和工程进度,双方经友好协商,达成如下合同:一、工程基本情况1.1 工程名称:______________________1.2 工程地点:______________________1.3 工程规模:______________________二、工程内容2.1 工程范围:甲方委托乙方进行以下建筑工程:____________________(具体工程内容)2.2 工程进度:工程执行周期为_______,工程开始日期为________,工程竣工日期为________。
具体工程进度和工期按照乙方编制的施工计划执行。
2.3 工程质量:工程质量符合相关国家标准和验收标准。
2.4 工程费用:工程费用为人民币__________元整。
其中,甲方应在工程签订后支付工程款的____%作为预付款,在工程竣工验收合格后支付工程款的____%作为尾款。
三、双方权利和义务3.1 甲方的权利和义务:(1)按时支付工程款项,按照本合同约定和施工进度支付。
(2)按照乙方提供的施工图纸和设计要求协调工程建设。
(3)提供工程现场所需的必要条件和协助。
3.2 乙方的权利和义务:(1)按照合同要求和工程规范进行施工。
(2)按照合同要求和工程计划保质保量完成工程。
(3)按照合同要求和市场价执行工程报价。
(4)遵守国家法律法规,确保工程安全和人员安全。
四、工程款支付方式4.1 工程款支付方式:甲方应按照本合同约定的支付进度和款项,按工程完成程度及乙方提供的工程进度报告支付款项。
4.2 工程款支付时间:甲方应在收到乙方发出的工程款支付通知书后的7日内,将应支付的款项以电汇/转账的方式支付至乙方指定的银行账号。
建筑工程施工合同范本(精选5篇)
建筑工程施工合同范本(精选5篇)施工合同一般用于建筑工程中,由于牵涉的金额比较大,所以一般用协议的形式来约束双方。
下面小编给大家带来建筑工程施工合同范本,详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。
建筑工程施工合同范本1甲方:________________乙方:_____________现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工,为了明确双方的权利和义务,特签定此合同,望双方共同遵守。
合同条款如下:一,工程位于大庆市大同区新华电厂。
二,总工程量为___________平方米。
三,工程承包形式为总承包。
四,工程每平方米造价为___________元,工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五,工程追加20--元的设备调遣费。
六,工程自___________年___________月___________日为开工,至___________年___________月___________日为竣工。
七,付款方式,乙方人员、机械、材料进现场后,甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时,甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八,工程所用的混凝土标号为C30,所用材料必须符合规范要求,其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。
九,乙方进入施工现场,要遵守公司的厂规厂法,爱护公司财物,文明施工,如损坏公司财物,要按价赔偿。
十,乙方进入施工现场,要注意安全施工,贯彻落实好安全施工条例,排除不安全的隐患。
乙方如在施工中出现安全事故,乙方自行负责,与甲方无任何关系。
十一,本合同如有未尽事宜,按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份,自签订之日起生效。
甲方:乙方:--年-月--日建筑工程施工合同范本2发包方(以下简称甲方):内蒙古--县--能源有限公司承包方(以下简称乙方):根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定,甲乙双方经平等自愿协商,就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:--县--能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。
工程建筑施工合同范本8篇
工程建筑施工合同范本8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程建筑施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________二、工期1.开工日期:_______年_______月_______日;竣工日期:_______年_______月_______日。
具体以乙方收到开工报告之日起计算工期。
因甲方原因导致中途停工,工期顺延。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价:人民币_______元整(¥_______元)。
实际造价以双方最终结算为准。
2. 付款方式:合同签订后,甲方支付乙方工程总造价的_______%作为预付款;工程竣工验收合格后支付_______%;预留_______%作为工程质量保证金,待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
确保工程质量达到优良标准。
2. 乙方应按工程进度提交真实完整的有关技术资料,并按国家验收标准做好工程验收工作。
篇2甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行工程建筑施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程规模:____________________二、工程期限1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 合同工期:总日历天数____天三、工程价款及支付方式1. 工程总价款(大写):人民币________圆整(¥______元)。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位:(甲方)法人代表;承包单位:(乙方)法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方多次协商,并达到双方同意,有甲方在开发的工程发包给乙方施工,而乙方同意承包本项工程,为了双方在承包工程施工期间内责、权、利,经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定,特定立如下本合同条款:一、工程名称:二、:工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式:甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容:(按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内);六、质量与工期:乙方在本工程施工中,必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工,必须达到合格工程,争取优良工程;乙方在本工程施工中,必须按照甲方下达的工期要求完成,施工工期为天,自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价:经双方确定,本工程合同造价暂定元,作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件,自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价,人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价,此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作:1、甲方在乙方进入工地时,保证三通一平;组织技术交底,向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系,及时办理工科济、技术签证,并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题,按国家的验收规范进行竣工验收。
建筑工程施工合同书范本(5篇)
建筑工程施工合同书范本发包方(简称甲方):_____ 承包方(简称乙方):_____一、概况1、甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:____元,大写(人民币):_____其中:材料费:_____,人工费:_____管理费:_____,设计费:_____垃圾清运费:____,税金(3.41%):__其他费用:_____经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、关于材料供应的约定:1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。
如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
建筑工程施工合同范例(8篇)
建筑工程施工合同范例发包方:(甲方)承包方:(乙方)甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜,在平等协商一致的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,结合工程实际情况,订立如下协议以便共同遵守。
一、工程概况1、工程名称:______________________________________。
2、工程地点:______________________________________。
3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。
详见施工图和预算编制说明书。
4、工程面积:约二、承包方式:工程总承包。
三、工程质量:合格。
乙方要严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级。
单项工程、隐蔽工程的验收应由甲方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。
四、工程承包总价本工程承包总价确定为元(大写整)。
承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的,决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价±5%,可进行相应调整(价格必须由甲、乙、监理三方签证)。
五、工程款拨付方式1、施工至±0.00后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算)。
2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。
3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程,按此执行)。
4、进度付款每个月____日以前,乙方实际进度报表经由监理签字确认,并经甲方项目经理审核后,报房产预算部审定,拨付该月已完成工程量价款的75%。
5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。
6、竣工验收合格结算后____日内付至工程总决算价的95%,剩余5%作为工程保修金,保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无委托保修的,____日内拨至保修金的80%,剩余的20%,在五年后的____日内付清。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同(通用版)5篇篇1建设工程施工合同(通用版)第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动,明确双方的权利和义务,保障合同的履行,特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件,由乙方进行实质性的建设工程施工,确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商,共同遵守签订,具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致,可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致,经法定程序,可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准,符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位,负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位,负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定,在保证质量的前提下,合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划,加强现场管理,确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施,并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议,双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后,乙方应邀请丙方进行完工验收,符合质量要求后,可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
2024建筑工程施工合同范本(3篇)
2024建筑工程施工合同范本合同编号: ____-XXXXX建筑工程施工合同甲方: [甲方名称]地址: [甲方地址]电话: [甲方电话]传真: [甲方传真]法定代表人: [法定代表人姓名]乙方: [乙方名称]地址: [乙方地址]电话: [乙方电话]传真: [乙方传真]法定代表人: [法定代表人姓名]鉴于甲方拟对下述建筑工程进行施工, 鉴于乙方具备从事相关建筑工程的资质和经验, 双方本着互惠互利的原则, 经友好协商, 达成如下合同:一、工程名称及位置1.1 工程名称: [工程名称]1.2 工程位置: [工程位置]二、施工范围2.1 本合同的有效期限为______年。
合同有效期届满, 经甲、乙双方协商一致同意后, 可以延期。
2.2 乙方应按照相关技术规范和标准, 负责完成工程施工的全部范围。
2.3 施工内容包括但不限于:a) 土方工程: 包括基坑开挖、填方、回填等;b) 结构工程: 包括土建结构施工、钢结构施工等;c) 建筑装饰装修工程: 包括墙面装饰、地面装饰、天花装饰等;d) 电气工程: 包括电缆敷设、线管安装等;e) 给排水工程: 包括水、电、气管道安装等;f) 其他工程: 根据实际需要进行补充。
三、工期3.1 工程开始日期: [工程开始日期]3.2 工程完工日期: [工程完工日期]3.3 如乙方未能按时完成工程, 每延期1天, 乙方应向甲方支付违约金:合同总金额的0.1%。
四、工程款项及支付方式4.1 工程总造价为人民币______万元。
具体支付方式如下:a) 工程启动前, 甲方应支付工程款项的______%作为预付款;b) 工程完成______%后, 甲方应支付工程款项的______%;c) 工程验收合格后, 甲方应支付工程款项的______%;d) 保修期结束后, 甲方应支付工程款项的______%。
4.2 支付款项应通过银行转账方式进行, 具体账号如下:[甲方银行账户][乙方银行账户]五、施工质量和保修5.1 乙方应按照相关法规和技术要求进行工程施工, 保证工程质量达到相关标准。
建筑工程施工合同
建筑工程施工合同建筑工程施工合同(精选15篇)随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同的用途越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
那么常见的合同书是什么样的呢?下面是小编收集整理的建筑工程施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
建筑工程施工合同1发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同书,以约束双方共同遵守。
一、工程概况:建筑面积:平方米建筑高度:米建筑层数:层结构类型:框架(砖混)二、承包范围与内容:室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式:包人工费。
四、承包价格:按实贴面积计算墙面元/M2;地面元/M2。
五、工程期限:从年月日到年月日结束(遇不可抗力顺延工期,若无故拖延一天,罚款1000元)。
六、付款方式:工程结束付工程造价的80%,交工后一个月内付15%,余下5%维修期满付清(建立身份证复印件式台账,人及证件必须相符,本人签字并按手印)。
七、质量要求:1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必须达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工,按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥,积极主动配合其它工种人员的工作。
3、根据甲方提供的材料尺寸,按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必须符合要求。
并做好已铺贴好的成品保护工作。
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担,甲方不予计算工作量。
工期不予顺延,情节严重的,甲方有权终止合同。
八、机具的控制:甲方提供垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、安全要求:工人必须持证上岗,进工地前必须经过安全教育培训操作,必须按照国家安全施工规范标准要求施工,禁止违章作业,否则出现工伤事故,全部由乙方负责。
十、违约责任:1、由于乙方原因,造成停工或窝工延误的,每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程施工合同合同编号:工程名称:工程编号:签订时间:签订地点:湖南安化县华湘农业开发有限公司湖南安化县华湘农业开发有限公司办公楼工程施工承包合同建设单位:安化县华湘农业开发有限公司(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合本工程的具体隋况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,就安化县华湘农业开发有限公司茶叶厂区工程事宜,签订本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程规模:工程总建筑面积约平方米。
(以设计施工图的项目及实际面积为准)。
3、工程地点:4、工程造价:暂定元,最终造价以按本合同规定按实结算总价为准。
二、工程成本范围、承包方式1、承包范围:工程承包范围及内容;安化县华湘农业开发有限公司办公楼及附属工程按甲方提供的施工设计图,进行合理布局、编制施工方案,承包施工图纸全部工程内容、完工后的场地清理以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。
以上承包范围均包括国家相关劳动定额规定的旋工内容。
2、承包方式:(总承包)包工包料、自行采购、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包分项验收、包税费、包材料检测、包场内运输(限1km)道路及场地的清洗清理等。
三、合同工期1、开工时间:2017年月日。
2、开工时间以下达的开工通知单日期为准。
3、如遇下列情况,工期相应顺延:①按施工准备规定的能提供施工场地、水、电源、道路未接通,阻碍物未能清楚,影响进场施工;②不属于乙方承包范围内的重大设计变更,甲方提供的工程地质资料不准,甲方设计方案的改变致使施工无法正常运行施工;③在施工中如因停电,停水8小时以上或连续下一道工序施工;④非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;⑤甲方未能按合同规定拨付乙方工程进度款影响乙方施工;⑥人力不可抗拒的因素而延误工期。
4、竣工①乙方按照合同约定工期竣工(本合同应约定的相应顺延工期的可顺延工期)。
②因乙方原因不能按照合同约定的工期竣工的,乙方承担违约责任(本合同约定的相应顺延工期可顺延工期)③施工中如遇提前竣工,双方协商一致后就应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。
提前竣工协议须补充无条件提供提前竣工所需及追加合同价款等内容。
④凡是顺延工期的约定,都是以开工令的开工时间为计算基础。
四、工程结算方式l、根据《湖南省住建厅发布的湘建价【2014】113号文件》,执行2014年《湖南省工程计价办法》、2014年《湖南省建筑工程消耗量标准》、2014年《湖南省建筑装饰装修工程耗量标准》、《湖南省工程消耗量标准》及省市发布的配套文件的补充定额取费,解释等规定执行。
2、人工工资调整方法:按湘建价发布的最新政策性文件综合工日工资单价及市场工资单价标准和【2014】112号文件规定综合建安工程施工同期(益阳市)单价计取。
如公司有特大活动,甲方通知乙方进行道路维护。
环境卫生发生的临时工费,由现场管理工程师进行签证,工目单价200元计取。
3、材料调差均按施工期间段的《益阳市建设造价》信息价及市场实价综合执行。
4、《建筑工程安全防护、文明施工措施费》执行湘建发文的有关规定。
5、鉴于发包人与承包人长期合作的良好契机,发包人承诺按上述结算方式进行结算,按实结算造价依照工程竣工验收合格后,由承包方提交工程总结算书给发包方审核后,再提交给承包方复查确认后为最终结算价款。
如果双方均有差异,可由发包方委托具有专业资质的公司审计,经甲、乙双方认可作为该工程的结算总价款为准,其中:总建筑安装工程下浮(税金、人工工资调差、材料调差不予下浮)。
6、单体或整体工程竣工验收后,进行单项或整体结算。
承包方工程造价结算文件提交发包方,发包方应在15个工作日内审核完毕并回复承包方,双方结算应在承包方工程造价结算文件提交发包方后30个工作日内办理完结算,未在前述期限内回复提出异议,无理拖延不办理结算的,则承包方提交的工程造价结算文件确认的工程造价为本工程结算价。
7、本项目的所有材料结算价格按益阳市造价管理部门发布的材料信息取定,信息价上缺项的材料,甲、乙双方签证确定。
因施工现场狭小而造成部分材料现场无法加工或堆放,经甲方现场工程师、监理现场确认,间意后,产生的二次转运费由现场工程师、监理按实签证,并入工程结算。
8、信息价取定时间:(均按第四条1.2.3.4款执行)基础建设工程(含各专业工程)按单体工程的开工之日益阳市工程造价中的材料价格取定。
9、工程量计算:工程量按设计图纸、设计变更、现场签证等文件和定额计算规则进行计算。
10、工程所需材料包括管线、开关、插座、门窗及小型设各等品牌及价格确认,必须由甲方书面认可,乙方自行采购。
11、由建设单位直接分包的工程项目(燃气、消防等)由建设单位负责或代扣该工程项目总价的2%作为总包单位的配套费用(乙方也可以直接与分包方进行协商)。
如分包单位需使用施工方的水、电、气等,则需另付费用。
五、付款方式本工程结算方式:按月进度结算80%。
承包方进场施工7天后,发包方向承包方支付首栋厂房钢构件(材料)款30%。
提钢结构材料时付清余下货款(以甲、乙双方认定的订购钢构合同为准)。
此材料款在每月进度款内按比例逐步扣回。
l、工程竣工验收办理竣工结算审核完成后壹个月内支付总额97%给乙方。
2、余款(结算造价3%作为工程质量保修金,验收备案后,一年后第一个月内付清。
六、工程造价的决算、审核l、乙方在工程竣工后(以资料备案日期为准)一周内上报单位工程的决算资料,并提交相关资料。
2、甲方在收到乙方决算资料后30天内应予以审核完毕,并通知乙方确认。
甲方逾期未审核完毕的视为甲方同意乙方的决算报告,乙方提交的决算报告的工程价款将成为本工程的最终结算价款。
3、乙方对甲方(或受甲方委托的第三方审核机构)的审核报告在定额套用、费用计取、工程量计算、工作内容等方面持有不同意见的,有权提出意见,经双方协商解决。
4、经双方核对后,签字、盖章确认的结算报告为工程最终的结算报告,双方均按此报告执行。
5、不论甲方是否委托第三方进行决算审核。
不论核增、核减额度的多少,乙方承担审核超出部分的10%以外的费用,超出部分10%以内的费用由甲方承担。
6、经甲方签证的单据,审核时不论审核单位有何不同意见,均按甲方签证的内容结算为准。
七、履约保证金支付及退还办法1、合同履约保证金的缴纳方式;甲、乙双方签订合同的三个工作日内乙方乙方应向甲方指定开户银行以转账方式缴纳合同履约保证金元整。
逾期视为乙方自动放弃,合同无效。
2、履约保证金返还时间:乙方接到甲方进场开工通知书进场正常施工一个月,甲方支付第一次月进度工程款时返还40%;乙方完成工程量过半时返还30%;剩余履约保证金在乙方工程全部施工完毕并经甲方现场代表及监理单位代表签字确认无误后一次性返还剩余30%履约保证金(不计取利息)。
八、违约处置1、本工程项目土建及附属项目预付款,甲方按约定节点时间支付给乙方,如中途因乙方资金原因出现停工,从停工的第10天起,乙方应无条件退场,移交相关文件、材料,在法律法规范围内并承担由此引起的全部经济损失。
2、甲方若不能按约定支付应付工程款及按期退还履约保证金时,时间期限为三十天,超过三十天的,视为甲方违约,在法律法规范围内承担全部损失。
3、本合同自签字后,下达进场施工许可手续具有法律效力,任何一方不得以任何理由不履行合同条款,或违反本合同中的约定的内容,甲乙双方因违约的给对方造成损失的,由违约方予以赔偿,若甲方不按时支付工程款,可追究甲方的违约责任,甲方承担所欠工程款每天按2%的违约金,若乙方质量不合格,按照不合格范围内工程造价的2%承担违约金。
4、工程进度款逾期支付,爱机房不能本合同条款按时支付乙方工程款的,视为甲方违约,按所欠金额,甲方每日按同期贷款利息率的三倍赔偿给乙方,乙方并有权停工,停工所造成机械及材料,人工工资等一切费用由甲方负责赔偿给乙方,直至付清款项为止,甲方并承担相应的违约责任。
乙方要赔偿清单提交给甲方,三日内甲方按不核实签证视作认可。
而且工期相应顺延。
5、因甲方原因,导致工程无法顺利进行工期顺延,乙方并有权追究发包人的违约责任。
同时甲方必须先行支付农民工工资。
6、甲方若因手续不具备导致管理部门勒令停工和罚款,其停工的一切损失由甲方负责。
7、因自然不可抗拒及政府行为导致乙方延达完工或停工,乙方不承担责任,甲方需据实结算并支付所有工程款。
九、工程质量l、乙方应确保按图施工,工程质量应符合设计及规范要求,因乙方施工原因引起返工及一切经济损失由乙方承担。
在施工中乙方不得偷工减料,如每发现一次罚款200元,并赔偿相应延误的损失。
2、由于设计变更及设计错误而返工,甲方按实协商赔偿乙方返工损失费用的材料及误工费用,工期顺延。
3、乙方施工质量必须达到《建筑安装工程施工质量验收统一标准》及《建筑工程各专业工程施工质量验收规范》的合格及合格以上标准。
4、工程验收资料:工程竣工验收时,乙方应向甲方提供各类板块竣工图各四套(含档案一套),乙方应向甲方提供本工程完整的属于乙方业内的技术资料原件一套(包括光盘一本)。
十、双方责任与义务l、甲方的责任与义务(1)甲方负责“四通一平”,即水、电、路、网、场地平整。
(2)工程地质和地下管网线路资料提供时间:图纸会审前三天提供。
(3)办理证件、批件:甲方负责办理好施工许可证或施工任务通知单。
(4)水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:乙方进场前,甲方提供书面资料,并进行现场交验。
(5)组织有关各方部门进行图纸会审、设计交底。
(6)审核乙方工程月报和质量通报,按约定支付工程款,及退还履约保证金。
(7)对乙方工程进度、工程质量、隐蔽工程及合同执行等进行监督、检查,负责设计衔接、签证审核、验收审核,以及约定的甲方应做的工作。
(8)在收到乙方竣工验收申请通知后3个工作日内提出回复,并商定竣工验收事宜,组织对工程的竣工验收,并按约定审核工程结算。
(9)在甲方现场管理工程师、监理收到乙方有关工程的签证、索赔报告或其它有关工程的文字报告(申报)按双方约定在7个工作目内做出文字性回复,如超过10个工作日未作答复则视同默认。
(10)甲方在工程管理中,如乙方在施工过程中出现不符合施工规范要求,甲方有权对乙方进行违约责任追究,违约款项在结算中扣除。
(11)施工和监理的招投标,由甲方负责组织,所需费用按政策规定双方承担,先由甲方垫付。
(12)甲方负责协调处理周边关系,如甲方不能协调周边关系的情况下,产生的费用由甲方负责。
2、乙方的责任与义务(1)施工前20天提交施工组织设计和施工进度计划:各板块安装施工组织设计和施工进度计划,由乙方在施工15天前提交给甲方和监理方审查。
如乙方发现以下问题,则必须在做施工组织设计和施工进度计划前三天书面向甲方代表、监理方、设计方提出,该三方应在合理时间内予以书面答复,乙方必须按甲方答复要求执行,另发生费用甲方负责:A、施工图中的施工做法不明确;B、施工难度大,施工工序的改进;c、土建施工图与安装预留、预埋有矛盾等;D、装饰工程遇到与其他工程有矛盾;E、材料和品牌的代换;乙方有合理化建议。