延误工期处罚单
延误工期罚款单范文
延误工期罚款单范文
[施工方公司名称]：
朋友！咱们之前可是说好的工期安排，就像两个人约好了时间一起去赶一场超棒的音乐会，可不能失约呀。
但是呢，你们这次的工期就像一辆在半路抛锚的老爷车，延误了，这可给整个项目计划带来了不小的麻烦，就像打乱了一场精心编排的舞蹈。
按照咱们之前签订的合同（合同编号：[具体编号]）里明确规定的工期要求，你们负责的[项目名称]工程本应在[原计划完工日期]就完美收官的。
可现在呢，实际完工日期拖到了[实际完工日期]，这中间延误的天数就像一个刺眼的红灯，一共延误了[X]天。
咱们都知道，这工期延误就像在平静的湖水里扔了一块大石头，泛起的涟漪影响到了很多方面。
后续的工作安排就像多米诺骨牌一样被打乱了，别的小伙伴们都在等着你们这一环接上呢，结果一等再等，大家都很着急。
而且这还可能会给整个项目带来额外的成本，就像计划好的预算突然被撕开了一个口子，钱可能就会从这个口子里悄悄溜走。
所以呢，按照合同里规定的延误工期罚款条款，每延误一天要罚款[X]元，你们这延误了[X]天，就得接受罚款[X]元的处罚。
这罚款可不是为了为难你们，就像给一个不小心犯错的孩子一点小小的惩罚，是为了让大家都能更重视工期的重要性，以后能够更好地遵守约定。
希望你们能尽快把罚款交上来哦。
当然啦，这次的事情也算是一个教训，以后咱们再有项目合作的时候，可一定要像上紧了发条的时钟一样，准时准点地完成任务呀！
[甲方公司名称]
[罚款单开具日期]。
项目部进度延误罚款单
合同文档示例：项目部进度延误罚款单甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目进度延误罚款事宜，达成如下协议：一、工程项目概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程进度计划：__________二、进度延误罚款标准1. 乙方应按照合同约定的工程进度计划完成工程。
2. 若乙方未能按照进度计划完成工程，则甲方有权按照本协议的约定对乙方进行罚款。
3. 罚款标准如下：（1）延误1-7天，每天罚款金额为合同总价的0.5%；（2）延误8-15天，每天罚款金额为合同总价的1%；（3）延误16-30天，每天罚款金额为合同总价的1.5%；（4）延误超过30天，每天罚款金额为合同总价的2%。
三、罚款的支付1. 乙方应在接到甲方发出的进度延误罚款通知后7天内，按照本协议的约定向甲方支付罚款。
2. 乙方支付罚款后，甲方应在3个工作日内向乙方出具罚款收据。
四、违约责任1. 若乙方未按照本协议的约定支付罚款，甲方有权从乙方的工程款中直接扣除相应的罚款金额。
2. 若乙方在收到甲方发出的进度延误罚款通知后7天内仍未支付罚款，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担因此造成的一切损失。
五、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕之日终止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________签订日期：__________合同文档示例：2024带目录带附件详细版-项目部进度延误罚款单目录一、引言二、工程项目概况三、进度延误罚款标准四、罚款的支付五、违约责任六、争议解决七、其他约定八、附件一、引言本合同文档旨在明确甲乙双方在工程项目进度延误罚款方面的权利和义务，确保工程项目的顺利进行。
延误工期处罚单完整版
延误工期处罚单
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
延误工期处罚单
致：xxxxx工程有限公司
贵公司承接的县人民医院老综合楼装饰工程，按双方签订的施工合同要求工期90天，2017年07月05日开工，2017年10月05日竣工。
由于土建工程等待验收，xxxxxx工程有限公司申请了工期顺延从2017年07月28日开工至2017年10月28日竣工。
该工程到目前为止，工期严重滞后，建设单位在2017年12月14日已下通知给你公司限期完工，否则建设单位将按照合同约定的工期延误处罚条款执行，造成的一切损失由你公司自行承担。
由于你公司原因造成没有按合同和工期顺延单工期完成施工，给建设单位带来了极大的整体工作和时间上的影响，现根据合同约定的工期延误处罚条款执行给予罚款10000元，如在不按限期完工将按合同约定全额罚款。
限期2018年01月08日竣工。
县人民医院基建科
2017 年 01月0 2 日。
工程施工工期延误罚款规定
工程施工工期延误罚款规定一、基本概念工程施工工期延误罚款是指施工单位因自身原因导致工程施工进度延误，按照合同约定的工期延误罚款标准进行计算并依法支付给业主或监理单位的一种经济处罚。
在工程施工中，按时完成工程是施工单位应尽的责任，而工期延误会对业主和监理单位带来诸多不便和损失，因此在合同中通常会对工期延误进行明确规定，并约定相应的罚款标准。
二、延误责任的确认1. 施工单位延误责任的确认施工单位的工期延误责任通常根据以下因素确认：（1）合同约定：在合同中通常会约定工程竣工日期、交付日期等工期相关内容，施工单位应按照合同约定的工期完成工程。
（2）监理单位认定：监理单位会对工程施工进度进行定期检查和评估，如发现施工单位存在工期延误的行为，将提出相应的整改要求和意见。
（3）业主投诉或举报：业主对施工单位的工期进度和质量会进行监督和检查，如发现工期延误情况，会向相关部门或监理单位进行投诉或举报。
2. 施工单位延误责任的确认标准一般情况下，施工单位工期延误责任的确认标准包括以下几个方面：（1）实际进度与合同约定进度的对比：根据施工单位实际施工进度和合同约定的工期进度进行对比，确认是否存在工期延误的情况。
（2）延误原因的分析：对工期延误的原因进行分析，确认是否属于施工单位自身原因导致的延误。
（3）监理单位认定和业主投诉的情况：将监理单位的认定和业主的投诉作为参考依据，确认工期延误责任。
三、延误罚款的计算标准1. 延误天数的计算工期延误罚款的计算通常以延误天数为基准，延误天数是指施工单位在工程施工期限内未能按照合同约定的工期完成工程的天数。
2. 罚款金额的计算根据监理单位认定的延误天数和合同约定的延误罚款标准，可以计算出延误罚款的金额。
一般情况下，延误罚款的计算公式为：延误罚款金额 = 合同约定的日罚款金额 × 延误天数四、延误罚款的执行1. 监理单位的监督监理单位在工程施工中会对工期进度进行监督和检查，并对工期延误情况进行认定和记录，将其作为延误罚款执行的依据之一。
工程项目工期延误处罚方案
工程项目工期延误处罚方案一、背景工程项目工期延误是指在工程建设过程中，由于各种原因导致工程的竣工日期延期或不符合合同约定的情况。
工程项目工期延误不仅会给业主、施工单位和监理单位带来经济损失，还会影响工程的质量和安全，甚至影响到周边的环境和公共利益。
为了保障工程建设的质量和进度，有必要对工程项目工期延误实行相应的处罚制度。
二、工程项目工期延误的责任1. 业主责任：业主应当提供完整的工程设计文件和施工图纸，并及时澄清相关设计方案和技术要求。
同时，业主还应当配合施工单位的施工进度，及时解决施工中遇到的问题，保障施工单位的正常施工。
2. 施工单位责任：施工单位应当严格按照合同约定完成工程建设，确保施工质量和进度，积极协调解决工程建设中的问题，遵守施工安全规定和环保要求。
3. 监理单位责任：监理单位应当认真履行监理职责，对工程建设中出现的问题进行及时监督和处理，提出合理的建议和意见，确保工程的质量和进度。
三、工程项目工期延误的处罚原则1. 处罚应当依据合同约定和相关法律法规，保障各方的合法权益。
2. 处罚应当公平、合理、严格，依据实际情况进行裁量。
3. 处罚应当综合考虑工程项目的重要性、风险性、影响范围等因素，确保处罚措施的有效性和合理性。
四、工程项目工期延误的处罚措施1. 罚款：对于工程项目工期延误的责任方，可以根据实际情况对其进行罚款，罚款金额应当根据工程项目的损失、影响程度、责任大小等进行合理计算。
罚款金额应当合理，不能过高或者过低，同时需要在合同约定的范围内执行。
2. 暂停支付：对于工程项目工期延误的责任方，业主可以暂停支付相关款项，直至责任方解决工期延误问题为止。
暂停支付的范围和期限应当明确，并在合同中进行规定。
3. 加速推进：对于工程项目工期延误的责任方，可以要求其加快施工进度，加班加点推进工程建设，以赶上原定的工期。
同时，责任方应当承担加速推进所产生的额外费用。
4. 监督和检查：对于工程项目工期延误的责任方，监理单位应当加强对其施工进度和质量的监督和检查，确保责任方能够及时解决工期延误问题。
项目工期滞后怎么处罚通告11篇
项目工期滞后怎么处罚通告11篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、规章制度、岗位职责、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, speeches, rules and regulations, job responsibilities, lesson plans, essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!项目工期滞后怎么处罚通告11篇最新项目工期滞后怎么处罚通告11篇在现在的社会生活中，各种通知频频出现，通告要做到条理分明，层次清晰。
工程施工延期处罚(3篇)
第1篇一、引言建设工程项目是国民经济和社会发展的重要基础，而工程进度是确保项目按期完成的关键。
然而，在实际施工过程中，由于各种原因，工程延期现象时有发生。
这不仅影响了工程项目的整体进度，还可能给建设单位、施工单位和相关方带来经济损失。
为了规范工程施工行为，保障工程项目的顺利进行，我国相关法律法规对工程施工延期行为实施了处罚措施。
本文将针对工程施工延期处罚进行探讨。
二、工程施工延期的处罚依据1. 《中华人民共和国建筑法》《建筑法》第三十七条规定：“施工单位未按合同约定完成工程，给建设单位造成损失的，应当承担相应的民事责任；逾期交付工程，造成工期延误的，应当按照合同约定支付违约金；逾期交付工程超过合同约定的工期百分之三十的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。
”2. 《中华人民共和国合同法》《合同法》第一百一十四条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”3. 《建筑工程施工许可管理办法》《建筑工程施工许可管理办法》第三十三条规定：“施工单位未按合同约定完成工程，给建设单位造成损失的，应当承担相应的民事责任；逾期交付工程，造成工期延误的，应当按照合同约定支付违约金；逾期交付工程超过合同约定的工期百分之三十的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。
”三、工程施工延期的处罚措施1. 违约金施工单位因施工延期给建设单位造成损失的，应按照合同约定支付违约金。
违约金的计算方式可参考以下公式：违约金 = 工程合同总价× 延期天数× 违约金比例2. 停业整顿施工单位逾期交付工程超过合同约定的工期百分之三十的，责令停业整顿。
停业整顿期间，施工单位不得承接新的工程项目。
3. 降低资质等级或吊销资质证书施工单位在停业整顿期间，如再次发生施工延期行为，相关部门可依法降低其资质等级或吊销其资质证书。
4. 限制参与招标投标施工单位因施工延期受到处罚的，在一定期限内，限制其参与招标投标活动。
工期延误罚款通知单范文
工期延误罚款通知单范文[施工单位名称]：兄弟（或者直接写具体对接人的名字）！咱们之前说好的工期安排，就像定好的一场比赛计划，大家都得按照这个节奏来，这样整个项目才能顺顺利利地进行下去，对吧？可是呢，现在就像比赛突然被拉了后腿，你们负责的这个工程已经延误了。
你看啊，按照咱们之前签订的合同（合同编号：[具体编号]），就像两个人之间的约定一样，白纸黑字写得清清楚楚，在[计划完工日期]就得完工。
但是现在呢，都已经过了这个时间了，工程还没结束，这就好比说好的一起准时赴宴，结果你们却迟迟没到，让所有人都在那干等着呢。
这种工期延误的情况，可给整个项目带来了不少麻烦。
就像多米诺骨牌一样，你们这一延误，后续的好多环节都被打乱了。
比如说，下一个施工队伍本来都准备好了材料、设备和人员，就等着你们这边一完工就进场，结果现在只能干耗着，这人力、物力、财力都在那浪费着，多可惜啊。
还有，这对整个项目的交付时间也产生了影响，可能会让咱们这个项目在市场上失去一些好机会呢。
按照合同规定，由于你们的工期延误，我们不得不对你们进行罚款处理。
这次的罚款金额是[X]元。
这个罚款可不是我们故意为难你们，就像比赛犯规了就得接受处罚一样，这是为了让大家都重视工期的约定，以后能够更加严谨地按照计划行事。
不过呢，我们也希望你们能尽快把工程进度赶上来，把延误的时间补回来。
我们还是很看好你们的能力的，只要你们加把劲，后面还是有机会把这个项目圆满完成的。
希望你们在接到这个通知单后的[X]个工作日内，把罚款交齐哦。
如果你们对这个罚款有任何疑问或者异议，咱们可以坐下来好好商量，按照合同里规定的争议解决方式来处理。
[发单单位名称][通知日期]。
公路施工奖惩方案
公路施工奖惩方案前言公路施工是保障道路安全的重要环节，其质量和进度直接影响着人民出行和经济发展。
因此，为了促进公路施工质量和进度，适当地制定一套完善的奖惩方案是必不可少的。
下文将介绍一种公路施工奖惩方案，该方案以实际生产中常见的问题为切入点，对公路施工中的质量和进度问题进行整合，提供相应的奖惩措施，并说明具体实施细则。
奖惩内容施工质量奖惩1.不合格工程处罚–工程质量不合格，检测部门给出退回整改或重新施工的处置建议，未按要求整改或重新施工的，扣除失误部分工程款，并根据实际情况按工程款金额的1%~3%给予罚款。
–工程质量不合格，检测部门给出重新验收建议，验收不合格的，扣除改造部分工程款，并根据实际情况按工程款金额的1%~3%给予罚款。
–工程质量严重不合格，垫付整改或重建费用，并根据实际情况按工程款金额的3%~5%给予罚款。
2.安全生产奖惩–施工现场发生一般事故，但无人员伤亡和设备损失，罚款1万元。
–施工现场发生一般事故，造成人员轻伤或设备轻微损失，罚款2万元。
–施工现场发生一般事故，造成人员重伤或设备损失较大，罚款5万元及以下。
–施工现场发生特别重大事故，造成人员死亡或设备严重损失，追究相关人员法律责任。
施工进度奖惩1.进度奖励–工期提前1天，奖励300元/天。
–工期提前3天，奖励500元/天。
–工期提前7天以上，奖励1000元/天。
2.进度罚款–工期延误1天，罚款300元/天。
–工期延误3天，罚款500元/天。
–工期延误7天以上，罚款1000元/天。
奖惩细则施工承包商在公路施工过程中，如出现施工质量不合格或进度延误等问题，将依据上述奖惩措施进行处罚。
在实际实施过程中，奖惩措施的具体执行内容如下：1.施工承包商在竣工验收前对自己负责的工程开展质量自检，确保质量符合要求。
2.监理单位对施工质量进行抽检，如果出现问题，通知施工承包商进行及时整改。
3.如发现严重质量问题，将在第一时间通知当地质量监督部门进行现场检查，为保障建设工程的整体质量，对工程质量问题严重者将依法依规进行查处，直到问题完全解决。
工程施工延迟处罚办法(3篇)
第1篇一、适用范围本处罚办法适用于在我国境内从事各类建筑工程施工的企业和个人，包括但不限于住宅、商业、工业、交通、水利、能源等领域的建设项目。
凡因施工方原因导致工程进度延误，影响工程按时交付使用的，均应按照本处罚办法进行处罚。
二、处罚原则1. 依法处罚：严格按照国家相关法律法规和行业标准执行，确保处罚的合法性和合理性。
2. 公正公平：对违反施工延迟规定的施工方，应依法公正地进行处罚，不得偏袒。
3. 适度原则：处罚力度应与违法行为的严重程度相匹配，避免过度处罚。
4. 教育与惩戒相结合：在处罚的同时，应加强对施工方的教育，提高其法律意识和责任意识。
三、处罚标准1. 轻微延误：延误时间在5天以内，且未影响工程质量的，责令施工方限期改正，并处以延误天数工资总额的10%至20%的罚款。
2. 一般延误：延误时间在5天至15天以内，或虽未超过15天但影响工程质量的，责令施工方限期改正，并处以延误天数工资总额的20%至30%的罚款。
3. 严重延误：延误时间在15天以上，或严重影响工程质量的，责令施工方限期改正，并处以延误天数工资总额的30%至50%的罚款。
4. 极端延误：延误时间超过30天，或造成重大损失的，责令施工方限期改正，并处以延误天数工资总额的50%至100%的罚款。
四、处罚程序1. 施工方在发生延误后，应及时向建设单位报告，并说明原因。
2. 建设单位在接到报告后，应组织相关部门进行调查核实。
3. 经调查核实，确认施工方存在延误行为，建设单位应依法向施工方发出《行政处罚通知书》。
4. 施工方在接到《行政处罚通知书》后，应在规定期限内缴纳罚款。
5. 施工方逾期未缴纳罚款的，建设单位可依法申请人民法院强制执行。
五、其他规定1. 施工方在施工过程中，应严格按照合同约定和施工图纸进行施工，确保工程进度和质量。
2. 施工方应加强施工现场管理，提高施工效率，避免因自身原因导致工程延误。
3. 建设单位应加强对施工方的监督，确保其按期完成工程。
建筑工程施工监理违约处罚通知书
建筑工程施工监理违约处罚通知书尊敬的XXX工程监理单位：根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，你单位在承担XXX工程施工监理的过程中存在严重违约行为，给工程建设造成了重大损失和风险。
为维护工程质量和公共安全，维护建设市场的正常秩序，根据合同约定及有关规定，我单位决定对你单位进行以下处罚：一、违约事项依据我单位调查核实的相关证据，你单位在XXX工程施工监理中存在以下违约行为：1.延误工期：根据监理合同约定，你单位应按照工期要求进行施工进度的监控与管理，但你单位未能有效监督施工单位，导致工程进度严重延误，违反了合同约定的工期要求。
2.不合格工程质量：你单位应负责对施工单位的工程质量进行监督检验，然而，根据监理报告及相关证据，你单位未能严格按照合同约定对施工单位工程质量进行检查，致使工程存在多处质量问题，严重影响了工程质量。
3.监理不力：你单位未能认真履行监理职责，对施工单位的施工行为进行及时、全面的检查，未能发现和纠正施工单位的违规行为，未能及时采取必要措施，导致工程质量问题逐渐积累。
二、处罚措施为维护工程建设的安全和质量，维护建筑市场的正常秩序，我单位决定对你单位进行以下处罚措施：1.责令整改：你单位需立即对存在的违约行为进行整改，包括但不限于落实施工进度计划、加强对施工单位的工程质量监督及检查力度，确保施工质量。
2.罚款：依照合同约定和相关法规，我单位决定对你单位进行罚款，罚款金额为人民币XXX万元。
你单位需在十个工作日内将罚款金额汇至我单位指定账户。
3.暂停监理资格：鉴于你单位监理工作的严重不当，我单位决定自本通知书发出之日起，暂停你单位在我单位项目中的监理资格，具体恢复资格的时间将根据你单位整改情况和监理能力评估结果来定。
三、违约责任你单位的违约行为已经对工程建设造成严重影响，违约责任由你单位承担。
如造成我单位及委托人的经济损失和声誉损害，我单位将保留进一步追究你单位法律责任的权利。
工程施工工期延误证明(3篇)
第1篇证明编号：[证明编号]尊敬的[相关单位或个人]：我单位[单位名称]，在承接[项目名称]工程过程中，由于以下原因导致工程施工工期延误，现将具体情况证明如下：一、工期延误原因1. 甲方责任：（1）[具体原因1]，导致工程材料无法按时进场，延误工期。
（2）[具体原因2]，甲方提供的施工图纸存在设计缺陷，导致施工过程中出现多次返工，延误工期。
2. 设计方责任：（1）[具体原因1]，设计方提供的施工图纸未充分考虑现场实际情况，导致施工过程中出现多次设计变更，延误工期。
（2）[具体原因2]，设计方未能及时配合现场施工，导致施工进度受到影响，延误工期。
3. 乙方责任：（1）[具体原因1]，施工队伍技术水平不足，导致施工过程中出现质量问题，需返工处理，延误工期。
（2）[具体原因2]，施工过程中，乙方未能严格按照施工方案进行施工，导致工程进度受到影响，延误工期。
4. 监理影响：（1）[具体原因1]，监理单位未能及时发现问题，导致施工过程中出现安全隐患，需停工整改，延误工期。
（2）[具体原因2]，监理单位对施工过程中的变更审批不及时，导致施工进度受到影响，延误工期。
5. 外界客观条件限制：（1）[具体原因1]，施工过程中，遇到恶劣天气，导致工程无法正常进行，延误工期。
（2）[具体原因2]，施工过程中，遭遇周边环境因素，如地下管线、周边建筑物等，导致施工进度受到影响，延误工期。
二、工期延误情况根据以上原因，我单位在[项目名称]工程中，实际工期延误[具体天数]天。
现将具体延误情况如下：1. 材料延误：[具体天数]天。
2. 设计变更延误：[具体天数]天。
3. 施工质量问题延误：[具体天数]天。
4. 监理问题延误：[具体天数]天。
5. 外界客观条件限制延误：[具体天数]天。
三、对策及后续安排针对以上工期延误原因，我单位已采取以下措施：1. 积极与甲方、设计方沟通，争取尽快解决材料、设计问题。
2. 加强施工队伍培训，提高施工技术水平，确保施工质量。
工程罚款单(完整版)
工程罚款单（完整版）编号：2021/XXX/001日期：YYYY年MM月DD日被罚单位：XXXXXXXXX工程有限公司根据工程施工管理规定，经核查，您公司在工程建设中存在以下违规行为：1. 施工进度延误：根据合同约定，您公司应在YYYY年MM月DD日前完成工程A的施工，但经实地检查，工程A至今尚未完工。
根据合同第X条第X 款，您的公司延误完成工期，违约责任由您承担。
2. 施工质量不达标：根据工程验收报告，工程B存在以下质量问题：（列举具体问题），违反了合同第X条对质量要求的规定。
根据合同第X条第X款，您的公司应对这些质量问题进行整改，并承担相应的违约责任。
3. 安全生产违规行为：根据监督抽查和内部检查结果，发现您公司在工程C的施工过程中存在以下安全生产违规行为：（列举具体问题），违反了合同第X条对安全生产的规定。
根据合同第X条第X款，您的公司应对这些违规行为进行整改，并承担相应的违约责任。
基于以上违规行为，我单位根据工程管理规定，决定对您公司做出如下罚款决定：1. 罚款金额：根据合同第X条第X款，针对工程A的延误完成工期，我们将按照每日XXXX元的标准，自YYYY年MM月DD日起至实际完工日止，以延误天数计算，共计罚款XXXX元。
2. 罚款方式：您的公司应在收到本罚款通知书后的十个工作日内，将罚款金额支付至我单位指定的银行账户。
请务必在缴纳罚款时注明公司名称和罚款编号，以确保款项准确到账。
3. 罚款期限：罚款截止日期为YYYY年MM月DD日，逾期未缴纳的，我们将视为您公司拒绝履行合同义务，我单位将保留追究其他法律责任的权利。
特此通知。
此致XXX工程监督部门备注：1. 如对本处罚决定有异议，请于收到本通知之日起十个工作日内向我单位提出书面申请，并提供相关证据及合理解释。
2. 若您的公司按要求整改，并提交整改报告，并经我单位验收合格，则本罚款决定可予以撤回。
3. 请您务必遵守合同规定和相关法律法规，确保工程建设的顺利进行。
工程不按合同完成的罚款单
工程不按合同完成的罚款单
尊敬的承包商：
根据双方签订的工程合同条款，贵公司负责施工的某工程项目应在合同约定的工期内完成。
然而，截至目前，该工程项目的施工进度严重滞后，未按照合同约定的时间节点完成相应的工程量。
鉴于此，我方依据合同条款，对你公司进行如下罚款：
一、罚款金额
根据合同约定，工程延期罚款金额为每延期一天，罚款相当于工程合同总金额的0.5%。
截至目前，贵公司工程延期已超过合同约定的工期200天，故罚款金额为工程合同总金额的100万元。
二、罚款原因
1. 贵公司未能按照合同约定的时间节点完成工程进度，导致工程延期。
2. 贵公司在施工过程中，未能严格按照合同约定的施工方案、技术要求和安全标准进行施工，影响了工程进度。
3. 贵公司未能按照合同约定，及时解决工程中的问题，导致工程进度受阻。
三、罚款方式
1. 贵公司应在接到本罚款单之日起15日内，将罚款金额支付至我方指定的银行账户。
2. 如有异议，贵公司可在接到罚款单之日起15日内向我方提出书面异议，我方将依据合同条款进行核实。
3. 逾期未支付罚款的，我方将依法保留追究贵公司法律责任的权利。
四、其他事项
1. 贵公司应按照合同约定的施工进度，加大施工力度，确保工程按时完成。
2. 贵公司应严格按照合同约定的施工方案、技术要求和安全标准进行施工，确保工程质量。
3. 贵公司应主动与我方沟通，及时解决工程中的问题，确保工程进度不受影响。
特此通知。
敬请予以遵守。
合同甲方：（签名）
年月日。
合同中工期延误的违约条款
合同中工期延误的违约条款一、简单直接型。
1. “要是这工期延误了啊，那可就像火车晚点一样让人头疼。
每延误一天，就得按照合同总金额的千分之[X]给对方交‘延误金’，就当是给对方因为这事儿皱眉头的补偿啦。
”2. “这工期可得按时完成啊。
要是晚了，就像说好的约会迟到一样不地道。
每延误一天，乙方要付给甲方[具体金额]元作为违约金，这钱就从乙方该得的报酬里扣，谁让你不准时呢。
”二、有惩罚措施递进型。
1. “工期延误这事儿可不能随便发生哦。
如果延误不超过5天呢，每延误一天，乙方得给甲方买价值[X]元的下午茶套餐，让甲方团队的小伙伴们能有点安慰。
但要是延误超过5天了，那每多延误一天，就得按照合同金额的千分之[X]支付违约金，这就像在游戏里闯关失败受到更重的惩罚一样。
”2. “咱说好的工期就像约定好的跑步比赛终点线一样，得按时到达。
如果工期延误了，开始的3天内，每延误一天，负责施工的一方要给另一方送上[X]个自己做的手工小点心（开玩笑啦，其实是支付[具体金额]元）。
要是延误超过3天，那就严重喽，每延误一天要按照合同总价的[X]%来支付违约金，可别小看这个数，就像滚雪球一样越滚越大呢。
”三、带有补救措施型。
1. “工期延误可不是闹着玩的。
要是延误了，首先乙方得尽快制定一个补救计划给甲方审核。
在补救期间，每延误一天，还是要付[具体金额]元的违约金。
如果补救措施还不奏效，那每多延误一天，就得额外再付合同金额千分之[X]的违约金，这就像考试不及格要补考，补考还不过就得接受更严厉的处罚一样。
”2. “工期一旦延误，就像演出开场晚了一样让观众（也就是合同的另一方）不高兴。
乙方得在发现延误的当天就告诉甲方原因和预计的新工期。
每延误一天，乙方要先付[具体金额]元违约金。
同时，乙方要加班加点采取补救措施，如果因为补救措施导致成本增加，这增加的成本可不能让甲方承担，得乙方自己掏腰包，这就像你自己闯的祸得自己收拾烂摊子一样。
”。
建筑工程施工合同罚款
建筑工程施工合同罚款一、工程质量罚款1. 若施工单位提供的建筑材料不符合国家标准及设计要求，每发现一次，罚款人民币5000元。
2. 若施工质量不达标，造成返工或修复，根据返工或修复所需费用的10%计算罚款金额。
3. 若未按照施工图纸和技术规范执行，导致工程质量问题，每次罚款人民币10000元起。
二、安全生产罚款1. 施工现场未设置明显警示标志和安全防护设施，每次罚款人民币3000元。
2. 施工人员未按规定使用安全防护用品，每人次罚款人民币500元。
3. 发生安全事故未及时上报或隐瞒不报，视情节轻重，罚款人民币10000元以上。
三、工期延误罚款1. 非因不可抗力因素导致的工期延误，按每日延误的实际天数，以工程总造价的0.5%计算罚款金额。
2. 若延误超过合同规定的期限，除按日累计罚款外，还需支付由此造成的直接经济损失。
四、环境保护罚款1. 施工现场未采取有效措施防止环境污染，每次罚款人民币2000元。
2. 未经批准擅自排放废水、废气，每次罚款人民币5000元。
3. 施工噪音超标，每次罚款人民币1000元。
五、其他违约行为1. 未经甲方同意擅自转包或分包工程，罚款人民币50000元。
2. 未按照合同约定支付工人工资，导致工人投诉或罢工，每次罚款人民币20000元。
3. 违反国家法律法规，受到行政处罚的，除承担相应法律责任外，还应向甲方支付相当于罚款金额两倍的违约金。
六、罚款的支付所有罚款应当在接到罚款通知后的十个工作日内支付给甲方指定账户，逾期未支付的，应按逾期天数支付滞纳金。
七、其他事项1. 本罚款范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
2. 合同中的罚款条款应当公平合理，不得违反法律强制性规定。
3. 双方在执行合同过程中，应本着诚信原则，及时沟通解决可能出现的问题。
建筑工程施工工期延误赔偿协议
建筑工程施工工期延误赔偿协议本协议由甲方（施工单位）和乙方（业主）就建筑工程施工工期延误的赔偿事宜达成如下协议：一、背景甲方和乙方于xxxx年xx月xx日签订了《建筑工程施工合同》，约定了工程的开工、完工时间以及工期。
二、定义1. 工期：指合同中约定的甲方完成工程的时间范围。
2. 工期延误：指甲方未能按照合同约定的时间完成工程。
3. 计划进度：指甲方按照合同约定的施工进度计划进行工作的进度。
三、工期延误责任1. 若乙方原因导致工期延误，乙方应对工期延误承担责任，并按照本协议规定向甲方支付延误赔偿金额。
2. 若甲方原因导致工期延误，在不影响乙方利益的前提下，乙方有权要求甲方加快进度，并指定合理的补救措施。
四、延误赔偿1. 若工期延误不超过七天的，乙方无需向甲方支付赔偿金额。
2. 若工期延误超过七天的，乙方应向甲方支付延误赔偿金额，具体金额按下述规定计算：a. 延误天数不超过十天的，乙方需支付合同总价款1‰作为赔偿金额。
b. 延误天数超过十天至二十天的，乙方需支付合同总价款2‰作为赔偿金额。
c. 延误天数超过二十天的，乙方需支付合同总价款3‰作为赔偿金额。
3. 赔偿金额应在工程完工后的十五个工作日内支付给甲方。
五、弥补措施1. 若发生工期延误，甲方应立即组织人力、设备等资源，尽快恢复施工进度，努力提前完成工程。
2. 乙方有权要求甲方加派工人、增加工作班次等方式加快施工进度。
六、其他条款1. 本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，并成为合同的附件。
2. 在本协议未约定的事项上，适用原建筑工程施工合同的相关条款。
3. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
4. 本协议的修改或补充应经双方书面协商一致，并签署补充协议。
最后，甲、乙双方确认，充分理解并同意遵守本协议所约定的内容，并自愿履行各自的责任和义务。
甲方（施工单位）：乙方（业主）：签字：签字：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
延误工期处罚单
致：xxxxx工程有限公司
贵公司承接的县人民医院老综合楼装饰工程，按双方签订的施工合同要求工期90天，2017年07月05日开工，2017年10月05日竣工。
由于土建工程等待验收，xxxxxx工程有限公司申请了工期顺延从2017年07月28日开工至2017年10月28日竣工。
该工程到目前为止，工期严重滞后，建设单位在2017年12月14日已下通知给你公司限期完工，否则建设单位将按照合同约定的工期延误处罚条款执行，造成的一切损失由你公司自行承担。
由于你公司原因造成没有按合同和工期顺延单工期完成施工，给建设单位带来了极大的整体工作和时间上的影响，现根据合同约定的工期延误处罚条款执行给予罚款10000元，如在不按限期完工将按合同约定全额罚款。
限期2018年01月08日竣工。
县人民医院基建科
2017 年01月0 2 日。